铁路建设工程施工合同
承包铁路土建合同范本3篇
承包铁路土建合同范本3篇篇一承包铁路土建合同范本一、合同双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承包铁路土建工程的相关事项,达成如下协议:二、工程概述1. 工程名称:_______铁路土建工程2. 工程地点:_______3. 工程规模:_______三、合同工期1. 工程开工日期:_______2. 工程竣工日期:_______四、合同价款1. 合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2. 付款方式:按照工程进度付款,具体付款比例及时间由甲乙双方另行商定。
五、质量标准1. 承包方应按照国家及行业相关规范、标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 工程验收合格后,承包方应提供完整的施工资料和验收报告。
六、安全及环保1. 承包方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
2. 承包方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染。
七、合同变更1. 在合同履行过程中,如发生不可抗力、政策调整等原因导致合同无法履行,甲乙双方应友好协商,达成一致意见。
2. 合同变更应书面形式进行,经甲乙双方签字盖章后生效。
八、违约责任1. 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
2. 承包方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求承包方支付违约金及赔偿损失。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
1. 发包方:指委托承包方进行铁路土建工程的单位或个人。
2. 承包方:指接受发包方委托,承担铁路土建工程的单位或个人。
3. 工程进度:指工程完成情况,以百分比表示。
4. 不可抗力:指无法预见、无法克服且对合同履行产生重大影响的客观情况。
铁路修建合同范本
铁路修建合同范本甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方为铁路修建项目之业主,乙方为具有相应资质的铁路修建承包商,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方铁路修建项目事宜,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称:________________________1.2 项目地点:________________________1.3 项目规模:________________________1.4 项目内容:包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道施工、电气化工程等。
第二条承包范围2.1 乙方负责本合同约定的铁路修建工程的全部施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币(大写):__________________3.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付条件由双方另行约定。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并提出解决方案。
第六条安全生产6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
6.2 甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督。
第七条合同变更7.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更。
7.2 因设计变更、工程量增减等原因需变更合同的,双方应签订书面变更协议。
第八条违约责任8.1 如乙方未按合同约定完成工程任务,应承担违约责任。
8.2 如甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的争议,应通过协商解决。
9.2 协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
中铁铁路建设工程施工合同2024年通用
中铁铁路建设工程施工合同2024年通用合同编号:__________中铁铁路建设工程施工合同(2024年通用)甲方(发包方):中铁__________工程有限公司地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:__________________________乙方(承包方):____________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:__________________________鉴于甲方为铁路建设工程项目的发包方,乙方为具备相应资质和能力的承包方,双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经充分协商,就甲方铁路建设工程项目施工事项达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程总投资:__________________二、合同金额与支付2.1 合同金额:人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
2.2 甲方支付方式如下:(1)合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同金额的____%;(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方合同金额的____%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同金额的____%;(4)剩余款项在保修期满后____个工作日内支付。
2.3 甲方支付款项时,乙方应提供等额的发票。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,确保工程进度和质量。
铁路施工合同格式
铁路施工合同格式如下:合同编号:_______甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行铁路施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程投资估算:_______二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同金额包括:_______(1)施工图纸及说明所列的工程量清单内的所有工程项目的施工费用;(2)施工过程中甲乙双方确认增减的工程项目的施工费用;(3)合同内规定的乙方应承担的风险费用;(4)合同内规定的乙方应支付的其他费用。
三、合同工期3.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如乙方原因导致工期延误,甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照设计和规范要求以及国家铁路工程质量检验标准进行施工,确保工程质量。
4.2 工程质量的评定和验收按照《中华人民共和国铁路工程质量检验标准》和《中华人民共和国铁路工程质量监督管理办法》执行。
五、合同的履行5.1 乙方应当按照合同约定进行施工,保证工程进度、工程质量、工程安全。
5.2 甲方应当按照合同约定及时支付合同价款,提供施工所需的条件。
5.3 甲乙双方应当相互配合,共同解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付违约金。
铁路建设工程施工合同示例3篇
铁路建设工程施工合同示例3篇篇1合同编号:__________甲方(建设单位):____________________法定代表人:____________________地址:____________________电话:____________________统一社会信用代码:____________________乙方(施工单位):____________________法定代表人:____________________地址:____________________电话:____________________统一社会信用代码:____________________鉴于:1. 甲方为铁路建设项目法人,具有实施本项目合法主体资格。
2. 乙方具备相应施工资质和能力,同意按照本合同约定承担施工任务。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就铁路建设项目施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________5. 承包方式:____________________6. 质量标准:符合国家及行业现行相关规范标准。
第二条合同价款与支付1. 合同总价款:人民币(大写)__________元整(¥__________元)。
2. 支付方式:(1)预付款:合同签订后10日内支付合同总价款的__________%作为预付款;(2)进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定;(3)结算款:工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。
3. 甲方应在收到乙方提交的合法发票后10日内支付相应款项。
第三条施工期限1. 开工日期:__________年__________月__________日。
铁路建设工程施工合同解释
铁路建设工程施工合同解释铁路建设工程施工合同是指铁路建设项目的业主或者项目管理单位与施工单位之间,为完成铁路建设项目的施工任务,明确双方权利、义务和责任而签订的书面协议。
在铁路建设工程施工合同的履行过程中,可能会出现各种纠纷和问题,为了保障双方的合法权益,现将铁路建设工程施工合同的解释如下:一、合同的订立和生效1. 铁路建设工程施工合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,合同的内容应当符合国家法律、法规的规定。
2. 合同双方应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力,具备履行合同的能力和条件。
3. 合同的订立应当采取书面形式,合同的各项条款应当明确、具体、完整。
4. 合同经双方签字或者盖章后生效,对双方具有法律约束力。
二、合同的履行1. 施工单位应当按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等履行合同义务。
2. 业主或者项目管理单位应当按照合同约定的付款方式、付款时间、付款金额等履行合同义务。
3. 合同双方应当互相配合,共同完成工程的施工任务。
4. 合同双方应当遵守国家法律、法规的规定,严格执行合同的约定,不得擅自变更或者解除合同。
三、合同的变更和解除1. 合同的变更或者解除应当遵循双方协商一致的原则,并采取书面形式。
2. 合同的变更或者解除不得影响工程的质量和安全,不得损害国家利益、社会公共利益和合同双方的合法权益。
3. 合同的变更或者解除应当经双方签字或者盖章确认,并报送相关管理部门备案。
四、合同的违约责任1. 合同双方应当按照约定履行各自的义务,不得违约。
2. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。
3. 当事人一方迟延履行合同义务,应当支付违约金或者赔偿对方因此遭受的损失。
4. 当事人一方严重违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。
五、合同的争议解决1. 合同双方在履行合同过程中发生的争议,应当首先通过协商解决。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本甲方(发包方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲方拟进行铁路建设项目的施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方铁路建设项目工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:______________(以下简称“本工程”)。
2. 工程地点:______________。
3. 工程内容:包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站房、轨道、信号系统等工程施工。
4. 工程规模:______________。
5. 工程质量标准:按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程承包范围乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单,完成本工程的施工工作。
第三条合同工期1. 开工日期:______________。
2. 竣工日期:______________。
3. 总工期:______________日历天。
第四条合同价款1. 本工程合同价款为人民币(大写)______________(¥______________元)。
2. 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
第五条工程款支付1. 预付款:合同签订后______________日内,甲方向乙方支付合同价款的______________%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方按月支付乙方相应的工程进度款。
3. 竣工结算:工程竣工验收合格后,双方进行结算,甲方支付至结算价款的______________%。
4. 质保金:合同价款的______________%作为质保金,待缺陷责任期满后无息支付。
第六条工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业标准和甲方要求进行施工。
2. 工程具备竣工验收条件后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。
3. 甲方应在收到竣工验收报告后______________日内组织验收。
铁路扩建项目工程施工合同模板
铁路扩建项目工程施工合同模板
1. 项目概述
承包人将按照合同约定,在规定的时间内按照设计文件和施工方案,对业主承建的铁路扩建项目进行施工,以完成工程的建设和交付使用。
2. 工期
本工程的总工期为___天/月,自合同生效之日起开始计算。
3. 工程价款及支付方式
业主按批准的预算控制价款支付给承包人工程价款,总价款为____万元。
支付方式见附表。
4. 施工标准
承包人应按照相关法律、法规和规范标准进行施工,并承担由此产生的质量和安全责任。
5. 工程质量保证
承包人应确保施工质量符合相关标准,并承诺在工程验收合格后,对工程质量承担相应的保修责任。
6. 安全生产管理
承包人应建立健全的安全生产管理制度,采取有效控制措施和预防措施,确保施工过程中的安全。
7. 材料、设备和人力资源保证
承包人应按照合同约定的要求,提供符合质量要求的材料、设备和工人,并承担相应的质量责任。
8. 违约和解决争议
在履行合同过程中,任何一方未履行其合同义务的,应当承担一定的违约责任。
双方应以友好协商方式解决争议。
如协商不成,则应向当地人民法院提起诉讼。
9. 其他约定
任何双方的变更、补充或解除协议,均需书面确认。
合同未约定事项,由双方协商解决。
10. 合同生效
本合同经签字、加盖单位公章后生效,合同为正本四份,具有
同等法律效力。
以上就是铁路扩建项目工程施工合同模板的内容。
在使用时,
应根据具体情况进行修改和补充,以确保合同的完整性和可操作性。
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件包括以下内容:
1.合同基本条款:涵盖合同名称、双方当事人的名称和联系方式、合同签订日期、合同有效期限等基本信息。
2.工程范围和要求:明确工程的具体范围和要求,包括工程的设计图纸、技术规范、施工标准等。
3.合同价款和支付方式:确认合同价款及其支付方式,包括总价款、分期支付、付款时间等。
4.工期和交付标准:明确工程的施工期限和交付标准,在规定的工期内完成工程,并符合相应的交付标准。
5.施工组织和管理:规定工程的施工组织和管理要求,包括施工队伍的组织、工程进度的管理、质量控制等。
6.合同变更和索赔:规定合同变更和索赔的程序和条件,包括变更合同范围、索赔理由和金额等。
7.质量保证和责任:规定工程的质量保证期限和责任范围,包括工程质量问题的解决方案、返工和赔偿责任等。
8.安全防护措施:规定工程的安全防护措施要求,包括施工期间的安全措施、施工现场的保护要求等。
9.验收和结算:明确工程的验收程序和结算方式,包括验收标准、验收证书和结算单
的出具等。
10.违约责任和争议解决:规定违约方的责任和违约金的金额,以及争议解决的方式,包括仲裁、诉讼等。
以上是铁路建设工程施工合同常见的条件,具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
建议在签订合同前,双方应充分沟通,明确各项条件,以确保工程的顺利进行和合同
的履行。
铁路建设工程施工合同协议条款6篇
铁路建设工程施工合同协议条款6篇篇1铁路建设工程施工合同是铁路建设工程的重要组成部分,合同条款的合理与否直接关系到工程的施工进度、质量和安全。
下面将就铁路建设工程施工合同中的主要条款进行详细介绍。
一、工程概况1. 工程名称:明确工程的名称,包括项目的名称和工程的具体名称。
2. 工程地点:准确描述工程的位置,包括具体的地理位置和交通状况等。
3. 工程内容:详细描述工程的主要内容和范围,包括工程的规模、标准、技术要求等。
二、合同签订方1. 甲方:工程业主或委托人。
2. 乙方:承担工程施工任务的企业或个人。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价:明确工程的总造价,包括工程的施工费用、材料费用、设备费用等。
2. 工程付款方式:规定工程款的支付方式和周期,确定付款方式的比例和时间节点。
四、工程时间进度1. 工程工期:规定工程的施工周期,包括起止日期、工作内容和完成时间等。
2. 工程进度管理:约定双方的权利和义务,以确保工程按时、按质、按量完成。
五、工程质量要求1. 工程质量标准:明确工程的质量标准和验收标准,确保工程的质量符合规定要求。
2. 质量保证期:规定工程的质量保证期限,保证工程在一定时间内没有质量问题。
六、安全生产责任1. 安全生产保障:约定双方的安全生产责任,确保施工过程中的安全。
2. 安全管理措施:明确安全管理措施和应急预案,保障工程参与者的生命安全和财产安全。
七、合同变更与解除1. 合同变更:规定合同的变更方式和条件,确保变更的合法性和合理性。
2. 合同解除:约定合同解除的条件和程序,保护双方的合法权益。
八、违约责任与争议解决1. 违约责任:规定双方的违约责任和相应的赔偿方式,确保合同的执行。
2. 争议解决:约定争议解决的程序和方式,保障双方的合法权益。
九、其他条款1. 合同生效与变更:明确合同的生效时间和变更的方式,保障双方的合法权益。
2. 其他约定:根据具体情况可以添加其他条款,如保密条款、附加条款等。
铁路建设工程施工合同6篇
铁路建设工程施工合同6篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工作事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________铁路建设工程。
2. 工程地点:____________。
3. 工程内容:包括但不仅限于铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等设施的土建及安装工程。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应按照工程进度,及时向甲方提交验收申请,甲方应及时组织验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故,乙方应承担相应责任。
四、工程价款与支付1. 工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
具体支付节点和金额按照工程进度进行。
3. 乙方应在收到款项后,及时向甲方提供合法有效的发票。
五、工程变更与调整1. 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容发生变化的,双方应及时协商,确定变更内容、价格及工期等事项。
2. 乙方不得擅自变更工程内容、规模、标准等,如需变更,应提前与甲方协商,经甲方同意后方可实施。
六、工程保修1. 工程竣工验收合格后,乙方应按照国家相关规定及合同约定,对工程进行保修。
保修期限及范围详见附件。
2. 在保修期内,如工程出现质量问题,乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项的,应承担违约责任,支付逾期违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工的,应承担违约责任,支付违约金并赔偿甲方损失。
3. 双方因履行合同产生的其他违约责任,应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。
中铁铁路施工合同范本
中铁铁路施工合同范本甲方(发包方):单位名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):单位名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________一、工程概况1. 工程名称:[铁路项目名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站场等工程的施工,具体以施工图纸和工程量清单为准。
4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程期限:自[开工日期]起至[竣工日期]止,总工期为[具体工期天数]天。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为人民币[大写金额]元(¥[具体金额]元)。
2. 支付方式:预付款:合同签订后[预付款支付比例]日内,甲方向乙方支付工程总价款的[预付款金额]%作为预付款。
进度款:乙方按照工程进度完成相应工程量后,经甲方审核确认,甲方向乙方支付工程进度款。
进度款支付比例为已完成工程量的[进度款支付比例]%。
竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告及相关资料,甲方在[结算审核期限]日内审核完毕,审核确认后甲方向乙方支付工程竣工结算款。
质量保证金:工程竣工结算款的[质量保证金比例]%作为质量保证金,质量保证金的返还按照双方约定的方式进行。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求进行施工,确保工程质量符合验收标准。
2. 工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
如发现工程质量问题,乙方应立即整改。
3. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请报告,甲方应在[验收期限]日内组织验收。
验收合格后,双方应签署竣工验收报告。
铁路客运站建设工程施工合同
铁路客运站建设工程施工合同甲方:XXX铁路局
乙方:XXX建造工程有限公司
签订日期:XXXX年XX月XX日
一、协议或者合同的目的和背景
为了推动当地铁路客运站建设工程的顺利进行,甲方与乙方达成为了本施工合同。
双方将共同努力,按照像关法律法规和技术标准要求,完成工程建设任务。
二、具体的条款和条件
1. 工程内容:乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求,负责铁路客运站建设工程的施工任务。
2. 工期要求:乙方应按照合同约定的工期,保质保量完成工程建设任务。
3. 施工质量:乙方应确保施工质量符合相关标准要求,如浮现质量问题,应承担相应责任。
4. 施工安全:乙方应加强施工安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
5. 工程款支付:甲方将按照合同约定的进度和质量要求,及时支付工程款给乙方。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料,应保密不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应及时商议解决,并可以根据实际情况调整工程进度和费用。
五、协议终止的条件
若一方违反合同约定,经书面通知后仍未改正,对方有权终止合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
六、违约和争议解决方式
双方如发生争议,应通过友好商议解决;若商议不成,可向有关部门申请仲裁或者提起诉讼解决。
七、其他附加条款
1. 双方应加强沟通,及时解决工程建设过程中的问题。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:XXX铁路局
乙方:XXX建造工程有限公司
签字盖章:。
铁路建设工程施工合同解释
铁路建设工程施工合同解释一、合同定义与范围1. 本合同是指铁路建设工程的施工方(以下简称“承包方”)与铁路建设项目的业主或委托人(以下简称“业主”或“委托人”)之间,就铁路建设工程的施工、设备供应、质量保证、安全防护、环境保护、工程进度等事项,经协商一致而订立的书面合同。
2. 本合同适用于我国境内的铁路新建、扩建、改建工程项目,包括主线、联络线、车站、桥梁、隧道、信号通信、电力、排水、防护等工程。
二、合同主体1. 承包方指具有相应资质等级的铁路建设工程施工企业,包括施工总包单位、专业分包单位和劳务分包单位。
2. 业主或委托人指承担铁路建设项目的法人或其他组织,包括项目法人、项目委托人和项目投资方。
三、合同内容1. 工程范围:包括施工图纸、工程量清单、技术规范、标准工艺等所包含的工程内容。
2. 建设工期:按照合同约定的时间节点完成工程,包括前期准备、施工、验收、交付等阶段。
3. 工程价款:按照合同约定的价格条款,支付承包方完成工程的价款。
4. 工程质量:符合国家铁路建设质量标准,满足设计文件和合同要求。
5. 安全防护:确保施工过程中人员伤亡和设备损失降到最低,遵守国家安全生产法规。
6. 环境保护:严格执行国家环保法规,确保施工过程中对环境的影响降到最低。
7. 工程进度:按照业主或委托人的要求,确保工程按时完成。
四、合同的成立、生效与解除1. 合同成立:双方当事人按照法律规定,经协商一致,签订书面合同,合同自双方签字(或盖章)之日起成立。
2. 合同生效:合同自成立之日起,对双方当事人具有法律约束力。
任何一方不得擅自变更或解除合同。
3. 合同解除:在合同履行过程中,因不可抗力、双方协商一致或一方违约等原因,可以解除合同。
解除合同应当采取书面形式,并由双方当事人签字(或盖章)确认。
五、违约责任1. 承包方违约:(1)未按照合同约定完成工程,应当支付违约金,违约金计算方式按照合同约定执行。
(2)工程质量不符合合同约定,承包方应当负责修复或重新施工,并支付违约金。
铁路建设工程施工合同示例
铁路建设工程施工合同示例甲方:(甲方全称、地址、联系人)乙方:(乙方全称、住所、法定代表人)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着互惠互利、公平合理的原则,达成如下合同:一、项目说明1. 项目名称:铁路建设工程施工2. 项目地点:(详细地址)3. 项目规模:(规模大小等)二、工程内容及要求1. 工程范围:(具体施工范围描述)2. 工程质量标准:(按照相关法律法规及行业标准执行)3. 工程进度计划:(详细说明工期要求,包括分期、节点等)4. 工程价格及结算方式:(标明合同总价及支付方式)三、乙方的责任和权益1. 乙方应按照工程合同约定的内容和要求,提供相应的施工人员、设备、材料等,按时、按质完成工程;2. 乙方应按合同规定的工程进度计划进行施工,并确保工期的合理安排和工程进展的顺利进行;3. 乙方应确保施工过程中的安全、环保等相关工作;4. 乙方有权依法索取工程款及索赔合理的施工变更或额外费用。
四、甲方的责任和权益1. 甲方应按合同的约定及时支付工程款,并在支付时提供相关的票据及证明文件;2. 甲方应提供工程施工所需的施工场地、用水、用电等必要的支持和配合;3. 甲方有权进行工程进度和质量的监理,并要求乙方提供必要的施工与质量记录;4. 甲方有权要求乙方在工程施工期间保持工地的整洁及材料设备的合理摆放等。
五、合同履行和解决争议1. 在工程施工过程中,如需要对合同进行变更或调整,甲乙双方应通过书面协商达成一致;2. 如因不可抗力等特殊情况,导致工程无法正常施工、延迟工期或工程质量不能保证的,甲乙双方应协商解决,并及时通知对方;3. 如在工程履行过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。
如果协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任1. 如果甲方未按时支付工程款或其他约定的付款方式,乙方有权要求甲方支付相应的违约金;2. 如果乙方未按合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付相应的违约金;3. 除非出现不可抗力等特殊情况,任何一方未履行合同或违反合同规定,应向对方支付相应的违约金。
铁路建设工程施工合同完整版
铁路建设工程施工合同完整版一、合同主体部分甲方(发包方):(具体信息根据实际情况填写)乙方(承包方):(具体信息根据实际情况填写)二、背景介绍铁路建设工程施工合同是甲乙双方在进行铁路建设工程施工时所订立的合同,旨在明确双方的权益和责任,规范施工过程,确保工程的顺利进行和质量的达标。
三、合同条款1. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在铁路建设工程施工过程中的权益和责任,规范施工行为,确保工程的顺利进行,达到设计要求,保证工程质量。
2. 合同范围本合同的范围包括但不限于:(1)施工设计;(2)施工方案;(3)工程进度计划;(4)质量验收标准;(5)工程设备、材料的供应;(6)安全生产措施;(7)工程实施过程中的问题处理;(8)工程结算及支付方式。
3. 合同费用及支付方式(1)费用包括工程施工费用、设备材料费用、劳务费等。
具体费用根据工程实际情况和施工方案确定。
(2)支付方式双方可商议确定,一般采取工作量结算、阶段性结算等方式进行支付。
4. 合同工期本合同的工期根据双方商定,具体的施工周期及各项进度节点应在合同中明确,保证施工的顺利进行。
5. 合同违约责任(1)若一方未能按合同约定履行义务,违约方应承担相应的违约责任。
(2)违约责任可包括但不限于赔偿损失、提前终止合同、解除合同等处罚措施。
6. 合同变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容,应事先向对方提出书面申请,经双方协商一致后,可以对合同进行相应的修改。
7. 合同争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可向有关部门寻求调解或诉讼解决。
四、合同附件1. 工程图纸本合同附件应包含工程图纸及相关技术文件,确保施工按照设计要求进行。
2. 工程进度计划本合同附件应包含详细的工程进度计划,确保工程按时完成。
3. 质量验收标准本合同附件应包含具体的质量验收标准,确保施工工艺和质量能满足要求。
五、合同生效与终止1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
铁路施工合同5篇
铁路施工合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方铁路施工工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________铁路施工工程2. 工程地点:__________3. 工程内容:包括但不限于铁路线路建设、桥梁建设、隧道建设、轨道铺设等。
二、合同工期1. 工程开工日期:__________年____月____日。
2. 工程竣工日期:__________年____月____日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价:人民币__________元整(¥______)。
具体造价根据实际完成的工程量按照国家铁路建设工程定额和计价规定进行结算。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关铁路施工规范、标准进行设计、施工,确保工程质量。
2. 甲乙双方应共同制定工程验收标准,并按照验收标准进行验收。
验收合格后,甲方支付乙方相应的工程款。
3. 若工程质量不符合约定,乙方应负责无偿修复或返工,并承担由此造成的损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产法律法规,制定安全施工措施,确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工管理,保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件,乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按约定支付乙方工程款。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续,提供必要的支持和服务。
3. 甲方有权对乙方的施工活动进行监督、检查,确保工程质量和安全。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按时按质完成工程施工任务。
篇2甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方铁路施工工程达成以下协议:一、工程概况工程名称:__________________铁路施工工程工程地点:__________________工程内容:包括轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖等(具体工程内容根据实际需求填写)二、合同工期开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日合同工期总日历天数:____天(含法定节假日)三、工程价款及支付方式工程总价款:人民币____元(大写:__________________元整)。
铁路建设工程施工合同及竣工验收报告模板
铁路建设工程施工合同及竣工验收报告模板一、合同范本1.合同基本条款1.1 甲方与乙方合同双方应用明确的文字表述乙方承建的对应铁路工程名称、施工地点等基本信息,确认合同解决的法律关系。
1.2 合同价款明确工程总造价、支付方式、变更价款、保证金数额及退还、违约金条款等合同价款事宜。
1.3 工期条款明确施工总工期、分批交工时间和竣工时间,并在合同中规定罚款或者奖励的措施,并写明罚款和奖励的数额或比例。
1.4 工程量和合同设计内容包括对工程标准和技术要求等的严格规定和可能的合法的变更情形。
重点要规定的条款包括合同价款与工程量的关系、合同设计内容等。
2.合同文本示例2.1 协议范本该文本用于明确双方意向、确定项目定位以及对项目可能产生的风险做出考虑,规定协同合作的组织方案并明确协同依据。
2.2 合同文件样板该文本用来确定乙方承揽甲方工程的行为,并明确工程项目的数量、范围、分期计划、总价款及计算方式、验收范围和验收标准等。
2.3 合同附录、合同履行担保文件相关的公告、通知或文件,以及如押金证明、建设银行担保文件、质量保证金等合同附录。
二、竣工验收报告模板1.报告目的从法律、技术、安全、质量、环保几个方面,对铁路建设工程的竣工验收情况作出集中总结,管理、操作和技术人员参照报告进行现场和成果检查。
2.报告形式整理出竣工验收报告的基本内容,包括工程设计文件资料、质量验收、安全验收、环保验收和设备清单。
3.报告内容需要明确的报告条款包括验收结果、开始时间和结束验收时间、验收人、相关资料和资质文件、验收合同和批准文件、验收情况评定和验收结论、急要问题、列举发现的不符合规定的项目和现场情况。
4.报告要求详细描述铁路建设施工过程、整修、验收和使用情况,说明存在的质量、安全和环保问题及原因,明确及时矫正、弥补措施,持续监督并追踪整改情况,并有追责制度。
铁路 施工合同示范文本
铁路施工合同示范文本一、合同双方。
甲方:(甲方公司名称)乙方:(乙方公司名称)咱们今天就来好好唠唠这个铁路施工的事儿哈。
甲方呢,那可是有好多想法和需求的一方,就像一个有远大理想的人,想着要把这铁路工程整得又好又漂亮。
乙方呢,就是那个有能力把甲方这些想法变成现实的厉害角色。
二、工程概况。
1. 工程名称:(具体铁路工程名称)这铁路工程的名字就像它的小标签一样,是它身份的象征呢。
2. 工程地点:(详细的施工地点)这个地点可是很重要的哦,就像是给这铁路工程安了个家,所有的施工活动都得在这儿展开。
3. 工程内容:这里面可包含了好多东西呢。
比如说要修建铁路的路基呀,这就像给铁路打个坚实的基础,就像盖房子要先打好地基一样重要。
还有铺设铁轨,这铁轨就像铁路的脊梁,没有它火车可跑不起来。
另外像建造铁路桥啦,挖隧道啦,这些可都是大工程。
每一项都得精心去做,就像雕琢一件艺术品似的。
三、工程期限。
1. 开工日期:(具体日期)这个日子就像是吹响工程开始的号角,从这一天起,工地上就要热热闹闹地开始干活啦。
2. 竣工日期:(具体日期)这是大家都期待的日子,到了这一天,这条铁路就该像个长大成人的孩子一样,能够承担起运输的任务啦。
不过呢,要是因为一些不可抗的因素,比如说老天爷突然发个脾气下暴雨下个不停,或者是发生了地震之类的自然灾害,导致工程不能按时完成,那咱们可得好好商量商量。
只要乙方能拿出证据来,像气象部门的证明啥的,那甲方可得理解理解,适当给点延期的时间。
四、工程质量。
1. 质量标准:这质量标准可是很高的哦,就像给这铁路定了个很高的目标。
得符合国家相关的铁路建设质量标准,那可是一点都不能含糊的。
每一根铁轨的铺设,每一块路基石的堆砌,都得按照这个标准来。
2. 质量检查:甲方可是有权利随时来检查工程质量的。
就像老师检查学生作业一样,不过甲方可不能太挑剔,得是合理的检查。
乙方呢,也要积极配合,要是发现有问题,就得赶紧改,可不能拖着。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
部属各单位:为适应铁路建设的改革和发展,加强铁路建设工程施工合同规范化、法制化管理,依法进行工程承发包,保护当事人的合法权益和国家利益,现发布《铁路建设工程施工合同》示范文本,并就有关事项通知如下:. 一、铁路建设工程施工合同示范文本是供铁路建设工程承发包双方签订施工合同的标准文件,适用于铁道部独资或控股的铁路新建、改(扩)建大中型建设项目,小型和多种经营等建设项目。
其他投资者独资或控股的铁路建设项目,参照执行。
二、《铁路建设工程施工合同》由《铁路建设工程施工合同协议条款》和《铁路建设工程施工合同条件》组成,实行中要一体使用。
三、铁路建设工程承发包双方必须依据本合同示范文本,按照平等、协商一致的原则签订施工合同。
铁路新建、改(扩)建大中型建设项目工程施工合同,必须采用由铁道部建设司统一监制的《铁路建设工程施工合同》1 9 9 8年版本。
其他建设项目可依据示范文本格式自行印制。
四、铁路建设工程施工合同的监督、检查由部建设司归口管理。
建设项目工程施工合同的执行情况,由项目隶属的上级主管部门负责监督、检查。
五、对铁路建设工程施工不签订承发包合同、合同手续不完备及有弄虚作假等行为的,要依据法规追究承发包双方当事人的责任。
铁路建设工程施工合同合同名称:_________________合同号:___________________年月日铁路建设工程施工合同协议条款合同名称:________________________________________合同号:__________________________________________发包方(甲方):单位名称:________________________________________资质等级及证书号:________________________________承包方(乙方):单位名称:________________________________________资质等级及证书号:_______________________________本工程由发包方经招标选定_______________________ 为中标单位,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1建设项目和工程名称:______________________1.2工程地点:________________________________1.3承包范围:________________________________1.4工程内容:见附表1《承包工程项目及费用一览表》1.5 承包方式:____________________________________第2条工期2.1开工日期:本合同工程定于_____________ 年—月—日开工。
2.2 竣工日期:本合同工程定于_____________ 年月日竣工。
第3条合同价款依据中标通知书等招标文件,确定本工程的合同价款为______________—万元。
(价款项目见附表1《承包工程项目及费用一览表》)第4条工程质量4.1乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。
4.2乙方所承包的工程,必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到10 0%,优良率达到____________________________ 。
4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
第5条设计文件5.1甲方须在开工前_______ 日,向乙方提供_______ 套设计文件和图纸。
5.2乙方要求增加设计文件和图纸的份数,由甲方提供,费用乙方自负。
5.3乙方收到设计文件和图纸后,在___________ 日内组织现场核对。
5.4非经甲方提供的设计文件,不能作为乙方施工依据5.5变更设计文件按本合同第16条办理第6条双方驻工地机构及代表6.1 甲方驻工地机构名称:__________________________甲方代表姓名:___________________________6.2甲方委托的驻工地监理单位名称:________________总监理工程师姓名:_______________________岗位证书编号:___________________________6.3乙方驻工地机构名称: _____________________乙方项目经理姓名:______________________项目经理资质证书编号:___________________甲方驻工地代表和乙方项目经理需易人时,经双方协商后,应在新任到达岗位后3天内通知对方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第7条甲方工作7.1负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。
7.2按国家或铁道部下达的年度计划,依据合同工期与施工组织设计,及时提供所需建设资金。
7.3派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
7.4在开工前一个月,到铁路工程质量监督站办理工程质量监督手续。
7.5招标选择或委托具备法定资格的工程监理单位履行工程建设监理工作,并签订监理合同,将合同副本抄送乙方。
7.6按本合同约定,供应施工图及有关设计文件。
7.7组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。
7.8编制项目指导性施工组织设计,审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案,并督促实施。
7.9申请项目开工报告,审批单位工程和单项工程开工报告。
7.10按本合同约定的分工范围和要求,供应设备和材料。
7.11按权限审批变更设计。
7.12按本合同约定办理验工计价手续,拨付和结算工程价款。
7.13按规定办理开工前审计、项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
7.14按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
第8条乙方工作8.1根据甲方委托,负责具体办理建设土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁,清除地面、架空和地下障碍物等工作。
8.2根据甲方委托,负责大型临时设施和过渡工程所需的租地及补偿工作。
8.3编制实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程的施工方案,报送甲方,审定后组织实施。
8.4按施工投标时的承诺,如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
8.5按期向甲方报送年、季度施工计划,用款计划,年、季、月工程统计报表,质量安全事故报表。
于年末—天、季末—天、月末—天内报送工程形象进度及其他有关情况。
8.6按本合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8.7涉及既有线改(扩)建或过渡工程施工,必须严格执行铁道部关于既有线施工确保行车安全的有关规定。
8.8严格按照设计文件要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
8.9坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8.10按照规定提出竣工文件,参加竣工验收工作。
8.11及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
8.12对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。
8.13对_____________________________ 等规定保修期的项目,保修期自______ 年—月—日至_____________ 年—月—日。
第9条进度计划9.1乙方在接到甲方下达的年度投资计划一个月内,向甲方以书面形式提出年度施工进度计划,并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
9.2甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划天内,以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方,逾期未批复,可视为同意乙方报告,乙方可据此施工。
9.3经甲方同意的施工进度计划,是本合同的组成部分,双方必须遵守9.4由于非乙方原因造成进度滞后,乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第1 0条延期开工10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工,应在合同开工日期前1 0天,书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10.2甲方应在接到乙方报告后7天内答复。
如甲方在7天内未予答复,可视为同意乙方要求,工期相应顺延。
10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提岀延期开工要求,竣工日期不予顺延。
10.4由于甲方原因不能按时开工,甲方应在合同开工日期前5天,以书面形式通知乙方后推迟开工日期,并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿,必要时顺延工期。
第1 1条暂停施工11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工,并在7天内提出处理意见。
11.2乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程。
11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后,继续施工。
11.4停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,必要时顺延工期。
停工责任在乙方,乙方负违约责任,并承担所发生的费用。
第1 2条工期延误12.1工期延误原因及责任12 . 1 . 1 不可抗力,非甲、乙方责任。
12 . 1 . 2施工图不能按规定日期提交,属甲方责任。
12.1.3重大设计变更引起工程量变化,属甲方责任。
12.1.4发生重大工程质量事故,属造成事故责任方责任。
12.1.5主要材料、设备推迟到货,属采购方责任。
12 . 1 . 6 建设资金不到位,属甲方责任。
12.1.7年度计划调整,属甲方责任。
12.1.8其它原因,依其性质确定责任方。
12.2工期延误后果及处理12.2.1甲方原因造成工期延误,乙方在情况发生后5天内?就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告,甲方代表在收到报告后5 天内予以确认、答复,逾期未答复,乙方即可视为延期要求已被确认,由此造成的损失,甲方应予以补偿。
12.2.2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
12.2.3非甲、乙双方原因造成工期延误,由双方协商解决。
第13条工期提前如提前工期,需经双方协商一致并签订提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划,报甲方批准。
甲方应在5天内给予批复,并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容:13.1提前的时间要求;13.2乙方采取的赶工措施;13.3甲方为赶工提供的条件;13.4甲方应承担赶工措施的经济支出。
第14条工程质量检查14.1乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系,并设立专职质检人员,负责施工过程工程质量的管理和检查。
14.2乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验,不合格的工程按要求返工或修改,承担返工或修改的费用。
14.3甲方原因造成工程返工或修改,引起的经济支出,由甲方承担。