(2748)法务函告-督促履约
督促履行合同的函
督促履行合同的函
日期: [日期]
收件人名称: [收件人名称]
收件人地址: [收件人地址]
主题:督促履行合同的函
尊敬的 [收件人称谓]:
第一条合同基本信息
合同名称及编号: [合同名称及编号]
签订日期: [签订日期]
合同当事方:
我方(甲方): [我方名称及地址]
您方(乙方): [您方名称及地址]
第二条问题描述
问题概述:简要描述合同履行中存在的问题或未履行的条款。
具体条款:列举具体未履行或问题的合同条款,包括但不限于:[条款1]:描述问题或未履行情况。
[条款2]:描述问题或未履行情况。
[条款3]:描述问题或未履行情况。
第三条督促履行的要求
[具体要求1]
[具体要求2]
[具体要求3]
后续措施:如果在指定期限内未能履行上述要求,我方将不得不考虑采取进一步的法律行动或其他合法手段以确保合同的完整履行。
第四条联系方式
联络人及联系方式:如有任何进一步的问题或需要进一步沟通,请立即联系:
姓名: [您的姓名]
联系电话: [您的电话号码]
电子邮件: [您的电子邮件地址]
第五条结尾
此致
[您的称谓]
[您的姓名]
[您的职务]
这份函件清晰地列出了合同履行中的问题及要求,同时表明了如无法解决将采取的进一步措施,以确保合同的有效履行。
企业合同履约催告函
企业合同履约催告函一、协议双方信息1.1 甲方(催告方):公司名称:____________________________法定代表人:____________________________地址:____________________________联系电话:____________________________营业执照注册号:____________________________ 1.2 乙方(被催告方):公司名称:____________________________法定代表人:____________________________地址:____________________________联系电话:____________________________营业执照注册号:____________________________二、合同基本信息2.1 合同名称及内容合同名称:____________________________合同编号:____________________________签订日期:____________________________合同主要内容:____________________________三、履约情况说明3.1 履约义务甲方应履行的义务:____________________________乙方应履行的义务:____________________________3.2 履约期限合同生效日期:____________________________履约期限:____________________________目前履约情况:____________________________四、催告内容4.1 催告事由根据合同约定,乙方应当履行的具体义务是:____________________________目前乙方未能履行该项义务的具体情况是:____________________________4.2 履约要求催告乙方在收到本函后______日内完成履约义务,即:____________________________五、法律责任5.1 违约责任如乙方逾期未能履行上述义务,甲方有权采取的法律措施包括但不限于:____________________________六、通知方式6.1 通知地址甲方通知地址:____________________________乙方通知地址:____________________________七、附则7.1 协议变更任何对本协议的修改或补充须经双方书面同意并签字盖章方为有效。
履约催促函的法律规定(3篇)
第1篇一、引言履约催促函是合同履行过程中,一方当事人向另一方当事人发出的,要求其按照合同约定履行义务的书面通知。
在我国法律体系中,履约催促函的法律规定主要体现在《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规中。
本文将从以下几个方面对履约催促函的法律规定进行阐述。
二、履约催促函的法律性质1. 履约催促函是一种合同法上的通知行为。
根据《中华人民共和国合同法》第四十六条的规定,当事人一方履行合同义务,应当及时通知对方。
履约催促函作为一种通知行为,具有合同法上的法律性质。
2. 履约催促函是一种具有强制性的法律文书。
根据《中华人民共和国民法典》第四百六十六条的规定,当事人一方未履行合同义务,对方可以要求其履行,并可以依法采取必要的法律措施。
履约催促函作为一种具有强制性的法律文书,对被催促方具有法律约束力。
三、履约催促函的法律依据1. 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合同法》是规范合同关系的核心法律,其中与履约催促函相关的法律依据主要包括:(1)第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
(2)第一百一十条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方可以要求其履行,并可以依法采取必要的法律措施。
2. 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民法典》是规范民事关系的核心法律,其中与履约催促函相关的法律依据主要包括:(1)第四百六十六条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方可以要求其履行,并可以依法采取必要的法律措施。
(2)第五百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方可以要求其承担违约责任。
3. 其他相关法律法规(1)《中华人民共和国民事诉讼法》:关于证据、送达等方面的规定。
(2)《中华人民共和国仲裁法》:关于仲裁程序、仲裁裁决等方面的规定。
四、履约催促函的格式与内容1. 格式履约催促函应当采用书面形式,一般包括以下要素:(1)标题:写明“履约催促函”字样。
催促履行判决的律师函
催促履行判决的律师函尊敬的先生/女士:我代表我的委托人,写信给您是为了催促您履行法院判决的义务。
根据最高法院关于判决执行的相关规定,您应该按照判决书的要求,履行相应的义务。
我要提醒您的是,判决是法院根据事实和法律作出的裁决,具有法律效力。
作为当事人之一,您有义务遵守判决,并按照判决书规定的期限和方式履行相应的责任和义务。
根据判决书的内容,您被要求做出一系列行为或者采取一定的措施。
这些行为和措施可能涉及到支付款项、返还财产、履行合同义务等。
我要强调的是,判决书是您应履行的法律依据,您不得有故意拖延或者拒绝履行的行为。
如若您未能按判决书的要求履行义务,我将不得不采取进一步的法律行动,包括但不限于申请强制执行、申请财产查控、申请冻结财产等措施。
这些措施将给您带来不必要的损失和麻烦,同时也会延长案件的解决时间。
我希望您能充分认识到履行判决的重要性和紧迫性。
依法履行判决是维护社会公平正义的基本要求,也是维护法治的根本原则。
我相信,作为一个守法公民,您会按照判决书的要求,主动履行义务,以避免进一步的法律纠纷和不良影响。
为了确保您能尽快履行判决,我建议您采取以下措施:1. 仔细阅读判决书,确保理解其中的义务和要求;2. 尽快准备相关的文件和证明材料,以便履行判决;3. 如有需要,咨询专业人士(如会计师、律师等)的意见,确保履行的准确性和合法性;4. 如有经济困难或其他合理原因导致无法履行判决,及时向法院申请变更或延期履行的程序。
如果您在收到本函后能及时履行判决,我将不再采取进一步的法律行动。
但如果您继续拖延或拒绝履行义务,我将不得不向法院申请强制执行,追究您的法律责任,并要求您承担由此产生的全部费用和损失。
我希望您能认真对待本函,并尽快采取行动履行判决。
我们可以通过友好协商解决问题,避免长时间的法律纠纷和不必要的损失。
期待您的积极回复和配合。
祝好!此致,。
敦促履行合同义务告知函(律师审核)
【】有限公司
关于
敦促【】公司及时全面履行合同义务的函
【】公司:
【】年【】月【】日,我公司与贵公司就“【】项目”签订了《【】合同》(合同编号为“【】”,简称为“《合同》”)。
根据《合同》约定,贵公司承包范围为“【】,承包方式为【】”,合同工期总日历天数为【】天。
《合同》签署后,我公司已按照合同约定履行了合同义务并向贵公司支付了相应的合同款项。
截止本函出具之日,虽经我公司反复催促,但贵公司仍然未能按照合同约定工期完成施工,构成严重违约并损害了我公司的合法权益。
鉴于此,我们郑重函告贵公司:
请贵公司在接到本函后【】日内立即采取有效措施,积极施工并完成全部合同约定义务,确保工程能够按期完成。
若贵公司仍然继续拖延履行合同义务,我们将依法采取措施以维护我公司的合法权益,包括但不限于依法解除《采购合同》和要求贵公司承担相应的违约责任。
请贵公司务必重视我公司要求,以免给双方造成不必要的损失和纠纷。
特此函告!
【】公司
2024年月日
1。
工程合同履约催促函
工程合同履约催促函尊敬的[对方公司名称]:贵司诚挚的合作一直深受我方赞赏。
根据双方于[签订合同日期]签署的工程合同(合同编号:[合同编号]),贵公司同意在[合同约定的工期]内完成[具体工程项目名称]的建设任务。
截至[当前日期],我们发现贵公司在[具体未完成的工作内容]方面的工作进展似乎与合同约定的时间表有所偏差。
我们理解在项目实施过程中可能会遇到不可预见的困难和挑战,这可能会影响到工程的正常进度。
但是,按照合同规定,贵公司有责任及时通知我方任何可能影响工程进度的情况,并提出合理的解决方案。
遗憾的是,到目前为止,我们尚未收到贵公司关于延期的正式通知或解释。
为了确保项目能够按照计划顺利进行,我们特此催促贵公司立即采取必要措施,加快工程进度,并确保在最短的时间内恢复合同约定的工期要求。
我们期待贵公司能够在[具体期限]之前提供一个详细的进度更新报告,以及如何纠正当前延期状况的具体计划。
我们希望通过双方的共同努力,能够有效解决目前的延期问题,确保项目顺利完成。
请贵公司高度重视此事,并尽快回复。
我们相信,通过积极沟通和合作,我们可以共同克服当前的困难,实现项目的顺利交付。
根据合同第[具体条款编号]条的规定,如果贵公司未能在规定时间内完成合同规定的义务,将可能需要承担违约责任。
我们希望不必走到这一步,但为了维护双方的合法权益,我们必须明确指出这一点。
我们期待贵公司的积极回应,并希望能够尽快看到项目进度的明显改善。
请贵公司在收到本催促函后三个工作日内给予书面答复,以便我们能够及时了解情况,并作出相应的安排。
感谢贵公司对此事的关注和处理。
我们期待着与贵公司继续保持良好的合作关系,并共同推动项目向前发展。
此致敬礼![贵公司名称][贵公司联系人姓名][贵公司联系人职位][贵公司联系电话][贵公司联系邮箱][日期]。
履约催告函(催款函)模板
催告函
致:XX公司
【2017】年【9】月【26】日,贵方与我公司签署了《XX合同》(以下或称“合同”),合同约定贵方(合同中的甲方)向我公司(合同中的乙方)订购【XX】等产品。
截至目前,我公司已全部履行约定的合同义务,且收到贵方签署的《产品验收单》确认我公司交付产品合格,但贵方的货款我公司至今仍未收到。
根据合同第【6.1】条的约定:“甲方于本合同签订后3天内向乙方支付全额货款。
”因此,贵方的行为已经严重违约,请收到本函后即时履行付款义务,货款合计为【200000】元。
根据合同第【8.3】条约定:“甲方未按合同约定的时间向乙方付款,甲方每逾期一天按合同总价的0.05%向乙方支付违约金。
甲方逾期超过15日的,乙方有权单方解除合同并要求甲方赔偿因此导致的全部损失。
”以及第【6.2】条约定:“如甲方未能按照合同约定的付款期限履行付款义务的,乙方有权以任何方式将货物收回,甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失,包括但不限于违约金、收回货物的运费及其他费用等。
”我公司有权向贵方采取主张逾期付款违约金、收回货物等措施。
因此,为避免贵方的违约行为对本公司及贵方继续造成的不利影响,本公司本着友好协商的原则,特向贵方发出本催告函,请贵方接函后及时履行付款义务,于2020年【3】月【31】日前支付合同项下应付货款【200000】元。
贵方如在上述期限内仍未支付应付货款的,我公司将通过相关法律程序追究贵方的法律责任(包括但不限于将货物收回、起诉),由此造成的所有严重不良后果将均由贵方承担。
本函一式二份,一份送达贵方,一份由本公司保存。
XX公司
【2020】年【3】月【17】日。
律师履约提示函范文
律师履约提示函范文尊敬的[对方姓名/公司名称]:您好呀!我是[律师姓名],您可以把我当成您在法律事务这个大森林里的“向导”。
今天给您写这封信呢,是想和您聊聊关于咱们之前约定好的那些事儿,也就是合同履约的问题啦。
咱们当时签订的合同就像是咱们之间的一个约定“小法典”,里面每一条可都是经过深思熟虑才确定下来的。
您看啊,就像建房子一样,合同就是那个建筑蓝图,每个条款都是一块重要的砖头,少了哪块都不行呢。
我得提醒您合同里明确提到的[具体履约事项1]。
这个就好比房子的地基一样重要。
按照约定,这个事儿的截止日期就在[具体日期]啦,眼瞅着这日子就像小火车一样“嘟嘟嘟”地开过来了。
我知道您可能忙得像个不停转的小陀螺,但这个事儿可千万不能忘呀。
如果在这个日期之前完成不了,那就可能像多米诺骨牌一样,引发一系列的问题哦。
比如说,会影响到后续的[可能影响到的事项],这就像一个连锁反应,到时候咱们都得头疼地去收拾这个“烂摊子”呢。
还有啊,合同里规定的[具体履约事项2]。
这部分就像是房子的大梁,撑起整个项目的关键部分。
您得确保在进行这个事项的时候,完全按照合同里规定的[相关要求,如质量标准、操作流程等]来做。
要是不小心走了岔路,偏离了这个标准,那就可能会被看作是没有好好履约呢。
这就好比做蛋糕,食谱上写得明明白白要用多少面粉、多少糖,您要是乱加一气,做出来的蛋糕肯定不是原来想要的那个美味啦。
另外,我再啰嗦几句关于合同中的沟通机制。
咱们说好的有什么问题或者变动都要及时通知对方,这就像两个人在跳舞,得互相配合,随时知道对方的脚步动向才行。
要是您这边有什么新的情况,比如说[假设可能的情况],一定要尽快告诉我或者合同里指定的联系人。
不然的话,就像您在黑暗里走路,很容易不小心就撞到墙上啦。
我知道您一直都是个靠谱的伙伴,但是有时候事情太多,容易忽略一些小细节。
我写这个提示函可不是来给您找麻烦的,而是想和您一起把这个合同履行得顺顺利利的,就像在平坦的大道上开汽车,没有任何阻碍。
催促履行合同通知书
催促履行合同通知书篇一:履行合同通知书催告履行合同通知书公司:我公司与你公司于年月日订立定作合同,合同约定:你公司应于年月日向我公司交付,但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。
因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付,如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付,我公司将依合同约定(或法律规定)解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。
特此函告催告人:公司XX年1月日篇二:履行协议催告函履行协议催告函致######我公司与你于XX年11月2日签订《认购协议书》(以下简称“协议”)。
根据协议约定,你应于协议签订后7日内,即XX年11月9日之前携《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》,但你至今仍未依约定签署正式《桐城市商品房买卖合同》我公司特致函你在本函发出之日起7 日内携相关材料到我公司XXX 销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》如在发函之日起7日内,你仍未依协议到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》,我公司将与你签订《认购协议书》上的房屋转售他人,并且不返还定金。
现将《认购协议书》有关约定重申如下:1、乙方在签订本认购书后。
须在7 日内携本《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。
2、如乙方不能在上述约定期间内签订正式《桐城市商品房买卖合同》及缴付上述款项,甲方有权不返还定金,并将该房屋转售他人。
特此函告。
望你慎思并妥善对待。
xxxxxxXT限公司XX年11月15日篇三:催告通知书催告通知书No:海事强字[]号(当事人名称):本机构于年月日作出的决定,你尚未履行,现依据《中华人民共和国行政强制法》第条的规定,催告如下:你应在年月日前,按照本机构上述行政决定的规定的方式和要求履行义务。
逾期不履行的,本机构将依法:□1、强制执行□2、申请人民法院强制执行□3、在本催告三日后实施代履行你对本催告有异议的,有权在收到本通知书后向本机关提出陈述申辩。
不履行合同义务催告函范文6篇
不履行合同义务催告函范文6篇篇1尊敬的[公司名称]:我们非常遗憾地通知您,我们注意到您所代表的[公司名称]在履行合同义务方面存在严重问题。
根据我们之间的合同约定,您方应当按时、足额完成合同项下的所有义务。
然而,经过我们的多次沟通和催促,您方仍未能按时履行合同义务,这已经严重影响了我们的业务发展和合作关系。
具体而言,您方在合同履行过程中存在以下问题:1. 未能按时交付合同约定的产品或服务。
尽管我们多次催促,您方仍未能按照合同约定的时间节点完成交付任务,导致我们无法按时向客户提供所需的产品或服务。
2. 未能足额交付合同约定的产品或服务。
您方在交付过程中存在严重的数量不足问题,未能按照合同约定的数量提供产品或服务,给我们的业务运营带来了极大的困扰。
3. 存在严重的产品质量问题。
我们多次反馈您方提供的产品存在质量问题,然而您方并未能及时解决该问题,给我们的声誉和信誉造成了严重影响。
我们深知,合同的履行不仅关系到双方的权益,更关系到整个市场的公平和诚信。
因此,我们一直秉持着诚信合作的原则与您方进行业务往来。
然而,您方的上述行为已经严重违背了诚信合作的原则,给我们造成了不小的经济损失和声誉损害。
鉴于此,我们希望您方能够高度重视此问题,并采取切实有效的措施加以解决。
具体而言,我们要求您方:1. 严格按照合同约定的时间节点完成交付任务,确保我们能够按时向客户提供所需的产品或服务。
2. 足额交付合同约定的产品或服务,确保我们能够获得足够的数量以满足市场需求。
3. 对产品质量进行严格把控,确保提供的产品符合合同约定的质量标准,不再出现质量问题。
我们希望您方能够认真履行上述要求,并切实采取措施改善合同履行情况。
同时,我们也愿意与您方保持积极沟通,共同寻求解决问题的方法和途径。
然而,如果您方仍未能按照上述要求履行合同义务,我们将不得不采取法律手段来维护我们的合法权益。
我们将保留追究您方违约责任的权利,并要求您方承担因此给我们造成的全部经济损失和声誉损害。
法务通知函内容
法务通知函内容尊敬的客户:您好!感谢您对我公司一直以来的信任与支持。
我们始终秉持“专业、诚信、高效”的服务宗旨,致力于为您提供优质的服务。
以下是本次法务通知函的内容,敬请关注。
一、通知事由根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,我公司对以下事项进行通知:1. 关于合同到期提醒根据双方签订的合同约定,您与我公司签订的《XXX合同》(合同编号:XXX)将于【】年【】月【】日到期。
为确保您的权益,请您提前做好合同续签或解约的相关准备工作。
2. 关于法律法规更新提醒近期,国家相关部门对部分法律法规进行了修订。
为确保您公司的经营活动符合法律法规要求,特此提醒您关注以下法律法规的更新:(1)《中华人民共和国民法典》(自【】年【】月【】日起施行)(2)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(自【】年【】月【】日起施行)(3)《中华人民共和国行政处罚法》(自【】年【】月【】日起施行)二、注意事项1. 合同到期提醒:请您在合同到期前与我公司联系,商讨合同续签或解约事宜。
若您选择解约,请按照合同约定办理相关手续,以免产生不必要的损失。
2. 法律法规更新提醒:请您及时关注法律法规的更新,确保公司经营活动符合法律法规要求。
如有需要,我公司可为您提供专业的法律咨询服务。
三、服务承诺1. 我公司将持续关注法律法规的最新动态,为您提供及时、准确的法律信息。
2. 在合同到期前,我公司会安排专人与您沟通,为您提供专业的合同续签或解约建议。
3. 在合同履行过程中,如遇法律问题,我公司会为您提供专业的法律支持,确保您的合法权益得到保障。
四、联系方式如有疑问或需进一步了解,请随时联系以下人员:【联系人】:XXX【联系电话】:XXX【电子邮箱】:XXX【通讯地址】:XXX再次感谢您对我公司的信任与支持,我们将竭诚为您提供优质的服务。
请您务必关注本次通知内容,并及时采取相应措施,以免影响您的合法权益。
祝商祺!【公司名称】【通知日期】年【通知日期】月【通知日期】日。
法务起诉通知函
法务起诉通知函尊敬的先生/女士:您好!请允许我代表我公司向您表示诚挚的问候。
在此,我公司就近期发生的相关法律事宜向您发出正式通知。
以下是有关法务起诉事项的详细内容,请您予以关注。
一、起诉事由根据双方签订的《合同名称》(以下简称“合同”)第×条约定,贵公司应于×年×月×日前支付我公司合同款项共计人民币×元。
然而,截至×年×月×日,我公司尚未收到上述款项。
在多次催促无果的情况下,我公司决定依法采取法律手段维护自身合法权益。
二、法律依据1.《中华人民共和国合同法》第107条规定:“当事人对标的物的交付、付款、交货地点、质量、数量、包装方式等有约定的,按照约定履行;没有约定或者约定不明确的,依照本法的规定或者交易习惯确定。
”2.《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定:“当事人对民事权利义务发生争议,可以向人民法院提起诉讼。
”三、起诉请求1.判令贵公司支付我公司合同款项人民币×元及逾期付款违约金(自×年×月×日起至实际付款日止,按中国人民银行同期贷款利率加倍计算)。
2.判令贵公司承担本案的全部诉讼费用。
四、诉讼材料为保障您的合法权益,请您在收到本通知后的五个工作日内,与我公司法务部门联系,领取以下诉讼材料:1.起诉状副本2.相关证据材料3.法院受理通知书4.其他与本案相关的法律文件五、解决方案我公司始终秉持合作共赢的原则,高度重视与贵公司的合作关系。
在此,我们诚意地提出以下解决方案:1.贵公司于×年×月×日前支付我公司合同款项及逾期付款违约金。
2.双方就合同履行事宜进行友好协商,寻求互利共赢的合作方案。
3.如贵公司有任何疑问或困难,请及时与我公司法务部门沟通,我们将竭诚为您解答并提供必要的协助。
六、期限告知根据《中华人民共和国民事诉讼法》第125条规定,贵公司应在收到起诉状副本之日起十五日内向人民法院提交答辩状。
督促履行担保责任通知书
督促履行担保责Байду номын сангаас通知书
编号::
贵单位年月日为(借款人)从我公司借款万元提供连带责任保*,保*合同编号。该笔贷款现已逾期,经我公司催收,截止年月日尚欠贷款本金为万元,利息元。请尽快筹措资金履行保*责任,或督促借款人偿还我公司贷款本息。我公司保留依照有关法律和保*合同采取相应措施的权利。
保*人公章:贷款人公章:(或签收人签字):
年月日年月日
注:本通知书一式两份:保*人签收后退贷款人一份作为回执,保*人留存一份。
关于督促担保公司履行代偿责任的函
关于督促担保公司履行代偿责任的函【实用版】目录1.背景介绍2.督促担保公司履行代偿责任的原因3.具体要求和措施4.结语正文尊敬的担保公司负责人:根据我国相关法律法规,担保公司在为其客户提供担保服务时,应履行代偿责任。
然而,近期我们发现贵公司在履行代偿责任方面存在不足,为确保债权人的权益,现就有关事项函告如下:一、背景介绍近年来,随着我国经济的快速发展,担保行业在促进社会经济发展方面发挥了重要作用。
担保公司作为连接债权人和债务人的桥梁,为各类企业及个人提供了融资担保、履约担保等服务。
然而,在担保业务中,部分担保公司未能充分履行代偿责任,导致债权人权益受损。
二、督促担保公司履行代偿责任的原因1.维护债权人权益。
担保公司履行代偿责任,是保障债权人权益的重要手段。
如担保公司未能及时履行代偿责任,将影响债权人对担保公司的信任,进而对整个担保行业产生负面影响。
2.规范担保市场秩序。
担保公司作为担保市场的主要参与者,其履行代偿责任的情况直接影响担保市场的秩序。
督促担保公司履行代偿责任,有助于维护担保市场稳定,促进行业健康发展。
3.强化担保公司责任意识。
担保公司在为客户提供担保服务时,需要充分评估风险,并做好代偿准备。
督促担保公司履行代偿责任,有助于强化担保公司的责任意识,提高风险防范能力。
三、具体要求和措施为确保担保公司充分履行代偿责任,现就有关事项提出如下要求:1.提高认识。
担保公司应充分认识到履行代偿责任的重要性,切实加强内部管理,完善风险控制体系。
2.建立健全代偿机制。
担保公司应建立健全代偿机制,确保在债务人违约时,能够及时履行代偿责任,保障债权人权益。
3.加强与债权人沟通。
担保公司应主动与债权人沟通,了解债权人意见和建议,及时解决代偿问题。
4.接受监管部门检查。
担保公司应积极配合监管部门的检查,如实报告代偿情况,发现问题及时整改。
四、结语担保公司作为担保市场的主要参与者,在促进社会经济发展方面具有重要作用。
履约催告函(涉标的物交付)
履约催告函****有限公司:****年**月贵我双方经过平等协商,就我方向贵方采购****(标的物名称)订立了《买卖合同》,合同期限为****年**月**日至****年**月**日,合同约定****(标的物名称)的含税到货价为**元/吨。
****年**月**日,我方根据合同约定,书面通知贵方向我方交付****(标的物名称)3000吨,单号为****,约定其中2000吨1月11日到货,余下1000吨听通知到货。
2月8日,我司书面通知贵司,2月15日前到货500吨,余下500吨2月28日前到货。
然而截止至3月2日,贵方仍未根据合同约定履行余下500吨****(标的物名称)的交货义务。
根据合同约定,贵方的上述行为已构成违约。
基于上述客观事实,我方将暂停支付贵方货款,并要求贵方在3月12日前向我方交付余下500吨****(标的物名称),如贵方逾期仍未履行合同义务的,我方将通过法律途径追究贵方的违约责任。
届时,贵方不仅要如数交付500吨****(标的物名称),同时也要承担支付数额不菲的违约金等法律责任,敬请贵方慎重对待此函,并谨慎择之。
顺颂商祺!****有限公司年月日付款提货通知函致:****有限公司贵司于2021年*月**日与我司签订购销合同(合同编号******),由贵司向我司购买机型分别为****两台、***两台,约定合同生效后45天内交货。
合同签订后,机器设备我司已生产完毕。
截止到2021年*月**日,已超过合同约定正常交货期限,但贵司尚未按合同约定履行义付款义务,期间我司也未接到过贵司任何有关延期交货的书面形式通知。
据此,特致函贵司,请贵司务必在收到此函之日起,5个工作日内办理完融资租赁所需手续,或通过其他方式支付合同款项,我司会在收款后3个工作日安排发货,逾期将解除双方签订的购销合同,并追究贵司履行不能的违约责任。
特此函告*****有限公司**年**月**日。
律师函(督促履行合同律师函)
律师函
xxx商户:
湖南xx律师事务所接受长沙xx品牌管理有限公司(以下称托付人)的托付,依法指派本律师作为其代理人,处理您和长沙xx品牌管理有限公司商铺租赁合同实行事宜。
现就您提早终止店铺经营、不积极处理客诉、不实行许诺等的相干事实和法律问题,正式函告于您:
贵方在xx经营能力风暴(铺位号:xx),贵方于 202X年08月16日提早终止营业,根据双方合同约定和贵方向xx品牌管理有限公司出具的《许诺书》,贵方在撤场时应积极处理与会员和顾客的充值卡余额退还事宜(包括但不限于核实会员信息,会员卡余额、充值卡余额、应退还金额,提供产品或服务售后等),现贵方拒不到场处理,已严重违背双方所签合同和《许诺书》。
贵方的这些违约和不诚信行动严重侵害了托付人的权益,为保证托付人的合法权益,现严警告知贵方:请贵方按双方合同约定积极配合处理会员和顾客的客诉,退还会员充值余额。
如贵方在接到本律师函10个工作日内未处理完或不配合托付人处理充值卡余额退还等,托付人将采取扣除合同保证金并先行赔付后将采取诉讼等一切措施追究贵方的违约责任,由此而产生的一切经济和法律责任概由贵方承当。
特此函告!
湖南xx律师事务所
肖xx律师
电话:xxxxxxxxxx
202X年x月xx 日。
2023年履行合同催告函
2023年履行合同催告函尊敬的XXX公司:我是与贵公司签订合同的XXX方,就合同条款未能履行一事,特向贵公司发出本催告函。
根据我方与贵公司签订的合同(合同编号:XXX),我们约定了双方的权利和义务。
根据合同约定,XXX方已履行了合同中规定的所有义务,但是贵公司至今未履行自己的义务,已经违反了合同的约定。
首先,根据合同约定,贵公司应当在2022年12月31日前完成XXX项目的设计工作,并交付给我方。
然而,目前已经过去了一个多月,贵公司仍未能完全交付设计工作。
其次,根据合同约定,贵公司应当在2023年4月30日前完成XXX项目的施工工作,并按时交付给我方。
但是现在已经接近交付日期,贵公司并没有按时开始施工工作,也没有提供任何合理的解释。
针对以上违约行为,我方要求贵公司立即履行合同义务,并在本函发出后的七天内确保XXX项目的顺利进行。
如果贵公司不能履行合同义务,我方将采取一切必要的法律手段来维护自身的合法权益,并要求贵公司承担由此造成的一切经济和法律责任。
本催告函仅作双方友好解决纠纷的一种方式,希望贵公司能够认真对待,尽快解决合同履行问题。
计划好项目的进展,并确保按时交付。
我们相信,在友好沟通和合作的基础上,双方可以解决现有的问题,实现合同的最终目标。
请贵公司尽早与我方联系,确认解决方案,并在解决方案达成后的三个工作日内向我方提交书面确认,并按照解决方案的约定进行履行。
如果在通知发出后七个工作日内,贵公司未作出回应或未能按时履约,我方将不得不采取进一步的法律措施来保护自己的权益。
最后,希望双方在解决纠纷过程中保持沟通,坦诚交流。
相信通过双方的努力和合作,我们能够找到最佳的解决方案,达成共识,实现合同的顺利履行。
祝贵公司事业蒸蒸日上!XXX方日期:2023年1月30日。
再次督促车辆到位合同履约函范文
再次督促车辆到位合同履约函范文
[对方公司名称]:
嗨,朋友们!咱们之前可是签了合同的呀,就关于车辆到位这事儿。
合同可不是闹着玩儿的,那可是咱们双方达成的严肃约定呢。
我想你们也清楚这个合同的内容,到现在呀,车辆还没有按照合同要求到位,这可有点让我们着急上火啦。
就好比我们都已经搭好了舞台,就等着演员(车辆)上场,可左等右等,演员就是不见踪影。
这可让我们的计划都被打乱了,就像精心安排的一场旅行,车却没来,那怎么出发呀?
咱们都在商海里混,诚信那可是比金子还宝贵的东西。
按照合同办事,这是最基本的原则嘛。
如果是有什么特殊情况导致车辆不能按时到位,你们好歹也跟我们说一声呀,大家都是讲道理的人,咱们可以一起商量商量解决办法。
但是呢,啥都不说,就这么让车辆迟迟不到位,这可不行哦。
这就像约好了一起吃饭,你却让我们干等着,菜也不上,多不地道呀。
所以呢,我再次郑重地督促你们,尽快让车辆按照合同的规定到位吧。
咱们都按照合同走,大家继续愉快地合作,这样多好呢。
要是因为这个事情产生了什么不好的影响,对咱们双方都没好处,就像两条原本并肩航行的船,要是因为这点事儿互相碰撞,那可就太不划算了。
希望你们尽快处理这个事情哦,期待车辆早日到位,咱们的合作能够顺利进行下去。
[发函公司名称]
[具体日期]。
催促履行购房合同的工作函
您好!首先,感谢您在[开发商名称]开发的[楼盘名称]项目中选购了我们公司的房产。
在此,我们对您的信任和支持表示衷心的感谢。
根据双方签订的《购房合同》(以下简称“合同”),您于[合同签订日期]与我公司签订了购买[房产具体信息:如楼号、房号、面积、价格等]的购房合同。
根据合同约定,您应于[合同约定付款日期]前支付首期房款[具体金额],并按照合同约定的付款方式、期限及金额支付后续款项。
然而,截止至[当前日期],我们尚未收到您应支付的款项,为此,我们特此函告如下事项:一、合同履行情况1. 您与本公司签订的购房合同编号为[合同编号],合同签订日期为[合同签订日期],合同约定的交房日期为[交房日期]。
2. 您应于[合同约定付款日期]前支付首期房款[具体金额],但截至目前,该款项尚未支付。
二、催款事项1. 请您在接到本函后[具体期限,如3日内]内,将首期房款[具体金额]汇入我公司指定的银行账户,账户信息如下:银行名称:[银行名称]账户名称:[开发商名称]账号:[银行账号]开户行:[开户行]2. 如您已支付上述款项,请提供相应的银行汇款凭证,以便我们核对并确认款项已到账。
三、合同解除风险1. 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,合同双方应当严格履行合同约定的义务。
若您未按合同约定支付款项,我公司将依法行使合同解除权。
2. 如合同解除,您将失去购买该房产的权利,同时,我公司将依法向您追讨已支付的房款及利息。
四、其他事项1. 为了维护双方的合法权益,请您务必按照合同约定及时支付款项。
2. 如您在支付过程中遇到任何问题,请及时与我们联系,我们将竭诚为您解答和协助。
请您予以重视,并尽快履行合同义务。
我们期待您的积极响应,共同维护双方的合法权益。
感谢您的理解与配合。
此致敬礼![开发商名称]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱][函件发出日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
法务函
:
我司采购贵司(供方)****(以下简称“货物”)事宜,从2019年5月15日开始协商,协商中双方确定的购销事项,贵司在即将签订合同时屡屡违诺。
5月18日经双方协商一致,签订《产品采购合同》(以下简称“合同”),合同编号HG1905031,合同金额为**万元,双方盖章确认。
5月19日贵司亦邮寄了合同原件(我司已签收);因货物价格上涨,5月23日贵司以“合同不完善”为由拒绝交付货物,并提出原合同价2480元/吨到厂价,应调整为出厂价。
合同签订生效后,我司严格按照合同履行,贵司不履行合同义务之行为违反了合同法诚实信用原则且构成了对合同的根本违约。
我司现正式函告如下:请贵司在收到本函之日起三日内,回复我司即刻履行合同,否则我司将解除合同并采取法律途径追究贵司违约责任,届时贵公司除应支付因合同履行不能给我司造成的一切损失外,还将承担我司维权所支出的一切费用,包括但不限于案件受理费、保全费、律师费。
鉴于双方有长期合作意向,我司特函告贵司,望慎重对待,并尽快在上述期限之内履行合同义务,以免产生诉累,给贵司造成不必要的经济损失。
至此
法函
***有限公司
法务部电话:
2019年11月25
附:
1、贵司2019年5月18日报价单;
2、双方盖章生效采购合同;
法律依据:
(1)《中华人民共和国合同法》第60条:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”。
(2)《中华人民共和国合同法》第107条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。
(3)《中华人民共和国合同法》第122条:“因当事人一方的违约行为,侵害对方财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任”。
(4)《中华人民共和国合同法》第113条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。
”。