施工维修合同(9篇)
简易施工合同(实用9篇)
简易施工合同（实用9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同（实用9篇）合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。
维修合同(完整版)9篇
维修合同（完整版）9篇第1篇示例：维修合同甲方（委托方）：_____________乙方（维修方）：_____________鉴于甲方拟对其位于___________（地址）的房屋/设备/机械（以下简称“维修对象”）进行维修保养，乙方为了提供相关服务，甲乙双方达成以下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，提供相应的维修保养服务，包括但不限于设备维修、房屋维护、机械保养等。
1.2 维修服务的具体内容和范围由甲乙双方协商确定，如需变更，需双方书面确认。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至维修服务完成之日止。
2.2 若服务需要延长，需双方协商一致，并签署书面协议。
第三条服务费用3.1 乙方提供维修服务，甲方应按照双方约定的服务费用支付。
3.2 服务费用包括维修费、材料费、人工费等相关费用，具体数额由甲乙双方协商确定。
3.3 甲方应按照双方约定的支付方式和时间支付相关费用。
在服务完毕之前，甲方不得擅自中止支付。
第四条质量保证4.1 乙方保证提供的维修服务质量符合国家相关标准和法律法规要求。
4.2 如维修后出现质量问题，乙方应承担修复责任。
修复期限双方协商确定，不得超过____个工作日。
第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务，构成违约，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应承担对方因此所致损失的赔偿责任，同时应支付违约金。
违约金数额双方另行协商确定。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，向有关部门寻求帮助或通过仲裁途径解决。
6.2 本合同适用中华人民共和国法律。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商确定，并书面确认。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签署日期：_____________ 签署日期：_____________备注：本合同自双方签字盖章之日起生效。
施工协议书（精选9篇）
施工协议书施工协议书一、合伙协议书怎么写1 、标题：双方单位名称事由，协议书三部分组成。
2 、正文：条款内容协商目的协商目的责任协议的时间和期限协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类}履行条款期限违反条款的责任处理落款{签署}签署日期二、施工协议书（精选9篇）在我们平凡的日常里，协议书与我们的生活息息相关，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
那么写协议书真的很难吗？下面是小编整理的施工协议书（精选9篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工协议书1甲方：xxxxxxxx公司乙方：xxxxxxxx公司本工程于20xx年xx月xx日通过协商，由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程项目1.1工程概况工程名称：xxxxxx工程地点：xxxxxx工程内容：路面沥青摊铺工程数量：1.2工期合同工期，共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根据甲方的书面通知开始施工。
若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的，乙方不承担延期责任。
1.3工程质量按国家标准为合格工程。
1.4单价及工程量1.4.1结构层为xcm的中粒式沥青混凝土+xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。
综合单价面层为xxxx元/㎡，粘油层为xxxx元/㎡。
该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。
工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。
1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用xx万元，设备出场费用乙方承担。
1.5承包方式包工包料。
第二条图纸甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。
第三条甲方职责3.1开工前xx天内组织乙方进行图纸交底。
外墙施工劳务合同范本(精选9篇)
外墙施工劳务合同范本（精选9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!外墙施工劳务合同范本（精选9篇）外墙施工劳务合同范本第1篇乙方：甲方：现将外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上四、工程内容：粉刷外墙五、工程材料：本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。
工程维修协议书范本(通用8篇)
工程维修协议书范本（通用8篇）工程维修协议书范本第1篇甲方：_____乙方：_____鉴于甲方为实施，_____年_____月_____日—_____年_____月_____日公路路产维修工程施工的需要，拟由乙方承担关事宜，双方协商如下：1、施工地点：_____。
2、施工内容：_____。
3、施工内容：乙方全年钢板维修费用不能超出业主路产维修费用的，超出部分由乙方自行承担，并保证全线钢板护栏线形平顺美观。
4、施工工期：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日。
5、合同价格：本项工程合同采用单价合同的方式，实际工程数量以业主最终确认的工程数量为准。
6、竣工资料的收集：乙方在工程实施的全过程中应认真收集和整理有关本工程的必要资料，以备完工后提交业主进行验收。
7、工程款支付：本工程没有预付款。
在施工过程中甲方根据业主付款的比例同比例支付工程款，必须是工程项目有收入才予以支付。
8、质量技术标准和验收规范：工程施工和验收遵循下列质量技术标准和验收规范：①本工程的设计文件和设计图纸；②公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1—2004）；③公路工程竣（交）工验收办法；④现场提供的临时变更通知等书面文件（传真件具有同等效力）。
9、甲、乙双方的权利和义务甲方的权利和义务：①有权对乙方施工的钢护栏进行检验，并对成品的质量进行评估。
②有权对乙方施工的全过程进行质量监督和指导，有权对施工计划进行调整，督促乙方加快施工进度，确保工程按期完工。
③应对乙方施工加强协调，积极配合乙方施工，尽可能提供施工便利条件。
乙方的权利和义务：①乙方应首先按照甲方要求取得公司注册地税务部门出具的《外出经营活动许可证》或书面答应后期在工程所在地开具正式发票后才允许施工。
②牢固树立“质量第一”的思想，积极加强施工过程的质量监控，认真执行行业施工规范和标准，确保标志工程质量目标的实现。
③服从管理和安排，严格按照甲方的工期要求精心组织施工，积极协调各方关系，确保工程按期完工。
维修工程合同15篇
维修工程合同15篇维修工程合同1发包人：承包方：住所：住所：电话：电话：1、工程地点：2、工程内容及做法：。
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程期限：___天，开工日期：__年__月__日，竣工日期__年__月__日。
5、发包人义务：（1）开工前天，为承包人进场施工创造条件（包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则）；（2）提供施工期间的水源、电源。
（3）负责协调施工队与邻里之间的关系。
（4）不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
（5）参与工程质量和施工进度的`监督，负责材料进场、竣工验收。
6、承包人义务：（1）施工中严格执行安全施工操作规范、防水规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
（2）严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
（3）保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道（4）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施行工现场。
7、工程变更：工程项目及施工方式如需变更，双方应一致签订书目变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
8、合同工程款：本合同工程为RMB：￥，（大写）。
9、付款方式：双方约定按经下方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时间时向承包人结算工程尾款。
10、附则：（1）本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
（2）本合同壹式两份，双方各执壹份，签字后生效。
发包人（签字）：承包人（签字）：__年__月__日__年__月__日维修工程合同2甲方：__________________房地产有限公司法定代表人：________________________联系电话：__________________________联系__________________________维修方(乙方)：____________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________联系__________________________丙方：___________________物业有限公司法定代表人：________________________联系电话：__________________________联系__________________________为顺利、有序、及时完成客户住房的修理任务，经三方平等协商自愿达成一致协议条款如下：一、为确证业主的顺利入住及维保的及时、有效性。
工程维修合同范本（通用19篇）
工程维修合同范本（通用19篇）工程维修篇1甲方:________乙方:________甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。
根据<中华人民共和国合同法>以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。
一、渗漏维修范围:二、选用材料:1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、m1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止水条;5、聚氨酯密封膏;6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案):1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂;3、挤注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421四、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。
五、施工期限:30天，自________年________月________日至________年________月________日止。
六、工程价格及计算方法:本合同采用总价包干方式，按________元/m2全费用综合单价计算，总计________㎡;合同总金额为:________元。
全费用综合单价:综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。
包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。
综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。
七、付款结算方式:1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%;2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同金额的10%;②乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的20%;如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%;②乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;八、质量及保修:乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。
维修施工合同(15篇)
维修施工合同(15篇)维修施工合同1依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原那么，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：_________第二条承包范围：_________第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：_________第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、标准为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。
甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承当)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20某某、《火灾自动报警系统施工及验收标准》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收标准》(20某某年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收标准》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收标准》gb50303-20某某、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20某某，及其他的国家和行业现行的相关标准、标准。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条平安施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关标准要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程平安文明管理方法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应承当全部责任及由此造成的一切损失。
维修维护合同范本（通用13篇）
维修维护合同维修维护合同范本（通用13篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的维修维护合同范本，欢迎阅读与收藏。
维修维护合同篇1甲方：_____________________乙方：_____________________甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下：一.该合同所包括的信息产品如下：产品名称：______________________产品序列号：____________________台数：____________________金额：（人民币）_________________备注：___________________________二.由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：1.合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门维修，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。
2.如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。
3.合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。
4.除乙方的节假日外，每周星期___至星期______：________：___，是乙方执行该合同时间，乙方在接到甲方维修要求电话的第二个工作日是本合同的标准响应时间。
5.本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。
6.乙方实施上门维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在（合同签字日）使用所在地。
7.甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。
三.合同生效及合同期限：本合同经甲乙双方签字，盖章确认，且乙方收到合同全款后，方可生效。
合同期限是________本合同生效日起一年整。
四.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
乙方拥有对本合同的解释权。
未尽事宜双方协商解决。
建筑装饰工程的施工合同(必备9篇)
建筑装饰工程的施工合同（必备9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑装饰工程的施工合同（必备9篇）建筑装饰工程的施工合同第1篇发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：（全称）依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就广州市越秀区冠城大厦装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
维修协议书范本简单版(9篇)
维修协议书范本简单版（9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、合同协议、心得体会、策划方案、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract agreements, insights, planning plans, supporting documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!维修协议书范本简单版（9篇）如今，我们使用协议的地方越来越多，签署协议可以更有效地限制违约行为。
农村自建房施工合同协议书通用版(9篇)
农村自建房施工合同协议书通用版（9篇）农村自建房施工合同协议书通用版（篇1）甲方(发包方)：_______________(以下简称“甲方”)乙方(承包方)：_______________(以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：自家住宅，工程地点：_______________，甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以______元/平方米(大写)进行人工单包结算。
二、工程施工要求1、乙方按照甲方提供的设计图纸施工，整栋楼砌墙按______施工，一楼层高______(包板)，二楼层高______(包板)。
房间对角不得小于或大于______，阴阳角度达度，墙体垂直，墙面抹灰平整，一楼二楼客厅各做一根大梁。
2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。
模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。
混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。
4、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。
5、墙地砖安装，粘贴牢固，灰浆饱满无空鼓、裂缝，表面平整。
6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每天砌筑时的落地灰及时收用。
同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。
三、工程质量1、工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据，由甲方组织相关人员进行检查验收。
如出现建筑质量问题，由乙方重新返工修缮直到符合甲方质量要求为止，重新返工的费用(包括返工的工时费用和材料费用)全部由乙方负责。
工程维修合同模板(七篇)
工程维修合同模板甲方：乙方：经甲、乙双方友谊协商，本着公平公正的原则，由乙方承接甲方玉屏紫气山农贸市场装修工程，具体事宜如下：一、施工内容：由甲方指定的工程项目进行施工。
二、施工工程量：农贸市场：1、不锈钢电动卷页门工程（手动1樘，电动3樘）；2、玻璃隔墙工程（用12mm钢化玻璃，木工板面括仿瓷，不锈钢压条等制作）；3、天棚、墙面、及柱子仿瓷工程；4、灯具用节能型照灯；5、不锈钢电动门专线用（4mm2玉碟牌钢芯）；6、电源线以地面平方计算（4mm2白付套线铅芯制作）；7、砖砌玻璃脚台；8、木工板包水管柱面括仿瓷材料；9、换损坏的下水管工程；10、清理排污沟工程。
三、承接方式：由乙方采取包工包料形式进行，乙方在施工过程中如遇甲方有更改的内容，须由甲、乙双方协商解决。
四、工程造价：叁拾陆万壹仟捌佰元整（￥：x元）包干。
五、质量保证：乙方严格按照甲方同意的项目进行施工，保质保量。
六、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。
七、安全：在施工过程中出现安全事故由乙方自负。
八、保证金：合同签定之日起，乙方给甲方打保证金贰万元整，交付给甲方，工程开工完工后六个月内甲方返还保证金（贰万元）给乙方。
九、付款方式：以工程进度拨付工程款给乙方，每十天拨付一次，第一次____月____日拨壹拾万元，工程完工甲方需支付乙方工程款叁拾伍万壹仟捌佰元整，其余工程款经甲方验收合格后六个月内不出现质量问题时一次性付清给乙方。
十、违约责任：（工期为40天）乙方不按时完工，超期一天罚款壹仟元，提前一天奖励壹仟元，甲方不按时拨付工程款，造成工程不能按时完工，由甲方全权负责。
十一、未尽事宜双方另行协商，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，以上内容双方签字之日起生效。
甲方：签章：乙方：签章：代理人：身份证号码：开户行：帐号：代理人：身份证号码：开户行：帐号：____年____月____日 ____年____月____日工程维修合同模板（二）发包方：（以下简称甲方）_____承包方：（以下简称乙方）_____经_____批准，本工程于____年____月____日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照《中华人民共和国经济合同法〈修正〉》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf—91—0201），并结合____市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。
工程维修合同范本(精选7篇)
工程维修合同范本（精选7篇）工程维修合同范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)一、甲方同意将花河边小学除教学楼外22大间平房(含所有师生寝室、厨房)房屋维修委托乙方。
二、乙方负责全部维修所需的桁条桷木砖瓦材料以及施工。
三、维修时间20--年5月2日——6月30日。
四、维修要求：腐烂的桁条桷木必须更换、屋漏重新翻检、沟瓦杂物清理干净，消除所有房屋桷木桁条隐患、换掉硝化严重的墙砖，屋顶不漏水。
五、维修费每间600元，总计13200元，分三次付清。
第一次付4400元。
即完成检修工作初步验收时期。
第二次于学期末付4400元。
直观检验符合质量要求。
第三次付4400元，一学年后，次年经过雨季检验合格，于20--年7月底前付清。
分三个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应的费用。
六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。
甲方支付金1010元给乙方。
合同签订后，如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大)，影响甲方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金1010元给甲方。
七、乙方自行负责施工安全。
八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
(自愿退股协议书)九、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，交中心校备案一份。
甲方签名：乙方签名：日期：工程维修合同范本第2篇甲方：乙方：兹因甲方需要在进行日常零星维修工作。
要求乙方负责做好零星维修工作，此零星维修工程为包工包料，所有材料由乙方提供。
经双方协商特订以下协议：一、工程内容：工程要求：1、在上班时间进行维修时，不能影响正常的学校秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由乙方负责赔偿修复；2、工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度；3、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施；4、乙方在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由乙方承担并负责修复，甲方保留对乙方进一步追究法律责任的权利；5、乙方在进行高空作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。
修缮工程简单合同(通用7篇)
修缮工程简单合同（通用7篇）修缮工程简单合同1甲方：乙方：甲方拟对师生宿舍、用水用电设施等进行维修和改造，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：一、更及维修改造项目：1、师生宿舍瓦面、天花板维修2、厨房餐厅进行搬迁3、原厨房餐厅改造为电脑室和教师办公室4、用电用水设施添置和维修改造5、其它二、施工方式、双方责任：1、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工,并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。
2、双方责任：①甲方负责为乙方安装施工过程中提供一定的便利。
②甲方有责任按照双方预约监督催促施工质量和时间。
③乙方必须严格按照甲方要求把好材料关、加工质量关及安装关，讲究信誉。
④乙方施工完毕应自觉接受甲方验收，据实结算并提供规范票据。
⑤乙方在材料、加工、安装等任何环节如有纰漏，应自觉及时整改。
3、质量要求：1、乙方明确自己所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
如有此类情况出现，责任与甲方无关。
三、工程质量1、乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达甲方的要求及相关的质量要求3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的.要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。
四、材料价和工价：(附后)材料价和人工费按市场价据实计算。
五、违约责任和争议的解决办法乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。
因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
维修技术合同(15篇)
维修技术合同(15篇)维修技术合同1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)本工程由公司承建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项，经协商达成如下协议：一、工程名称：大悟县__学校__房屋维修改造二、工程地点：大悟县学校校园内。
三、承包范围及工程承包形式：甲方提供的房屋维修改造图纸或指定的房屋维修改造全部内容以大包干即包工包料、包工期、包质量、包安全的形式交由乙方承包。
大悟县__学校__房屋维修改造内容包括：屋面防水、窗户更新为铝合金窗或所塑钢窗、门更新、楼梯栏杆扶手、厕所改造、内外墙涂料、水电、安装防盗网等。
四、合同工期开工日期：___年___月___日，竣工日期：___年___月___日，共计___日历天。
五、质量标准工程质量等级要求达到合格工程标准以上。
六、合同价款合同价款暂定为(要大写)元(要小写元)。
房屋维修改造项目，由甲乙双方签证认可后作为结算依据，工程决算由大悟县造价站核算后，经中介组织审计后以审计结论作为双方结算工程价款的最终依据。
七、双方责任及义务甲方责任及义务：(1)开工前做好“三通”工作;(2)向乙方提供施工图纸或指定房屋维修改造内容;(3)负责协助乙方处理好周边关系;(4)对施工图或工程量进行变更;(5)按照合同约定的期限和方式支付合同价款;(6)检查验收乙方完成的工程;(7)工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。
乙方责任及义务：(1)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，并按规定办理有关手续，并承担发生的一切费用;(2)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;(3)保证施工场地清洁，交工前清理好地面杂物，并达到甲方要求;(4)乙方必须服从甲方在施工过程中管理的有关规定;(5)提供满足施工所需的人员、机械设备和运输车辆;(6)乙方应当与聘用人员签订劳动合同并投保有关的工伤保险或人身意外保险;(7)随时接受甲方的监督和检查;(8)乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意乱倒;(9)按期完成承包的工程;(10)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担;施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担;(11)施工过程中，乙方应严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定，因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;(12)乙方在施工过程中发生的水费、电费由乙方按计量表向甲方定期交纳，或由甲方在支付工程款时扣除;(13)乙方未征得甲方同意，不得将本工程转包给第三者;(14)乙方未征得甲方同意，不得将本工程图纸转给第三者，工程竣工后，除乙方存稿需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方;(15)乙方负责协调施工区村民、村组及周边关系，发生的一切费用由乙方承担。
工程维修合同(通用15篇)
工程维修合同(通用15篇)工程维修合同1发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、合同工期1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日3、合同工期：天。
四、甲、乙双方一般权利和义务：1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务：⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划；⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务：⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。
⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：￥：，大写：（不含税金）。
2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。
3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。
六、本协议自签订之日起生效。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签章）：乙方（签章）：合同订立日期：年月日工程维修合同2甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方将管道维修工程承包给乙方施工，并达成以下协议，望双方共同信守执行。
一、工程名称：润泽园院内排水管道维修;二、工程地点：公司润泽园院内;三、承包范围：排水管道更换、碰头、刷漆及垃圾清理;四、承包方式及单价：包工包料。
以上工程内容共18700元;五、开工日期：________年____月____日至________年____月____日完工;六、质量标准：乙方必须按甲方要求维修，质量必须符合规定;七、付款方式：乙方完工后，按照决算金额一次付清。
农村自建房施工合同(通用9篇)
农村自建房施工合同(通用9篇)农村自建房施工合同1甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写：某某元，建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在某某年某某月某某日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工维修合同（9篇）施工维修合同（9篇）施工维修合同篇1 甲方：乙方：依照《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：茶厂伍家伙房工程地点：原澜沧茶厂住房工程内容：按双方协商工程内容资金来源：由甲方现金支付二、工程承包范围1、包工包料;甲方提供水电等其它协调工作;乙方负责把原有小青瓦拆掉运走;乙方在原有的`房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10包板2.8高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼20，房面做防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12高，贴外墙砖，外墙未抹灰的抹7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。
2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散水不做不动，台板、洗涤池不动不做。
如甲方要求做，费用另计，乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容，同时负责工程项目卫生。
三、承包金额：总伍家，每家20__0.00元，伍家总计：20__0.00元。
四、资金支付：乙方进场后甲方每家支付壹万给乙方，封顶后，每家支付伍仟给乙方，剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必须对工程质量负责，屋面一年内不能漏水。
六、此合同一式陆份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：______年_____月______日______年_____月______日施工维修合同篇2 甲方（发包单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：_______________年 _______________月 _______________日进场施工，_______________年_______________ 月_______________ 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的'材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方： _______________（公章）法人代表：_______________乙方： _______________（公章）法人代表：______________________________年 _______________月_______________ 日施工维修合同篇3 甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则，结合本工程的具体情况，双方达成协议，须共同遵守。
一、工程概念施工地点：吉吓如村施工内容：房屋维修维修项目：墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造，房顶全面更换、电路改造等。
工程期限：从________年____月____日开工至________年____月____日。
二、工程总价及结算方式付款方式：工程总价款270900元(大写：X元整)自本合同签订后甲方预付首付款170900元(大写：拾柒万零玖佰元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。
三、施工准备及双方义务(1)甲方义务甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。
(2)乙方义务1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
2、乙方指派技术负责人，负责本合同的履行。
按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。
解决乙方负责人各项事宜。
(3)工程质量及竣工验收的方法1、由于甲方的原因造成工程质量问题，其返工费用由甲方进行承担，乙方有权利顺延工期。
2、由于乙方的原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方自行承担，工期不变。
3、工程竣工后乙方应及时通知验收，甲方自接验收通知____日内进行验收。
(4)双方违约责任自本合同签订后，甲、乙双方应履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。
(5)纠纷处理本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下，双方可以采取协商解决，若协商不成可向当地人民法院起诉。
(6)本合同一式三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日防水维修施工合同范本施工维修合同篇4 发包方(甲方)：_______承包方(乙方)：_______签订日期：_______防水维修工程协议条款依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称：_______二、工程地点：_______三、承包方式：_______四、施工期限：_______五、工程价款：￥ _______元（大写：_______）六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。
八、合同争议的解决方式本合同项下的争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。
九、附则本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。
甲方：（签字或盖章）_______法人代表：_______经办人：_______联系电话：_______乙方：（签字或盖章）_______法人代表：_______经办人：_______联系电话：_______签订日期：_______年_______月_______日施工维修合同篇5 甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）第二条：工程地点_______。
第三条：工程范围_______。
第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条：工程总价本工程包价计人民币_______元整。
第七条：工程包价本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条：付款办法：_______。
第九条：工程期限按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。
_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。
第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。
甲方：乙方：日期：施工维修合同篇6 甲方：乙方：就甲方的房屋所出现的渗水问题达成如下维修协议协议:因甲方商品房在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋进行维修,经双方协商，协议如下:1.维修时间：________年____月____日起到________年____月____日止.2.维修地点：3.负责维修单位：4.维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.5.维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。
在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作.6.房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原)：由于该房屋的渗水是在甲方在装修完使用后逐步开始显现的，并且已经部分破坏了房屋的装修，所以乙方必须负责在对于维修完之后对于甲方的装潢必须按照原样进行复原工作，甲方应承担因此而发生的费用,如甲方不愿意承担此项费用,则乙方可不负责恢复.7.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。
在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。
对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
8.房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准.10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督,施工方予以负担。