2017年二级建造师《施工管理》模拟题及答案3(去答案)

合集下载

二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(新版)

二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(新版)1、[单选题]下列关于项目管理责任书的编制依据，错误的是()。

A.项目管理规划大纲B.施工承发包合同C.施工组织设计文件D.项目的特点【答案】C2、[单选题]施工预算的作用是( )。

A.施工招标的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【答案】D3、施工项目技术负责人每天在施工日志中对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中( )的工作。

A.准备阶段B.收集项目实际值C.进行目标计划值和实际值比较D.纠偏环节【答案】B【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。

对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目施工进度计划等进行项目施工进度目标逐层分解。

4、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起( )变化的各类事件。

A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息【答案】C【解析】本题考查的是索赔的证据。

常见的索赔证据主要有：()各种合同文件;()经过发包人或者工程师(监理人)批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录;()施工日记和现场记录;()工程有关照片和录像等;()备忘录，对工程师(监理人)或业主的口头指示和电话应随时用书面记录，并给予书面确认;()发包人或者工程师(监理人)签认的签证;()工程各种往来函件、通知、答复等;()工程各项会议纪要;()发包人或者工程师(监理人)发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等;()气象报告和资料，如有关温度、风力、雨雪的资料;()投标前发包人提供的参考资料和现场资料;()各种验收报告和技术鉴定等;()工程核算资料、财务报告、财务凭证等;()其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

5、[选择题]工程项目施工总进度纲要的主要内容包括( )。

二级建造师考试《建设工程施工管理》模拟卷及答案解析(一)

二级建造师考试《建设工程施工管理》模拟卷及答案解析（一）一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目管理中的费用目标对施工方而言是（）。

A．投资目标B．成本目标C．概算目标D．预算目标【答案】B【解析】建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是项目实施的策划（它区别于项目决策期的策划），即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。

2．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如图1所示的框图。

该图是（）。

图1A．项目结构图B．组织结构图C．工作流程图D．合同结构图【答案】A【解析】A选项，项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。

B选项，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。

C选项，工作流程图，反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。

D选项，合同结构图，反映一个建设项目参与单位之间的合同关系。

3．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。

A．逻辑关系B．协作关系C．合同关系D．指令关系【答案】D【解析】组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。

A选项，逻辑关系是通过工作流程图反映的。

C选项，合同关系是通过合同结构图反映的。

4．图2反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（）。

图2A．协作关系B．指令关系C．管理关系D．合同关系【答案】D【解析】组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各种组织关系。

二级建造师《施工管理》基础模拟试题（2）

二级建造师《施工管理》基础模拟试题（2）2016年二级建造师《施工管理》基础模拟试题A.8600B.9200C.9600D.19200参考答案：A参考解析：混凝土量增加导致的成本加额=(实际消耗量-计划消耗量)×计划单价=(320-300)×430：8600元。

23 关于施工质量控制的说法，正确的是( )。

A.施工质量控制应强调过程控制B.施工质量控制应独立于施工质量管理C.施工质量控制的关键在于工程项目的终检D.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定参考答案：A参考解析：工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。

因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，因此A正确，C错误。

质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。

因此B错误。

工程项目的施工质量受到多种因素的影响。

这些因素包括地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素。

要保证工程项目的施工质量，必须对所有这些影响因素进行有效控制，因此D是错误的。

24 施工企业实施环境管理体系标准的关键是( )。

A.坚持持续改进和环境污染预防B.采用PDCA循环管理模式C.组织最高管理者的承诺D.组织全体员工的参与参考答案：A参考解析：环境管理体系标准的应用原则包括：(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任。

(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系。

(3)标准着眼于采用系统的管理措施。

(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中。

(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防。

(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。

25 根据《质量管理体系》(GB/Tl9000--2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。

二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)

二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)1、[单选题]在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线那么该节点称为( )。

A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.所有节点【答案】B2、[单选题]根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是()。

A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D3、[多选题]根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”中关于竣工验收的规定，下列说法正确的有()。

A.需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B.承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明D.发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润E,在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用【答案】BD4、[选择题]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)施工中建筑材料在运输装卸过程中不可避免的损耗应计入建筑安装工程( )。

A.材料费B.规费C.措施费D.企业管理费【答案】A【解析】本题考核的是工程建设监理规划的编制。

工程建设监理规划的编制应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。

5、关于利用时间—成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是( )。

A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金贷款利息不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金贷款利息有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【答案】D【解析】本题考查的是赢得值(挣值法)。

选项B，正确的表述应为“进度偏差反映的是绝对偏差”。

二级建造师考试《矿业工程管理与实务》模拟卷及答案解析(三)

二级建造师考试《矿业工程管理与实务》模拟卷及答案解析（三）一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指（）。

A．贯通巷道中心线的坐标和坡度B．贯通巷道腰线的坐标和坡度C．贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角（坡度）和贯通距离D．贯通巷道的距离【答案】C【解析】矿业工程施工中，不论何种贯通，均需事先确定贯通井巷中心线的坐标方位角和贯通距离，标定其腰线及其倾角（坡度）等，这些统称为贯通测量的几何要素。

即标定巷道中腰线所需的数据，其求解方法随巷道特点、用途及其对贯通的精度要求而不同。

2．下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是（）。

A．根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种B．尽量减小水灰比C．采用高强度石子D．采用级配好且干净的骨料【答案】C【解析】提高混凝土耐久性的措施有：①根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种，并选择适宜的混合材料和填料；②采用较小的水灰比，并限制最大水灰比和最小水泥用量；③采用级配好且干净的砂、石骨料，并选用粒径适中的砂、石骨料；④掺加减水剂或引气剂，或根据工程特性，掺加其他适宜的外加剂；⑤加强养护；⑥改善施工方法与质量等。

3．建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有（）。

A．抗拉性能、抗压性能、抗剪性能B．抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能C．抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能D．抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度【答案】D【解析】建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度。

4．下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是（）。

A．较高等级的普通水泥B．复合水泥C．火山灰质水泥D．矿渣水泥【答案】A【解析】严寒露天地区，寒冷地区处于水位升降范围内优先选用普通水泥（32.5级以上），也可选用矿渣水泥（32.5级以上），不宜使用火山灰质水泥，粉煤灰水泥。

二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)

二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)1、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是( )。

A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D【解析】本题考查的是材料消耗定额。

材料净用量的确定，一般有理论计算法、测定法、图纸计算法和经验法。

2、当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。

在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑( )。

A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E,缩短持续时间对安全影响不大的工作【答案】ABCE【解析】本题考查的是总时差。

工作的总时差=min{3+4，5+3}=7天。

3、下列关于计日工的说法中，正确的是( )。

A.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工是指施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C【解析】本题考查的是工程量偏差。

如果合同中没有约定或约定不明的，处理原则如下：当工程量偏差(包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过%时，对综合单价的调整原则为：①增加%以上时，增加部分的综合单价应调低;②减少%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合。

单价应调高。

工程量偏差超过%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：①工程量增加的，措施项目费调增;②工程量减少的，措施项目费调减。

4、[单选题]施工现场的临时食堂，通常用餐人数在( )人以上时，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。

A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任2.【真题】下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。

A.投标文件一经寄出，即具有法律效力B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理3.根据《建设工程质量管理条例>，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。

A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证4.某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。

该学校称为()。

A.承揽人B.定作人C.制作人D.代理人5.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金6.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质7.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。

二级建造师考试《施工管理》冲刺试题及答案(3)

1、在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与固定系数之和应（）。

A．B．≤lC．=1D．>12、工程质量验收统一标准规定，分部工程的划分是按专业性质和（）确定。

A．工种B．施工段C．建筑部位D．材料3、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。

由此导致的费用增加应（）。

A．由发包人承担B．由工程师承担C．由承包人承担D．由发包人与承包人分担4、下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（）。

A．分段结算的工程，可按月预支工程款B．按月结算的工程，不需进行竣工结算C．按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付D．只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算5、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到包人书面建议后的（）天内做出变更指示。

A．7B．10C．14D．216、信息技术的应用对施工方进度控制而言是一种（）。

A．管理手段B．组织手段C．技术手段D．经济手段7、为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，业主和项目参建各方都应编制各自的（），以规范信息管理工作。

A．项目管理规划B．系统开发计划C．信息管理手册D．信息编码表8、由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔称为（）。

A．工程延期索赔B．工程加速索赔C．工程终止索赔D．工程变更索赔9、进度目标分析和论证的目的是（）。

A．落实进度控制的措施B．论证进度目标是否合理C．决定进度计划的不同功能D．确定进度计划系统内部关系10、某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了22周。

根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)，该工人的伤害程度为（）。

A．轻伤B．重伤C．职业病D．失能伤害11、一般技术工人的知识、经验和能力的风险属于（）类型。

2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版)

2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版)2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版)一、单项选择题1.对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的成本目标。

2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。

在施工及管理中，甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工。

3.某施工项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是决策。

4.某项目部制定的投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程组织属于管理工程流程组织。

5.在施工组织设计中，把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中的施工平面图。

6.针对施工进度滞后问题，项目部提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是改进施工方法。

7.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用。

答案】C18.根据___《标准施工招标文件》，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照成本加利润原则。

19.关于单价合同的说法，正确的是A。

对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先做修改再评标。

20.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)，施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的企业管理费。

21.关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是B。

政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督。

22.职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的最高管理者进行。

23.工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发质量监督文件。

2017二建建筑工程模拟题 (3)

2017二级建造师建筑工程模拟题案例分析一、施工总承包单位与建设单位于2013年2月20日签订了某22层综合办公楼工程施工合同。

合同中约定：(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期Id;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。

工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，1台挖掘机陷人黏土中。

事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入黏土中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。

事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。

期间共造成人工窝工300工日。

事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。

事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m2。

会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600m2，用量最大的一种人造饰面木板300m2。

针对事件1至事件3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。

问题1.事件1至事件3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1至事件3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。

4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

参考解析：1.施工总承包单位就事件1至事件3提出的工期和费用索赔是否成立的判定及理由：事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。

注册建造师二级建设工程法规及相关知识(建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度)模拟试卷3

注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度）模拟试卷3A．重点是防治排放污染物B．爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划C．结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D．施工现场非作业区达到目测扬尘高度0．5米2．根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是( )作业。

A．抢修B．抢险C．抢工期D．生产工艺要求必须连续3．刘某是一名大货车司机，主要负责运输沥青混合料。

刘某每天下班后都要把运输车开到公司附近的小溪边去清洗留在车上的沥青。

对于刘某的行为，下列说法正确的是( )。

A．在小溪边清洗含油、含毒的沥青车是违法行为B．污染不是很严重，不属于违法行为C．只有在征得环保部门同意的情况下，才可以在此清洗D．只有在本单位领导同意的情况下，才可以在此清洗4．根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A．建设行政主管部门B．省级人民政府C．县级以上人民政府D．环境保护主管部门5．关于建设项目的水污染防治，下列说法不准确的是( )。

A．建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意B．建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用C．禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目D．禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目6．施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是( )。

A．工业废水处理达标后排入河流B．经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C．将清洗设备的废水回灌补给地下水D．将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场7．以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳( )。

二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库模拟训练含答案(1)

二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，该手续可以与（）合并办理。

A.施工许可证B.施工组织设计C.项目管理规划大纲D.监理规划2.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失对建设工程职业健康安全事故进行分类时，下列属于重大事故的是（）。

A.造成15人死亡的事故B.造成45人重伤的事故C.造成6000万元经济损失的事故D.造成200人轻伤的事故3.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。

A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施4.施工期间，如果承包人未经发包人核对即自行采购新材料，采购完成后才报发包人确认调整合同价款的，则（）。

A.发包人应按承包人采购材料予以批准B.发包人全部不予批准C.发包人不同意，则不作调整D.发包人部分予以批准5.依据《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。

A.项目经理B.设计单位代表C.施工单位总工程师D.总监理工程师6.设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于（）。

A.施工方的利益与自身的利益B.项目的整体利益与设计方本身的利益C.仅服务于自身的利益D.项目建设各参与方的利益7.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天内，发包人未确认也未提出修改意见，则（）。

A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告8.根据质量事故处理的一般程序，制订事故处理的方案及事故处理，下一步应进行的工作是（）。

二级建造师考试《建筑工程管理与实务》模拟卷及答案解析(二)

二级建造师考试《建筑工程管理与实务》模拟卷及答案解析（二）一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《通用硅酸盐水泥》（GB 175—2007/XG 2—2015），关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是（）。

A．初凝时间均不得短于40minB．硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5hC．普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5hD．除硅酸盐水泥外其他五类常用水泥的终凝时间不得长于12h【答案】B【解析】水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。

初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间；终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。

国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

2．关于简支梁弯曲变形的影响因素，下列说法不正确的是（）。

A．材料的弹性模量B．材料强度C．截面形状尺寸D．跨度【答案】B【解析】梁的变形主要是弯矩引起的弯曲变形。

影响梁变形的因素，除荷载外还有：①材料性能：与材料的弹性模量E成反比。

②构件的截面：与截面的惯性矩I成反比，如矩形截面梁，其截面惯性矩I z＝bh3/12。

③构件的跨度：与跨度l的n次方成正比，此因素影响最大。

3．旧房改造，围护结构采用（）的效果最好。

A．外保温B．内保温C．中间保温D．外墙遮阳【答案】A【解析】外保温可降低墙或屋顶温度应力的起伏，提高结构的耐久性，可减少防水层的破坏；对结构及房屋的热稳定性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利；使热桥处的热损失减少，防止热桥内表面局部结露。

内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥，保温材料有可能在冬季受潮；中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。

间歇空调的房间宜采用内保温；连续空调的房间宜采用外保温。

旧房改造，外保温的效果最好。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第4次)

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。

甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。

乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元?B.以合同违法为由申请合同无效?C.以重大误解为由请求撤销合同?D.法院只能判决甲乙双方解除合同2.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程3.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。

这里所指的安全警示标志一般由( )制定。

A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.国家有关部门4.下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。

A.盗掘古文化遗址、古墓葬B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人C.非法侵占国有文物D.将文物赠送给亲友或朋友5.【真题】劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为()。

A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理6.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。

A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录7.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。

二级建造师之二建矿业工程实务模拟题库包含答案

二级建造师之二建矿业工程实务模拟题库包含答案单选题（共20题）1. 采用深层搅拌法处理地基时，固化剂的主剂可选用（）。

A.石膏B.水泥C.粉煤灰D.泥浆【答案】 B2. 跨省从事爆破作业的，应事先将（）向公安机关报告。

A.爆破作业人员的有关情况B.爆破作业单位的有关情况C.爆破作业项目的有关情况D.爆破作业设计的有关情况【答案】 C3. 地下连续墙施工所使用的护壁泥浆主要成分是水、掺合物和()。

A.砂土B.水泥C.石灰D.膨润土【答案】 D4. 立井井筒表土段采用冻结法施工时，其水文观测孔应该布置在（）。

A.井筒掘进断面内B.井筒冻结圈上C.井筒掘进断面外D.井筒附近【答案】 A5. 下列关于混凝土的浇筑工作中，正确的做法是()。

A.对木模板应浇水湿润，允许有少量积水B.由高处往低处分层浇筑C.为保证混凝土的整体性.浇筑混凝土必须连续进行D.混凝土浇筑后，必须保证混凝土均匀密实【答案】 D6. 民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地（）人民政府公安机关提出购买申请。

A.乡（镇）B.县级C.县级以上D.市级【答案】 B7. 目前，矿山巷道永久支护一般以（）方法为主。

A.金属锚杆支架支护B.锚喷支护C.金属棚子支护D.前探支架支护【答案】 B8. 冻结井井筒内不得（）。

A.进行爆破施工B.打地质检查孔C.打水文观察孔D.打任何钻孔【答案】 B9. 对于矿建公司所编制的立井井筒施工组织设计，应吸收建设单位、（）参加。

A.监理单位B.设计单位C.质监站D.安监站【答案】 B10. 进行矿山建设设计、实现矿山工程项目和矿产资源开采的前提条件是（）。

A.技术措施的选用B.技术方案C.资源的勘探D.审批机构的审查批准【答案】 C11. 采用冷拉方法调直HPB335级钢筋时，冷拉率不宜大于（）。

A. 1%B. 4%C. 5%D. 10%【答案】 A12. 民用爆炸物品失效、销毁前，应报省级人民政府（）。

二级建造师施工管理模拟题 (2)

二级建造师施工管理模拟题一、多项选择题1.业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括()。

A.项目的成本目标B.项目的进度目标C.项目的质量目标D.项目的技术目标E.项目的投资目标【答案】BCE2.运用动态控制原理控制施工进度的步骤包括()。

A.施工进度目标的逐层分解B.调整施工进度目标C.协调施工进度和投资的关系D.预测施工风险E.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制【答案】ABE3.关于建设项目管理职能分工的说法，正确的有()。

A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用与内容相同，属于国内外不同名称B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担C.管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理D.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表E.管理职能分工表一般只反映项目经理的工作任务【答案】BCD4.下列关于施工总承包和施工总承包管理模式的说明，正确的是()。

A.采用施工总承包模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，需经过施工总承包管理单位的认可B.采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，需经过施工总承包管理单位的认可C.采用施工总承包模式时，分包单位可以由施工总承包单位选择，需要业主方认可D.采用施工总承包管理模式时，分包单位可以由施工总承包单位选择，需要业主方认可E.施工总承包或施工总承包管理都有责任对分包人的质量、进度进行控制【答案】BCDE5.根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可将施工组织设计分为()。

A.单项工程施工组织设计B.施工组织总设计C.单位工程施工组织设计D.分部(分项)工程施工组织设计E.检验批施工组织设计【答案】BCD6.承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括()等，报送监理人审批。

A.质量检查机构的组织和岗位责任B.质量检查报告C.质检人员的组成D.质量检查程序E.实施细则【答案】ACDE7.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目经理的职责有()。

二级建造师考试《市政实务》模拟题及答案

二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟试卷一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。

A.黏聚力大，内摩擦角大B.黏聚力大，内摩擦角小C.黏聚力小，内摩擦角大D.黏聚力小，内摩擦角小2.依靠墙体自重抵挡土压力作用的挡土墙结构形式是（）。

A.重力式B.衡重式C.悬臂式D.扶壁式3.城镇道路的沥青路面组成不包括（）。

A.路基B.垫层C.基层D.面层4.下列关于混凝土保护层厚度的说法不正确的是（）。

A.普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径B.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2C.当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm 的钢筋网D.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于15mm5.施工单位进场锚具80套，应从中抽取（）进行硬度检验。

A.3套B.4套C.5套D.6套6.围堰使用期间河流的常水位为﹢2.0m，可能出现的最高水位（包括浪高）为+3.0m，则该围堰顶的最低标高应为（）。

A.+2.5mB.+2.7mC.+3.5mD.+3.7m7.在软土地基中，当周边环境保护要求较高时，基坑工程施工前宜对基坑内被动区土体进行加固处理，以便提高被动区土体抗力，减少基坑开挖过程中围护结构的变形。

地铁车站的端头井一般采用（）。

A.墩式加固B.满堂加固C.抽条加固D.格栅式加固8.明挖法施工的地铁区间隧道结构形式通常采用（）。

A.矩形断面B.拱形断面C.圆形断面D.椭圆形断面9.降水工程中长宽比（）时，可判断其降水规模为条状。

A.小于20B.大于等于20小于50C.大于20且小于或等于50D.大于5010.通过药剂去除水中胶体和悬浮杂质的给水处理方法是（）。

A.自然沉淀B.混凝沉淀C.过滤D.消毒11.下列关于沉井水下封底的说法中，错误的是（）。

二级建造师《施工管理》自测题带答案

二级建造师《施工管理》自测题带答案二级建造师《施工管理》自测题带答案不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。

下面店铺为大家搜索整理了二级建造师考试《施工管理》自测题，希望能够帮助到大家。

1、我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比( )。

A.正处于同一起跑线上B.处于微弱的领先地位C.各有所长D.存在较大的数字鸿沟参考答案：D参考解析：我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在有关的知识管理上，还反映在有关技术的应用方面。

2、编制施工进度控制的工作流程，属于施工方进度控制措施的( )。

A.组织措施B.经济措施C.管理措施D.技术措施参考答案：A参考解析：施工方进度控制的组织措施有：①组织体系;②任务分工表和管理职能分工表;③工作部门;④工作流程;⑤各种会议。

3、某上程施工中出现质量事故，造成8人死亡，重伤150人，直接经济损失200万元，此类工程事故为( )。

A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故参考答案：D参考解析：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

4、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。

A.软件公司B.咨询公司C.科研机构D.软件工程师参考答案：B参考解析：在国际上，许多建设工程项目都专门设立信息管理部门(或称为信息中心)，以确保信息管理工作的顺利进行;也有一些大型建设工程项目专门委托咨询公司从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上和总体上对项目的实施进行控制。

5、人工定额制定方法中，通常作为一次性定额使用的方法是( )。

A.统计分析法B.经验估计法C.技术测定法D.比较类推法参考答案：B参考解析：根据定额专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员的实际工作经验，参考有关定额资料，对施工管理组织和现场技术条件进行调查、讨论和分析制定定额的方法，叫做经验估计法。