消防水劳务承包合同201505

合集下载

水电消防的劳务合同(实用5篇)

水电消防的劳务合同（实用5篇）水电消防的劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。

为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：(1)层以上给水立管安装(改装)。

(2)排水管道改装或安装。

(3)卫生间给排水管道安装(4)其他零星增加工程。

2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。

若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。

乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。

管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。

严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。

消防工程施工劳务承包合同（精选3篇）

消防工程施工劳务承包合同（精选3篇）消防工程施工劳务承包篇1甲方(劳务发包方)：乙方：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格1. 室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。

具体单价如下：箱体规格：______，单价： 0元/只2. 室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。

具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：元/只3. 消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。

具体单价如下：探头单价：元/只4. 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。

共计元，土方开挖费用不包含在内。

5. 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。

具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：元/只6. 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

7. 消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计元。

8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计元。

消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。

2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。

乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。

如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

消防水施工劳务合同

消防水施工劳务合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防水施工劳务的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：消防给水系统施工，包括但不限于水源、水泵、水箱、消防水泵房、消防给水管道、阀门、消防水枪等设备的安装、调试和验收。

第二条劳务内容2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行消防水施工劳务。

2.2 乙方应按照甲方的要求，完成消防水施工劳务，并保证施工质量符合国家相关法律法规和消防技术规范的要求。

2.3 乙方应负责施工过程中的安全防护，确保施工过程中不发生安全事故。

第三条劳务费用3.1 乙方向甲方提供的消防水施工劳务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。

3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付劳务费用。

第四条付款方式4.1 甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付劳务费用的30%。

4.2 消防水施工完成后，经甲方、乙方及相关部门验收合格，甲方再向乙方支付劳务费用的60%。

4.3 剩余的10%作为质量保证金，自消防水施工验收合格之日起，质保期满无质量问题后支付。

第五条工期5.1 乙方应按照甲方的要求，保证在____年__月__日前完成消防水施工劳务。

5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方说明原因，并协商延期。

第六条质量保证6.1 乙方应保证消防水施工质量符合国家相关法律法规和消防技术规范的要求。

6.2 质保期自消防水施工验收合格之日起计算，质保期为____年。

6.3 在质保期内，如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。

第七条违约责任7.1 乙方如未按照约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同劳务费用的1% per 天。

消防承包劳务合同(实用3篇)

消防承包劳务合同（实用3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!消防承包劳务合同（实用3篇）消防承包劳务合同第1篇甲方：乙方：根据《中华人·民共和国合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双就 (工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。

消防水劳务分包合同4篇

消防水劳务分包合同4篇篇1消防水劳务分包合同一、合同双方甲方：（委托方）姓名/单位：___________地址：___________电话：___________传真：___________联系人：___________乙方：（分包方）姓名/单位：___________地址：___________电话：___________传真：___________联系人：___________二、合同内容1. 项目名称：消防水劳务分包合同2. 项目内容：乙方承担甲方消防水工程的劳务分包服务，包括但不限于消防水管道安装、维修、更换等工作。

3. 项目地点：___________4. 项目工期：从合同签订之日起至___________止，共计___________天。

5. 工作内容和要求：乙方负责根据甲方的要求和设计图纸进行消防水工程的劳务分包服务，保证工程质量符合相关标准和规定。

6. 技术要求：乙方应具备相关的消防水工程施工资质和技术经验，保证施工过程中不损坏周围设施和环境。

7. 价格和支付方式：甲方根据工程实际情况和完成情况支付乙方工程款，具体金额和支付方式另行协商确定。

8. 违约责任：若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

9. 其他约定事项：双方协商一致的其他事项。

三、合同生效及变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。

2. 任何变更、解释及补充事宜应经双方协商一致并签署书面协议方为有效。

以上为消防水劳务分包合同的内容，双方应履行合同约定，确保工程顺利完成并符合相关标准和要求。

如有违约行为，应按合同规定承担相应责任。

希望双方能够真诚合作，共同推动消防水工程项目的顺利进行。

篇2消防水劳务分包合同一、甲方：（甲方单位全称、地址、法人代表或委托代理人）乙方：（乙方单位全称、地址、法人代表或委托代理人）鉴于：为了保障消防设施的正常运行，确保人员生命财产安全，甲方委托乙方承担消防水劳务分包工程，双方经友好协商，达成如下协议：二、工程范围及内容1. 消防水系统的安装、维护、修理和保养工作；2. 消防用水管道及相关设施的清洗、检测、消毒等工作；3. 消防水池、消火栓、喷淋系统的检修和保养工作；4. 消防泵房的管理和维护工作；5. 其他与消防水系统相关的工作。

消防水劳务分包合同5篇

消防水劳务分包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方消防水工程的劳务分包事宜，达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________消防水工程工程地点：__________承包范围：消防水系统设备的安装、调试、检测、验收等。

二、合同工期开工日期：以甲方发出的开工令为准。

竣工日期：乙方按照合同约定的工期完成承包范围内的全部工作。

三、承包方式及工作内容本合同采用劳务分包方式，乙方负责完成以下工作：1. 消防水系统的安装、调试、检测等工作；2. 消防设施的维护保养；3. 消防应急响应，包括但不限于火灾事故的现场处理等。

四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量；2. 工程完工后，乙方应组织自检并提交验收申请；3. 甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收文件。

五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）；2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量，分阶段支付乙方劳务费用。

具体支付节点及比例为：（1）完成______%工程量，支付至合同总价的______%；（2）完成______%工程量，支付至合同总价的______%；（3）工程竣工验收合格，支付至合同总价的______%；（4）余款作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付。

六、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失；2. 若甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的合理损失；3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改至合格，并承担相应损失。

七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全；2. 乙方应对其员工进行安全教育，提高员工的安全意识；3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

消防水劳务分包合同

消防水劳务分包合同《消防水劳务分包合同》甲方（以下简称“分包人”）：乙方（以下简称“承包人”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将消防水工程的部分劳务作业分包给乙方进行施工，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：________消防水工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：消防水系统的设计、安装、调试、验收等全部工作。

二、劳务分包范围2.1 乙方负责完成消防水工程中的所有施工内容，包括但不限于：（1）消防水管道的铺设；（2）消防水泵的安装；（3）消防水池、消防水箱的施工；（4）消防水系统的调试与验收；（5）施工过程中所需的各种临时设施的搭建与拆除；（6）施工过程中的安全防护工作；（7）施工过程中的环境保护工作。

2.2 乙方应严格按照消防水工程的设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量、安全、进度满足甲方要求。

三、合同价格3.1 双方经协商一致，确认本合同的劳务分包价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

3.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交工程预付款申请，甲方在收到申请后7个工作日内支付工程预付款的50%，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

3.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起7个工作日内支付乙方剩余的50%工程款，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

四、工期及进度4.1 乙方应按照甲方提供的施工进度计划和时间表组织施工，确保工程按期完成。

4.2 乙方在施工过程中应确保工程进度与质量相统一，不得因赶进度而忽视工程质量。

五、质量与验收5.1 乙方应严格按照消防水工程的设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。

消防及水电劳务清包工合同

甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方需要进行消防及水电安装工程，乙方愿意承接该工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就消防及水电安装劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程承包范围：消防系统安装、水电系统安装、调试及验收。

4. 工程工期：自合同签订之日起____个工作日内完成。

二、工程内容1. 消防系统安装：包括但不限于消防报警系统、消防喷淋系统、消防疏散指示系统、消防广播系统、消防水系统等。

2. 水电系统安装：包括但不限于强弱电线路铺设、插座安装、灯具安装、给排水管道铺设、水表安装等。

三、工程承包方式1. 乙方负责消防及水电安装工程的全部施工、调试及验收工作。

2. 甲方负责提供施工所需的材料、设备、工具等。

3. 乙方对消防及水电安装工程的质量、安全、进度负责。

四、工程价款及付款方式1. 工程价款：人民币____元整（大写：____元整）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，乙方提交施工图纸及施工方案，甲方支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付合同价款的50%作为进度款；（3）工程竣工验收合格，甲方支付合同价款的20%作为竣工款。

五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算；（2）甲方未按约定提供施工所需材料、设备、工具等，导致工程延期，应承担相应的责任。

2. 乙方违约责任：（1）乙方未按约定完成工程，导致工程延期，应承担相应的责任；（2）乙方未按约定完成工程，导致工程质量不合格，应承担修复费用；（3）乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

消防工程水电安装劳务分包合同（精选20篇）

消防工程水电安装劳务分包合同（精选20篇）消防工程水电安装劳务分包合同篇1甲方：_________代表(以下简称甲方)乙方：_________代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就水电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)工期要求乙方必须在年月日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

四、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

六、采用固定劳务单价方式。

合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

七、付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。

八、保修期1年。

设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

九材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十、双方职责1、甲方职责按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

消防水劳务分包合同范本

消防水劳务分包合同范本甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将消防水工程中的部分劳务分包给乙方施工，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：XXX消防水工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责消防水工程的施工，包括但不限于消防水池、消防水箱、消防水泵、消防水管、消防阀门等设备的安装、调试及验收。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币XXX元整（大写：人民币XXX元整），具体包括但不限于工程人工费、材料费、设备费、工具费、交通费、住宿费等。

2.2 合同金额的支付方式及支付时间按照双方协商确定的支付计划执行。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为XXX天，自乙方向甲方提交工程开工报告之日起计算。

3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。

四、劳务质量4.1 乙方应当按照甲方的要求，按照施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，保证工程质量符合甲方要求。

4.2 乙方应当对施工过程中出现的问题及时向甲方报告，并按照甲方的要求进行整改。

五、安全责任5.1 乙方应当严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的规定，做好施工过程中的安全防护工作。

5.2 乙方应当对施工过程中出现的安全事故负责，并承担相应的法律责任。

六、合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。

6.2 合同解除或终止后，乙方应当立即停止施工，并按照甲方的要求撤出施工现场。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。

消防水劳动合同5篇

消防水劳动合同5篇篇1甲方（用人单位）：_________________________乙方（员工）：___________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，签订本消防水劳动合同，以明确双方的权利和义务。

一、合同期限第一条：本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、工作内容和工作地点第二条：乙方应在甲方的安排下，从事消防水系统的工作，包括但不限于设备的安装、维护、检修和故障排除等。

工作地点在_________________________。

三、工作时间和休息休假第三条：乙方的工作时间按照甲方的规定执行，实行标准工时制。

甲方应保证乙方的休息权利，按照国家有关规定执行休假制度。

四、劳动报酬第四条：乙方的工资标准为_____元/月，支付形式为货币。

甲方应按照国家的规定和合同约定，按时足额支付乙方的工资。

五、社会保险和福利第五条：甲乙双方应依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

甲方应按照国家的规定为乙方提供福利待遇。

六、劳动保护和劳动条件第六条：甲方应提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件，建立健全生产工艺流程和安全卫生制度，确保乙方在工作过程中的健康和安全。

乙方应遵守甲方的安全卫生规定，按照操作规范进行工作。

七、劳动纪律和劳动合同解除第七条：甲乙双方应遵守国家的劳动纪律和法律法规，维护正常的生产和工作秩序。

在合同期限内，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：1. 在试用期间被证明不符合录用条件的；2. 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；3. 严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4. 被依法追究刑事责任的。

八、保密条款和竞业限制第八条：乙方在工作期间及离职后，应对在工作中接触到的甲方的商业秘密和技术秘密进行保密，不得泄露或非法使用。

乙方离职后，在一定期限内（一般为两年）不得在与甲方业务相关的单位从事相同或相似的工作。

消防水劳务合同

甲方（以下简称甲方）：[甲方全称]乙方（以下简称乙方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，为明确双方在消防水工程劳务合作中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地址]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于消防水池、消防水泵房、消防管道、消防喷淋系统、消防栓系统等]二、承包范围1. 乙方负责消防水工程的设计、施工、安装、调试、验收等工作。

2. 乙方按照甲方要求，按时、按质、按量完成消防水工程。

3. 乙方负责提供消防水工程所需的材料、设备、工具等，并确保其质量符合国家相关标准。

三、工程工期1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 乙方应确保在合同约定的工期内完成消防水工程。

四、工程价款1. 工程总价：[具体金额]元，其中材料费[具体金额]元，人工费[具体金额]元，设备租赁费[具体金额]元，其他费用[具体金额]元。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）工程保修期满后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为保修金。

五、质量要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2. 乙方在施工过程中，如发现质量问题，应及时整改，直至达到甲方要求。

六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。

2. 乙方应采取必要的安全措施，防止施工过程中发生事故。

七、违约责任1. 如乙方未按时、按质、按量完成消防水工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2. 如甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。

八、争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

消防水劳务合同范本

消防水劳务合同范本甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：鉴于委托方拥有位于【】的消防水池，并需要对其进行维护管理；鉴于受托方是一家专业的消防水劳务服务公司，愿意提供相关服务。

双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，就委托方委托受托方提供消防水劳务服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1. 受托方负责对委托方的消防水池进行定期检查、清洗、消毒、维护保养等工作，确保消防水池的正常运行。

2. 受托方负责对消防水池的设备、设施进行定期检查、维修、更换，确保其处于良好的工作状态。

3. 受托方负责对消防水池的水质进行定期检测，确保水质符合国家相关标准。

4. 受托方负责对消防水池的安全进行管理，制定并实施安全管理制度，确保消防水池的安全运行。

二、服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年，自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

三、服务费用1. 委托方向受托方支付服务费用的标准为：【】元/年。

2. 委托方应在合同生效后【】日内支付第一年的服务费用，以后每年的服务费用应在合同到期前【】日内支付。

3. 受托方开具正规发票，并提供相关服务明细。

四、双方的权利和义务1. 委托方的权利和义务（1）委托方有权要求受托方按照合同约定提供消防水劳务服务。

（2）委托方有权对受托方的服务进行监督、检查，并提出改进意见。

（3）委托方应保证消防水池的设备、设施处于良好的工作状态，并提供必要的技术资料。

（4）委托方应保证消防水池的水质符合国家相关标准，并提供必要的水质检测报告。

（5）委托方应保证消防水池的安全运行，并制定并实施安全管理制度。

2. 受托方的权利和义务（1）受托方有权按照合同约定收取服务费用。

（2）受托方有权要求委托方提供必要的技术资料、水质检测报告等。

（3）受托方应按照合同约定提供消防水劳务服务，确保消防水池的正常运行。

（4）受托方应按照合同约定对消防水池的设备、设施进行定期检查、维修、更换，确保其处于良好的工作状态。

消防水劳务清包工合同范本

消防水劳务清包工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本施工的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、施工名称：XX市XX区XX消防工程项目二、施工地点：XX市XX区XX路XX号三、承包方式：清包人工费四、承包范围：1. 本合同包含但不限于消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防水施工劳务工作。

2. 甲方提供的材料有：所有消防水系统所需的材料、设备及工具。

五、合同价格：1. 双方经协商一致，确认本合同的劳务分包价格为人民币XX元整（大写：人民币XX元整）。

2. 合同价格包括但不限于乙方施工人员工资、福利、社会保险、施工工具及设备使用费用等。

六、合同工期：1. 合同约定的工期为XX个月，自甲方提供施工场地、材料及施工图纸之日起计算。

2. 乙方应按合同约定的工期完成施工，如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

七、质量标准：1. 乙方应严格按照国家消防水施工及验收规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收合格后，乙方应按合同约定承担一定的质保期责任。

八、付款方式：1. 双方确认，合同价款分三次支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕移交手续后，甲方支付合同价款的40%。

2. 甲方支付价款时，乙方应提供等额的发票。

九、违约责任：1. 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的10%。

2. 乙方如未能按合同约定的工期完成施工，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

十、争议解决：1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

消防水施工劳务合同

甲方（工程承包人）： [甲方全称]乙方（劳务分包人）： [乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就消防工程施工劳务分包事宜达成如下协议：第一条合同标的1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地址]1.3 分包范围：[具体分包工程内容，如消防管道安装、消防设备调试、消防系统测试等]1.4 分包工程量：[具体工程量或工程规模]第二条工程期限2.1 开始工作日期：[具体日期]2.2 结束工作日期：[具体日期]2.3 总日历工作天数：[具体天数]第三条质量标准3.1 乙方施工必须符合国家现行消防施工及验收规范，确保工程质量达到合格标准。

3.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。

第四条工程承包人的义务4.1 甲方应按照合同约定的时间、地点向乙方提供施工图纸、技术资料及施工条件。

4.2 甲方应负责办理施工过程中所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、临时用电、临时用水等。

4.3 甲方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工人员的人身安全。

第五条乙方的工作义务5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料及施工条件进行施工，确保工程质量达到合格标准。

5.2 乙方应配备足够的施工人员、机械设备和施工材料，按时完成施工任务。

5.3 乙方应遵守施工现场的安全、文明施工规定，确保施工人员的人身安全。

第六条合同价款及支付方式6.1 合同价款：[具体金额]元人民币，大写：[大写金额]。

6.2 支付方式：6.2.1 合同签订后，乙方收到甲方支付[具体金额]元人民币作为预付款。

6.2.2 工程完工后，甲方对工程质量进行验收，验收合格后，乙方提交结算资料，甲方在[具体时间]内支付合同价款的[具体比例]。

6.2.3 保修期满后，甲方支付剩余合同价款。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为合同价款的[具体比例]。

消防、水电劳务承包合同

消防水电劳务承包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，，遵循平等、公平和诚实信用的原则，共同履行甲方与建设单位签订的施工承包合同，双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况1、工程名称：北海市 #楼2、工程地点：北海市3、建筑面积：按建筑面积计算4、承包范围：设计图纸包含的所有消防、电气、水卫、防雷工程安装5、工期：与土建同步6、质量标准：合格7、乙方资质情况：乙方必须具有消防、水电安装及消防方面的劳务分包资质。

二、承包形式1、按本工程承包范围和图纸设计进行劳务费及耗材包干（劳务费内含：队组加班费及单位所缴纳的各种社保费,各项补贴、津贴、探亲假病假工资）。

2、图纸会审后，由于图纸变更造成工程量增减，甲、乙双方按下列计算方法协商进行劳务人工费调整。

（1）劳务人工费增加或减少由甲乙双方签证认可，进行劳务人工费调整。

（2）承包范围外的用工，按实际用工情况与甲方协商补工。

（3）因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，其所发生的人工费及材料费由乙方承担。

三、施工承包范围（一）电气：1、施工图纸范围内所有电气安装工程，按通常的电到户、公共部分按设计要求安装完成至验收合格。

具体为从楼外2米至单元配电总箱只埋保护套管。

电表后至户内配电箱包括预埋管电线电缆敷设，户内配电箱及箱内总开关一个。

户内部分只埋管及线盒，不穿线。

防雷及接地安装；楼梯架空层及公共部分按图纸全部包括，包括动力电缆和桥架。

2、弱电（电视.电话.网络.）系统：施工图纸范围内所有弱电。

（1）从一楼外2米至楼内总箱前只埋保护套管.接线盒，不包括总箱。

总箱至楼层户内信息箱处包括预埋保护套管，接线盒，穿线。

及户内埋管及接线盒不穿线。

2、施工图纸范围内的所有消防工程。

1、自动报警系统。

2、自动喷淋系统。

3、室内外消火栓系统。

4、疏散应急照明系统。

（不包括防火门、防排烟安装）3、施工图纸范围内所有给排水安装工程。

消防水劳务分包合同

消防水劳务分包合同甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方消防水工程劳务分包给乙方的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：消防水系统的安装、调试、维护等。

二、分包范围乙方按照甲方的要求，负责完成以下消防水工程的劳务工作：1. 消防水系统的安装；2. 消防水设备的调试与运行；3. 消防水系统的维护与保养；4. 消防水系统相关资料的整理与归档。

三、合同工期1. 开工日期：以甲方通知为准。

2. 竣工日期：乙方应在约定时间内完成承包范围内的全部工作，具体完工时间以甲方要求为准。

四、工程质量1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故或损失，由乙方承担全部责任。

五、合同价款及支付方式1. 合同总价：大写________________元，小写________________元。

该合同总价已包含人工费、材料搬运费等一切费用。

2. 支付方式：（1）甲方按照乙方完成的工程量进度支付进度款；（2）工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%；（3）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。

六、安全施工1. 乙方应严格按照安全施工规范进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2. 若因乙方安全措施不当造成事故和损失，由乙方承担全部责任。

七、违约责任1. 若因乙方原因不能按期完工，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

2. 若甲方未按合同约定支付合同款项，每逾期一日，需向乙方支付合同总价千分之二的违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程事故或损失，乙方除承担经济损失外，还需承担法律责任。

消防工程劳务分包合同范本-[2015版]

消防工程劳务分包合同范本-[2015版]消防工程劳务分包合同范本-[2015版]本合同由甲方（分包方）和乙方（劳务方）签订，双方经协商一致，遵循平等互利、诚实信用的原则，达成如下合作协议：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在消防工程劳务分包合作中的权利和义务，并确保工程顺利进行。

第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方执行的所有消防工程劳务分包项目。

第三条合同期限本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工并经验收合格之日止。

第四条合同金额本合同总合同金额为_____________（具体金额），分别按工程进度支付。

第五条合同变更如因工程需要或其他原因，需变更合同内容，双方应通过书面协商达成一致，并签订变更合同。

第二章甲方的权利和义务第六条甲方的权利1.甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准和进度要求完成消防工程劳务分包项目。

2.甲方有权对乙方履行合同的情况进行监督和检查，并要求乙方进行合理的配合和整改。

3.甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和技术培训。

第七条甲方的义务1.甲方应向乙方提供项目资料和技术要求，并按时支付劳务分包款项。

2.甲方应提供工程所需的劳动保护措施和安全设施，确保施工安全。

3.甲方应履行协调工作，与其他相关单位协调配合，确保工程进度顺利。

第三章乙方的权利和义务第八条乙方的权利1.乙方有权按照合同约定的要求，获取相应的劳务分包款项。

2.乙方有权向甲方提出变更合同内容的申请，经双方协商一致后进行变更。

第九条乙方的义务1.乙方应按照合同约定的质量标准和进度要求完成消防工程劳务分包项目。

2.乙方应按时提交工程报告和相关技术资料。

3.乙方应配备合格的技术人员和施工人员，确保施工质量和工程安全。

第四章合同履行第十条工程进度要求1.双方应按照合同约定的工程进度要求，合理安排工作，确保工程按时交付。

2.如因甲方原因导致工程进度受阻，甲方应承担相应的赔偿责任。

第十一条工程质量要求1.工程质量应符合国家规定的消防工程质量标准。

消防水劳务合同范本

甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）鉴于：甲方需要将消防水工程的相关劳务工作委托给乙方进行施工，为了明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_________消防水工程1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：包括但不限于消防水池、消防水泵房、消防管道、消防栓、喷淋系统、自动报警系统等消防水设施的安装、调试和维护工作。

第二条工程范围及施工内容2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和工程要求，进行消防水工程的施工、安装和调试。

2.2 具体施工内容包括但不限于：- 消防水池的建造、设备安装；- 消防水泵房的建设、设备安装；- 消防管道的铺设、连接；- 消防栓、喷淋系统的安装；- 自动报警系统的安装、调试；- 工程的验收、交付使用。

第三条施工工期3.1 乙方应在合同签订后____个工作日内完成工程准备，并正式开始施工。

3.2 工程总工期为____个月，自施工开始之日起计算。

第四条工程造价4.1 工程总价款为人民币____元整（大写：____元整），包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、施工管理费等。

4.2 工程总价款分____期支付，具体支付方式如下：- 首期支付：合同签订后____个工作日内支付总价款的____%；- 进度款支付：根据工程进度分期支付，每次支付总价款的____%；- 结算款支付：工程验收合格后____个工作日内支付总价款的____%；- 保修金支付：工程验收合格后支付总价款的____%，保修期满后无质量问题退还。

第五条双方权利义务5.1 甲方权利义务：- 提供工程所需的施工图纸、技术文件和相关资料；- 按合同约定支付工程款；- 配合乙方进行工程验收。

5.2 乙方权利义务：- 按合同约定完成工程；- 保证工程质量，符合国家相关标准和规范；- 按时提交工程进度报告；- 负责工程保修期内的问题处理。

消防供水施工劳务分包合同

消防供水施工劳务分包合同甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已与业主签订消防供水工程总承包合同，现根据工程需要，甲方决定将部分劳务分包给乙方。

为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条分包范围2.1 乙方负责消防供水系统的施工，包括但不限于管道敷设、阀门安装、泵站建设等。

2.2 乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

第三条质量要求3.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，并通过甲方及相关部门的验收。

3.2 乙方应按照甲方的施工进度要求，合理安排施工计划。

第四条安全与环保4.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

4.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。

第五条劳务费用及支付5.1 劳务费用的计算方式为：_____________________5.2 甲方应按照合同约定的进度和方式向乙方支付劳务费用。

5.3 乙方完成阶段性施工任务后，甲方应在约定期限内支付相应费用。

第六条材料供应6.1 甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方负责提供辅助材料。

6.2 乙方应妥善保管甲方提供的材料，不得擅自使用或转卖。

第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成施工任务，应向甲方支付违约金，计算方式为：_____________________7.2 如甲方未按时支付劳务费用，应向乙方支付违约金，计算方式为：_____________________7.3 双方应遵守合同约定，任何一方违约，应承担相应的违约责任。