工程还款协议书(标准版)
工程还款协议书8篇
工程还款协议书8篇篇1甲方（债权人）：__________________乙方（债务人）：__________________鉴于甲乙双方因工程项目合作，乙方拖欠甲方工程款项未支付，为明确双方权益，达成如下工程还款协议：一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方工程款项的还款责任，确保甲方合法权益得到保障。
二、应还款项1. 工程款项总额：人民币______元。
2. 已支付款项：人民币______元。
3. 尚欠款项：人民币______元。
三、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起至______年______月______日。
2. 还款方式：（1）______年______月______日之前支付人民币______元。
（2）______年______月______日之前支付人民币______元。
（3）剩余款项于工程竣工验收合格后______日内支付完毕。
3. 若乙方未按照约定时间足额支付任何一期款项，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款，并追究乙方违约责任。
四、保证条款1. 乙方提供以下担保物为本协议项下的债务提供担保：__________________（具体描述担保物）。
2. 乙方保证在协议约定期限内支付全部款项，如乙方未能按时足额支付，甲方有权依法处置担保物，以实现其债权。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定时间足额支付款项，视为违约，应当向甲方支付违约金，违约金为欠款总额的______%。
2. 若乙方违约，除支付违约金外，还应当承担甲方为实现债权所支出的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费等。
3. 若乙方连续两期未按约定时间足额支付款项，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款，并追究乙方违约责任。
六、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程还款协议书格式7篇
工程还款协议书格式7篇篇1甲方（债权人）：__________乙方（债务人）：__________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程实施需要向甲方借款。
现甲乙双方就工程款项的还款事宜达成以下协议：一、还款协议的签订目的为了明确债权债务关系，保障双方的合法权益，促进工程顺利实施，经甲乙双方友好协商，达成本还款协议。
二、还款事项1. 借款金额：人民币__________元整。
2. 借款用途：用于支付工程相关费用。
3. 借款期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
4. 还款计划：乙方应按照以下方式还款：（1）在XXXX年XX月XX日前，还款人民币__________元整；（2）在XXXX年XX月XX日前，还款人民币__________元整；（3）在XXXX年XX月XX日前，结清剩余款项。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的时间和金额还款。
2. 如乙方未能按时还款，应提前与甲方沟通，说明原因，并经甲方同意后调整还款计划。
3. 乙方在还款期间，应妥善保管与工程相关的文件和资料，确保工程的顺利进行。
4. 若乙方未能按时还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额还款，应按照逾期未还款项总额的XX%向甲方支付违约金。
2. 若乙方出现连续三次以上未按时还款的情况，甲方有权解除本协议，并要求乙方立即结清全部款项。
五、争议解决方式如甲乙双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
甲方（债权人）：__________（签字盖章）乙方（债务人）：__________（签字盖章）日期：__________以上工程还款协议书为甲乙双方的真实意思表示，双方已充分理解并自愿遵守本协议的各项条款。
有关工程还款协议范本5篇
有关工程还款协议范本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于乙方在甲方投资建设的工程项目中欠款未还，为明确双方权益，经友好协商，达成以下还款协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项结算中的债权债务关系，规范乙方的还款行为，保障甲方的合法权益。
二、欠款情况1. 乙方在甲方投资建设的工程项目中，欠款总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 欠款明细：____________________（根据实际情况填写）。
三、还款计划1. 乙方承诺按照本协议约定的期限和方式还款。
2. 还款期限：自本协议签订之日起至______年______月______日止。
3. 还款方式：（1）分期还款：乙方自本协议签订之日起，每月______日前向甲方支付人民币______元，直至欠款全部还清。
（2）一次性还款：乙方在本协议签订后______日内，将欠款总额一次性支付至甲方指定账户。
四、担保措施1. 乙方提供______作为本次还款的担保。
2. 如乙方未能按期还款，甲方有权依法处置担保物以实现其债权。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式还款，视为违约，乙方应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付逾期违约金、赔偿甲方因违约导致的损失等。
3. 违约金和赔偿金的计算方式：____________________。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本协议的修改和补充应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。
1. 在制定还款协议前，务必对工程项目的实际情况进行全面了解，包括工程进度、质量验收情况、合同执行情况等，以确保协议内容的真实性和可行性。
工程还款协议范本8篇
工程还款协议范本8篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码/统一社会信用代码：____________________地址：___________________________________________联系方式：____________________________________乙方（债务人）：____________________身份证号码/统一社会信用代码：____________________地址：___________________________________________联系方式：____________________________________鉴于：甲乙双方就工程款项的支付与收款事项达成一致，为明确双方权益，经过友好协商，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项支付与收款方面的具体事项，包括但不限于还款金额、还款期限、还款方式等。
二、还款事项1. 还款金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
2. 还款来源：乙方通过合法途径筹集资金，确保本协议约定的还款金额按时足额支付。
3. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
乙方应于______年______月______日前还清全部款项。
4. 还款方式：乙方应按照本协议约定的期限和金额，将款项支付至甲方指定的银行账户。
三、保证事项1. 乙方保证所筹集的资金合法，不涉及到任何非法行为。
2. 乙方应按时足额支付本协议约定的款项，如乙方逾期未支付，应按照逾期金额的一定比例向甲方支付违约金。
3. 甲方保证在收到款项后，按照约定完成相关工程款项的结算工作。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和金额支付款项，应按照逾期金额的一定比例向甲方支付违约金，同时承担违约责任。
2. 若甲方未能按照约定完成相关工程款项的结算工作，应承担相应的违约责任。
工程款结算还款协议范本一5篇
工程款结算还款协议范本一5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就_____________________工程项目施工事项已达成合作意向，并基于诚信合作、公平公正的原则，就工程款结算及还款事宜达成如下协议：一、协议目的明确甲乙双方在工程款结算及还款过程中的权利和义务，确保工程款的顺利支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程价款：经双方确认，工程总造价为人民币______元。
三、结算方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2. 工程款项分为______期支付，具体支付时间和金额如下：（1）第一期：工程开工后______天内，支付工程总造价的______%；（2）第二期：工程完成______%后______天内，支付工程总造价的______%；（3）第三期：工程竣工并通过验收后______天内，支付工程总造价的剩余部分。
3. 如发生工程量变更，双方应根据实际情况调整工程款项，并签订补充协议。
四、还款安排1. 若甲方未能按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方按照未支付款项的______%作为滞纳金。
2. 甲方逾期支付工程款超过______天时，乙方有权中止施工，并保留向甲方追索已完工程款项及滞纳金的权利。
3. 若甲方在协议规定的期限内未能完成工程款项的支付，双方应协商解决，达成延期付款协议或签订补充协议。
4. 工程款项支付完毕后，本协议自动终止。
五、保证与承诺1. 甲方保证在工程竣工验收合格后，按照本协议约定的时间和方式支付工程款项。
2. 乙方承诺按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程项目中的权益，确保工程款的结算与还款顺利进行，双方根据合同条款，共同制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程总造价：人民币_________元（大写：______________________元整）三、结算方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
2. 双方同意采用分期付款方式支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）第一期：自协议签订之日起___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（2）第二期：工程完工并验收合格后___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（3）第三期：自工程验收合格之日起满一年后，支付剩余款项。
3. 乙方应在每期款项到账后提供合法有效的发票。
四、还款事项1. 若甲方未能按期支付工程款，乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期违约金。
2. 甲方应按照本协议约定的期限，将每一期款项按时足额支付至乙方指定账户。
3. 乙方应确保工程质量符合合同约定，如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。
4. 若发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议条款的修改、补充应以书面形式进行，作为本协议的组成部分。
4. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程还款协议范本6篇
工程还款协议范本6篇篇1甲方（债权人）：______________________身份证号：______________________联系方式：______________________乙方（债务人）：______________________身份证号：______________________联系方式：______________________鉴于甲方与乙方经过友好协商，就乙方向甲方借款用于工程建设事宜，现就工程还款事宜达成如下协议：一、协议背景乙方因工程建设需要，向甲方借款，甲方同意借款给乙方用于工程建设。
现双方就还款事宜达成如下协议，以明确双方的权利和义务。
二、还款事项1. 借款金额：人民币_________元整。
2. 借款期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 还款计划：乙方应按照以下计划进行还款：（1）____年__月__日前还款人民币_________元整；（2）____年__月__日前还款人民币_________元整；（3）____年__月__日前还清全部余款。
4. 利率：双方约定，借款利率为年利率__%，自借款之日起计算。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的时间和金额，按时足额还款。
2. 乙方应以工程建设进度为保证，确保工程建设顺利完成，以实现还款来源的保障。
3. 乙方在还款期间，不得将借款挪作他用，确保专款专用。
4. 若乙方未能按时足额还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额进行还款，视为违约。
2. 乙方违约时，应按照未还款项的一定比例（双方约定）支付违约金。
3. 若乙方违约行为严重，甲方有权解除本协议，并要求乙方立即还清全部借款及违约金。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款还款协议书7篇
工程款还款协议书7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在___________(地点)由以下双方签订：甲方（欠款方）：_________________________法人代表：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________乙方（债权人）：_________________________法人代表：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________鉴于甲方因工程项目需要，向乙方借款，现就工程款的还款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的双方本着公平、公正、诚实信用的原则，为确保工程款项的及时支付与结算，明确双方权益关系，共同签订本协议。
二、工程款概述及明细情况说明本工程款主要用于工程项目的开展和建设，总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体明细包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用等。
详细明细见附件一。
三、还款计划与期限甲方应当按照以下约定时间偿还欠款给乙方：自本协议签订之日起至XXXX年XX月XX日止还清全部款项。
具体还款计划如下：（按照时间顺序详细列出每期还款金额、时间等）四、保证措施与条款为保证本协议的执行和还款计划的履行，甲方需采取以下保证措施：1. 提供相应的担保物作为本协议履行的担保；2. 保证在协议期间不再发生任何可能影响本协议履行的重大事项；3. 保证所借款项仅用于协议约定的工程项目，不得挪作他用；4. 遵守相关法律法规的规定，不得进行违法违规行为。
否则，乙方有权提前收回款项并要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议范本5篇
工程款结算还款协议范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就________________工程项目（以下简称“本项目”）已经签订了相关工程施工合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况本项目工程位于____________，工程内容包括但不限于____________等。
乙方已按照合同约定完成了全部工程施工任务，现工程已竣工验收合格，并已交付使用。
二、工程款结算1. 工程款总额：经双方确认，本项目工程总造价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 已付款项：截至本协议签订之日，甲方已向乙方支付工程款人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 结算款项：本协议签订后，甲乙双方进行最终结算，甲方应支付乙方剩余工程款人民币________元（大写：____________________元整）。
三、还款计划1. 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内向乙方支付人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 剩余款项的还款计划如下：自本协议签订之日起______个月内，甲方每月向乙方支付人民币________元（大写：____________________元整），直至全部款项还清。
3. 如甲方连续两个月未能按时足额还款，乙方有权要求甲方一次性支付剩余款项。
四、保证条款1. 甲方保证按照本协议约定的时间和金额支付工程款，如甲方未能按时足额支付，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 乙方保证在本协议签订后，按照约定完成本项目的保修义务。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 双方应严格遵守本协议的各项约定，如一方违反协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
有关工程还款协议范本6篇
有关工程还款协议范本6篇篇1甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________根据甲乙双方的实际交易情况，鉴于乙方未能按时支付工程款项，经过友好协商，就乙方向甲方偿还工程款项达成以下协议：一、还款事项1. 乙方确认尚欠甲方工程款项总额为：______人民币（大写）。
2. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式偿还欠款。
二、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起至______年______月______日。
2. 还款方式：（1）乙方于本协议签订之日起______日内，向甲方支付工程款项的______%；（2）乙方于______年______月______日前，向甲方支付工程款项的______%；（3）乙方于______年______月______日前，向甲方支付剩余工程款项。
三、保证条款1. 乙方保证所欠款项用于指定工程项目，不得挪作他用。
2. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式进行还款，确保按期履行还款义务。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和方式偿还欠款，自逾期之日起，乙方应按照欠款总额的______%向甲方支付违约金。
2. 若乙方逾期超过______日仍未偿还欠款，甲方有权要求乙方承担因此产生的所有损失和费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
五、争议解决如因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议附件与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（债权人）：________________（盖章）法定代表人或授权代表签字：____________日期：_______年_______月_______日联系电话：____________邮箱地址：____________地址：____________邮编：____________篇2甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲方与乙方就某工程项目签订了相关合同，乙方在该工程项目中因资金短缺等原因未能按时支付部分款项，为明确双方权益，达成以下工程还款协议：一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方所欠工程款项的还款事宜，确保工程款项的顺利支付，保障甲乙双方的合法权益。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目签订承包合同，现就工程款的结算和还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方本着公平、公正、诚实信用的原则，明确工程款结算和还款的具体事宜，以确保工程款项的有序支付和工程项目的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程价款：经双方商定，工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方根据工程实际进度，按照合同约定的支付节点进行结算。
2. 结算周期：每完成一个阶段工程，双方进行阶段性结算。
3. 结算凭证：每次结算时，乙方需向甲方提供合法有效的结算凭证，如发票、收据等。
4. 结算审查：甲方在收到乙方提交的结算凭证后，进行审查核实，确保凭证的真实性和合法性。
四、还款安排1. 还款期限：自本协议签订之日起，甲方应于______年内还清全部工程款项。
2. 还款方式：甲方按照以下方式还款：（1）首次还款：本协议签订后______个月内，甲方支付工程总价的______%给乙方；（2）中期还款：工程进行至中期阶段时，甲方支付工程总价的______%给乙方；（3）尾款支付：工程竣工验收合格后______个月内，甲方支付剩余款项。
3. 逾期责任：如甲方未按约定时间支付款项，应支付逾期违约金，违约金按照每日未付款项的______%计算。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款项，确保工程项目的顺利进行。
2. 乙方承诺按照合同约定完成工程建设，确保工程质量。
3. 双方保证在合作过程中遵守法律法规，诚信合作，共同维护双方的合法权益。
工程还款协议书5篇
工程还款协议书5篇篇1工程还款协议书甲方（出借人）：______________（以下简称甲方）乙方（借款人）：______________（以下简称乙方）鉴于：乙方拟向甲方申请借款用于工程建设，为明确双方权利义务，保障借款人权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上达成如下协议：第一条借款金额及用途1、甲方同意向乙方提供借款，借款金额为____________________（大写：____________________）人民币整。
2、借款用途：用于工程建设______________。
第二条借款利率及期限1、借款利率：__________%。
2、借款期限：自本协议签订之日起，借款期限为__________（自然日/月/年）。
3、借款期限届满，借款人应按期偿还本金及利息给出借人。
第三条还款方式1、借款人应当按照约定时间向出借人偿还本金和利息，还款方式采用____________方式。
2、还款日：每月的____________日，乙方应于每期还款日前将应当履约的应付款项足额支付给甲方。
3、逾期还款：如乙方逾期还款，应按照约定的利率支付逾期利息，逾期利息计算方式为____________。
第四条还款保证1、乙方还款保证：乙方同意在本协议生效之日起提供____________作为还款保证，包括但不限于____________。
2、出借人权利：如乙方逾期还款，出借人有权要求乙方代偿并追究其法律责任。
第五条违约责任1、若出借人未能按照约定时间向甲方还款，应当支付给甲方____________________的违约金。
2、若借款人未能按照约定时间向出借人还款，应当支付给出借人违约金，违约金金额为逾期未还本金金额×逾期天数×还款利率的____________倍。
第六条协议生效及其他约定1、本协议自双方盖章之日起生效，至借款人还清全部本息之时止。
2、本协议未尽事宜，由双方共同商议解决。
工程款还款协议书模板(5篇)
工程款还款协议书模板原告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____,电话：_____被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计_____元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告_____委托被告_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。
____年____月____日,原告经被告_____介绍同意为被告_____所负责的_____旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨_____同被告_____协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告_____在____年____月____日支付了预付款之后,于____月____日支付_____元,____年____月____日支付_____元,之后就拒绝再支付剩余款项。
____年____月____日,原告要求被告_____量面积进行决算,被告_____不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告_____同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
被告_____于当场支付医疗费_____元后,于____年____月____日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为____平方米,安装费为_____元,医药费共计_____元。
双方经过协商后约定剩余的欠款为_____元,由被告人_____支付。
但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款_____元。
综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。
依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告_____最为雇佣方,被告_____作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。
工程款还款协议书8篇
工程款还款协议书8篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____________(地点)由以下双方签订：甲方（欠款方）：______________________法定代表人：______________________注册地址：______________________联系方式：______________________电子邮箱：______________________乙方（还款方）：______________________法定代表人：______________________注册地址：______________________联系方式：______________________电子邮箱：______________________鉴于甲方因工程项目需要，向乙方借款作为工程款使用，现就还款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方在进行工程建设的过程中，因资金暂时短缺向乙方借款，现双方就还款事宜进行明确约定，以确保双方权益，维护良好的合作关系。
二、还款事项及金额1. 还款金额：人民币______元整（大写：______________________元整）。
2. 欠款明细：包括工程本金、利息及其他相关费用。
具体明细见附件。
3. 还款期限：自本协议签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
4. 还款方式：分期还款，具体分期还款计划如下：每期还款金额、时间等详见附件。
三、保证事项1. 甲方保证所借款项用于工程款项，不得挪作他用。
2. 乙方保证按照本协议约定的时间和方式提供款项。
3. 若甲方未能按期还款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权采取法律手段追讨欠款。
4. 若乙方未能按照本协议约定提供款项，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
四、保密条款及法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方应对本协议内容及相关事宜保密，不得泄露给第三方。
若因一方泄露造成对方损失，泄露方应承担相应的法律责任。
还款协议(工程款)6篇
还款协议（工程款）6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下两方达成：甲方（债权人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（债务人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________鉴于乙方拖欠甲方工程款，现双方经过友好协商，就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款背景及金额乙方承认拖欠甲方工程款的事实，具体欠款金额为人民币大写__________元整（小写_________元）。
乙方同意按照本协议的规定进行还款。
二、还款计划乙方应按照以下计划偿还欠款：1. 乙方自本协议签订之日起X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
2. 在上述款项偿还完毕后，乙方在接下来的X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
3. 最后，乙方在本协议签订之日起X年内偿还剩余的全部欠款。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
三、利息及支付方式乙方应按照以下方式支付欠款利息：自本协议签订之日起计算利息，年利率为X%。
利息按季度支付，每次支付时间为每个季度末。
四、保证条款乙方应提供以下保证以确保本协议的执行：1. 乙方应按照本协议规定的期限和金额偿还欠款。
如乙方未按时偿还欠款，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及利息。
2. 乙方应保证用于工程的资产及权益不受损害或转让，以保证本协议债权的实现。
如发生损害或转让，乙方应及时通知甲方并采取相应措施确保甲方权益不受损失。
工程还款协议书格式7篇
工程还款协议书格式7篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方在工程建设过程中因资金短缺无法按期完成支付款项，甲方同意为乙方提供资金支持并共同协商还款事宜达成以下协议条款：一、协议目的为明确债权债务关系，保障双方的合法权益，经友好协商，就乙方欠款偿还事宜达成本协议。
二、还款事项及内容1. 工程欠款总额：经双方确认，截至本协议签署之日，乙方所欠甲方的工程款项共计人民币大写_________元整（¥_____）。
2. 还款期限：自本协议签署之日起计算，乙方承诺在_____个月内偿还全部欠款。
具体还款计划如下：______。
（注：可根据实际情况详细列明分期还款的具体时间和金额。
）3. 利率及违约金：若乙方未能按照本协议约定的期限偿还欠款，自逾期之日起，乙方应按照欠款总额的___%（年利率）向甲方支付逾期债务利息。
同时，乙方还需向甲方支付逾期违约金，违约金按日计算，每日应支付欠款总额的___%。
三、保证措施为保障本协议项下债权的实现，乙方提供以下担保措施：1. 乙方将其所持有的工程设备作为抵押物抵押给甲方；2. 乙方保证按照工程合同的约定履行其义务，确保工程进度与质量；3. 若乙方无法按期偿还欠款，甲方有权行使上述担保措施的权利。
四、双方声明及保证条款1. 甲方声明已充分了解乙方的财务状况和资信状况，并自愿承担本协议约定的风险。
2. 乙方声明其具备签署本协议的合法资格和权利，并保证所提供的抵押物权属清晰、无争议。
3. 双方保证本协议项下的资金往来符合国家法律法规的规定。
五、争议解决方式如因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程还款协议范本7篇
工程还款协议范本7篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（债务人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订工程合同，现因乙方需要延期支付部分款项，经双方友好协商，达成如下工程还款协议：一、协议背景鉴于乙方在工程项目中的实际资金需求情况，甲方同意乙方按照本协议约定的期限和方式进行还款。
本协议是基于双方真实意思表示和公平交易原则的基础上达成的。
二、还款事项1. 还款金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 利率：按照年利率______%计算利息。
4. 还款方式：乙方应按照以下时间表进行按期还款：（1）______年______月______日前归还本金及利息共计人民币______元整；（2）______年______月______日前归还本金及利息共计人民币______元整；（3）剩余款项于______年______月______日前一次性还清。
三、保证条款1. 乙方保证所借款项用于工程合同的履行，不得挪作他用。
2. 乙方应按时足额支付每期款项，如乙方逾期支付，应按照逾期利率支付利息。
3. 乙方应保证所提供资料的真实性和合法性，若乙方提供虚假资料，甲方有权解除本协议并要求乙方立即偿还全部款项。
4. 甲方有权监督乙方的还款情况，若乙方未能按照本协议约定的方式还款，甲方有权采取法律手段进行追偿。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式还款，应按照违约情况向甲方支付违约金。
2. 若乙方出现严重违约行为，甲方有权解除本协议并要求乙方立即偿还全部款项，并追究乙方的法律责任。
工程款还款协议书6篇
工程款还款协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程款还款协议书甲方：（借款人）证件号码：联系地址：联系电话：乙方：（出资方）证件号码：联系地址：联系电话：为明确甲、乙双方在工程款还款事项上的权利与义务，经协商一致，就款项的还款安排达成如下协议：一、款项及还款期限1. 乙方已向甲方提供工程款（以下简称“款项”）人民币（￥）________元。
2. 甲方应当于____年____月____日前将全部款项归还给乙方。
二、还款方式1. 甲方应按以下方式向乙方偿还款项：（1）一次性还款：甲方应在还款期限届满之日起____天内一次性偿还所有款项。
（2）分期还款：甲方应在还款期限内分____期循序偿还所有款项，每期应还款项为人民币（￥）____元，每期还款日期为每月的____日。
三、违约处理1. 若甲方未按本协议的约定及时偿还款项，应按以下方式处理：（1）逾期付款：甲方逾期付款的，应按当期未偿还款项数额每日计____%的标准向乙方支付罚金；（2）提前到期：若甲方严重违约，乙方有权提前要求甲方一次性清偿尚未偿还的所有款项，并且甲方不得以任何理由拒绝该要求。
四、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，经双方协商后另行签署书面补充协议，作为本协议的附件。
3. 本协议签订地为________，自签订之日起生效。
甲方（借款人）：________（签字）日期：乙方（出资方）：________（签字）日期：以上为双方签订的工程款还款协议书，甲、乙双方均应遵守协议内容，共同维护双方的权益。
希望双方能够友好合作，顺利完成还款事宜。
篇2工程款还款协议书甲方（借款人）：___________乙方（出借人）：___________为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议：一、借款基本信息1. 借款金额：人民币___________（大写：_____________）2. 借款用途：___________3. 还款方式：___________4. 还款期限：从借款之日起到___________止5. 还款金额及期限：本合同签订后，甲方每月按照___________的比例，在每月的___________日前将借款本息一并还给乙方。
工程还款协议范本3篇
工程还款协议范本3篇篇1甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲方与乙方已经完成了某项工程合作，乙方应当向甲方支付相应的工程款项。
现根据双方的友好协商，就工程款项的还款事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项还款方面的权利和义务，确保工程款项的合法、合规、及时支付。
二、还款事项1. 工程款项总额：经过双方确认，本次工程款项总额为人民币______元。
2. 未付款项：截至本协议签订之日，乙方尚未支付工程款项余额为人民币______元。
3. 还款期限：乙方承诺自本协议签订之日起______个月内还清全部款项。
4. 还款方式：乙方应按照本协议约定的期限和金额，通过银行转账或其他合法方式将款项支付至甲方指定账户。
三、保证条款1. 乙方保证所欠工程款项的真实性和合法性，如有虚假陈述或违法情况，愿意承担法律责任。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和方式支付工程款项，如未按时支付，愿意承担违约责任。
3. 甲方保证在收到工程款项后，按照约定完成工程相关义务，保证工程质量。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和金额支付工程款项，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，具体金额为逾期未支付款项的____%。
2. 若因乙方违约导致甲方产生损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若甲方未按照约定完成工程相关义务或工程质量存在问题，应承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，乙方应继续履行本协议约定的还款义务。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
3. 本协议的修改和补充应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。
甲方（债权人）：________________（盖章）法定代表人/授权代表：____________（签字）日期：____年__月__日乙方（债务人）：________________（盖章）法定代表人/授权代表：____________（签字）日期：____年__月__日篇2甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程实施需要向甲方借款，现工程已完成，双方就还款事宜达成如下协议：一、协议目的为明确甲乙双方在工程款项结算中的权益和义务，确保乙方按照约定时间还款，达成本还款协议。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程还款协议书
本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX月XX日在中国北京市签署：XXX公司（以下简称甲方）住所：XXXXXX ；法定代表人：XXX；（法定代表人的代理人：XXX）；
XXX公司（以下简称乙方）住所：XXXXXX ；法定代表人：XXX；（法定代表人的代理人：XXX）
鉴于：
XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。
该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX月XX日至XX年XX
月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
查看更多合同范本
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2）《授权委托书》；
（3）《强制执行申请》；
（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7）其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：XXXXXX。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。
乙方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。
北京市公证处联系地址：
地址：北京市朝阳区xx大街吉祥里xxx楼
邮编：100020电话：65xxxxx88-6210
承办公证员：xx
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
查看更多合同范本
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后XX日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。
但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。
遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式XX份，每份均具有同等法律效力，双方各持XX份，一份留存于北京市公证处备案。
（以下无正文）。
甲方：XXX公司（印章）
法定代表人或授权代表：（签字）
乙方：XXX公司（印章）
法定代表人或授权代表：（签字）
XX年XX月XX日。