北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同样本(4篇)
北京市建设工程劳务合同样本发包方(甲方):承包方(乙方):甲方将小区高层住宅楼建设工程施工发包给乙方,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商一致达成如下协议。
一、工程名称:二、工程概况:商业群房为框架结构,住宅为剪力墙结构,建筑面积约15000㎡。
三、工程地址:四、工程范围及内容:乙方承包的小区商住楼建设施工图所示,所有工程内容(除门窗安装工程,给水、排水工程、通风消防、强弱电工程、地基土方开挖和桩基础工程外)以及工程资料收集整理、材料试验复试。
五、承包方式:包所有施工内容内(含项目措施施工)施工劳务及机械,包除甲方供应材料外其余所有施工用料及周转材料(含施工项目措施用料)。
即工程用料及项目措施用料除甲方供应的(甲方供应材料具体见第六条 )外其余均由乙方提供。
六、甲乙双方约定甲方提供给小区商住楼材料具体为:施工图内所示的各类钢筋、水泥、商砼、砂石、土方、各类内、外墙乳胶漆、外墙石材、地面瓷砖石材、保温材料、楼梯扶手工程用料。
其余机械工具耗材、工程耗材(含施工项目措施材料)均由乙方提供。
七、合同价款:7.1合同价款:按建筑面积计算438元/㎡(大写每平方米肆佰叁拾捌元整)该价款含四项保险费在内,甲乙方包干使用,并向有关机构交纳。
7.2±0.000以上建筑面积按陕西省99预决算定额相关规定规则进行计算。
7.3±0.000以下地下室建筑面积按陕西省99预决算定额面积计算规则计算乘以两倍作为地下室面积。
7.4建筑结构变更,在建筑面积不发生较大变化情况下合同价款不予调整。
八、结算程序:专业工长出具工程进度说明→生产部门审核→材料库管会签→预算部门出具预算报告→公司审核确认→公司主管领导审批九、付款方式:按单栋楼核算,由乙方垫资完成主体10层封顶开始付进度款。
10层封顶付给乙方10层以下已完成初验合格成品工程量70%进度款,10层以上按每月当月完成初验合格成品工程量70%支付当月进度款,砖砌体完成并初验合格后总进度款付至总价80%,交工验收合格后一个月内付至总价95%,留5%质保金待质保期满后无质量问题,剩余质保金一月内一次付清。
北京建筑劳动合同示范文本(4篇)
北京建筑劳动合同示范文本土木工建筑劳动合同的模板甲方(建筑施工企业):_____名称:_____ 法定代表人:_____地址:_____ 电话:_____乙方(农民工):_____姓名:_____ 性别:_____ 年龄:_____文化程度:_____住址:_____ 身份证号:_____甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定,平等自愿、协商一致,签订本合同。
一、合同期限自____年____月____日至____年____月____日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任_____职务(工种)。
在正常情况下乙方应当完成_____生产(工作)任务,具体生产(工作)任务和质量标准为:三、工作时间1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按规定支付工资。
日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。
四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资,每月日为发薪日。
工资制度和分配形式按下列第项执行:1、实行计时工资制,乙方完成生产工作任务,每日工资____元,每月工资____元;2、实行计件工资制,具体标准为:_____五、劳动保护1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险,乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施;3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程,不得违章操作。
六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有法律效力,双方应严格履行。
一方违反本合同,应承担违约责任;给对方造成经济损失的,依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议,甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2024年北京市建设工程劳务合同书范本(2篇)
2024年北京市建设工程劳务合同书范本尊敬的甲方(建设工程施工单位):根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,为明确双方权利义务并确保工程顺利进行,特签订《建设工程劳务合同书》(以下简称“本合同”),以管理甲方与乙方(劳务人员)之间的劳务关系。
第一章总则第一条乙方作为劳务人员,将按照甲方的要求和任务参与到北京市的建设工程中,提供劳务工作,并享受本合同规定的权利。
第二条甲方负责组织和管理建设工程,提供相应的工作环境、劳动条件、技术支持等,并支付乙方劳务报酬。
第三条乙方必须严格遵守甲方工程规范、施工要求,服从甲方管理和指挥,认真、负责地完成所承担的劳务工作。
第四条乙方应严格遵守国家法律法规和劳动纪律,不得从事违背本合同的行为,如违反甲方的规定或存在工作失职、渎职、迟到早退等不良行为,甲方有权采取相应的处罚措施。
第二章劳务内容第五条乙方将根据甲方的需求,按照双方商定的工作时间、工作岗位和工作内容进行劳务工作。
第六条乙方在工作期间负有下列责任:(一)认真履行工作职责,按时完成工作任务;(二)保证施工质量,严格遵守甲方工程规范;(三)做好工作记录和工程材料的管理工作;(四)保护工程环境和设备设施的完整性;(五)遵守劳动纪律,服从甲方管理和指挥;(六)保守工程技术和商业秘密,维护甲方合法权益;(七)不利用职务之便谋取私利。
第三章劳务报酬第七条甲、乙双方约定的劳务报酬为每月人民币(大写)____________元。
第八条劳务报酬的发放方式和时间由甲方和乙方另行约定,并在本合同附表中明确载明。
第九条乙方享有按国家和北京市相关规定享受的社会保险待遇。
甲方应按时足额缴纳协定的社会保险费用。
第四章违约责任第十条任何一方对本合同的不履行或违约行为,均应依法承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
第十一条乙方违反本合同约定,导致施工延误、工程质量不合格或发生经济损失的,应承担相应的经济赔偿责任,并承担相应的法律责任。
北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同范本甲方:乙方:甲方,其建设项目:_____,建筑面积大约平方米。
以后按实际面积计算,经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议:1、乙方承包工程项目及其内容:灰土以上,散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。
按施工图和变更图施工,增加项目按工程量计算。
2、工程质量:按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准,达到合格,工程质量百年大计,甲乙双方要高度重视,要落实专人负责工程管理工作。
3、安全施工,以人为本,甲乙双方认真落实国家安全施工规定,做好安全施工工作,乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险,资金由甲方购买,乙方明确专人主管安全除患,非安全培训人员不许参与施工,施工认真执行安全技术操作规程,认真做好各种劳动防护工作。
杜绝伤亡事故,力争无大小工伤,如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责,甲方概不负责。
4、承包价格及施工费结算:主体框架结构总包价建筑面5、付款方式:按进度付款。
基础完工后一次性付给乙方元整。
主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整,主体封顶后按工程的80%计算付给乙方人工费。
工程完工后一次性付给乙方总造价的95%,剩余5%作为质保金,一年后付清。
6、甲方工作:及时提供施工图和变更图,做好技术交底,及时供应施工材料,机械和脚手架板,安全防护用品,解决好职工住宿,水电供应。
7、节约用料,文明施工:施工模板,方木等多用材料,在施工中,量材使用,做好节约用料,拆除材料及清理按指定地点堆放,落地灰当天清理,及时与新灰混混合使用,更不许过夜,做好节约用料,工完场清,文明施工。
8、乙方组建施工班子:要有1人技术员,给甲方提供施工方案。
乙方施工人员隶属项目部管理,工地施工人员务必听从,施工中提出的安全施工问题,工程质量问题务必及时纠正,否则有权停止施工。
9、遵守项目部各项管理制度,门卫制度,用小型机械,工具防护用品由乙方打条,保管使用,竣工后交回,材料下车由方负责。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(劳务分包商):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在北京市的某建设工程中的劳务分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况及分包范围(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)分包范围:____________________ (具体劳务事项需明确)。
二、分包工期(一)开工日期:按照甲方的进度计划进行,确保按期开工。
(二)竣工日期:按照甲方要求完成全部工作内容,确保工程按期竣工。
三、劳务报酬及支付方式(一)劳务报酬计算方式:按照实际完成的工作量计算。
(二)支付周期及方式:双方约定每______个月结算一次,以________方式支付。
四、质量保证与安全责任(一)乙方应保证所提供的劳务质量符合国家和地方相关标准。
(二)乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保施工现场安全。
(三)如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应法律责任和经济赔偿。
五、材料管理(一)工程所需材料由甲方提供,乙方应妥善保管,如有损坏或丢失,乙方应承担相应损失。
(二)乙方在施工过程中应注意节约材料,避免浪费。
六、工程变更及调整(一)如因设计变更或其他原因需要调整工程内容或工期,双方应协商一致并签订书面变更协议。
(二)如因甲方原因导致工程停工,甲方应承担乙方因此产生的损失。
北京市建设工程劳务分包劳动合同(2篇)
北京市建设工程劳务分包劳动合同甲方:(以下简称甲方)住所:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)住所:法定代表人:联系电话:鉴于:1. 甲方为一建设工程总承包单位,具有相应的资质和设备;2. 乙方为一建设工程劳务分包单位,具有相应的技能和劳务。
根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,签订本劳动合同,共同遵守和履行以下条款:第一条合同的目的和事项1.1 甲方聘请乙方作为建设工程劳务分包单位,提供相应的劳务服务,用人数量、工作内容、工作期限等具体事项见《劳动合同附件1》。
1.2 乙方接受甲方聘用,提供合同约定的劳务服务,并保证完成质量合格的工作。
第二条工作报酬和支付方式2.1 根据双方约定,甲方每月按约定的时间向乙方支付劳务报酬。
2.2 乙方应当按照甲方的要求开具发票,并按照甲方的帐期要求提供相关的发票资料。
第三条工作时间和休假3.1 乙方工作时间为每周六天,每天工作时长为8小时,共计48小时。
3.2 乙方享有法定的国家公假、婚假、丧假、产假、病假等假期待遇。
具体假期管理参照中华人民共和国劳动法和其他相关法律法规的规定执行。
第四条劳动保护和安全4.1 甲方有义务为乙方提供良好的劳动条件和工作环境,保证乙方在工作中的生命安全和身体健康。
4.2 甲方应当按照国家相关法律法规的要求为乙方购买社会保险,并按时、足额缴纳相关的社会保险费用。
4.3 乙方在工作过程中应当严格遵守安全操作规程,确保安全生产。
第五条试用期和解除合同5.1 合同生效后,乙方享有一个月的试用期。
试用期期间,甲方有权根据乙方的工作表现决定是否正式聘用乙方。
5.2 如乙方在试用期内工作表现良好且甲方决定正式聘用乙方,则本合同自试用期满后自动转为无固定期限劳动合同。
5.3 如乙方在试用期内工作表现不佳或甲方决定不继续聘用乙方,则本合同于试用期满后自动终止。
甲方无需支付乙方经济补偿。
北京市建设工程劳务合同范本(二篇)
北京市建设工程劳务合同范本甲方:(名称)地址:联系人:电话:乙方:(名称)地址:联系人:电话:鉴于甲方需要进行建设工程,乙方具备从事建设工程劳务的能力和技术,双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同工程甲方委托乙方按照合同约定进行建设工程劳务,具体项目为:工程名称:工程地点:工程范围:工程期限:工程报价:第二条材料供应乙方可以按照工程需要,组织甲方事先确定的材料供应商供应所需材料,甲方负责支付材料费用。
第三条劳务价格本合同的劳务价格为人民币(大写)(小写)元整,乙方应按照劳务工作量、质量和进度进行计费。
第四条劳务费支付方式劳务费按照工程进度和乙方提供的劳务报告进行审核,甲方应在收到审核报告后的五个工作日内支付劳务费。
第五条违约责任1. 乙方提供的劳务不符合合同要求或者规范标准的,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担由此产生的费用;2. 乙方未按照合同约定的工期完成劳务的,甲方有权要求乙方加班或支付违约金;3. 甲方未按照合同约定支付劳务费的,乙方有权要求甲方支付滞纳金;4. 任何一方因不可抗力不能履行合同义务的,不承担违约责任。
第六条保密条款1. 双方应对涉及对方业务、技术、管理、图纸等内容予以保密;2. 双方在不违反国家法律法规的前提下,可以对合同内容进行宣传,但需取得对方的书面同意。
第七条纠纷解决双方如发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第八条合同生效与终止1. 本合同自双方盖章之日起生效;2. 双方可以经协商一致解除本合同,但应提前一个月书面通知对方;3. 合同解除后,双方应按照合同规定处理尚未完成的工作和结算尚未完成的款项。
第九条其他约定事项1. 本合同的附件为合同的一部分,具有同等效力;2. 对本合同约定事项的修改、补充必须采用书面形式;3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商确定。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:北京市建设工程劳务合同范本(二)劳务合同甲方:_________________(以下简称“甲方”)住所地:_________________法定代表人:_________________联系电话:_________________乙方:_________________(以下简称“乙方”)住所地:_________________法定代表人:_________________联系电话:_________________鉴于:1. 甲方根据自身需要,拟定进行建设工程的相关劳务合作;2. 乙方具备从事相关劳务服务的资质和条件;经双方协商一致,达成如下劳务合同,请双方认真履行。
北京建设工程劳务合同范本
北京市建立工程劳务合同范本北京市建立工程劳务合同范本发包人〔全称〕:______________________________________________________ _______承包人〔全称〕:______________________________________________________ _______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么,双方就建立工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称:______________________________________________________ ____________1.2工程概况:______________________________________________________ ___________1.3分包工作内容:______________________________________________________ ______范围包括:______________________________________________________ _______________1.4工程监理单位〔全称〕:_____________________________________________________ 第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款4.1合同价款为:_________元〔人民币〕大写:_________元4.2合同价款确实定原那么〔在确认的方式前划"√"〕:经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:〔〕4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、总则为规范北京市建设工程专业劳务分包合同的签订和履行,保障各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,特制定本合同。
本合同分为乙方雇佣甲方和甲方承接乙方工程两部分。
二、合同签订1. 甲乙双方在合同签订之日起10日内,应当在北京市规定的相关部门办理登记手续。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
三、合同内容1. 甲方的职责和义务:(1)严格按照乙方的要求执行工程任务;(2)保证专业技术力量符合国家规定,并提供相应的证明文件;(3)保障工程的质量和进度,确保工程完成时间与乙方的要求一致;(4)负责工程所需材料的采购和管理;(5)负责工程过程中员工的安全教育和管理。
2. 乙方的职责和义务:(1)及时向甲方提供工程计划和需求;(2)支付甲方按照合同规定的报酬;(3)配合甲方工程的进展,提供必要的协助;(4)对甲方提供的工程材料和设备进行验收。
四、工程规格1. 本合同中的工程规格详细列出了工程的具体要求,包括工程的范围、标准、质量要求、工程周期等。
2. 甲方和乙方在签订合同之前应当就工程的规格达成一致意见,并在合同中明确列出。
五、合同报酬1. 甲方为乙方提供工程劳务,乙方应当按照约定的时间和方式支付报酬。
2. 报酬计算方式:按照工程的完成情况或者按照工程进度支付,具体金额在合同中规定。
3. 在工程过程中,如发生额外费用,乙方应当及时与甲方协商解决问题。
六、合同变更1. 如有需要修改合同内容,必须经甲乙双方协商一致,并在书面形式上作出修改。
2. 修改后的合同须按照《合同法》的要求重新登记。
七、合同违约和解除1. 任何一方未按照合同规定履行义务,即构成违约。
违约方应当承担相应的经济赔偿责任。
2. 在以下情况下,合同可以被解除:(1)甲方故意或者重大过失超过3次;(2)乙方未按照规定支付甲方报酬超过3个月。
(3)经相关部门认定的其他违约情形。
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版甲方:______________(简称甲方)
乙方:______________(简称乙方)
鉴于,甲乙双方本着平等互利的原则,为了明确双方在建设工程劳务分包方面的权利和义务,特签订本合同,并共同遵守相关法律法规,达成如下协议:
第一条甲方同意将工程(项目名称、地址)的劳务分包给乙方,乙方接受劳务分包,按照双方约定的条件和标准提供劳务。
第二条乙方应按照甲方的要求和有关规定,按时完成工程劳务分包任务,确保工程质量和工期的达到。
第三条乙方应按照约定的劳务报酬标准,准确计算、结清工程劳务分包款项。
若有争议,应协商解决。
第四条乙方在承揽工程劳务分包过程中,应确保施工安全,遵守有关劳动保护和安全生产的规定,确保劳务人员的安全和健康。
第五条乙方应及时向甲方报告工程进度、质量和安全情况,并保证甲方及时了解工程进展。
第六条乙方应保管好工程材料和设备,妥善使用,不得私自挪用或乱放,确保任何物资设备不受损坏。
第七条乙方应按照双方约定的期限和程序,提供工程竣工结算手续和资料,确保工程的正常竣工和结算。
第八条双方如有分歧,应友好协商解决;协商不成,可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程劳务分包完成之日终止。
特此签订本合同,供双方共同遵守。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:年月日。
北京市建筑企业劳务合同6篇
北京市建筑企业劳务合同6篇篇1甲方(用工单位):___________________乙方(劳务人员):___________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方聘用乙方从事建筑劳务事宜达成以下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑劳务合作关系中的权利和义务,保护双方合法权益,促进建筑项目顺利完成。
二、工作内容及地点乙方从事的工种为:___________________,工作内容为:___________________。
工作地点在北京市。
乙方应遵守甲方的安全生产规定和现场管理制度,按照甲方的要求进行工作。
三、工作时间及休假制度1. 工作时间:按照甲方的规定执行,如因工作需要加班,应按规定支付加班工资。
2. 休假制度:按照国家法定休息休假制度执行,具体休假安排由甲方根据实际情况安排。
四、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬:乙方的基本劳务报酬为________元/月,具体金额根据乙方从事的工种、岗位及甲方规定执行。
2. 支付方式:甲方每月按时足额支付乙方劳务报酬,如遇特殊情况需延迟支付,应提前告知乙方并征得乙方同意。
五、社会保险及福利待遇1. 甲方按照国家和北京市的有关规定为乙方缴纳社会保险费。
2. 乙方享受甲方规定的福利待遇,如年终奖、节日福利等。
3. 乙方因病或非因工负伤,按照国家和北京市的有关规定执行。
六、保密条款乙方在工作期间接触到的甲方商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息,应履行保密义务。
如因乙方泄露甲方商业秘密造成甲方损失,乙方应承担法律责任。
七、违约责任1. 甲方未按照本合同约定支付劳务报酬的,应支付乙方应得劳务报酬百分之________的违约金。
2. 乙方违反本合同约定,给甲方造成损失的,应赔偿甲方相应损失。
3. 甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,应首先协商解决。
协商不成的,可以向劳动争议调解委员会申请调解,或者直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
北京市建筑企业劳务合同7篇
北京市建筑企业劳务合同7篇篇1甲方(用工单位):___________________乙方(劳务人员):___________________鉴于甲乙双方同意遵循平等、自愿、公平的原则,为明确双方权利和义务,达成以下劳务合同:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑项目中的劳务合作关系,规范双方的权利和义务,保障甲乙双方的合法权益。
二、合同期限1. 合同签订日期:____年__月__日。
2. 合同生效日期:____年__月__日。
3. 合同结束日期:____年__月__日。
三、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求,在指定的建筑工地从事相关劳务工作。
2. 具体工作内容包括但不限于建筑施工、维修保养、清洁等。
3. 工作地点为北京市__________建筑工地。
四、工作时间及休息休假1. 工作时间:按照甲方规定的工时制度执行。
2. 加班:因工作需要加班时,乙方应服从甲方的安排,并按照国家法律法规及北京市相关规定支付加班工资。
3. 休息休假:乙方享有国家法定休息日及年假等休假权利。
具体安排按照甲方规定执行。
五、劳务报酬及支付方式1. 乙方劳务报酬按照甲方规定的标准执行。
2. 甲方应按照约定,按时足额支付乙方劳务报酬。
3. 支付方式:___________________。
六、社会保险及福利待遇1. 甲方应按照国家和北京市的有关规定为乙方缴纳社会保险。
2. 乙方享有国家规定的福利待遇,如高温津贴、取暖补贴等。
3. 甲方应关注乙方的工作安全和健康,提供必要的工作保障。
七、保密条款1. 乙方应对在工作中获知的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,不得泄露给第三方。
2. 乙方违反保密义务,给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。
八、违约责任1. 甲乙双方在履行合同过程中,如违反合同约定,应承担违约责任。
2. 违约方应按照合同约定支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。
九、合同的变更、解除和终止1. 本合同的变更、解除和终止,应经甲乙双方协商一致,并书面确认。
北京市建筑企业劳务合同5篇
北京市建筑企业劳务合同5篇篇1甲方(用工单位):____________________乙方(劳务人员):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方聘用乙方从事建筑劳务事项达成如下协议:一、合同期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工作内容与地点1. 乙方从事的工种为:____________________。
2. 乙方的工作地点为:甲方承建工程的所在地。
根据工作需要,乙方可能被安排到其它施工场地提供劳务。
在特殊情况下(如抗击重大疫情,突发自然灾害),乙方应按甲方的统一调配参与应急抢险救援工作或投身其他必要的公益事业等。
三、劳动报酬及支付方式与时间结算标准注意:以上合同仅为示例,实际合同需要根据具体情况进行修改和完善,并且在签订合同时应遵循当地的法律法规和规定。
在签订合同时,双方应认真阅读合同条款,确保理解并同意合同条款的约束和行为规范。
此外,合同应经过专业法律顾问的审核,以确保其合法性和有效性。
篇2甲方(用工单位):_________________________乙方(劳务人员):_________________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方聘用乙方从事建筑劳务事宜达成如下协议:一、合同期限1. 本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工作内容及地点1. 乙方从事的工种为:_________________________。
2. 乙方的工作地点为:_________________________。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据建筑行业的生产特点,实行劳动用工的弹性工时制度。
乙方应按照甲方的安排参加施工生产活动。
甲方应按照国家法律法规规定安排乙方适当的休息和休假时间。
北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同范本合同编号:BJ2022-XXXXX合同签订日期:XXXX年XX月XX日本劳务合同由以下双方共同订立:雇主(甲方):[雇主公司全称],法定代表人:[法定代表人姓名],注册地址:[注册地址]劳务人员(乙方):[劳务人员姓名],身份证号码:[身份证号码],住址:[住址]经双方协商一致,就北京市建设工程的劳务合作事宜,签订本合同,并同意遵守以下条款:第一条合同目的1.1 甲方雇佣乙方为北京市建设工程项目中的劳务人员,乙方同意接受甲方雇佣,并提供劳务服务。
1.2 本合同的目的是明确双方之间的权利和义务,保障劳动权益,确保合作顺利进行。
第二条服务范围2.1 乙方将根据甲方的要求,在指定的北京市建设工程项目中提供劳务服务。
2.2 乙方的具体工作内容和任务将由甲方根据实际需要确定,并及时通知乙方。
2.3 乙方需按照甲方的要求,按时、按质完成工作,确保工程进度和质量。
第三条合同期限3.1 本劳务合同的期限为XXX年/月/日至XXX年/月/日。
3.2 如因工程延期或其他特殊情况需要终止或延长合同期限,双方应协商解决,并及时修改合同。
第四条劳务报酬4.1 甲方向乙方支付的劳务报酬为XX元/时(或其他计量单位),具体金额将在合同签订时确定。
4.2 甲方应按照约定的方式和时间将劳务报酬支付给乙方。
4.3 乙方应按照国家的税收规定,自行缴纳应纳税款。
第五条工作时间和休假5.1 乙方在工作期间应遵守甲方的工作时间安排。
5.2 乙方享有法定的休假权利,如需休假,应提前向甲方请假,并经甲方批准。
5.3 如果乙方因公务需要加班或者在休假期间需要上工,甲方应支付相应的加班或者津贴。
第六条保密条款6.1 乙方应对在工作中获取到的甲方商业秘密和技术信息保密,不得对外泄露。
6.2 在合同期限届满或终止后,乙方应归还甲方所有的机密文件和资料。
第七条违约责任7.1 如果一方违反了本合同的任何条款,应自行负责承担相应的违约责任。
北京市建设工程劳务合同
北京市建设工程劳务合同甲方(用人单位)名称:______________地址:______________法定代表人:______________乙方(劳务提供者)姓名:______________身份证号码:______________地址:______________鉴于甲方需要劳务服务,乙方具有提供相应劳务的能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本劳务合同,以资共同遵守。
第一条合同期限1.1 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.2 劳务服务的具体工作时间安排由甲方根据工程进度需要提前通知乙方。
第二条劳务内容2.1 乙方同意按照甲方的要求,提供以下劳务服务:______________2.2 乙方应按照甲方的指示,保质保量完成劳务任务。
第三条劳务费用3.1 甲方按照以下标准支付乙方劳务费:______________3.2 劳务费用的支付方式为:______________3.3 甲方应于每月____日前支付上月劳务费。
第四条甲方权利与义务4.1 甲方应按照合同约定及时支付劳务费。
4.2 甲方应为乙方提供必要的工作条件。
4.3 甲方有权对乙方的工作进行监督和管理。
第五条乙方权利与义务5.1 乙方应遵守甲方的工作安排和规章制度。
5.2 乙方应保证提供的工作质量。
5.3 乙方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。
第六条合同变更与解除6.1 双方可以协商一致变更或解除本合同。
6.2 如一方需要解除合同,应提前____天书面通知对方。
第七条违约责任7.1 如甲方未按时支付劳务费,应按照未支付金额的____%支付违约金。
7.2 如乙方未按约定提供劳务服务,应按照未完成劳务部分的____%支付违约金。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议,应协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 ________________________________________9.2 ________________________________________第十条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
北京市建设工程劳务合同书范本
北京市建设工程劳务合同书范本一、合同双方甲方:(单位名称)法定代表人:地址:联系人:电话:乙方:(个人姓名)身份证号码:住址:联系电话:二、合同内容1. 项目名称:(填写具体项目名称)2. 工程地点:(填写具体工程地点)3. 建设工程规模:(填写具体工程规模)4. 工程工期:(填写具体工程工期)5. 工程费用:(填写具体工程费用)6. 劳务内容:(具体描述乙方的劳务内容,如施工、安装、维修等)7. 劳务期限:(填写具体劳务期限)8. 劳务报酬:(填写具体劳务报酬金额及支付方式)三、权利与义务1. 甲方的权利和义务:(1)向乙方提供必要的工作条件和施工材料;(2)支付乙方劳务报酬;(3)按照合同约定支付乙方的社会保险费用;(4)提供必要的安全保护措施和培训;(5)按照国家相关法律法规要求,履行与劳动者相关的其他权利和义务。
2. 乙方的权利和义务:(1)按照甲方的要求、合同约定和相关工程标准完成劳务内容;(2)保证施工质量,确保工程符合相关规范和标准;(3)按照工程进度和质量要求完成工作;(4)按时提供劳务报酬所需的相关证明和信息;(5)遵守国家法律法规和工程安全操作规程;(6)保护工程现场环境和设备设施,遵守工地管理规定;(7)履行与劳动者相关的其他权利和义务。
四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)未按照合同约定支付乙方劳务报酬的,应按照应支付金额的1%向乙方支付违约金;(2)未按照合同约定提供必要的工作条件和施工材料的,应承担因此给乙方造成的直接经济损失;(3)未按照合同约定支付乙方的社会保险费用的,应承担相应的法律责任。
2. 乙方违约责任:(1)未按照合同约定完成劳务内容的,应承担相应的违约责任;(2)未按照合同约定保证施工质量的,应承担相应的违约责任;(3)未按照合同约定保护工程现场环境和设备设施的,应承担相应的违约责任。
五、合同解除和终止1. 合同解除:(1)经双方协商一致,可以解除合同;(2)一方违约,对方有权解除合同。
北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同范本甲方(用工单位):________乙方(劳务人员):________鉴于甲方需要进行建设工程,乙方愿意提供相应的劳务,双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成以下合同条款:一、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容与地点乙方同意按照甲方的要求,在____(工作地点)从事____(具体工种)工作。
三、劳动报酬乙方的工资标准为____元/月,或____元/小时,按月支付。
加班费按照国家规定的标准执行。
四、工作时间与休息休假乙方的工作时间为每天不超过8小时,每周不超过40小时。
乙方享有法定节假日、年假等休息休假权利。
五、社会保险与福利甲方依法为乙方缴纳社会保险,包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。
同时,乙方可享受甲方规定的其他福利待遇。
六、劳动保护与安全卫生甲方应提供符合国家标准的工作环境和必要的劳动保护用品,确保乙方的人身安全。
乙方应遵守安全生产规章制度,正确使用劳动保护用品。
七、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因履行本合同发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可向北京市劳动争议仲裁委员会申请仲裁;仲裁不服的,可依法向人民法院起诉。
九、其他约定____(此处可根据双方实际情况补充其他需要约定的内容)十、合同生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________乙方(签字):________签订日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,实际使用时应根据具体情况进行适当调整。
在签订合同时,双方都应仔细阅读合同条款,确保理解并同意所有内容。
合同的法律效力还需要符合国家法律法规的规定,不得含有违法条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
北京市建设工程劳务合同范本编号:______________发包人:_______________________________________________________________________承包人:_______________________________________________________________________分包工程名称:_________________________________________________________________施工地址:______________________________________________________________区(县)北京市建设委员会二0_______年印制发包人(全称):_____________________________________________________________承包人(全称):_____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:__________________________________________________________________1.2 工程概况:_________________________________________________________________1.3 分包工作内容:____________________________________________________________范围包括:_____________________________________________________________________1.4 工程监理单位(全称):_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款4.1 合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:①定额工资单价为:瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/㎡;地下结构:_____元/㎡;初装修:_____元/㎡;水电:______元/㎡;________;_________;③分项工程承包:外墙面砖:_______元/㎡;屋面防水:_______元/㎡;水磨石地面:_______元/㎡;水泥砂浆:_______元/㎡;内墙普通抹灰:_______元/㎡;________;________;________。
()4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)()4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:________________________________________________。
第七条工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:____________________________________________________。
第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;●设计变更和工程量增加;●发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;●承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;●发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:________________________________________________。
第十条材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________________________________承包人自备的工具为:______________________________________________________________________双方确认防护用具由______________承担。
10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________第十一条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。
因保护文物发生的费用,由发包人承担。