建设工程勘察合同(示范文本)标准版本
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对（工程名称）进行勘察工作，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，签订本合同。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条项目名称与位置甲方拟对（项目名称）、其坐落于（项目位置），进行勘察工作。
工程勘察规划总面积为xxxx平方米（或规划总长度为xxxx米），具体范围详见附件一勘察范围图。
第二条项目内容1. 乙方应按照国家、行业、地方规定，认真落实甲方委托的勘察工作，并严格按照勘察设计方案及要求进行勘察。
2. 勘察范围内的水文地质、地质环境、土壤质量、工程地质及其他相关资料的查找、搜集、整理和分析工作。
3. 对勘察范围内的地质构造、地形地貌、水文地质、重要层位厚度、成份、工程地质灾害危害性评价、工程地质条件的破坏评价等工程地质勘察工作。
4. 对勘察区域内的地下水水文地质基本特征、地下水水化学参数、水质状况等水文地质勘察工作。
5. 围绕工程建筑物的实际使用状况，制定相应的风险评价报告、工程建筑物稳定性及安全性评估工作。
6. 对工程勘察成果出具相应的报告，根据实际情况提出相关的意见和建议。
第三条勘察费用和支付方式1. 甲方支付给乙方的勘察费用为人民币xx万元整，方式为xx付xx，其中xx元在签署本合同后xx天内支付，剩余费用在完工后xx天内支付。
2. 如勘察设计范围内的变更，变更部分费用另行洽商确定。
第四条完工期限乙方承诺在收到勘察费用的xx天内完成上述勘察工作，并在xx天内出具工程勘察成果报告，报告须符合相关规范标准。
第五条质量保证乙方保证勘察过程中所获得的数据真实、准确、完整，并承担由此导致的相关法律责任。
第六条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术资料和成果均归甲方所有，乙方不得擅自使用或外传。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托人）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________乙方（勘察单位）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________鉴于甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的勘察单位，为了明确双方的权利与义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察，具体内容详见附件勘察范围及内容表。
2.乙方应按照国家相关规定和要求，认真负责地完成本合同约定的勘察任务，保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息，协助乙方完成勘察任务。
二、勘察期限：1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。
2.如因不可抗力等特殊原因，导致勘察延期的，双方应友好协商确定延期时间，并就延期事宜签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式：1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。
2.合同价款分两阶段支付，第一阶段支付金额为合同总价款的____%，在合同签订之日起__日内支付；第二阶段支付金额为合同总价款的____%，在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。
3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票，并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。
四、勘察成果的使用权：1.乙方完成勘察任务后，应向甲方提交勘察报告，并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权，乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。
3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途，否则需承担相应的法律责任。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察，包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。
2. 勘察任务的具体内容包括但不限于：现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。
三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为：XXXX年XX月XX日，计划完成时间为：XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的XX%；（3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款，责任由乙方承担。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。
若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题，责任由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟建工程（以下简称"建设工程"）的勘察工作，达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：_______工程。
1.2 项目地点：_______省_______市。
1.3 勘察范围：_______（详细描述勘察范围）。
1.4 勘察内容：_______（详细描述勘察内容）。
1.5 勘察周期：_______（具体勘察开始和结束日期）。
二、乙方的责任2.1 乙方应按照国家有关标准和规定，对建设工程进行勘察，保证勘察结果真实、准确。
2.2 乙方应按照甲方要求，及时完成勘察工作，并提交合格的勘察报告。
2.3 如勘察过程中遇到任何问题，乙方应及时与甲方沟通，并共同商讨解决方案。
2.4 乙方应遵守有关法律法规，保障勘察工作安全，确保勘察人员的人身安全。
三、甲方的责任3.1 甲方应提供必要的施工资料和条件，协助乙方开展勘察工作。
3.2 甲方应按时支付勘察费用，并足额支付勘察工作的费用。
3.3 甲方应协助乙方及时解决勘察中的问题，保障勘察工作的顺利进行。
四、勘察报告4.1 在勘察工作完成后，乙方应提交符合国家标准和甲方要求的勘察报告。
4.2 勘察报告应包括：勘察目的、勘察方法、勘察结果、勘察建议等内容，并应由乙方勘察负责人签字确认。
五、费用支付5.1 甲方应按照双方约定的支付方式和金额，及时支付勘察费用。
5.2 勘察费用如有变动，须经双方协商一致后确认并修改合同。
六、违约责任6.1 若有一方未按时履行合同义务或未按约定要求完成勘察工作，应承担违约责任。
6.2 对于因不可抗力或其他不可抗拒因素导致无法履行合同的，免除违约责任。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中出现的争议，应协商解决。
如协商不成，应提交_______仲裁委员会仲裁。
八、其他8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。
为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
有关建设工程勘察合同范本5篇
有关建设工程勘察合同范本5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证建设工程的勘察质量，保护合同当事人的合法权益，确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察范围和要求1. 乙方需对甲方提供的工程地点进行地质勘察，包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。
2. 乙方应按照国家和行业的相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作。
三、勘察工作量、工期及进度安排1. 勘察工作量：乙方需按照甲方提供的工程量清单进行勘察工作。
2. 勘察工期：自本合同签订之日起______天内完成勘察工作。
如遇特殊情况，需经甲方同意后延期。
3. 进度安排：乙方应按照甲方要求的进度进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和及时性。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：甲方需支付乙方勘察费用人民币______元。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式支付勘察费用：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方勘察费用总额的______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的______%；（3）尾款：工程竣工验收合格后______天内，甲方支付剩余勘察费用。
五、成果交付及验收1. 乙方应在勘察工作完成后______天内提交完整的勘察报告及相关技术资料。
2. 甲方应在收到勘察报告后______天内组织验收。
验收标准按照国家和行业的相关规范、标准执行。
3. 若甲方对勘察成果有异议，应在验收后______天内书面通知乙方，乙方需在接到通知后______天内完成补勘工作。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K3678 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
建设工程勘察合同（示范文本）标准版本
建设工程勘察合同（示范文本）标
准版本
操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕
工程名称：__________
工程地点：__________
合同编号：__________
（由勘察人编填）
勘察证书等级：__________
发包人：__________
勘察人：__________
签订日期：__________
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
二○○○年三月
发包人_____________
勘察人_____________
发包人委托勘察人承担_____________
___________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称：_____________
1.2工程建设地点：___________
1.3工程规模、特征：__________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：
___________
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：
_________
1.6承接方式______________
1.7预计勘察工作量：__________
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程
所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由
于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元（大写
__________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____元（本
合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____％时，向勘察人支付预算勘察费的____％的工程进度款，计____元；勘察工作外业结束后__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____％，计____元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地
下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各
种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here。