建设工程施工合同条件标准版
建设工程标准合同示范文本最新版
最新版建设工程标准合同示范文本合同协议书（以下协议书条款适用于所有工程项目）甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的工程项目，乙方进行施工，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程立项批准文号：____________________1.4 资金来源：____________________1.5 工程内容：主要包括____________________等。
（群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》附件1）1.6 工程承包范围：____________________二、合同工期2.1 计划开工日期：____年__月__日。
2.2 计划竣工日期：____年__月__日。
2.3 工期总日历天数：__天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准3.1 工程质量符合以下标准：____________________（可根据工程性质，如建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等，具体明确适用的国家或行业标准）四、签约合同价与合同价格形式4.1 签约合同价为：人民币（大写）（元）；4.2 其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（元）。
五、合同价款支付5.1 合同签订三日内，甲方应付工程总造价的__%给乙方；5.2 工程进度达到__%，甲方再付工程总造价的__%给乙方；5.3 工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的__%给乙方作工程尾款。
六、发包人工作6.1 甲方委派为工地代表，联系方式：____________________6.2 甲方应在工程开工前，为乙方提供以下条件：____________________七、承包人义务7.1 乙方应按合同约定，完成工程项目的施工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
建设工程施工(合同)条件
建设工程施工合同条件1. 引言建设工程施工合同是建筑工程领域中最为常见的一种合同形式，规定了施工方与业主之间的权益、责任、义务和支付条件等内容。
本文旨在介绍常见的建设工程施工合同条件，并解释其含义和作用。
2. 合同主体建设工程施工合同一般由主体构成：•业主：指委托施工的建设工程的权利人，负责提供项目资金、土地使用权等。
•施工方：指承担建设工程施工任务的公司或个人，具备相应的技术和经验。
•监理方：指由业主聘请的对建设工程施工过程进行监督、检查、验收的独立第三方机构。
3. 合同条件3.1 工程范围和内容工程范围和内容是建设工程施工合同中最基本的条件之一，包括但不限于几个方面：•建筑物的结构、面积和布局设计；•使用的材料、设备和技术规范；•工程的起止时间、工期计算和竣工标准；•工程质量要求和验收标准；•工程价格和支付方式等。
3.2 工期和交付时间工期是指完成建设工程的时间限制，而交付时间则是指工程最终交付业主的时间点。
建设工程施工合同中应明确工期和交付时间，并约定相应的违约责任和赔偿方式。
同时，还应规定工期延长的条件和程序，以应对可能出现的不可抗力因素和合理的变更要求。
3.3 工程质量和验收标准工程质量是建设工程施工合同中的重要关注点之一。
合同中应明确规定工程质量要求和验收标准，包括但不限于内容：•结构安全性和稳定性；•火灾防护和安全设施；•电气、供水、供热和通风系统；•装修和装饰标准；•环境保护和能源节约等。
3.4 工程价格和支付方式工程价格是建设工程施工合同中的核心内容之一。
合同应明确规定工程价格和支付方式，包括但不限于几个方面：•工程总价和分期支付计划；•变更工程造成的费用调整；•工程投资的风险分担；•支付的时间点及方式（一次性支付、分期付款等）。
3.5 违约责任和保证金建设工程施工合同中应包含违约责任和保证金相关条款，以保障各方的权益和合同的履行：•违约责任：明确当事人违反合同约定的责任和违约金的数额；•保证金：规定保证金的支付比例及退还条件，保证合同的履行。
建筑施工合同的要件
建筑施工合同的要件建筑施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
那么，建筑施工合同的要件有哪些呢？一、主体合格主体合格，即订立合同的当事人双方都必须具有订立合同的资格。
作为公民个人，必须达到法律规定的年龄，且智力发育健全；作为法人，必须经过合法的登记注册，并且在自己的经营活动范围内，才能作为合格的当事人订立合同；一些非法人的组织、团体在一定范围内也可以成为合同当事人。
二、意思表示真实意思表示真实，即合同当事人在订立合同的整个过程中所提出的要约或承诺的内容，都是自己独立意志的表现，是其真实的意思表示。
在正常的情况下，行为人的意志总是与其外在表现相符的。
三、内容合法内容合法，主要是指标的合法，即合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为，或者须特价但未经许可要经营的物或行为。
在社会主义国家里，合同内容合法，还包括合同标的数量、质量合法、价格合法以及当事人的目的无规避法律之意，没有违反社会公共利益等。
四、形式合乎要求形式合乎要求，并非所有合同的有效要件，但也有例外。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同的形式可以是书面形式、口头形式或者其他形式。
但是，对于一些特定的合同，法律要求必须采用书面形式，例如建设工程合同、房屋买卖合同等。
五、合同的履行、变更和解除合同的履行、变更和解除是建筑施工合同的重要要件。
合同的履行是指当事人按照合同的约定，完成各自的权利和义务。
合同的变更是指在合同履行过程中，当事人经过协商一致，对原合同的内容进行修改或补充。
合同的解除是指当事人经过协商一致，提前终止合同的履行。
总之，建筑施工合同的要件包括主体合格、意思表示真实、内容合法、形式合乎要求以及合同的履行、变更和解除。
只有当这些要件得到满足时，建筑施工合同才能被认为是有效和合法的。
建筑施工合同的要求
建筑施工合同的要求建筑施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
首先，建筑施工合同应当明确工程范围。
即承包人承包的工程范围，它是土建、安装、装饰装修还是其中一部。
土建、安装、装饰装修之间的专业界限划分应当明确。
其次，建设工期是建筑施工合同中的重要内容。
包括开工日期、竣工日期、工期总天数。
开工日期是指工程正式开工的时间，竣工日期是指工程按照合同规定要求全部完工的时间，工期总天数是指从开工日期到竣工日期之间的总天数。
建设工期的明确约定对于保证工程按时完成具有重要意义。
再次，建筑施工合同中应当明确中间交工工程的开工和竣工时间。
一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成。
因此，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。
此外，建筑施工合同还需要明确工程质量。
根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定，施工质量要通过施工单位相应的资质等级、质量责任制度、按设计和技术标准施工，对建材、构配件、设备、商品混凝土严格按设计采购和检验制度、工序管理、检测等环节进行控制。
工程质量的保证是建设单位对施工单位的基本要求，也是施工单位应当承担的义务。
最后，建筑施工合同还需要明确价款支付和结算方式。
合同中应当约定工程价款的支付时间、支付方式、支付金额等。
在工程进度达到一定阶段或者工程完工后，建设单位应当按约定支付相应的工程价款。
同时，合同中还应当明确工程结算的方式和时间，以便在工程完工后，双方按照约定进行工程结算。
总之，建筑施工合同的要求包括明确工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、价款支付和结算方式等内容。
这些要求的明确约定有利于保障工程顺利进行，维护双方的合法权益，确保工程质量的达到。
建筑施工合同要求
建筑施工合同要求一、合同主体要求1.1 发包人：具有独立法人资格的企业或个人，具备合法的用地手续和建设项目批准文件。
1.2 承包人：具有独立法人资格的建筑施工企业，具备相应的施工资质和安全生产许可证，具备与工程规模相适应的施工能力和技术水平。
二、工程范围和内容要求2.1 工程范围：本合同约定的建筑工程项目，包括建筑工程的设计、施工、设备采购、材料供应、竣工验收、保修等全过程。
2.2 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、道路工程、排水工程等。
具体工程内容以合同附件为准。
三、合同价格要求3.1 合同总价：本合同约定的建筑工程项目的总价，包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
3.2 合同价格的确定：合同价格根据工程量清单、工程设计文件、市场行情等因素，经双方协商确定。
3.3 价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，合同价格可以根据实际情况进行调整。
四、合同履行要求4.1 工期：承包人应按照合同约定的工期完成工程。
如因承包人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
4.2 质量：承包人应按照合同约定的质量标准完成工程。
工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。
如工程质量不符合约定，承包人应承担修复、加固、返工等费用。
4.3 材料和设备：承包人应按照合同约定的材料和设备标准采购、供应工程所需的材料和设备。
如材料和设备不符合约定，承包人应承担更换、修复、加固等费用。
4.4 安全生产：承包人应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全。
如发生安全事故，承包人应承担相应的安全责任。
五、合同支付要求5.1 预付款：合同签订后，发包人应按照约定的比例支付预付款。
预付款从进度款中扣除。
5.2 进度款：承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照约定的比例支付进度款。
进度款支付至合同总价的一定比例。
建设工程施工(合同)条件【范文】
建设工程施工合同条件【范文】1. 引言2. 一般条件2.1 合同签订•双方应在合同签订前进行充分的协商和沟通，确保双方对合同内容达成共识。
•合同应以书面形式签订，签署日期应明确。
•合同一经签署即生效，并对双方具有法律约束力。
2.2 合同条款•合同应按照法律法规和相关规定编写，合同条款应合法、合理、明确。
•合同条款应尽量避免模糊和不明确的表述，以减少合同纠纷的可能性。
•合同条款应注重双方权益的平衡，合理分配责任和风险。
2.3 双方权利和义务•承包商应按照合同要求完成建设工程，并承担相应的质量、安全和进度风险。
•业主应支付工程款项，并提供必要的技术支持和配合。
•双方应保持良好的合作关系，积极沟通解决问题。
2.4 工程变更和索赔•工程变更和索赔应按照合同约定和法律规定进行处理。
•工程变更和索赔应提供充分的证据和合理的计算依据。
•双方应在变更和索赔处理中积极沟通，寻求共识并保持合作关系。
3. 特殊条件3.1 工程范围•合同应明确规定建设工程的具体范围和规模。
•工程范围的变更应按照合同约定和法律规定进行处理。
3.2 工期•合同应规定建设工程的工期，包括起始日期和竣工日期。
•如遇不可抗力等特殊情况影响工期，应按照合同约定进行处理。
3.3 工程质量•合同应明确规定建设工程的质量要求和验收标准。
•如发现工程质量问题，应按照合同约定进行整改。
3.4 工程款项•合同应规定工程款项的支付方式和时间节点。
•业主应按时支付工程款项，承包商应按时提供相应的工作证明和报告。
4. 总结。
施工合同签订标准
施工合同签订标准一、前言施工合同是建筑工程项目中最为重要的法律文件之一，它明确了发包人和承包人之间的权利、义务和责任。
为了确保施工合同的合法性、合规性和合理性，制定一套完善的施工合同签订标准至关重要。
本文从我国相关法律法规出发，结合建筑行业的实际情况，提出了施工合同签订的标准和要求。
二、施工合同签订的主体资格1. 发包人：应具备法人资格，具有承担民事责任的能力。
发包人可以是项目业主、投资方、建设单位等。
2. 承包人：应具备法人资格，具有相应的施工资质和承担民事责任的能力。
承包人可以是施工企业、建筑公司等。
三、施工合同签订的内容和要求1. 工程范围：明确合同约定的工程范围，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。
2. 建设工期：明确合同约定的建设工期，包括开工日期、竣工日期、工期顺延条件等。
3. 工程质量：明确合同约定的工程质量标准，包括质量要求、验收标准、质量保证措施等。
4. 工程造价：明确合同约定的工程造价，包括合同总价、付款方式、价款调整条件等。
5. 技术资料交付时间：明确合同约定的技术资料交付时间，包括设计文件、施工图纸、技术规范等。
6. 违约责任：明确合同约定的违约责任，包括违约行为、违约责任、违约赔偿等。
7. 争议解决：明确合同约定的争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。
8. 合同的生效、变更和解除：明确合同的生效条件、变更条件和解除条件等。
9. 其他条款：包括但不限于文物保护、环境保护、安全生产、保密等法律法规要求的内容。
四、施工合同签订的程序1. 双方协商：发包人和承包人就合同内容进行充分协商，达成一致意见。
2. 合同文本：根据协商一致的意见，编制合同文本。
合同文本应采用书面形式，并由双方签字或盖章。
3. 合同备案：合同签订后，按照相关法律法规的要求，将合同备案至有关部门。
4. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务，确保工程项目的顺利进行。
五、施工合同签订的注意事项1. 遵守法律法规：签订施工合同时，应严格遵守我国相关法律法规，确保合同的合法性。
建设工程施工合同标准版
建设工程施工合同标准版1. 引言建设工程施工合同是在建设工程项目中，由建设单位和施工单位之间签订的一种合同。
该合同明确了建设工程的施工内容、质量要求、工期安排、付款方式等关键条款，以确保工程的顺利进行和双方合作的顺利进行。
2. 合同主体2.1 建设单位建设单位是指承担建设工程项目的所有权和使用权的单位，通常为政府部门或企事业单位。
2.2 施工单位施工单位是承担建设工程的具体施工工作的责任主体，通常为具有相关资质的建筑施工企业。
3. 合同内容3.1 工程概况本部分应包括工程名称、工程地点、总工期、总造价等概要信息。
3.2 工程主要内容与范围本部分应具体描述工程的主要内容和范围，包括建筑物的结构、设备设施、外部环境等。
3.3 质量要求本部分应明确工程的质量要求，包括必须符合的国家标准、技术规范以及建设单位的特殊要求。
3.4 工期安排本部分应明确工程的起止时间、各阶段的开工、完工时间，并注明工期管理的相关责任。
3.5 施工方式本部分应明确施工单位的施工方式，包括施工组织方案、施工方法、劳动力组织等。
3.6 施工质量控制本部分应明确施工单位的质量控制措施，包括质量检验和验收标准、项目质量安全责任制等。
3.7 材料设备供应本部分应明确材料设备的供应方式和要求，包括供应商的选择、交付时间、质量要求等。
3.8 施工合同价款及支付方式本部分应明确施工合同的总价款，以及支付方式和进度，包括首款、分期款、尾款的支付安排。
3.9 合同执行保证本部分应明确合同执行保证的形式和金额，以保证合同的履行。
3.10 合同解除与违约责任本部分应明确合同解除和违约责任的相关规定，包括双方违约责任、赔偿金额等。
4. 合同签订与生效4.1 合同签订地点本部分应明确合同签订的具体地点，通常为合同双方约定的地点。
4.2 合同生效时间本部分应明确合同的生效时间，即双方签字或者盖章的日期。
5. 合同附件5.1 工程图纸本部分应将工程图纸作为合同的附件，以确保双方对工程内容的一致性理解。
建设工程施工合同条件(完整版)
建设工程施工合同条件(完整版)1. 合同双方的基本信息：委托人（业主）和承包人（施工方）的名称、住所、法定代表人等基本信息。
2. 工程基本信息：包括工程名称、工程地点、规模、用途等基本信息。
3. 合同的目的和范围：明确合同的目的是进行建设工程的施工，并详细描述工程的范围、包括建筑物、设备安装、装饰装修等内容。
4. 技术规范和质量要求：合同中应明确所采用的技术规范、标准以及质量要求，并对工程质量进行约定，包括验收标准、质保期要求等。
5. 工期安排：根据工程的规模和复杂程度，合同中应明确工程的开工时间、竣工时间、工期的计算方法，以及延期履约的约定。
6. 合同价款和支付方式：明确合同价款的金额，包括施工费、设备费、材料费等，并约定付款期限、付款方式和付款条件。
7. 变更和索赔：合同中应包含变更和索赔的程序和条款，包括变更工程的程序、变更后的工程费用、索赔的程序和条件等。
8. 保证金：双方可以约定承包人向委托人缴纳一定金额的保证金，以确保承包人履约。
保证金的数额、支付方式、使用和退还条件等应在合同中明确。
9. 违约责任：合同应界定违约责任的范围和方式，包括违约方需要承担的违约金、违约责任的处理方式等。
10. 附件和附属文件：合同中应列明附件和附属文件，并明确这些文件与合同的关系以及具体内容。
11. 审查和验收：合同中应约定工程的审查和验收程序、标准和方法，以确保工程的质量和合格性。
12. 保密条款：合同中可以约定保密条款，禁止双方泄露工程相关的商业机密和技术秘密。
13. 纠纷解决：合同中应明确纠纷解决的方式和程序，例如协商、调解、仲裁或诉讼等。
以上是建设工程施工合同的完整版条件。
这些条件是根据现实需求和实际情况制定的，可以根据具体情况进行增删和调整。
在签订合同之前，双方应仔细审阅并达成一致意见，以确保合同的有效性和可执行性。
(gf-2012-0201)建设工程施工合同对应的适用的条件
(gf-2012-0201)建设工程施工合同对应的适用的条件建设工程施工合同(gf-2012-0201)适用的条件一、概述建设工程施工合同(gf-2012-0201)是为规范建筑市场的合同行为，保障当事人的合法权益而制定的标准合同。
该合同旨在明确施工工程的范围、质量、工期、造价等核心要素，为工程的顺利实施提供明确的法律框架。
二、适用条件1.工程性质与规模本合同适用于各类新建、扩建、改建的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工工程。
工程的规模和性质应符合国家和地方的相关规定，并具备合法性。
2.承包方式与范围承包方式包括但不限于总承包、专业承包、劳务分包等。
工程范围应明确约定，包括施工图纸所标注的全部内容，以及可能涉及的拆除、修复、改造等附加工作。
承包范围应清晰界定，以避免后期的现场争议。
3.合同工期合同应明确约定开工日期和竣工日期，并考虑到工程变更、节假日、恶劣天气等因素对工期的影响。
双方应严格遵守工期的约定，确保工程按时完成。
4.质量标准与验收工程质量应符合国家及地方的相关质量标准，并明确约定质量保修期。
验收标准和方法应在合同中明确，确保工程质量的可靠性和稳定性。
5.工程造价与付款方式工程造价应根据工程量清单和综合单价进行计算，并确保其合理性。
付款方式应明确约定预付款项、进度款、结算款等的支付时间和比例，以及保修金的扣除和退还。
同时，应考虑工程变更、索赔等对工程造价的影响。
6.违约责任与争议解决合同应明确约定违约责任的承担方式和赔偿范围，包括工期延误、质量不合格、工程造价不合理等情形。
争议解决方式可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式，以保障当事人的合法权益。
《施工合同条件
施工合同条件是指在建筑项目施工过程中，发包方（甲方）与施工方（乙方）之间为实现工程目标，明确双方权利、义务、责任和风险分配等方面内容所达成的一致协议。
本文将结合我国实际情况，对施工合同条件的相关内容进行详细阐述。
一、合同主体1. 发包方（甲方）：指委托他人施工的建设单位，负责提供施工场地、资金、设计文件等，并对工程质量、安全、进度等方面负责。
2. 施工方（乙方）：指承担施工任务的单位，负责组织施工、管理、质量控制、安全生产等，按合同约定完成工程。
二、合同文件1. 合同协议书：明确双方签订合同的宗旨、范围、权利、义务等。
2. 合同附件：包括工程量清单、施工图纸、技术规范、标准工艺、质量要求等。
3. 合同补充协议：对合同协议书及附件中未明确的事项进行补充约定。
4. 合同变更协议：在合同履行过程中，对合同内容进行修改、补充或调整的协议。
三、合同价格1. 合同总价：双方约定的工程总价，包括工程量清单中所有项目的金额。
2. 合同支付：双方约定的支付方式和支付时间，一般包括预付款、进度款、竣工结算等。
3. 合同调整：因工程变更、物价波动等原因，导致合同总价发生调整的条款。
四、合同履行1. 施工准备：乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范等，编制施工组织设计，报甲方批准。
2. 施工进度：乙方按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
3. 工程质量：乙方应按照甲方要求和国家相关标准，保证工程质量，确保工程安全。
4. 安全生产：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人身和财产安全。
5. 材料设备：乙方应按照甲方要求采购、使用材料和设备，并对材料设备质量负责。
6. 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检、验收，确保工程合格。
五、合同变更和解除1. 合同变更：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同内容，双方可签订变更协议。
2. 合同解除：合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]
![建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/40772c50fbd6195f312b3169a45177232f60e49f.png)
建设工程施工合同通用条款完整版doc ：建设工程施工合同通用条款完整版目录：1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件：1.引言甲方（委托方）：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]乙方（承包方）：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。
2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目，具体范围和内容详见附件一。
2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况，按照约定的时间和顺序进行施工。
2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程的安全、适用、经济、美观。
3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。
3.2乙方是具有相应资质的施工单位，具备完成本合同项下工程的能力和条件。
4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工，工程范围和内容详见附件一。
4.2乙方应根据甲方的需求，按照国家相关标准和规范进行施工。
5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求，按照约定的工程进度进行施工，确保工程按时完成。
5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程的安全、适用、经济、美观。
6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。
6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。
7.变更和调整7.1在工程实施过程中，如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。
建设工程施工合同条件(标准版)
建设工程施工合同条件(标准版)1. 引言2. 合同主体合同主体包括建设单位和施工单位。
2.1 建设单位的义务建设单位的义务包括但不限于：提供施工图纸、设计文件和相关技术资料；安排项目经理或代表与施工单位进行协调，解决工程建设中的问题和变更事项；按合同要求支付工程款项；向施工单位提供合理的工期，并按照计划进行工程交付。
2.2 施工单位的义务施工单位的义务包括但不限于：按照合同要求进行施工，确保工程质量符合标准；严格按照施工图纸和设计文件进行施工，不得随意改动；配备合适的技术人员和工人，确保施工进度；按合同要求完成工程交付，并提供相应的质量保证。
3. 工程款项支付方式工程款项一般按照工程进度支付，具体支付方式如下：3.1 预付款根据工程合同金额的一定比例，由建设单位在合同签订后的一定时间内预付给施工单位。
3.2 进度款根据工程的进度情况，由建设单位按照合同约定的比例支付给施工单位。
3.3 终结款建设单位在验收合格后，支付给施工单位的最后一笔款项。
4. 变更和索赔在工程施工过程中，可能出现设计变更、工程变更或索赔的情况。
双方应按照合同的规定进行变更和索赔事宜的处理。
4.1 变更如果发生设计变更或工程变更，变更的范围、时间、费用等应在变更令中明确记录，并经双方签字确认。
4.2 索赔如果发生需要索赔的情况，索赔方应提供相关证据，并按照合同约定的程序和时限进行索赔申请。
5. 违约责任与纠纷解决双方应遵守合同约定，如发生违约行为，应承担相应的责任。
对于发生的纠纷，双方应先通过友好协商解决，如无法协商解决，可以通过仲裁或诉讼的方式进行解决。
6. 合同变更和解释对于本合同的任何变更或解释，需经合同双方书面协商一致，并经双方授权的代表签字确认后生效。
7. 其他条款本合同还包括但不限于保密条款、不可抗力条款等其他相关条款。
具体条款由双方共同商定，并写入合同正文。
8. 合同生效和履行本合同自双方正式签字或盖章之日起生效，并在双方履行完毕后终止。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
1. 合同双方：合同的双方包括承包商（乙方）和业主（甲方）。
2. 工程概述：合同应明确说明工程的名称、位置、规模、用途、工期等基本信息。
3. 详细说明：合同应详细描述工程的具体要求、施工方法、质
量标准等，以确保双方对工程要求的理解一致。
4. 合同价款：合同应明确规定工程的总价款、支付方式、进度
款等相关事项。
5. 工期：合同应明确规定工程的起止时间、分阶段的工期安排等。
6. 变更和索赔：合同应明确规定发生工程变更或索赔时的程序
和条件，包括变更和索赔的申请、审核、批准等。
7. 质量保证和验收：合同应规定工程的质量标准、验收标准、
验收程序等。
8. 违约责任：合同应明确规定双方在履行合同过程中的违约责
任和赔偿责任。
9. 终止合同：合同应明确规定解除合同的条件、程序和后果。
10. 争议解决：合同应明确规定当双方发生争议时的解决方式，包括仲裁、诉讼等。
11. 其他条款：合同中可以包括额外的条款，如保密条款、违
约金等。
请注意，这些条款只是建设工程施工合同通用的条款之一，实
际合同还需要根据具体项目的要求进行修改和补充。
对于建设工程
施工合同的具体要求和规定，建议咨询专业律师。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
建筑工程施工合同标准
建筑工程施工合同标准建筑工程施工合同是建筑项目实施过程中，建设单位与施工单位之间签订的一项重要合同，具有保障双方权益、规范施工行为、确保施工质量等多重作用。
为了维护建筑市场的秩序，规范建筑合同的签订和执行，我国建筑行业普遍采用了一套建筑工程施工合同标准。
下面将对该合同标准进行详细的介绍。
一、合同的主要内容建筑工程施工合同标准主要由合同书、技术协议、附图和附属文件等组成。
合同书是合同的主体，主要包括合同的名称、签订地点、签订日期、合同的性质与目标、合同标的、工程范围与内容、工程造价、工期要求、质量要求、支付方式与进度、违约责任、争议解决方式等核心内容。
技术协议则是针对工程的技术要求进行约定，包括工程设计、施工方法、材料选用、质量控制等具体内容。
附图则是对施工工程范围进行图纸记录，附属文件则是各类证明文件和补充条款。
二、合同的基本原则建筑工程施工合同标准确立了一系列基本原则，包括合同自由原则、平等自愿原则、公平合理原则、协商一致原则等。
其中，合同自由原则是指合同的签订双方在平等的基础上，根据自身意愿自由选择合同内容。
平等自愿原则则是指在合同签订过程中，双方权利义务平等，无强制或不正当限制。
公平合理原则是指合同内容应当公正合理，不损害任何一方的合法权益。
协商一致原则则是指合同的签订应当通过双方的协商达成一致意见，保障双方的合法权益。
三、合同的主要条款建筑工程施工合同标准对合同的主要条款进行了规定，包括工程范围与内容、工程造价、工期要求、质量要求、支付方式与进度、违约责任、争议解决方式等。
其中，工程范围与内容条款明确了工程的范围和内容，包括土建施工、装饰装修、设备安装等具体项目。
工程造价条款规定了工程的总造价以及工程款的支付方式和进度。
工期要求条款规定了工程的开始和完工时间，确保工期的合理性和落实性。
质量要求条款则规定了工程的质量标准和验收标准，确保工程质量符合要求。
支付方式与进度条款明确了工程款的支付方式和进度安排，避免支付纠纷。
2024年建设工程施工合同条件
2024年建设工程施工合同条件一、基本条款1. 合同双方：本合同由建设工程施工方（以下简称“施工方”）与业主（以下简称“业主方”）共同缔结。
2. 合同目的：本合同旨在确保建设工程的按时、按质、按量、按费完成，并明确双方在施工过程中的各项权益和义务。
3. 合同期限：本合同的工期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
4. 合同金额：合同金额为双方协商确定的工程总造价。
5. 合同签订：双方代表或授权代表签字盖章后生效。
二、工程范围和工程进度1. 工程范围：根据交付的施工图纸和技术要求，施工方应按照合同要求开展建设工程施工，并确保施工质量符合相关标准和规范。
2. 工程进度：施工方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工，并确保工程按时竣工。
若因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。
三、施工质量与风险控制1. 施工质量：施工方应确保施工质量符合国家相关建筑标准及法律法规要求，严格按照施工图纸和技术要求施工，做到合格验收。
2. 风险控制：施工方应采取合理的安全措施，确保施工过程中的安全，同时加强现场管理，避免施工事故的发生。
四、工程款支付方式1. 工程款划分：工程款按进度分期支付，具体支付比例和条件由双方协商确定，并在合同中明确。
2. 工程款支付时间：业主方应在施工方提交工程支付申请后的合理期限内支付相应的工程款。
五、变更和索赔1. 变更：如业主方需要对工程范围、工程设计或工程进度等进行变更，应事先与施工方协商并签订变更合同。
变更时应考虑工程造价及工期的变化。
2. 索赔：如因业主方指示或其他原因导致施工方遭受损失，施工方有权提出索赔申请，并提供相应的证据和计算。
六、合同解除和违约责任1. 解除条件：本合同在下列情况下可以解除：- 双方协商一致；- 发生不可抗力事件，严重影响工程施工的进行；- 一方严重违反合同约定，经催告后仍不履行；2. 违约责任：一方未履行合同约定义务的，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失和支付违约金等。
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）（标准版）
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)(￥元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写)(￥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(4)暂列金额：人民币(大写)(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设部建设工程施工合同通用条款
建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行，保障合同当事人的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本通用条款。
第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则，合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。
第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务，并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则，不得损害第三方合法权益。
第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定，招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。
建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序，确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。
第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容，并依法签订书面合同，加盖合同双方公章。
第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工，并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。
施工单位应当按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
第八条任何一方在履行合同过程中，如有变更、调整的需要，应当提前书面沟通并经过双方协商一致后，方可修改合同内容。
未经书面协商一致的任何变更和调整，均不具有法律效力。
第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。
施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明，保证资金使用的合法合规性。
第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境，并按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中无事故发生。
第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第一条词语涵义。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。
１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。
２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
１４．工期：协议条款约定的合同工期。
１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１８．施工现场：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
２１．协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：１．协议条款；２．合同条件；３．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；４．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；５．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；６．标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；７．双方确认的往来信函、传真、电子邮件。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第３０条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。
第四条图纸。
甲方在开工日期１５天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。
双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：１．甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种派。
委派和撤回均应提前５天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形成交给乙方代表，乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在４８小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后３天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后３天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
３．甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后２４小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后４８小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。
甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权的承诺）。
第六条乙方驻工地代表乙方任命驻地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；１．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；２．乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发生的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
乙方代表易人应提前７天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第七条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：１．办理土地征用，青苗树林赔偿，房屋拆迁，清除地面，架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；２．将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要；３．开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；４．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；５．办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）；６．将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验；７．组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；８．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
第八条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：１．在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。
２．向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
３．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照看、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
４．按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。
５．遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
６．已竣工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出，在协议条款内约定。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
７．按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
８．保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。
乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应由甲方的损失给予赔偿。
施工组织设计和工期第九条进度计划乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。
第十条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期５天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在３天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或３天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后４８小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后４８小时内未予答复，乙方可自行复工。
停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误对下述造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
１．工程量变化和设计变更；２．一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；３．不可抗力；４．合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后５天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后５天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。