化工建筑安装合同范本

合同起草及填写说明

一、合同起草说明

本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。

二、主要条款填写说明：

1 材料设备供应

1材料供应方式：

1.1.1 包工包料；

1.1.2 包工不包料；

1.1.3 部分包工部分包料。

1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。

1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责

供应方负担。

1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。

1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

1.6其它：

2工程款结算

2.1结算方式:

2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。

2.1.3 按标准施工图包干结算。

2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。

2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法：

定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定）

2.3 工程款拨付：

一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份

关联交易结算管理暂行办法》（石油财字〔2001〕249号）的相关规定执行。

3 合同争议解决方式。与第三方有两种方式可供选择，而且只能从中选择其中的一种方式。如选择仲裁方式时，应按照《仲裁法》的规定填写具体仲裁机构的名称。如选择诉讼方式时，应按照法律规定的几种情形选择填写，如甲方所在地、乙方所在地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地等。公司推荐选择仲裁方式。与关联交易方因关联交易合同而发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交双方上级领导协商解决。如仍不能解决，可选择仲裁方式解决。

合同编号：

中国石油天然气股份公司

与

公司建设工程安装合同

签订地点：

签订时间：年月日

1 定义 (2)

2 工程概况 (4)

3 工程承包方式及承包围 (4)

4 工程期限： (5)

5 合同价款 (5)

6 工程款结算 (6)

7 材料设备供应 (6)

8 工程质量及验收 (8)

9 质量保修 (10)

10 适用标准、规 (11)

11 图纸 (12)

12 施工与设计变更 (12)

13 双方代表 (13)

14 双方职责 (14)

15 文物和地下障碍物 (17)

16 专利技术及特殊工艺 (17)

17 不可抗力 (18)

18 违约责任 (19)

19 合同解除 (21)

20 争议解决 (22)

21 合同生效与终止 (22)

22 其他约定 (22)

发包人（以下简称甲方）：

法定代表人（负责人）：

住所：

承包人（以下简称乙方）：

法定代表人（负责人）：

住所：

资质等级:

依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。

1 定义

1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。

1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包围的工程。

1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包围全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包围工程的绝对或相对的日期。

1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子）等可以有形地表现所载容的形式。

1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为该日24时。

2 工程概况

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程立项依据：

2.4资金来源：

3 工程承包方式及承包围

3.1 承包方式：