施工图设计及服务合同模板
施工图合同模板
施工图合同模板甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方提供的施工图纸,乙方进行施工的事宜,达成如下协议:第一条:工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:根据甲方提供的施工图纸,乙方负责工程的施工、设备安装、调试及验收等全部工作。
第二条:施工方案2.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸,制定详细的施工方案和进度计划,并于合同签订后五个工作日内提交给甲方审批。
2.2 乙方应按照甲方审批的施工方案和进度计划进行施工,如有变更,需提前十个工作日向甲方提出申请。
2.3 乙方应严格按照国家及地方的施工规范和标准进行施工,确保工程质量。
第三条:合同工期3.1 工程工期为____个月,自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应保证工程按期完成,如有延期,需提前十个工作日向甲方说明原因并提出延期计划。
第四条:价格及付款方式4.1 工程总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 甲方支付乙方工程款项,按照工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
4.3 乙方开具正规发票,甲方按照税法规定进行抵扣。
第五条:质量及验收5.1 乙方应保证工程质量,按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
5.2 工程完成后,乙方应组织甲方进行验收,甲方应在验收合格后五个工作日内出具验收报告。
5.3 如甲方对工程质量有异议,乙方应在接到通知后十个工作日内进行整改,并承担由此产生的费用。
第六条:违约责任6.1 乙方未按照甲方提供的施工图纸进行施工,甲方有权要求乙方拆除返工,并承担由此产生的费用。
6.2 乙方未按照约定工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,具体金额由双方协商确定。
6.3 甲方未按照约定时间支付工程款项,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。
定制化设计服务合同模板
甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方需要乙方提供定制化设计服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方根据甲方提供的具体需求,进行详细的市场调研和创意构思,为甲方提供以下定制化设计服务:(1)方案设计:包括但不限于平面设计、空间设计、室内设计、室外设计等。
(2)效果图制作:包括但不限于3D效果图、渲染效果图、手绘效果图等。
(3)施工图绘制:包括但不限于结构图、电气图、水暖图、装饰图等。
(4)软装搭配:包括但不限于家具、灯具、窗帘、地毯等软装搭配建议。
(5)设计优化:根据甲方需求,对设计方案进行优化调整。
二、服务期限2.1 本合同服务期限自双方签订之日起,至甲方满意并支付全部款项之日止。
三、费用及支付方式3.1 本合同服务费用为人民币______元整(大写:______元整)。
3.2 甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总费用的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。
3.3 乙方完成设计方案后,甲方应在______个工作日内支付乙方合同总费用的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。
3.4 乙方完成施工图绘制后,甲方应在______个工作日内支付乙方合同总费用的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。
3.5 甲方支付款项时,应将款项汇入乙方指定的银行账户。
四、双方责任与义务4.1 甲方责任与义务:(1)按照约定时间向乙方提供相关资料,配合乙方完成设计工作。
(2)按照约定支付乙方服务费用。
(3)在乙方完成设计工作后,对设计成果进行验收。
4.2 乙方责任与义务:(1)按照约定时间完成设计工作,确保设计质量。
(2)在完成设计工作后,向甲方提供设计成果。
(3)对设计成果进行保密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定时间支付乙方服务费用,应向乙方支付______%的违约金。
简易施工图合同模板
简易施工图合同模板甲方(委托方):单位名称:法定代表人:地址:电话:传真:邮编:乙方(承包方):单位名称:法定代表人:地址:电话:传真:邮编:鉴于甲乙双方就施工图设计事宜达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:2. 项目地址:3. 项目概况:二、委托内容1. 甲方委托乙方设计的施工图包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
2. 甲方应提供项目相关资料和需求,配合乙方完成设计任务。
3. 乙方应按照国家有关规定和标准进行设计,并保证设计方案符合甲方的要求。
三、设计费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定支付设计费用,包括设计费、图纸复印费、资料整理费等。
2. 设计费用支付方式:甲方应在签订合同后的7个工作日内将设计费用的50%支付给乙方,设计完成后将剩余50%支付给乙方。
3. 如需额外修改或调整设计方案,费用额外计算,并由甲方支付。
四、图纸使用权及保密条款1. 乙方设计的施工图归甲方所有,乙方不得擅自使用、转让、修改或其他非法使用。
2. 甲乙双方对设计过程中所掌握的商业秘密和技术保密责任,并承诺在合同期限和终止后继续保密。
五、交付期限及验收标准1. 乙方应按照合同约定的时间节点将设计图纸交付给甲方。
2. 甲方应在设计图纸交付后7个工作日内进行验收,若有问题应立即提出。
3. 若设计图纸需修改,则乙方应在5个工作日内完成并重新提交。
六、合同变更及解除1. 若因不可抗力因素导致施工图设计无法继续或完成,应及时通知甲方并协商解决方案。
2. 若甲方要求变更合同内容,应协商并签订书面协议,变更后的合同内容属于合同的一部分。
3. 除非特殊情况,双方均不得擅自解除合同,如确需解除合同应提前30天书面通知对方。
七、法律责任1. 若因乙方设计过程中的疏忽或错误导致工程造成损失,乙方应承担相应的法律责任。
2. 若甲方未按照合同约定支付设计费用或提供相关资料,导致设计无法完成,甲方应承担相应责任。
八、其他约定1. 本合同一式两份,各方签字后生效。
建筑施工图设计合同(范本)
第一章项目概要第一条项目名称:XX项目第二条项目地理位置:第三条项目概况:(一)面积指标:约为XX万平方米,总建筑面积约XX万平方米。
(二)容积率:(三)项目限高:(四)项目用地及建筑物性质:第四条项目设计内容:(一)完善总体规划及建筑方案设计;(二)完善修建性详细规划设计(达到报批深度);(三)地下车库(含人防、设备用房等)方案设计;(四)扩初设计;(五)施工图设计(不含煤气、变电亭设计);(六)红线内(含市政绿化带)挡土墙方案及施工图设计;(七)消防外网(水、电)设计;(八)管网方案综合及管网施工图综合;(九)后期设计服务。
第五条本次设计为限额设计,双方已商定钢筋、碎含量限额如下: (一)钢筋含量:多层(X层,不含半地下夹层、含坡屋顶)≤Xkg∕m2高层(XX层)≤X kg∕m2地下室(顶板覆土(含透水层)按平均X米考虑)W X kg∕m2(二)佐含量:多层(X层,不含半地下夹层、含坡屋顶)≤X m3∕m2高层(XX层)≤X m3∕m2地下室(顶板覆土(含透水层)按平均X米考虑)≤X m3∕m2该限额不得突破,否则发包人将按如下办法扣除设计费用:A、超出限额5%以内时,按超额部分造价的10%扣除设计费。
B、超出限额5%-10%以内时(含5%),按超额部分造价的15%扣除设计费。
C、超出限额10%以上时(含10%),按超额部分造价的20%扣除设计费。
第二章设计依据第六条本合同所规定的内容。
第七条甲方所提供的设计任务书及经甲方认可的规划和单体方案。
第八条甲方所提供的地形测量图及用地红线图(已提供)。
第九条甲方所提供的前期规划设计文件和资料(已提供)。
第十条政府部门对于该项目的规划设计条件(已提供)。
第十一条地质勘查报告。
第十二条外部管网设计条件。
第十三条设计规范和规定应按照中华人民共和国和当地有关设计规范和设计规定。
(一)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》;(二)国家及地方有关城市规划、建设工程勘察设计管理的法规和规章;(三)建设工程批准文件。
装修图纸设计服务合同模板
装修图纸设计服务合同模板甲方(委托方):地址:联系电话:乙方(设计方):地址:联系电话:鉴于甲方需要进行装修图纸设计服务,乙方具有相应的设计资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方负责为甲方提供装修图纸设计服务,包括但不限于平面布局图、立面图、剖面图、效果图等。
1.2 设计服务应符合国家相关设计规范及甲方的具体要求。
第二条服务范围2.1 乙方应根据甲方提供的场地尺寸、功能需求等信息,完成装修图纸的设计工作。
2.2 服务范围具体包括:初步设计、施工图设计、施工指导等。
第三条服务期限3.1 本合同服务期限自签订之日起至图纸设计完成并经甲方验收合格之日止。
3.2 如因甲方原因导致设计工作延期,双方应协商确定新的服务期限。
第四条服务费用4.1 甲方应支付乙方设计服务费用总计人民币(大写):[金额]。
4.2 付款方式:[具体付款方式,如分期付款、一次性付款等]。
4.3 付款时间:[具体付款时间节点]。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方提交的设计图纸进行审核,并提出修改意见。
5.2 甲方应按合同约定及时支付设计费用。
5.3 乙方应保证设计图纸的原创性、准确性,并在约定时间内完成设计工作。
5.4 乙方应根据甲方的修改意见及时调整设计图纸。
第六条知识产权6.1 乙方提交的设计图纸的知识产权归甲方所有。
6.2 乙方不得将设计图纸用于其他任何商业用途。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付设计费用,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的[百分比]。
7.2 如乙方未能在约定时间内提交设计图纸,应向甲方支付违约金,违约金为设计费用的[百分比]。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交[约定的仲裁机构或法院]解决。
初步设计及施工图设计咨询服务合同标准模板
合同编号:XX项目设计咨询服务合同(初步设计、施工图设计)委托方:受托方:委托方(以下简称甲方):地址:邮编:联系电话: 传真:受托方(以下简称乙方):地址:邮编:联系电话:传真:甲乙双方依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方聘请乙方为【】项目提供【】设计咨询服务的有关事宜,经协商达成以下合同条款,以资信守。
1项目概况1。
1项目名称:1。
2项目地点:1。
3项目概况:2词语定义、适用语言和法律、法规2.1 词语定义2。
1.1“本合同”指合同正文及其附件,以及双方在本合同签署生效后达成的补充协议.本合同附件为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力。
2。
1.2“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2。
1。
3“设计咨询服务"指附件1中约定的设计咨询服务内容。
2。
1.4“书面形式”是指合同书、往来函件等可以有形地表现所载内容的形式。
2。
1。
5本合同中的“日"指日历日,年、月、日均以公历计算。
2.1.6本合同中的“工作日”是指除法定节假日和星期六和星期日外的工作天数。
2.2 本合同的书写、解释和说明,以中文为主导语言,当不同语言文本发生不同解释时,以中文合同文本为准。
2.3 本合同受中华人民共和国国的法律、法规,以及相关部门的规章、规定及项目所在地的地方法规、规章调整.2.4 本合同中的各标题仅作为参考之用,不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。
3 设计咨询服务范围、内容及进度安排3.1 设计咨询服务的范围主要包括: ,具体服务范围、内容及时间节点详见本合同“附件1”、“附件2”的相关约定。
3.2乙方向甲方承诺,按照本合同“附件1”“附件2"的约定完成全部设计咨询服务工作.4设计咨询服务团队4.1乙方应根据甲方对该项目的服务要求,组织有经验及能力的专业团队完成本合同项下工作,派遣人员名单详见本合同附件5;4.2未经甲方书面同意,乙方不得擅自更换附件5所列项目及专业负责人,否则,应按本合同项下咨询服务费总额的5%/人/次的标准向甲方支付违约金;因特殊原因确需更换,或甲方依据本合同约定提出人员调换要求的,新委派人员的从业资历及专业能力应不低于被调换人员,并经甲方书面认可,由此引起的相关费用,由乙方承担;4.3如甲方发现乙方安排的工作人员有下列情形之一的,有权要求乙方在规定时间内将此类人员调离本项目,乙方应同时安排经甲方批准的合格人员代替上述调离人员参加本项目服务:4.3.1甲方认为其无法胜任本合同项下设计咨询服务工作的;4.3.2不能积极配合甲方正常工作或服务态度恶劣的;4.3.3有损害甲方利益的行为。
施工图设计合同模版
施工图设计合同模版甲方:乙方:经双方协商,就景观工程施工图设计及预算编制,达成如下一致意见:一、工程名称:景观工程二、委托单位:三、设计单位:四、时间:____年____月____日—____年____月____日五、施工图编制内容:A.总平面图B.详图索引图C.放线定位图D.各细部标高图E.各区域灌溉及给排水图F.园林灯具照明及电路系统图G.各区域物料图及样板材质和色彩H.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)I.灌木布置平面图及定位图J.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图K.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)L.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图M.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图N.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图O.水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图P.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图Q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料R.所有道路硬化施工图S.施工图预算六、设计总造价:七、双方责任:1、甲方负责提供初期规划详细电子版资料、并对乙方进行设计意图交底、提供委托单位的详细意图;2、甲方及时对设计施工图中的要求进行提议,不得在乙方施工图完备后,再进行变更增加;3、乙方负责按甲方要求,按照《国家园林景观工程设计规范》及其相关国家建筑规范进行编制,不得违反建筑规范标准;4、乙方要按甲方要求进行,不得随意对设计进行变更,若由乙方变更造成成的设计损失由乙方全权承担;5、乙方施工图预算编制按甘肃预算定额进行编制;6、乙方不做任何效果图方案,若有增加甲方自理,乙方不做任何设计方案,施工图严格按CAD平面图进行编制;7、乙方负责提供蓝图四套,施工图预算四套;8、待施工图初审合格后,加盖兰州市园林设计院出图章;9、乙方承担施工图的后期服务:如施工招标答疑、图纸会审、技术交底等施工过程中的服务各一次;八、工程设计变更或增加:1、在施工图编制过程中,若因甲方增加设计内容,不在乙方施工图编制范围内的施工图、按200元/A2张施工图费用进行增加;其它相应按倍数增加;2、增加费用的结算属合同外编制,在支付最后款项时一次性支付乙方;九、付款方式:甲乙双方合同签定后,甲方向乙方支付费用,在施工图编制完成后,待施工图交付甲方后,甲方向乙方支付剩余费用);十、后期局部方案调整及施工图调整,此项工程乙方只负责3次的修改,并不得有大方案的调整或增加,若变动较大,则重新商定施工图编制费。
工程施工图设计合同
工程施工图设计合同甲方:(委托方)地址:联系方式:乙方:(设计方)地址:联系方式:鉴于甲方拟对以下工程进行施工图设计,经双方友好协商,就设计事宜达成如下协议:一、项目内容1. 项目名称:2. 项目位置:3. 项目规模:4. 设计范围:本次设计包括但不限于施工图绘制、材料清单编制等内容。
5. 设计依据:设计按照国家相关标准、规范、法律要求进行,确保设计合理、安全、经济。
6. 工程进度:设计周期约为(具体时间),具体工作进度双方协商确定。
二、设计费用1. 设计费用总额:2. 付款方式:设计费用分XXXX次支付,具体支付时间与支付进度由双方协商确定。
3. 设计费用结算:设计费用结算需提供相应的发票或其他合法凭证。
三、设计责任1. 乙方承诺在约定的时间内按照要求提交设计成果,确保设计质量和效果。
2. 乙方须对其设计成果的合理性、准确性、实用性负责,不得存在设计缺陷。
3. 若设计过程中出现争议或问题,双方需友好沟通解决,如无法达成一致,则可寻求专业意见或仲裁解决。
四、保密协议1. 双方在设计过程中所涉及的商业秘密、数据资料等信息均属于保密范围,未经对方同意不得向第三方透露。
2. 完成设计后,双方可根据需要签署保密协议,约定相关保密事项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致设计延期或设计质量不符合约定,乙方需承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间提交设计成果,甲方有权要求乙方支付相应违约金。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误,甲方需尽快补偿乙方所受损失。
六、其他条款1. 设计方案变更:若项目需求变更或其他原因导致设计方案变更,需经双方协商一致后进行调整。
2. 合同解释权:本合同的解释权归双方所有,有争议事项应友好协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上内容为本合同的全部内容,双方确认无误后签字盖章生效。
建筑工程设计服务范本
建筑工程设计服务范本建筑工程设计服务合同甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行建筑工程项目的设计工作,乙方具备从事相关工作的资质和能力,双方本着平等、自愿和互利的原则,达成如下设计服务合同:第一条合同目的甲方聘请乙方为其拟进行的建筑工程项目提供设计服务,包括但不限于方案设计、结构设计、施工图设计等工作,并达到双方预期的目标要求。
第二条工作内容1. 甲方将根据建筑项目需求提供设计任务书,详细说明设计要求、技术指标、工程概算等信息。
2. 乙方将根据甲方提供的设计任务书,进行项目的设计工作,包括方案设计、初步设计、施工图设计等环节。
3. 乙方应确保设计工作符合国家法律法规、行业标准和技术规范,以及甲方的特殊要求。
4. 乙方应及时报告设计进展情况,并接受甲方及监理机构的监督和指导。
第三条交付标准1. 乙方应按照约定的工作进度,及时提交各阶段的设计成果。
2. 设计成果应完整、准确、可实施,并满足甲方提供的设计任务书中的要求。
3. 甲方有权对乙方提交的设计成果进行审核,并提出修改或调整要求。
第四条付款方式1. 甲方按照双方签订的合同,支付设计服务费用。
2. 设计服务费用以阶段性支付为主,具体支付时间和金额按照合同约定执行。
3. 设计服务费用应结合双方的约定和实际工作进展情况进行调整。
第五条保密条款1. 双方在合作过程中可能接触到一些商业秘密或机密信息,双方应对这些信息进行保密。
2. 未经甲方书面允许,乙方不得向第三方透露甲方的商业秘密或机密信息。
3. 合同终止或解除后,乙方应归还甲方所有商业秘密或机密信息,并销毁相关文件和资料。
第六条违约责任1. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成设计任务的,甲方应承担相应责任并支付迟延费用。
2. 如因乙方原因导致设计工作无法按照合同规定完成的,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
第七条争议解决合同履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
项目设计服务合同3篇
项目设计服务合同3篇篇1项目设计服务合同合同编号:XXXXXX甲方(委托方):___________(以下简称甲方)联系地址:___________联系电话:___________身份证号码/营业执照号码:___________乙方(设计方):___________(以下简称乙方)联系地址:___________联系电话:___________身份证号码/营业执照号码:___________鉴于甲方拟委托乙方为其提供相关项目设计服务,根据中华人民共和国相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以兹共同遵守:一、服务内容1.1 乙方接受甲方委托,为甲方提供项目设计服务,包括但不限于方案设计、效果图设计、施工图设计、工程测量等相关设计服务。
1.2 服务期限为自合同签订之日起至项目设计全部完成验收之日止。
1.3 乙方应对提供的设计方案负责,确保设计方案的合理性和适用性,对设计方案可能存在的问题提前进行预警并提供解决方案。
1.4 乙方应按照甲方的要求和需求,确保设计服务的质量和效果,保证设计成果符合甲方的要求并得到甲方的认可。
二、报酬与支付方式2.1 甲方应根据设计服务的具体内容和进度,向乙方支付相应的设计服务费用,具体金额为___________(大写)人民币。
2.2 设计服务费用的支付方式为:采取分期支付,项目设计开始前,甲方应支付总费用的___________%作为首付款;设计中期验收通过后,甲方应支付总费用的___________%作为中期款;项目设计完成验收通过后,甲方应支付总费用的___________%作为尾款。
2.3 甲方应在约定的时间内支付设计服务费用,逾期不支付的,应承担逾期付款的责任。
2.4 如甲方提前终止合同或未按时支付设计服务费用的,甲方已支付的款项恕不退还,乙方保留追究甲方责任的权利。
三、保密条款3.1 本合同项下的一切信息、资料和技术均为双方保密信息,未经一方书面同意,任何一方不得向第三方披露,否则应承担相应的法律责任。
图纸服务合同怎么写模板
图纸服务合同怎么写模板甲方:(委托人名称)地址:电话:传真:邮箱:乙方:(承接方名称)地址:电话:传真:邮箱:鉴于甲方有图纸设计的需求,现委托乙方进行图纸设计服务,双方经友好协商,达成如下合同:一、服务内容1.1 乙方负责根据甲方提供的要求和需求,进行图纸设计服务,包括但不限于平面设计、建筑设计、室内设计等。
1.2 乙方需保证所提供的图纸设计符合甲方的要求,并按时按质完成设计工作。
1.3 如甲方需要对设计进行调整或修改,乙方应积极配合并及时予以修改,直至甲方满意。
二、服务期限2.1 本合同自签订之日起生效,服务期限为______(具体时间),双方经协商可延长服务期限。
2.2 如因不可抗力等特殊原因导致服务无法按时完成,乙方应及时通知甲方,并延期完成。
三、费用及支付方式3.1 甲方应按照乙方提供的费用标准支付图纸设计费用,具体金额为______。
3.2 甲方应在签订合同时支付设计费的____%作为定金,剩余费用在图纸设计完成后一次性支付。
3.3 乙方提供的费用标准包括设计费用和可能产生的额外费用(如修改费用、加急费用等),甲方应按实际情况支付。
四、保密协议4.1 双方应将涉及本合同的商业秘密及保密信息予以保密,并不得向任何第三方披露。
4.2 双方应妥善保管好双方间涉及的所有资料和信息,以确保保密工作的顺利进行。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成设计,导致甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
5.2 乙方未按照要求完成设计,导致甲方无法正常使用的,乙方应承担相应责任,并负责重新设计。
5.3 甲方未按时支付费用的,应承担逾期支付的违约责任,并按照合同约定支付逾期费用。
六、其他约定6.1 本合同未尽事宜,双方可协商解决,变更事项须经双方书面确认。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7、争议解决7.1 凡因本合同履行发生的一切争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
施工图设计委托合同范本5篇
施工图设计委托合同范本5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(委托方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(受托方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要对某工程进行施工图设计,现委托乙方为其提供相关服务,双方在平等、自愿、诚实守信的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、委托事项1. 甲方委托乙方进行[具体工程名称]的施工图设计。
2. 乙方应按照甲方的要求进行设计,包括但不限于设计理念、设计内容、设计标准等。
3. 乙方应根据国家相关法规和规范进行设计,确保设计成果合法、安全、实用、经济。
二、设计内容1. 乙方应根据甲方的需求,提供完整的施工图设计,包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的设计图纸。
2. 乙方应根据项目进展情况,分阶段提供设计成果,包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
3. 乙方应对设计成果进行审核和修改,确保设计质量。
三、设计期限1. 乙方应在约定的时间内完成设计任务,确保设计成果按时交付。
2. 如因甲方原因导致设计进度延误,乙方有权顺延设计期限。
3. 甲方对设计成果提出重大修改意见的,双方应协商确定修改期限。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付设计费用。
2. 设计费用包括基本设计费和附加设计费。
基本设计费按照项目规模和设计难度确定;附加设计费按照实际发生的额外工作量和难度确定。
3. 支付方式:双方约定采用[支付方式](如银行转账、现金等)。
4. 甲方在收到合格的设计成果后,应按照约定支付设计费用。
如因甲方原因导致逾期支付的,甲方应按照约定支付逾期付款违约金。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业信息和技术资料进行保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
2. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密和客户信息,应严格保密,不得泄露或用于其他用途。
方案施工图设计合同范本
方案施工图设计合同范本合同编号:XXXXX甲方:(以下简称"甲方")地址:联系人:联系电话:乙方:(以下简称"乙方")地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方进行方案施工图设计工作,双方本着平等互利的原则,达成如下协议:第一条合同目的本合同的目的是为确定甲方与乙方之间有关方案施工图设计的权益和义务,保证合同的履行。
第二条服务内容1. 甲方委托乙方进行方案施工图设计工作。
2. 乙方提供方案施工图设计所需的技术支持和设计方案。
3. 双方共同协商确定设计工作的时间节点和进度要求。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____个月/年。
如在有效期届满前双方协商一致,可适时延长合同期限。
第四条设计费用及支付方式1. 根据本合同约定的服务内容,甲方向乙方支付设计费用。
2. 设计费用为人民币____元整。
3. 设计费用的支付方式为(选择一种):(1)一次性支付;(2)分阶段支付:首付____元整,尾款在设计工作完成后____日内支付。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料和信息保密,并承诺不向任何第三方披露或泄露。
2. 甲方应对乙方提供的设计方案及相关技术资料保密,并承诺不向任何第三方披露或泄露。
第六条知识产权归属1. 甲方享有设计稿的所有知识产权和使用权。
2. 乙方在设计过程中所产生的所有技术和知识产权归属甲方所有。
第七条违约责任1. 一方违反合同规定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所受的实际损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同,双方可协商解除本合同,但应提前书面通知对方。
第八条争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,每方各执一份,具有同等法律效力。
施工图设计服务合同
施工图设计服务合同委托人:(以下简称甲方)设计人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行的建筑工程施工图设计事宜协商一致,特订立本合同。
第一条:设计内容1、设计项目:。
2、设计范围:。
3、设计工作:乙方负责本项目施工图设计,主要包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、强弱电、外网、市政、园林及相关配套附属工程的全部设计内容及设计后期服务。
第二条:设计期限本合同设计服务期限为天,自年月日始至年月日止。
乙方严格按照上述规定的时间内容完成施工图设计全部工作。
第三条:设计费用1、本合同设计费用总计为人民币元,大写元整。
如因非乙方原因产生重大设计变更,双方另行协商变更费用。
2、设计费用包含乙方到现场施工交底和施工指导的相关服务费用及乙方工作人员为本项目往来的差旅费。
3、除上述工作内容之外,其他由甲方要求的服务项目,由甲乙双方协商确定有关报酬及费用事项。
第四条:付款方式1、本合同签订生效后7个工作日内,甲方支付乙方合同总额20%的预付款。
2、乙方施工图设计全部完成并交付甲方审核完成后7个工作日内,甲方支付乙方合同总额30%的设计进度款。
3、施工图审图通过后7个工作日内,甲方支付乙方合同总额20%的设计进度款。
4、工程竣工验收合格后7个工作日内,甲方支付乙方合同总额30%的设计进度款。
第五条:设计变更约定1、以下形式的设计变更属于正常设计变更,乙方不向甲方收取额外费用:(1)相关行政主管部门对设计文件的审查意见;(2)乙方的设计失误、纰漏或施工图纸交待不清的;(3)甲方提出不影响主体结构的局部小型设计变更;(4)其他经双方协商不收取费用的变更。
2、以下形式的设计变更属于大型设计变更,乙方有权根据工作量收取甲方变更设计费用:(1)甲方提出的变更要求造成建筑、结构体系、设备等专业需要重新计算、设计的;(2)其他不属于设计原因造成的重大设计变更。
施工图设计合同官方版(5篇)
施工图设计合同官方版发包人:(简称“甲方”)设计人:(简称“乙方”)甲方委托乙方承担项目地块扩初及施工图_____工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.2市城乡规划管理局市规管设字(_____)号建设项目规划条件及其它建设工程批准文件。
1.3甲方提供的《项目施工图设计任务书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第二条项目设计阶段及内容2.1项目设计分为建筑设计、景观设计、室内设计、标识设计等分项设计。
建筑设计由完成;景观设计由景观专业设计公司完成;室内设计由室内专业设计公司完成;标识设计等由各专业设计单位完成。
2.2建筑设计分为规划及方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工过程配合阶段。
规划及方案设计由负责完成。
各专业初步设计和全部施工图设计由乙方负责完成。
建筑初步设计中关于地下室、附属设备用房及人防等内容由乙方进行深化设计。
2.3规划和方案设计阶段乙方需按照甲方要求提供技术支持和报批配合,确保提交的方案设计文件应达到甲方设计任务书及方案审批政府主管部门要求的深度。
2.4初步设计阶段,公司需完成方案设计交底等配合工作。
乙方最终提交的初步设计成果经甲方确认后方可开始施工图设计工作。
乙方须负责完成方案批复之后的所有向政府部门报批报建图纸设计工作及报建配合工作。
最终提交的设计文件应达到甲方设计任务书及各阶段审批政府主管部门要求的深度。
2.5乙方提交的施工图设计图纸经甲方确认后方可进行外审。
乙方最终提交的施工图应达到甲方设计任务书及国家相关部门要求的设计深度。
2.6本项目初步设计、施工图设计内容包括:●住宅、公建单体(包括小区入口门卫室、幼儿园和市政站点等)等规划用地内所有需乙方设计的建构筑物及室外工程的全部施工图设计(含人防部分)。
●室外工程设计包括本工程红线内总平面设计和室外管线设计等。
施工图设计委托合同范本8篇
施工图设计委托合同范本8篇第1篇示例:施工图设计委托合同范本合同编号:XXXXX甲方(委托方):(公司名称)法定代表人:地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方对项目进行施工图设计,双方本着平等自愿、遵循诚实信用的原则,达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:(项目名称)1.2 项目位置:(具体地址)1.3 项目内容:(项目内容和规模)二、设计内容及要求2.1 甲方要求乙方完成的设计内容包括但不限于:(详细列举设计要求)2.2 设计完成时间:乙方应在(具体时间)前将设计方案交付甲方审阅。
三、服务费用及付款方式3.1 本次设计服务费用为(具体金额)。
3.2 服务费用支付方式:甲方应在签订合同时支付设计费用的50%作为预付款,余款在设计完成后一次性支付。
四、设计版权4.1 乙方为本次设计工作的独立创作者,设计成果归乙方所有。
4.2 甲方已支付的设计费用仅限于本次设计项目,不得用于其他用途。
五、保密协议5.1 双方保证在合作过程中不得将涉及商业秘密及其他保密信息透露给第三方。
5.2 在合同终止后,双方仍应对合作过程中所掌握的保密信息予以保护。
六、违约责任6.1 如因一方违约而导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力等不可预见因素导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。
七、争议解决7.1 如在合作过程中发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成,可向当地有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(具体时间)。
8.2 本合同一式两份,具有同等法律效力,各自留存一份。
甲方(委托方)(盖章):________________法定代表人签字:________________日期:________________本合同经甲、乙双方签字盖章确认生效。
以上内容是关于施工图设计委托合同范本的一份范本,供参考使用。
合同双方在签署之前应仔细阅读所有条款,并按照具体情况进行修改和补充。
施工图设计委托合同范本5篇
施工图设计委托合同范本5篇篇1施工图设计委托合同范本甲方(委托方):_______(公司名称)法定代表人:_______ 地址:_______ 电话:_______ 联系人:_______ 身份证号码:_______乙方(受托方):_______(设计公司名称)法定代表人:_______ 地址:_______ 电话:_______ 联系人:_______鉴于甲方拟开展_______(项目名称),现授权乙方进行施工图设计工作,双方经友好协商,达成如下委托合同:第一条项目基本情况1.1 甲方拟开展的项目名称为_______,项目地址为_______,设计范围包括_______。
1.2 乙方作为设计公司,拥有独立的设计资质和技术实力,能够按照甲方要求,完成该项目的施工图设计工作。
第二条服务内容2.1 乙方将根据甲方的要求和设计范围,按照相关法律法规和行业标准,进行项目的施工图设计工作。
2.2 乙方应保证设计成果符合国家相关标准和规范,具有风险防范和可行性。
2.3 乙方应配合甲方其他团队成员的工作需求,如需要协助提供技术支持和解答相关问题。
第三条合同价款3.1 甲方应向乙方支付设计合同价款为人民币_______元。
3.2 设计合同价款支付方式为_______。
3.3 如设计过程中需要额外工作,甲方与乙方双方协商确定额外费用。
第四条验收标准4.1 甲方有权对乙方提交的设计成果进行审核,并可以提出修改意见。
4.2 若乙方提交的设计成果不符合甲方要求,甲方可要求乙方进行修正,直至达到双方协商的验收标准。
第五条保密条款5.1 乙方在承接本合同项目过程中,应保守甲方机密信息,未经甲方许可,不得泄露给第三方。
5.2 设计成果属于甲方所有,乙方不得以任何方式擅自使用或转让。
第六条违约责任6.1 如因乙方的原因未能按期交付设计成果,将对甲方造成损失,乙方应承担相应的违约责任。
6.2 乙方对于设计成果的准确性和可实施性负责,如出现设计错误导致事故,乙方应承担相应的赔偿责任。
施工图设计合同模板(8篇)
施工图设计合同模板设计人:发包人(甲方):设计人(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担园林工程设计达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条2.1合同工程范围内之园林概念方案设计,各主要景点效果图、意向图(根据概念方案)。
2.2各园林景观,包括园林种植、硬质铺装及有关构筑物扩初设计(包括部分景观竖向分析图),施工图设计等。
2.4以上图纸全部盖乙方出图章。
2.5乙方设计应严格按国家相关标准执行,在园林工程合理成本造价内达到相应的设计效果。
第三条甲方应向乙方提交以下资料及文件第四条乙方应向甲方交付以下设计资料及文件第五条本工程参照国家计委颁发的《工程设计收费标准》和政说明:1、本合同生效后,各阶段设计费按累计比例结算支付。
2、各阶段图纸需经甲方书面审核确认(详附件1)后方可作为办理支付费用及结算依据,甲方在审核确认后五天内支付,否则乙方有权顺延下阶段设计文件提交时间。
3、乙方应发包人要求完成并提交部分区域设计成果,甲方根据乙方完成的工作量及设计4、设计成果提交后,甲方需于日内给予乙方反馈意见,乙方应就双方做出的共同的书面修改意见进行修改以达到相应的设计效果,设计修改的次数为两次,甲方以书面形式认可。
如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以下时,则该次修改不计入修改次数内。
如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以上时,该次修改计入修改次数。
当甲方确认图纸后再要求乙方修改图纸,则视为合同外内容,其费用另议。
5、本设计费含乙方配合完成现场施工指导服务次的相关费用,(含方案及初步设计、施工图图纸会审等服务,由于乙方在图纸表述上发生重要错误乙方必须到现场才能解决,所发生的服务不计入以上次数内)。
建筑施工图设计及顾问服务合同
建筑施工图设计及顾问服务合同甲方(委托方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(受托方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拟进行具体建筑项目名称的建设,并需要专业的建筑施工图设计及顾问服务,乙方具备相应的设计资质和能力,双方经友好协商,达成以下协议:一、服务内容及要求1、乙方应按照国家及地方现行的有关规范、标准和规定,以及甲方提出的设计要求和设计任务书,完成具体建筑项目名称的建筑施工图设计工作。
2、施工图设计内容包括但不限于建筑总平面图、平面图、立面图、剖面图、各类详图、建筑节能设计、无障碍设计等。
3、乙方应提供设计过程中的顾问服务,包括但不限于解答甲方关于设计方案的疑问、参与甲方组织的设计协调会议、根据甲方及相关部门的意见对设计方案进行修改和完善等。
二、服务期限1、本合同的服务期限自合同生效之日起至具体时间止。
2、乙方应在具体时间前向甲方提交初步设计方案,在具体时间前提交施工图设计文件,并根据甲方及相关部门的审查意见在具体时间内完成修改和完善。
三、服务费用及支付方式1、本合同的服务费用为人民币_____元(大写_____元整)。
2、甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用:(1)合同签订后具体时间内,支付服务费用的_____%作为预付款;(2)乙方提交初步设计方案并经甲方确认后具体时间内,支付服务费用的_____%;(3)乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后具体时间内,支付服务费用的_____%;(4)工程竣工验收合格后具体时间内,支付服务费用的_____%。
四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查,提出修改意见和建议。
2、甲方应按照本合同的约定向乙方支付服务费用。
3、甲方应向乙方提供设计所需的基础资料和文件,并对其真实性、准确性和完整性负责。
4、甲方应组织相关部门和人员对乙方提交的设计方案和设计文件进行审查,并及时将审查意见反馈给乙方。
建筑工程设计合同模板
建筑工程设计合同模板甲方(委托方):____________乙方(设计方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程设计的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程性质:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程投资估算:____________1.6 设计费估算:____________二、设计范围及内容2.1 设计范围:本工程的设计范围包括但不限于:建筑设计、结构设计、机电设计、给排水设计、暖通设计、电气设计、景观设计、室内设计等。
2.2 设计内容:乙方根据甲方的要求,完成本工程的初步设计、施工图设计及相关的设计服务。
具体内容包括:2.2.1 初步设计:包括工程总体布局、建筑形态、结构方案、机电系统、给排水系统、暖通系统、电气系统、景观布局等;2.2.2 施工图设计:包括建筑施工图、结构施工图、机电施工图、给排水施工图、暖通施工图、电气施工图、景观施工图等;2.2.3 设计服务:包括设计交底、设计变更、施工配合、验收等。
三、设计周期3.1 初步设计周期:自合同签订之日起,不超过__________个工作日;3.2 施工图设计周期:自初步设计审批通过之日起,不超过__________个工作日;3.3 设计服务周期:自施工图设计完成之日起,至工程竣工验收合格之日止。
四、设计费用及支付方式4.1 设计费用:本工程的设计费用为人民币__________元(大写:_________________________元整),包括但不限于设计人工费、材料费、差旅费、加班费等;4.2 支付方式:4.2.1 合同签订后,甲方支付乙方设计费的50%作为预付款;4.2.2 初步设计审批通过后,甲方支付乙方设计费的30%作为进度款;4.2.3 施工图设计完成后,甲方支付乙方设计费的20%作为尾款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程施工图设计及服务合同合同编号:WX工程名称:宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程工程地点:宁夏灵武发包方:浙江浙大网新环境工程有限公司设计方:签订地点:浙江省杭州市烟气脱硫工程建设工程设计合同甲方(发包方):浙江浙大网新环境工程有限公司乙方(设计方):浙江浙大网新环境工程有限公司作为宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程总承包商,经双方友好协商并达成一致,甲方将部分专业施工图及竣工图设计工作托付给乙方,并签订本合同,双方共同遵守。
下列文件应作为本合同的组成部分:本合同书及其附件(含双方协商同意的补充及修改文件等);专用条款;通用条款;双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书;合同附件;上述文件互为补充和解释,如有不清或相互矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。
考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方,乙方在此立约,承诺全面正确地按合同规定完成本时期工程设计及工地设计代表服务工作。
考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作,甲方在此立约,保证按合同规定的方式和时刻付款给乙方。
本合同经双方法人(授权)代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方(章):浙江浙大网新环境乙方(章):工程有限公司地址:地址:法人代表:法人代表:或授权代表:或授权代表:开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:邮政编码:邮政编码:年月日年月日第一章通用条款1、定义与讲明1.1 定义本合同文本中以下的用词及词语除依照上下文另有要求外,应具有本条所给予的含义:1.1.1 甲方:是指浙江浙大网新环境工程有限公司,包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.2 乙方:是指包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.3 合同:指本合同条件(通用条件和专用条款)、合同书以及组成合同的附件、补充协议、变更协议、往来书面传真等其它相关文件。
1.1.4 定金:指甲方与乙方订立合同之后,为了证明合同的成立和保证合同的履行,甲方向乙方预先支付的一定数量的货币。
1.1.5 工程:合同条款约定具体内容的永久工程。
1.1.6 合同价款:指依照合同条款,用以支付乙方为完成设计及有关工作应付的总金额。
1.1.7 不可抗力:不能预见、无法幸免又不能克服的客观强制力量。
1.1.8 合同条款:结合具体工程,甲方和乙方协商后签订的书面合同内容。
1.2 合同文件使用语言、文字和适应法律合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、讲明。
适用于合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地点法规。
设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范,国家没有相应标准、规范时,可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地点标准、规范。
2、双方责任2.1 甲方责任2.1.1 应尊重乙方依照国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
2.1.2 向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时刻、进度和资料的可靠性负责。
2.1.3 应按合同规定向乙方支付设计费。
2.1.4 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。
2.1.5 乙方完成的设计文件仅供本工程使用。
2.2 乙方责任2.2.1 按照国家和行业现行的标准、规范、规程、技术条件进行设计工作,严格掌握设计标准,操纵工程造价。
2.2.2 按有关规定的内容、时刻及份数向甲方交付设计文件,并对托付范围内的设计的完整性、准确性负责。
2.2.3 应按照合同的规定中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施,保证设计质量。
2.2.4 应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
2.2.5 本合同禁止分包给第三方。
2.2.6 乙方参与本工程的要紧技术人员应相对固定,如要发生人员变动,应经甲方同意,同时,关于本工程的设计总工程师、工艺、热控、土建、电气主设人的工作安排,在设计高峰时期不再安排承担其他工程项目的设计工作。
2.2.7未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
3、工程设计的项目和范围3.1设计范围:见合同的第二章专用条款部分及附件。
3.2乙方负责以上范围的专业施工图设计、工程量清单、竣工图设计及设计服务。
3.3乙方同时提供以上文件的电子版。
4、设计工期甲方、乙方双方结合本工程具体情况确定,并在合同专用条款中及附件中明确。
5、审查、认可5.1 审查乙方应呈交符合国家和行业现行规定及本合同要求的各设计时期内容、深度和要求的图纸文件供审查之用,甲方负责审查的安排。
乙方提供详细的设计节点,作为甲方时期性正式审查的时刻点。
同时甲方能够随时审查分包商的中间电子版。
5.2 认可乙方在施工图文件正式出版前,需得到甲方的书面认可,但所有的认可不免除乙方责任。
6、其它服务乙方可按照甲方的要求或托付进行合同以外的工作,并单独签订协议。
7、合同价款与支付7.1 合同价款及调整:合同价款在专用条款内约定后,任何一方不得擅自改变,专用条款另有约定或发生如下情况的应做调整:当工程建设工期与可能工期不一致且差不较大时,应乙方的要求,双方友好协商解决。
7.2 合同款预付及支付:甲方应按本合同专用条款规定的金额和时刻向乙方预付和支付设计费用。
7.3 其他支付:甲方应按照本合同通用条件的要求和托付支付。
8、违约8.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。
8.2 因设计质量低劣或错误引起返工造成损失的,由乙方接着完善设计任务。
假如造成较大损失,应按损失的等额大小减收设计费。
并依照损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等,累计罚款金额不超过合同总额的15%。
8.3 由于甲方缘故,甲方每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之0.5的逾期违约金;逾期超过30天以上时,乙方应书面通知甲方,甲方负责解决。
总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
由于乙方自身的缘故,延误了按本合同专用条款规定的设计文件交付时刻,每延误一天,减收该项目应收设计费的千分之一,总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
8.4由于乙方缘故产生的设计变更,甲方将依照变更所涉及的变更金额对乙方的设计费予以扣除,扣除比率为变更所产生的施工图预算金额的5%,但累计扣除金额不超过合同总额的15%。
8.5 甲方违约变更托付设计项目、规模、条件或提交资料错误及对所提资料作修改,以致造成乙方较大返工或大幅增加工作量时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费或追加工作量的费用补偿。
8.6 甲方提交资料及文件超过规定期限15天以内,乙方交付设计文件时刻顺延;超过规定期限15天以上时,甲方、设计双方可重新商定提交设计文件的时刻。
8.7 在合同生效后,非乙方缘故甲方要求终止或解除合同,乙方未开展设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始工作的,甲方应依照乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该时期设计费的一半支付;超过一半时,按该时期设计费的全部支付。
8.8 合同生效后,非甲方缘故乙方要求终止或解除合同,应双倍返还定金。
9、设计文件交付乙方应依照双方约定的有关设计文件出版份数和文件交付时刻向甲方提供设计文件。
如在专用条款中无特不约定,乙方应向甲方提供全部托付范围内设计成品的电子版本及纸介质版本。
10、现场服务10.1乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更,依照工程情况派驻现场设计代表,参加隐蔽工程验收、试生产考核及工程竣工验收。
10.2乙方至少应在相关专业施工的每个时期为执行本合同派驻一名能胜任的,具备与有关工艺和职位相称的资格、技能和经验的人员。
10.3 在乙方人员进入现场作业或配合施工时,甲方协助乙方解决工作所需要的工作条件,所产生的费用由乙方自理。
11、争议与索赔11.1 争议:甲方、乙方双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决,协商不成向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁,该仲裁是终局的,仲裁结论对双方都有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
11.2 索赔11.2.1 乙方可按以下规定向甲方索赔:11.2.1.1 有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;11.2.1.2 索赔事件发生后21天内,向甲方发出要求索赔的书面通知;11.2.1.3 甲方在接到索赔通知后21天内给予响应,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在21天内未予答复,应视为对该项索赔的默认。
11.2.2 甲方可按以下规定向乙方索赔:11.2.2.1 有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;11.2.2.2 索赔事件发生后21天内,向乙方发出要求索赔的书面通知;11.2.2.3 乙方在接到索赔书面通知后21天内给予响应,或要求甲方进一步补充索赔理由和证据,乙方在21天内未予答复,应视为对该项索赔的默认。
12、其它12.1 当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时,从询价、对外谈判、国内外技术考察、设计联络会、监造直至建成投产的各个时期,假如需要汲取乙方人员参加,乙方有积极予以配合的义务。
12.2 保险:甲方办理甲方人员的生命财产和设备保险并支付一切费用;乙方办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.4 本合同未尽事宜,双方可签订补充合同作为附件,补充合同与合同具有同等法律效力。
12.5 合同有效期:本合同经双方代表签字盖章后生效,在工程建成竣工验收移交生产,结清设计费后自行终止。
12.6 合同份数:合同正本贰份,具有同等效力,由甲方、乙方双方各执壹份。
副本肆份, 甲方、乙方双方各执贰份。
第二章专用条款甲方(托付方):浙江浙大网新环境工程有限公司乙方(乙方):甲方托付乙方承担宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程施工图、工程量清单、竣工图设计及服务,工程地点为宁夏灵武市,合同签约地点为浙江省杭州市,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场治理规定》。
1.2 国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1甲方提交的相关资料2.2 乙方应满足的要紧标准、规范:按照国家及电力部颁发的有关现行标准和规范及内容格式深度进行工程的施工图设计。
执行的要紧标准与规范有《大型火力发电厂设计技术规范》、《电力工程制图标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》、《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》、《衬里钢壳设计技术规定》、《橡胶衬里化工设备》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》等。