工程延期补充协议版本0002

工程延期补充协议书范本（精选5篇）

工程延期补充协议书工程延期补充协议书范本（精选5篇）在日常生活和工作中，我们用到协议书的地方越来越多，签订了协议书就有了法律依靠。

拟起协议书来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的工程延期补充协议书范本（精选5篇），希望能够帮助到大家。

工程延期补充协议书1委托人：（签章）___________代建人：（签章）____________使用人：（签章）____________项目名称：____________项目委托人：北京市发展和改革委员会项目代建人：___________项目使用人：_________根据《中华人民共和国合同法》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》，为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。

一、项目概况项目名称：___________项目总投资：_________（万元）（以批准的投资概算为准）建设地点：_________建设规模：_______建设内容：____________二、代建项目管理范围和内容：__________________三、代建项目管理目标投资控制金额：__________________（万元）（以代建人投标报价为准）工程质量标准：__________________代建管理期限：__________________个日历天四、代建管理费金额（大写）：__________________元人民币￥：__________________元五、本合同由以下文件组成1、三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2、委托代建合同书3、专用合同条款4、通用合同条款5、中标通知书6、投标书及其附件7、招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）8、初步设计文件及其审查批复文件9、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

工程延期补充合同范本

工程延期补充合同范本
甲方（全称）：____________________
乙方（全称）：____________________
鉴于甲乙双方就 [工程名称] 工程签订了 [原合同名称及编号] ，现因 [具体延期原因] 导致工程需要延期，经双方友好协商，达成如下补充协议：
一、工程延期时间
将原合同约定的竣工日期从 [原竣工日期] 延期至 [新竣工日期] 。

二、双方责任与义务
1. 甲方应继续按照原合同约定提供必要的支持与配合。

2. 乙方应合理安排施工进度，确保工程质量，采取有效措施尽量减少延期对工程造成的影响。

三、费用及支付
[具体约定费用承担情况和支付细节] 。

四、其他条款
除上述变更条款外，原合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行。

五、争议解决
若双方在本补充合同的履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同生效
本补充合同自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：____________
联系地址：____________________
联系电话：____________________
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：____________
联系地址：____________________
联系电话：____________________
签订日期：____________________。

工程合同延期补充协议范本

工程合同延期补充协议范本在工程建设过程中，由于设计变更、自然灾害、政策调整或其他不可抗力因素的影响，原工程合同所规定的工期可能无法得到满足。

为了明确各方的责任与义务，并确保工程顺利完成，甲方（业主）与乙方（承包商）可协商一致，签订工程合同延期补充协议。

以下是一份标准的工程合同延期补充协议范本：【工程合同延期补充协议】甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因以下原因导致原合同约定的工期需进行调整：1. 设计变更；2. 不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；3. 其他经双方确认的影响工期的因素。

现甲乙双方经友好协商，一致同意对原合同的工期条款进行如下修改：一、工期延长原合同规定的竣工日期由____年__月__日延长至____年__月__日。

二、经济补偿考虑到工期延长给甲方带来的不便，乙方同意支付给甲方经济补偿，补偿金额为人民币____元。

三、其他条款1. 除本补充协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效，对双方具有约束力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4. 如对本补充协议内容有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。

甲方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______日期：____年__月__日乙方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______ 日期：____年__月__日。

2024年工程延期补充协议(二篇)

2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。

基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。

工程延期补充协议

工程延期补充协议
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于日期______签订《工程合同》一份，约定乙方承担甲方______工程（以下简称“工程”）的设计与施工。鉴于在工程执行过程中，因不可抗力等客观因素影响，工程进度无法按照原定计划完成，现双方经友好协商，就工程延期相关事宜达成以下补充协议：
代表（签名）：_________________代表（签名）：_________________
日期：_________________________日期：_________________________
三、工程延期费用
3.1乙方因工程延期产生的直接经济损失，包括但不限于人员工资、材料费用、设备租赁费等，由甲方承担。
3.2乙方应合理控制成本，尽量减少因工程延期导致的费用支出。
3.3甲方应按照本补充协议的约定支付延期费用，具体支付方式如下：
（1）在延期期限内，甲方按照实际工程进度支付乙方工程款；
（2）延期期限到期后，甲方在收到乙方提交的延期费用清单及相应证明材料后，七个工作日内支付延期费用。
一、工程延期原因
1.1不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、政策调整、社会事件等导致工程进度受到影响。
1.2客观因素：包括但不限于工程设计变更、施工过程中出现的技术难题、材料供应不及时等。
二、工程延期期限
2.1双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至______年______月______日。
2.2如在延期期限内，因不可抗力等客观因素导致工程仍无法按期完成，双方再行协商确定新的延期期限。
5.2如乙方未按照本补充协议的约定完成工程，应向甲方支付工程总价款的______%作为违约金。
Hale Waihona Puke 六、其他6.1本补充协议经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。

工程延期补充协议书范本

工程延期补充协议书范本一、协议背景根据双方共同签订的《工程合同书》，本次协议的目的是对工程延期进行补充约定。

二、延期原因1.自然灾害：如地震、洪水等自然灾害导致施工无法进行。

2.政府指令：政府出于重大考虑，下达命令停工、调整工程计划。

3.部分物资无法到位：供应商原因导致工程所需物资无法按时到位。

4.设计变更：设计单位对工程设计进行了变更，导致原计划无法继续进行。

三、延期期限1.原工期：根据合同约定，工程计划于 20年月日完成。

2.新工期：根据本次协议，工程计划延期至 20年月日完成。

四、延期责任划分1.对于由于自然灾害、政府指令等不可抗力因素导致的延期，双方承担等份责任，延期期限不计入违约责任。

2.对于由于部分物资无法到位或设计变更等因素导致的延期，责任如下：–供应商原因导致物资未按时到位，供应商承担延期责任。

–设计单位变更设计导致工期延迟，设计单位承担延期责任。

五、延期补偿1.对于因不可抗力因素导致的延期，不进行补偿。

2.对于供应商原因导致的延期，供应商应承担相应的罚款。

罚款金额为合同总金额的5%。

3.对于设计变更导致的延期，设计单位应承担相应的罚款。

罚款金额为合同总金额的3%。

4.补偿款应在双方签署本协议后的7个工作日内支付。

六、其他约定1.本协议自双方签字之日起生效，至工程竣工验收结束。

2.本协议的修改、补充均需经双方书面同意，方可生效。

3.如因本次协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，以合同签订地有管辖权的法院进行诉讼解决。

甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：七、附件无。

工程延期补充协议（通用5篇）

工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。

乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。

工程延期补充协议书范本(精选2024)

工程延期补充协议书范本（精选2024）
（二）
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲乙双方依据《工程合同书》（合同编号：）签订了一份工程合同，就合同中指明的工程项目进行合作，并且合同中约定了工程完成的时间节点。

一、延期原因
1.延期原因的详细描述与证明：
（举例：由于新冠肺炎疫情的爆发，政府出台了相关防控措施，导致工地停工，无法按原计划完成工程。

相关部门出具的停工通知和延期要求已经提供给甲方。

）
二、延期期限
1.原计划完工时间：（原合同规定的工期）
2.延期后的完工时间：（延期后的工期）
三、延期补偿方式
a.劳务费用
b.材料费用
c.设备租赁费用
d.运输费用
e.员工延期工资和福利费用
f.其他经乙方合理申报并经甲方审核认可的费用
2.延期期间的工期管理费用由乙方承担。

四、延期补偿支付方式
1.甲方应当及时支付延期补偿费用。

2.延期补偿费用的支付方式：银行转账。

3.乙方提供相关发票和费用清单后，甲方将在收到相关材料的5个工作日内支付延期补偿费用。

五、争议解决
1.本协议履行过程中产生的争议，甲乙双方将通过友好协商方式解决。

如果协商不成，可以向相关法律机构提起诉讼。

六、其他事项
1.除非经过双方书面协议，本协议的内容不可撤销。

2.本协议不影响原工程合同的其他约定，若产生冲突，应以本协议为准。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：签字：
日期：
乙方（盖章）：签字：
日期：。

2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)

2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。

（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。

（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。

二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。

三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。

具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。

（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。

四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。

（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。

（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。

五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。

工程施工合同工程延期补充协议

2.因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因导致的工程延期，双方应按照以下原则分担费用：
（1）设计变更导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（2）建设单位要求增加或减少工程量导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（3）其他原因导致的工程延期，双方根据实际情况协商分担费用。
3.工程延期期间，施工单位应合理组织施工，确保工程质量和进度。因施工单位原因导致的工程延期，施工单位应承担相应责任。
工程施工合同工程延期补充协议
一、协议背景
鉴于原工程施工合同（以下简称“原合同”），合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就合同工程延期事宜达成以下补充协议。
二、工程延期原因
1.因不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政府行为等，导致工程进度受到影响，无法按照原合同约定的工期完成。
2.施工过程中，因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因，导致工程实际进度与原合同约定的进度不符。
3.施工单位在施工过程中，严格按照原合同约定的施工方案、工艺和质量要求进行施工，但由于客观原因，导致工程进度受到影响。
三、工程延期期限
1.双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至____年__月__日。
2.如遇特殊情况，双方可根据实际情况协商确定新的工程竣工日期。
四、工程延期责任及费用
1.因不可抗力因素导致的工程延期，双方互不承担违约责任。
五、其他约定
1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方可另行协商解决。
3.本补充协议的签订，不影响双方在原合同项下的其他：__________
签订日期：____年__月__日

工程施工合同工程延期补充协议

工程施工合同工程延期补充协议（二）一、背景介绍工程施工合同工程延期补充协议（下称“本协议”）是作为工程施工合同的补充协议，旨在解决因各种原因导致工程施工进度延期的问题，确保工程按时完工。

二、延期原因1.原施工许可证有效期不足，需重新办理施工许可证延期手续。

2.工程中出现了不可预见的情况，如自然灾害、政府限制性政策等。

3.因施工单位原因导致工程进度延误，需延长施工期限。

4.双方共同协商决定的其他原因。

三、延期期限1.根据上游材料供应商的延迟交货，工期将延长30天。

2.基础施工出现问题，工期将延长60天。

3.受自然灾害影响，工期将延长90天。

4.其他原因根据实际情况协商决定。

四、延期补偿1.由于本工程的施工延期是由于施工单位自身原因导致，施工单位应对延期给业主造成的一切损失进行赔偿，包括但不限于工期延长所需增加的人力、材料、设备、租赁费用等。

2.延期所产生的工程款支付延期补偿金的金额为每日合同金额的0.2%。

3.延期期间，由于业主需要使用工程的，业主可以协调施工单位优先安排工作。

五、协议变更1.本协议的任何变更应以书面形式协商达成，变更后的协议将作为本合同的补充协议，并具有同等效力。

2.如双方对变更有异议，应协商解决，如协商不成，可依法进行仲裁或诉讼解决。

六、其他条款1.本协议自双方签字之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。

2.本协议未尽事项由双方协商解决。

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

七、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议均应通过友好协商解决。

若协商不能解决争议，则应提交至被告所在地法院进行解决。

八、协议终止a.工程施工完工，并取得竣工验收合格证书。

b.根据双方一致意见提前终止。

c.其他法律规定的终止情况。

2.本协议终止后，双方解除合同关系，各自按照合同约定承担责任。

工程延期补充协议版本(2023范文免修改)

工程延期补充协议版本一、背景近期，由于特殊的外部原因，项目工程进展受到了一定程度的影响，导致无法按计划完成。

为了明确工程延期的相关责任和补偿事宜，特制定本《工程延期补充协议》。

二、延期原因在项目执行过程中，存在如下导致工程延期的原因：1. 人力不足：由于人员调动或离职等原因，项目团队人力资源出现短缺，影响了项目的正常推进；2. 设备故障：工程所需的特定设备出现故障，无法正常运作，导致工程进展受到阻碍；3. 自然灾害：如地震、洪水等自然灾害造成的工程停工或推迟，无法按计划进行；4. 政策变动：相关政策法规的调整或变动导致工程的执行需要进行调整和改变，延迟了工程进展。

三、双方责任及补偿措施基于上述工程延期原因，双方达成如下协议：1. 甲方责任：甲方应积极配合解决人力不足问题，尽力提供所需的人员支持，以确保项目工程按时推进；2. 乙方责任：乙方应立即对设备故障进行修理或更换，并尽快恢复正常运作，以确保工程进展不受影响；3. 自然灾害责任：自然灾害发生期间，双方应积极配合有关部门的工作安排，确保工程能够在安全的条件下继续进行；4. 政策变动责任：双方应及时了解相关政策法规的变动情况，并根据变动情况进行调整和重新安排，以确保工程按时进行。

为了补偿工程延期给双方造成的损失，双方达成如下补偿措施：1. 工期延长：工程延期的日子将补充到原计划的工期中，延长工期的具体天数双方将协商确定，并在协议中明确；2. 违约金减免：在工程延期期间，双方不对对方进行追加违约金的处罚，以减轻双方的经济损失；3. 工程验收及付款：工程完工验收及最终付款的日期将顺延，双方在完成工程后重新确定相应的验收时间和付款时间，以确保延期不影响工程的结算和支付。

四、其他事项1. 变更通知：双方变更本协议的通知应采用书面形式，以确保双方的权益得到保证；2. 快速解决争议：如因工程延期产生争议，双方应通过友好协商方式进行解决，如协商无果，可依据相关法律进行争议解决；3. 本协议的效力：本协议自签订之日起生效，并作为原工程承包合同的补充内容，具有同等法律效力。

工程延期补充协议书范本精选3篇

工程延期补充协议书范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

《*****合同》补充协议甲方：*******乙方：*******本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于***年***月****日签订的《*****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：*************缘由。

甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际状况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议书。

一、协议内容补充修改部分为：二、本协议生效后，即成为原意向书不行分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全连续有效。

本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：*******乙方签字：***********年****月****日****年****月***日工程延期补充协议书范本(第二篇)工程延期补充协议书摘要：本合同是一份工程延期补充协议书范本，主要用于明确各方在工程项目延期情况下的权益和责任，保护合同双方的合法权益。

[合同编号]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经过双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因由于[详细说明工程延期原因]，造成工程进度无法如期完成。

二、延期期限根据实际情况，工程延期期限约定为[延期期限]，合同双方同意将工程完工期限延长至[延期时间]。

三、责任与赔偿1. 承包方同意承担由于工程延期所产生的全部责任和损失，包括但不限于违约金、人工增加及其他相关费用。

2. 甲方同意给予乙方合理的延期补偿，并在约定期限内支付乙方相应的工程款项。

四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有相应的约束力。

2. 本协议是对原合同的补充，合同其他条款继续有效。

3. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

工程延期施工补充协议(3篇)

第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。

2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。

3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。

二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。

2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。

三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。

2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。

3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。

四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。

2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。

工程延期补充协议版本

工程延期补充协议版本
一、协议背景
根据原工程合同的规定，双方应在约定的时间内完成工程项目。

由于各种不可抗力和合同约定以外的原因，导致项目进展受到了一
定的影响，无法按计划完成。

为了确保工程顺利进行，双方经协商
一致，决定签订延期补充协议。

二、协议内容
1. 工程延期的原因：（在此处填写具体的原因，例如：天灾、
人祸等）
2. 延期的时间：根据实际情况，对工程项目的延期时间进行具
体规定。

延期天数：（在此处填写具体的延期天数）
3. 工程进度调整：根据延期情况，对工程的进度进行相应调整，并在协议中明确具体的调整方案和时间安排。

4. 风险责任划分：双方对因工程延期可能产生的风险和责任进
行明确划分，并在协议中进行详细说明。

5. 经济补偿安排：考虑到工程延期可能会给承包方造成一定的
经济损失，双方在协议中就经济补偿的方式和标准进行约定。

经济补偿金额：（在此处填写具体的经济补偿金额）
经济补偿支付方式：（在此处填写具体的经济补偿支付方式）
6. 协议效力：本协议自双方签字盖章之日起生效，并与原工程
合同具有同等的法律效力。

三、其他事项
1. 本协议的修改和解释必须经双方书面同意，并由双方的法定
代表人签署后方能生效。

2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 本协议附件：
原工程合同：附件1
延期补充协议：附件2
以上为工程延期补充协议版本的内容，经双方代表认可后，即
可盖章生效。

工程延期补充协议书范本

工程延期补充协议书范本
一、背景
二、签署方
三、背景与原因
1.【工程项目名称】工程项目开始于【开始日期】，原计划于【原计划完成日期】完成。

–因不可抗力，如自然灾害、战争等，导致工程的正常进行受到严重干扰；
–政府相关部门审批、核准等手续造成的工作延误；
–施工现场状况未曾预料的问题，造成工期延误；
–其他双方双方无法预料且无法避免的不可抗力原因。

四、延期协议
1.工程项目的原计划完成日期将延期【延期天数】天，即延期至【新计划完成日期】。

2.延期期间，甲方和乙方应共同努力，尽力减少延期对项目进度和质量的影响，确保项目能够按照新的工期计划有序进行。

3.工期延期期间，各方应根据实际情况，及时调整项目的进度计划和资源分配，确保项目能够按照新的工期计划进行。

4.双方同意，因工期延期而产生的额外费用和费用调整，将由双方协商解决。

五、其他约定
1.双方承诺在本次延期协议生效后，积极配合，共同努力完成工程项目；
2.如果双方在协议执行期间发生争议，应在友好的基础上通过协商解决，如协商无果，可通过法律途径解决。

六、协议生效与期限
1.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字之日起生效，并持续有效直至工程项目完成。

甲方（盖章）：_____________ 日期：____________ 乙方（盖章）：_____________ 日期：____________
结语。

工程工期延期补充协议

工程工期延期补充协议甲方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方与乙方签署的《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中关于工程工期的约定，因不可抗力或甲方原因导致工程工期无法按照主合同规定的时间完成，为确保双方权益，特制订本工程工期延期补充协议（以下简称“本协议”）：协议条款第一条工期延期原因说明1.1 甲方发生下列情况之一的，经乙方审核认可并书面通知甲方，可以申请工期延期：（1）不可抗力因素导致工期无法按照主合同规定的时间完成；（2）甲方自身原因导致工期无法按照主合同规定的时间完成。

1.2 乙方应当根据甲方提供的相关证明材料或证据，审核工期延期申请的合理性和合法性，并在10个工作日内书面回复甲方。

第二条工期延期程序2.1 甲方因工期延期原因需要延长工期的，应当在工期延期申请审核通过后的5个工作日内与乙方签署本协议。

2.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代主合同中关于工期的约定。

第三条工期延期规定3.1 经双方协商一致，工程工期延期至【延期日期】。

3.2 工期延期后，若因甲方或乙方原因导致工期仍无法完成，双方应再次协商，并签署补充协议。

第四条其他约定4.1 主合同中与工期有关的其他条款，除非另有明确约定，否则仍然有效。

4.2 本协议未尽事宜，双方应当通过友好协商解决，若无法达成一致意见的，则应根据中华人民共和国相关法律法规进行处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件：申请工期延期的相关证明材料或证据以上是工程工期延期补充协议的内容，双方在签署前请详细阅读并确保理解。

如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系对方，共同商讨解决办法。

工程延期补充协议(通用)(两篇)2024

工程延期补充协议(通用)（二）一、协议背景根据《合同法》的相关规定，经双方协商一致，特就工程延期事宜达成如下补充协议。

本协议作为原合同的补充部分，具有法律效力。

二、协议内容1.项目延期原因双方确认，由于不可抗力或其他合理原因，导致在原合同约定的工期内无法按时完成工程。

故根据相关条款，对工程延期进行补充约定。

2.延期期限由于工程延期的原因和具体情况，双方同意将原合同规定的工期延长至______（延期期限）。

双方同意，在延期期限内继续按照原合同的约定履行其他责任。

3.工期索赔受延期影响的一方可以就因此而产生的损失提出索赔，但必须提供有关证据和合理的计算依据。

4.工期延期违约责任及补偿4.1如因甲方的原因造成工期延期，乙方有权要求甲方支付违约金。

违约金的计算方式为：延期天数×工程日租金。

4.2如因乙方的原因造成工期延期，甲方有权要求乙方支付违约金。

违约金的计算方式为：延期天数×工程日租金。

4.3如因双方共同原因造成工期延期，应根据具体责任比例各自分担延期给对方造成的损失。

具体责任比例在双方协商一致的基础上确定。

5.未尽事宜本协议项下的未尽事宜，由双方另行协商解决，并作为本协议的补充部分。

三、协议的效力与修改1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程延期问题解决完毕。

2.对于本协议的任何修改或补充，双方应采取书面形式，并经双方授权代表签字确认后方视为有效。

四、争议解决方式凡因履行本协议发生的争议，由双方通过友好协商解决。

如协商不成，可提交相关争议至合同签订地的人民法院诉讼解决。

五、协议终止1.双方在达成本协议约定的延期期限后，如双方均已履行各自的义务，则本协议终止，不再具有任何约束力。

2.双方一方未按照本协议的约定履行义务的，经催告后仍未改正的，对方有权单方面解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

六、其他条款1.本协议是对原合同的补充协议，具有同等效力。

如本协议与原合同不一致的，以本协议为准。

工程延期合同补充协议

工程延期合同补充协议甲方：（具体名称或个人姓名）乙方：（具体名称或个人姓名）根据双方之前签订的《工程合同》（以下简称“原合同”），经过充分协商，就工程延期一事达成如下补充协议：一、延期原因由于工程实施过程中出现了下列原因（详细列出延期原因），导致原合同的工期无法按照约定的时间完成。

二、延期期限双方在此约定，延期期限为（具体延期天数或日期），自原合同规定的工期届满之日起计算。

三、延期责任1.本次延期的责任全部由乙方承担，乙方需对延期原因负完全的责任，并承担全部的延期所造成的直接和间接损失。

2.乙方在补充协议签订之日起，应立即采取补救措施，尽快推进工程进度，以争取尽快完成工程，并减少双方的经济损失。

四、工程进度安排1.乙方应在补充协议签订之日起三个工作日内，向甲方提交详细的工程进度安排计划。

2.甲方对乙方提交的工程进度安排计划有权进行审查，如发现问题或需要调整，应在三个工作日内提出合理的意见并与乙方协商解决。

3.乙方应按照经甲方审核通过的工程进度安排计划进行施工，并及时向甲方提供工程进度的实时更新情况。

五、延期期间的费用承担1.在延期期间，延期所产生的费用的承担原则如下：（1）如延期责任完全由乙方承担，则延期期间的费用由乙方全部承担。

（2）如延期责任部分由甲方或其他不可抗力因素造成，则双方按比例分担延期期间的费用。

2.在延期期间，乙方应按照原合同规定的支付方式及时间节点，按时支付已经过程中产生的工程款项，以确保工程资金的正常流转。

六、其他约定事项1.本补充协议仅针对工程延期一事，原合同中未涉及的其他条款和约定仍然有效。

2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并成为原合同的组成部分。

3.本补充协议的任何修改或补充，应经双方书面同意，并以书面形式作出。

4.本补充协议的效力、解释、争议的解决均适用于原合同的相关规定。

甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：。