fidic 合同部分解析
fidic合同中的总价合同和固定总价理解-概述说明以及解释
fidic合同中的总价合同和固定总价理解-范文模板及概述示例1:FIDIC（国际合同设计师联合会）是一种国际性的合同标准，用于规范工程项目的合同管理。
在FIDIC合同中，存在两种常见的付款方式，即总价合同和固定总价合同。
在本文中，将探讨这两种付款方式的理解以及它们在工程项目中的应用。
总价合同是指合同中约定的总价款，包括所有的劳动、材料和服务费用。
在总价合同中，承包商通常承担工程项目中的所有费用和风险，包括材料成本的波动、人工成本的变化等。
总价合同适用于工程范围相对固定、风险较低的项目，能够帮助双方明确责任和义务，减少后期纠纷。
固定总价合同则是指合同中固定了一笔总价款，在合同签订之后，无论项目成本如何变化，双方都无需再支付额外费用或获得额外利润。
固定总价合同适用于工程范围明确、风险相对可控的项目，能够确保项目在预算内完成，并且能够激励承包商尽最大努力完成工程项目。
总的来说，总价合同和固定总价合同都有各自的优势和适用场景。
在选择合同付款方式时，双方应根据工程项目的具体情况来进行合理的选择，并在合同中明确约定双方的权利和责任。
只有这样，才能保证工程项目的顺利进行和合同双方的利益最大化。
示例2:FIDIC（国际工程承包商协会）合同是工程领域中常用的标准合同之一，其中涉及了各种类型的合同形式，其中包括总价合同和固定总价合同。
在撰写这篇文章时，我将详细探讨这两种合同形式在FIDIC合同中的含义和使用情况。
首先，总价合同是一种合同形式，其中承包商承担工程的全部成本，并按合同规定的总价向业主收取报酬。
这种合同形式适用于工程范围和时间难以确定的情况，因为总价合同允许承包商在合同总价内自由安排和使用资源，以保证按时完成工程。
另一种常见的合同形式是固定总价合同，其特点是合同中约定了明确的总价，承包商必须在此总价内完成工程。
这种合同形式适用于工程范围和时间相对确定的情况，因为固定总价合同促使承包商更加谨慎和高效地管理资源，以避免超支。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同的框架关系是业主、咨询工程师、承包商之间的三位一体。
咨询工程师在业主与承包商之间起着过滤器和筛子的作用，他应该在业主与承包商之间独立地根据合同秉公决断，即将有关的合同条款套用到发生的具体事件上，公正无倚地监督项目实施。
咨询工程师并不作为合同中的任何一方，因而为了项目实施，他有权作为中间人对业主和承包商发出指令并约束双方，行使法律上准仲裁人的权利，业主无权影响甚至干涉咨询工程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询工程师所提供的服务支付薪水。
在这个意义上，可以说业主又是咨询工程师的主人。
作为承包商，履约过程中日常工作主要是与咨询工程师交往，许多具体事宜在实施前需先获其认可及推荐。
要特别注意，与咨询工程师和业主的一切往来必须采用书面形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，并建立发文的签收制度，做到有理有据。
中国土木工程公司在某国承建的一个公路项目系采用FIDIC合同1977年第三版，合同额为981万美元，工期24个月，咨询工程师来自英国一家老牌咨询公司。
项目在实施过程中，遇到该国与邻国发生争端，邻国单方面关闭两国边境，停止向这个内陆国家提供燃油，造成项目主体工程停工9个多月，为合同工期的37%强，属于重大风险。
我方依合同有关条款，据理力争，经过一年多的艰苦交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔金额达429万美元，是合同额的44%，并就此顺延工期29个月。
该项目在燃油危机发生后，在与咨询工程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运用了FIDIC合同以下有关条款。
第2款咨询工程师的权利和义务业主一般在合同特殊条款中加入限定：“对于给承包商增加额外费用、核定索赔金额、确认延长工期等将导致工程追加开支的决定，咨询工程师必须事先报经业主批准”。
中国土木工程公司承建的该项目即加列特殊条款第2.3款，增加对咨询工程师的权力限制。
所以，应该注意在努力做好咨询工程师疏导工作的同时，切不可忽视业主在决定索赔、延长工期时的重要作用。
FIDIC规定合同主要条款解读汇报(完整版)
FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
FIDIC合同条款解读
FIDIC合同条款解读第15条业主提出终止——承包商违约，给业主造成极大损害重点内容：1、承包商哪些违约情况导致业主有权终止合同；2、业主终止合同的程序；3、终止后如何对承包商已经完成的工作进行估价和支付；4、业主处于自身原因终止合同的权利。
通知纠正终止后果不利：1）业主：A、与贷款银行更新贷款协议、申请补充贷款并另行支付承诺费； B、剩余工作重新招标的费用，以及重新招标后合同价格的可能增加； C、工程拖期造成的间接损失等等；D、承包商的索赔及法律抗争。
2）承包商：A、工程获利的计划落空；B、履约保函被索赔；C、为工程提供的物资以及承包商的文件被收缴；D、施工接卸及临时设施可能被业主出售。
本款：发出一警告，要求其限期改正。
1、工程师没有签发通知的义务，则不能认为，没有通知就表明承包商机器人员在履行自己的义务，或表明工程符合合同要求——不是“必须通知”。
2、工程师的通知包括：A、承包商违约的性质；B、承包商不久其违约的合理期限；C、通知是根据本条所发出的。
业主提出终止本款给出完整清晰的规定，即：在何种情况下业主有权终止合同，通知业主还享有哪些权利、 1、终止的原因分2类：1）承包商在工程上表现出违约的情况； 2）承包商整个公司出现破产。
a. “履约保证”：想业主提交履约保证并保持有效，若未能履行——拒绝支付第一笔预付款；或终止合同。
b. 承包商放弃可能两种情况：故意不履行；或虽有意履行但缺乏履行能力。
一般认为构成放弃的表现为：至少承包商赞同工程，并且同时有明显的不再施工的倾向。
放弃工程属于实际违约行为——现实的违反合同义务；“明显表现出不再继续履行其合同义务的意向”属于预期违约——将来不履行合同义务。
所谓预期违约，是指合同履行期限来到之前，方式人在无正当理的情况下明确标志或一自己的行为表示不履行合同的行为。
预期违约与一般意义上的实际违约存在一定的区别：预期违约是在合同履行期带来之前的违约的现实危险，二实际违约是在履行期限带来之后的违约。
FIDIC合同协议书主要条款解读完整版
F I D I C合同协议书主要条款解读完整版文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
FIDIC合同条件第1讲解析课件
我国企业的海外表现
51家建筑企业上榜2011年国际承包商225强，减少了3家； 实现海外营业额为570.6亿美元，增长12.8%；占全球市场 份额从上年的13.2%增长至14.9%，几乎是2006年的三倍。
我国企业的海外表现
一 国际工程承包市场 二 国际工程常用合同条件 三 FIDIC合同条件简介 四 背景知识
受主权债务危机影响，欧洲国家纷纷缩减基建投资以 减轻负债；以欧美为核心的国际金融体系在金融危机 中受到巨大影响，全球范围内的融资更为艰难；因此 2010年房屋建筑、石化、交通行业出现了下跌，下跌 幅度分别为3.4%、2.3%和3.0%，但这三大行业占据了 整个国际承包市场份额的75%，使整个国际承包市场 总量略有下滑。
5.FIDIC合同条件
FIDIC是法语国际咨询工程师联合会的简称。该联合会是被 世界银行和其他国际金融组织认可的国际咨询服务机构。总部 设在瑞士洛桑，下设四个地区成员协会。目前己发展到世界各 地50多个国家和地区，成为全世界最有权威的工程师组织。
FIDIC合同条件(FIDIC土木工程施工合同条件)就是国际上 公认的标准合同范本之一。由于FIDIC合同条件的科学性和公 正性而被许多国家的雇主和承包商接受，又被一些国家政府和 国际性金融组织认可，被称作国际通用合同条件。
Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey(1995)
Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works(1963, 1980, 1987)
Conditions of the Client/Consultant Model Services Agreement(1979, 1991, 1998)
FIDIC合同主要条款注解
FIDIC合同主要条款注解前言FIDIC（国际工程承包商联合会）是一家由工程承包商、工程师、建筑师及律师组成的非营利性组织，它制定了工程建设领域中广泛使用的国际合同标准。
FIDIC合同是国际工程项目中最常见的合同形式之一，因此了解FIDIC合同条款对各方（包括业主、承包商、工程师等）非常重要。
主要条款注解1. 合同的各方合同中定义了业主、承包商、工程师和“合同中的其他人”，并在条款中明确了各方的责任和权利。
合同中的“合同中的其他人”是指工程建设中除业主、承包商和工程师以外的人员或实体，如监理单位或政府部门。
2. 合同价款合同价款通常由若干部分组成，如工程的固定价格、变更工程的价格、索赔金额等。
承包商必须向业主提交开支报告，并承担由于支出不当而产生的后果。
3. 承包商的责任和义务承包商必须完成合同规定的工程，并符合设计要求、质量标准和安全规定。
此外，承包商还需保证工程设备和材料的合格性，承担工程雇员的工资支付责任，以及履行其他法律和法规要求的义务。
4. 业主的责任和义务业主必须向承包商提供必要的施工条件，并按合同规定支付价款。
此外，业主还需履行其他法律和法规要求的义务。
5. 工程师的职责工程师负责管理工程建设过程，包括合同管理、技术指导、质量控制、进度管理、变更管理等。
工程师还需要协调各方的工作，解决问题并进行结算。
6. 变更管理通过变更管理机制，合同各方可以协商处理由于变更产生的争议，包括价格、进度和其他影响。
变更必须经过书面确认并得到合同各方的同意。
7. 索赔管理合同各方在工程建设过程中可能会产生索赔，如因为合同外事项产生的额外费用。
索赔需要遵循合同规定的程序，并由工程师进行评估和审批。
总结FIDIC合同是工程建设中广泛使用的合同形式，合同条款中规定了各方的责任、义务和权利。
了解FIDIC合同条款对于合同各方非常重要，可以最大限度地保障各方的利益。
变更管理和索赔管理机制是FIDIC合同的两个重要组成部分，需要合同各方共同遵守。
FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程顾问与承包商联合会）合同是国际工程项目中最常用的合同之一。
本文将对FIDIC合同的十个关键条款进行解析，以帮助读者更好地理解和应用这些条款。
2. 合同范围和定义在FIDIC合同中，合同范围和定义是非常重要的条款。
它们明确了合同的适用范围、参与方的定义以及相关术语的解释。
合同范围和定义条款的明确性和准确性对于避免合同纠纷和误解至关重要。
3. 工程设计和规格FIDIC合同中的工程设计和规格条款规定了工程的设计要求和技术规范。
这些条款详细描述了工程的设计、质量标准和验收程序等内容。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程的设计和施工符合合同要求。
4. 合同价款和支付方式合同价款和支付方式是FIDIC合同中的另一个关键条款。
它规定了合同价款的计算方法、支付方式以及支付的时间表。
这些条款对于确保合同款项的及时支付和合同双方的财务安全至关重要。
5. 变更指令和索赔变更指令和索赔是FIDIC合同中的重要条款，用于处理合同变更和索赔事项。
变更指令条款规定了合同变更的程序和要求，而索赔条款则规定了索赔的程序、索赔金额的计算方法以及索赔的时限等内容。
6. 工期和延期工期和延期是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了工程的起止时间、工期的计算方法以及延期的程序和要求。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程按时完成并避免因延期而导致的合同纠纷。
7. 保证金和保险保证金和保险是FIDIC合同中的重要条款，用于保障合同双方的利益。
保证金条款规定了保证金的支付方式和金额，而保险条款则规定了合同双方在工程期间应购买的保险类型和金额。
8. 合同终止和争议解决合同终止和争议解决是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了合同终止的条件和程序，以及争议解决的方式和程序。
这些条款对于处理合同纠纷和争议非常重要，可以帮助合同双方避免长期的法律纠纷。
9. 不可抗力和风险分担不可抗力和风险分担是FIDIC合同中的重要条款之一。
FIDIC条款部分解释
业主作为工程的投资人或所有者，在我国法律和国际通行法条中没有直接规定其在安全生产方面的职责，但是，依据合同相关条款业主还是应该在环境和场地等方面的安全工作予以支持和配合。
（1）国际咨询工程师协会菲迪克（FIDIC）2.1 进入现场的权利雇主应在投标函附录中注明的时间（或各时间段）内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
此类进入和占用权可不为承包商独享。
如果合同要求雇主赋予（承包商）对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权，则雇主应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责。
但是在收到履约保证之前，雇主可以不给予任何此类权利或占用。
如果投标函附录中未注明时间，则雇主应在一合理的时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，此时间应能使承包商可以按照第8.3款【进度计划】提交的进度计划顺利开始施工。
如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，致使承包商延误了工期和（或）增加了费用，承包商应向工程师发出通知，并依据第20.1款【承包商的索赔】有权：（a）如果竣工已经或将被延误，根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，对所有此类延误获得延长的工期，；以及（b）获得任何有关费用加上合理利润的支付，并将之加入合同价格。
在收到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】对此事作出商定或决定。
然而，如果雇主的过失（并且在一定程度上）是由于承包商的某些错误或延误造成的，包括承包商的文件中的错误或提交的延误，则承包商无权要求获得此类延长的工期、费用或利润。
2.2 许可、执照和批准雇主应根据承包商的请求，为以下事宜向承包商提供合理的协助（如果他的地位能够做到），以帮助承包商：（a）获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本，以及（b）申请法律所要求的许可、执照或批准，包括（ⅰ）依据第1.13款【遵守法律】要求承包商必须获得的，（ⅱ）为了货物的运送，包括清关所需的，以及（ⅲ）当承包商的设备运离现场而出口时所需的。
fidic合同条款
FIDIC合同条款1. 引言FIDIC（国际水电土木工程联合会）合同是国际上广泛采用的工程建设合同标准之一。
该合同条款被设计用于各种规模和类型的工程项目，旨在确保各方在合同执行过程中的权益得到保护。
本文将介绍FIDIC合同条款的核心内容和适用范围。
2. 合同主体FIDIC合同由以下主要组成部分组成：•合同书：包括合同签署方的详细信息、工程规模和性质、工期、支付条款等基本信息。
•一般条款：规定各方在合同履行过程中的权利和义务，包括合同的生效、解释、争议解决等方面。
•特殊条款：根据具体项目的特点，对一般条款进行补充和修改，以满足双方的特殊需求。
3. 合同执行流程FIDIC合同的执行流程主要包括以下几个阶段：1.招标和投标：业主发布招标文件，潜在承包商提交投标文件，包括技术和商务方案。
2.合同签订：业主选择中标承包商，双方签署合同，并支付保证金。
3.工程履行：承包商按照合同约定进行工程建设，包括设计、采购、施工等环节。
4.支付和结算：业主按照合同约定向承包商支付工程款项，同时进行工程进度和质量评估。
5.变更管理：在工程履行过程中，如有需要，双方可协商变更合同条款，以适应实际情况。
6.争议解决：如双方无法达成一致，可依据合同的争议解决条款进行仲裁或诉讼。
4. 合同各方的权利与义务FIDIC合同明确规定了业主和承包商在合同履行过程中的权利和义务。
•业主：–向承包商提供详细的工程规划和设计文件。
–按照合同约定支付工程款项。
–对承包商的工程进度和质量进行监督和评估。
–在必要时，要求承包商进行合理的变更和调整。
•承包商：–按照合同约定完成工程建设任务。
–提供准确的工程计划和进度表。
–保证工程质量符合合同要求。
–在必要时，提出合理的变更和调整要求。
5. 合同风险管理FIDIC合同充分考虑了合同履行过程中的各种风险，以保护各方的权益。
•不可抗力：合同明确规定了不可抗力事件对合同履行的影响及应对措施。
•保险责任：承包商有义务购买适当的保险，以覆盖工程期间的意外损失。
通用范文(正式版)FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程承包商联合会）合同是国际上广泛使用的工程建设合同，适用于各种规模的项目。
本文将对FIDIC合同中的十个关键条款进行解析，以帮助工程项目的相关方更好地理解和运用这些条款。
2. 合同形成FIDIC合同要求以书面形式订立，双方需签署正式合同文件。
这样可以确保双方对合同的内容有明确的理解和认可，避免后续争议的发生。
3. 质量控制FIDIC合同中规定了工程项目的质量控制要求，包括设计、材料和施工的质量控制。
承包商需要按照合同规定的标准进行质量控制，并提供相关的质量控制文件给业主方进行审核。
4. 工期和延期FIDIC合同对工程项目的工期进行了明确规定，并提供了延期的规定。
当出现不可抗力或其他合同规定的延期原因时，合同双方可以协商延长工期。
如果延期超出合同规定的期限，则可能会产生违约责任。
5. 支付条款FIDIC合同明确了工程项目的支付方式和时间。
根据合同约定，业主方需按照工程进展情况进行分期支付，以确保承包商能够按时获得工程款项。
6. 变更和索赔FIDIC合同中的变更和索赔条款为工程项目的变更和索赔提供了明确的规定。
当发生设计变更或工程变更时，承包商可以提出变更要求，并要求相应的变更费用和工期调整。
双方需在合同规定的时限内协商解决。
7. 解决争议FIDIC合同规定了争议解决的方式，包括谈判、仲裁和法院诉讼等多种方式。
合同双方需按照约定的程序解决争议，以减少纠纷可能的损失。
8. 担保和保险FIDIC合同中重要的条款之一是担保和保险。
承包商需要向业主方提供适当的担保，以确保工程项目的完成质量和工期。
同时，业主方需购买适当的保险，以减少承包商在工程过程中可能发生的意外风险。
9. 终止合同FIDIC合同中提供了终止合同的条件和程序。
当出现无法解决的争议或其他严重违约行为时，合同双方可以协商终止合同，并按照约定的程序进行结算。
10. 不可抗力FIDIC合同中明确了不可抗力的定义和影响。
FIDIC合同解析
FIDIC合同解析一。
概述1.1 FIDIC简介FIDIC是国际咨询工程师联合会（Federation Internationale Des Ingeinieurs—Conseils）的简称。
该联合会始建于1913年，经过近一个世纪的发展，现在已经成为一个拥有80多个会员国的国际组织。
总部设在瑞士洛桑.中国工程咨询协会代表我国于1996年10月加入该组织。
FIDIC除下属若干个地区委员会外还下设许多专业委员会，主要包括业主—咨询工程师关系委员会（CCRC）、土木工程合同委员会(CECC）、电器机械合同委员会（EMCC）及职业责任委员会(PLC）等。
FIDIC专业委员会针对不同的工程采购模式编纂了许多标准合同条件范本，如:FIDIC土木工程施工合同条件、FIDIC电器与机械工程合同条件等。
1957年，FIDIC与欧洲建筑工程联合会（FIEC）一起在英国土木工程师协会（ICE）编写的《标准合同条件》（ICE Conditions)的基础上编纂了FIDIC土木工程施工合同条件第一版。
该版主要沿用英国的传统做法和法律体系。
1969年第二版FIDIC土木工程施工合同条件面世，该版没有修改第一版的内客,只是增加了适用于疏浚工程的特殊条件。
1977年第三版FIDIC上木工程施工合同条件出版，对第二版作了较大修改。
同时出版了《土木工程合同文件注释》。
1987年出版了第四版FIDIC土木工程施工合同条件.1988年又出版了第四版修订版,对87年版做了17处修订。
为了指导应用，FIDIC又于1989年出版了一本更加详细的《土木工程合同条件应用指南》。
随着国际工程合同额的持续增长，合同争端的增加，在客观上需要适应性更强、能更好地界定发承包双方责权利的标准合同范本，在对88年版进行多处修订的基础上FIDIC又编纂了1999年版施工合同条件范本。
由此可以看出FIDIC一直在致力于对施工合同范本的改进和完善。
正因为如此，不仅世界银行和各洲开发银行的贷款项目无一例外地要求借款国在工程发包时采用FIDIC合同条件，美国总承包商协会(FIFG）、中美洲建筑工程联合会(FIIC)、亚洲及西太平洋承包商协会国际联合会(IFAWPCA）均推荐在实行土木工程国际招标时以FIDIC作为合同条件的范本。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例引言国际工程领域内，FIDIC合同被广泛采用并成为一种标准的合同格式。
FIDIC全称为国际造价工程师与建筑师联合会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils）。
它的合同模板多达多个，被分为红、黄、银三本，同时还有绿本合同。
FIDIC合同的全称为《国际造价工程师与建筑师联合会建造合同条件》（FIDIC Conditions of Contract for Construction）。
FIDIC合同针对国际工程领域而设计，标志着国际建筑领域进入了更为规范的时代。
本文将对FIDIC合同条款进行解析，并结合实际案例进行分析。
FIDIC合同条款解析第一章总则《FIDIC合同条件》规定，本合同所称“工程”包括建设工程、工艺装置、设备和材料的设计、采购、施工、安装、试验、调试、运行等。
该合同条款中还包括“合同文件”的定义。
合同文件指《FIDIC合同条件》、合同附件以及与本合同相关的合同文件。
所有合同文件在一定范围内应彼此协调并构成一个完整的内容，对于合同的内容解释，以合同条款为准。
第二章建造合同该章节主要涉及工程合同的执行方式，包括承包商提交的文件和工程计划，以及工程变更和补救措施的条款。
其中，工程变更是指工程合同在履约期间，由于各种原因发生变更的部分，变更后相关的工程变更单需要由双方在协商后签署。
第三章执行工程在“执行工程”这一章节中，契约双方需要就工期、施工安全、机电设备和材料等方面进行详细的规定。
为保证工程的顺利进行，在合同约定的工期内，承包商需要按照合同我们的要求进行构筑，确保工程顺利完成。
第四章支付条款支付条款包括了合同价款的结构、支付时间和额度等，是工程合同中最为重要的一部分。
本合同中，货币的支付必须符合当地法规，当然，如果是在外国进行工程建设，货币的支出需要按照国际贸易惯例进行。
第五章保证金保证金是一种为了保障履约的方式。
fidic 条款
fidic 条款（实用版）目录1.FIDIC 条款的概述2.FIDIC 条款的主要内容3.FIDIC 条款在国际工程中的应用4.FIDIC 条款的优势与局限性正文【概述】FIDIC 条款，全称为“国际咨询工程师联合会条款”，是国际上广泛使用的工程项目合同条款。
它为工程项目的实施和管理提供了一套完善的规则，旨在保护各方利益，确保项目顺利进行。
本文将对 FIDIC 条款的概述、主要内容、在国际工程中的应用以及优势与局限性进行详细解析。
【主要内容】FIDIC 条款主要包括以下四个部分：1.合同的一般条款：这部分包括合同的定义、合同的组成文件、语言、法律等基本内容，为后续具体条款的执行奠定基础。
2.工程设计与实施：这部分规定了工程设计的要求、设计文件的提交、设计修改等内容，以及施工阶段的相关责任和义务。
3.付款与支付：这部分详细规定了工程款项的支付方式、支付条件、支付时间等，确保双方在财务方面的权益得到保障。
4.合同的终止、完成与缺陷责任：这部分主要涉及合同在特定情况下的终止、工程完成后的验收、缺陷责任承担等事项。
【在国际工程中的应用】FIDIC 条款在国际工程项目中具有广泛的应用，尤其在涉及跨国合作、大型项目及基础设施建设等领域。
通过使用 FIDIC 条款，各方可以明确各自的权利和义务，降低合同纠纷的风险，提高项目执行的效率。
【优势与局限性】FIDIC 条款的优势主要体现在以下几个方面：1.国际通用性：FIDIC 条款是国际上广泛认可的工程项目合同条款，具有较强的通用性，适用于各种类型的工程项目。
2.公平性：FIDIC 条款力求在保护各方利益的前提下，实现合同各方的公平对待。
3.规范性：FIDIC 条款对工程项目的各个环节进行了详细规定，有利于提高项目执行的规范性。
然而，FIDIC 条款也存在一定的局限性：1.适用性：虽然 FIDIC 条款具有较强的通用性，但在某些特定情况下，可能无法满足特定国家或地区的法律法规、行业惯例等要求。
FIDIC合同条款解读-17-19风险管理
17条风险和责任风险：即不确定因素不等于危险：带来不利的后果时才称为危险。
风险分担是合同中一项十分重要的内容，虽承包商的投标报价和工程实施都会产生很大影响。
17.1 保障1、承包商应向业主提供的保障：1）人身伤害：任何人员的身体伤害、疾病或死亡——承包商负责，无论承包商是否有过失（除非是由业主人员造成的）。
2）财产损失：承包商承担由于承包商过失或违约造成的财产损失（不包括工程本身），无论承包商是否有过失（除非是由业主人员造成的）。
问：非承包商过失造成的财产损失有谁承担？2、业主向承包商提供的保障：1）人身：业主人员渎职、恶意行为或违约造成了人员伤亡，发生疾病。
2）财产：第三方财产，18.3款第三方责任中不承保的内容。
17.2 承包商对工程的照管1、从开工到颁发接收证书为止，承包商负责：工程、货物、承包商文件（除业主风险所致）。
2、颁发接收证书后，承包商负责：1）由于他的之后的行为导致的损害；2）由于他之前的原因引起的。
3、颁发接收证书后，工程的照管责任转移给业主，承包商的文件应在承包商的照管之下。
4、接收证书上记载工程是在该日期若干天之前移交，责任转移是在签发接收证书之日。
17.3业主的风险FIDIC坚持的风险分担原则是：（风险控制性原则）哪一方能控制风险，哪一方承担，若双方均不能控制的风险由业主承担。
如：工程设备及材料的采购方面的风险、施工工艺及操作方法及工程照管方面的风险——承包商；价格与支付方面的风险、工程变更的风险、通货膨胀的风险、法律法规变动使成本增加的风险——业主；哪些属于“不可抗力”的异常事件或情况——业主。
（a）：战争不限于工程所在国：如欧洲发生战争造成准备要到中国施工的施工设备有损失，由业主承担。
（b）：“恐怖活动”：工程所在国、（c）：暴乱、骚乱的两个条件：工程所在国；非承包商雇员引起。
（d）：不包括承包商为实施工程自行适用饿情况，主要是指意外事故可能给承包商带来的影响。
（“军火”“爆炸性材料”为新加内容）（e）没有地理限制。
FIDIC合同主要条款解读完整版
FIDIC协议重要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读：很多人对协议的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必结识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才可以清楚说明哪些事情是与本领物关联的，而哪些事情又是与这本领物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致协议理解的错误。
比如国内协议工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种协议款项，是一笔费用，一笔钱，所以在解决工程款相关事项时，就按款项事件来解决。
事实上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有相应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘掉工程事项与工程款的相应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解协议名词定义所致。
第1.1.1.1条协议解读：本条重要讲明协议组件。
与国内协议不同，FIDIC协议规定最佳是把协议组件都装订在一起，涉及投标人的中标投标书。
这个装订过的协议有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查协议，只需要准备正式签订时，协议组件包含哪些具体文献，应当反复核查，保证准确无误。
假如发生本应当是协议组件的文献最终没能进入协议文本，那这个失误就太低档了。
关于“协议”这个名词定义的外延，应当以其组件涵盖范围来理解。
协议规定哪些文献算做协议组件，那么这个文献就是协议的一个部分，这个文献涵盖的范围也就是协议涵盖的范围。
假如可以有依据地推断出某个文献不是协议组件一个部分，那它就不是协议。
它的内容，也就不是协议范围。
协议文献能否成为协议组件，尚有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
比如某个文献，图章完备齐全，但文献没有完毕送达程序，就仍然不能算是有效协议文献。
完毕文献送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。
FIDIC合同主要条款解读
FIDIC合同主要条款解读(12)作者：郝林第5 指定的分包商解读：指定分包商在国内情况比较复杂，带政府指令性的甲方指定、专业性甲方指定、纯分包性甲方指定、甲指乙定等。
政府指令性分包主要是配套公司，供电、供水、供气、电话等等配套公司都是要自己施工相关小配套工程的。
按各地惯例不同,一些单体内的专项工程也是要强制分包，所以这一块工程雇主必定要指定给各配套工程公司来做。
这种指定分包雇主与承包商双方都没有办法，只能分包出去，并配合他们施工。
由于这个原因，雇主与承包商双方一般都能在合同操作中同心同德，相互协作，处理好与这些分包的相关工作，以保证工程顺利实施。
专业分包，主要是一些专业工程比如幕墙、钢构、智能化等。
这些专业工程一般都是细化设计与工程施工由一家公司来完成，工程实施都基本是在总包进场后很长时间后才进行，将这些专业工程再交给总包，将直接导致工程造价不可控。
所以雇主一般都会把这些专业工程以甲方指定分包的形式单独发包，FIDIC合同情况下也是如此。
这是工程施工自身的规律决定的。
总包一般对这种工程规律性的必然分包接受度也比较好，毕竟他自己做不了。
与前面的配套工程公司不同，此类指定分包由于与主体工程贴得紧，所以需要总包相当大的配合、协调与管理。
一般来说，总承包商完成这块配合、协调与管理工作都是做得不错的。
工程总归是要多个承包商来共同配合协调完成，这一点总包还是有清楚认识。
与国内工程不同，FIDIC合同下总包对指定分包承担的责任要多得多。
其中重要的一点认识是总包对任何分包承担一切责任。
这个是依据FIDIC合同第4.1款第三段“承包商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任”，以及第4.4款“承包商应对任何分包商、其代理人或雇员的行为或违约，如同承包商自己的行为或违约一样地负责”得出的结论。
这就牵涉到清单中一项重要费用的合同义务对应，就是总包照管费。
总包照管费我在操作招投标时经常这样解释“就是我们常见的总包配合费”。
2017版fidic合同解析
2017版fidic合同解析摘要：一、FIDIC 合同背景介绍1.FIDIC 合同的发展历程2.FIDIC 合同的优势和特点二、2017 版FIDIC 合同的主要修订内容1.合同条件总体结构的变化2.通用条件的变更2.1 索赔与争端的分开2.2 新增争端解决条款3.各专业合同条件的修订三、2017 版FIDIC 合同的应用范围和业主承包商职责1.应用范围2.业主与承包商的职责和义务3.风险分配原则四、2017 版FIDIC 合同在中国的适用性分析1.与国内合同条件的对比2.在中国市场的适应性3.对国内工程管理的影响正文：FIDIC 合同，即国际咨询工程师联合会合同，是一套具有国际性、通用性、公正性和严密性的土木工程合同体系。
自1957 年首次发布以来，FIDIC 合同已经历多次修订，2017 年发布的2017 版FIDIC 合同是对其的一次重要更新。
2017 版FIDIC 合同在合同条件总体结构上基本不变，但通用条件将索赔与争端区分开，并增加了争端解决条款。
此外，各专业合同条件也进行了相应的修订。
这些修订旨在使合同更加公平、合理，更易于操作。
2017 版FIDIC 合同的应用范围广泛，适用于各种土木工程项目。
在合同中，业主与承包商的职责和义务分明，风险分配原则也得到了明确。
这种合同体系既保障了各方的合法权益，又为工程的顺利实施提供了保障。
在中国市场，2017 版FIDIC 合同也具有较高的适用性。
与国内合同条件相比，FIDIC 合同在保障工程质量、安全和进度方面具有明显优势。
但是，由于国内市场环境、法规和制度等因素的影响，2017 版FIDIC 合同在实际应用中可能需要做出一定的调整，以更好地适应中国市场。
总的来说，2017 版FIDIC 合同是一套高质量、高效率的工程合同体系。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例1.第四条款-程序和时间表第四条款确保工程按照合同程序进行，并提供了项目计划和时间表。
它规定了各方提供信息和完成工程的时间，以及各种类型的工程进展报告。
该条款可用于监督工程进度和提供项目管理的范围。
案例：在一项基础设施项目中，承包商在完工时间上延迟了两个月。
根据FIDIC合同中的第四条款，业主可以要求承包商提供工程进展报告，以确定延期的原因，并采取相应的措施。
2.第七条款-证据、商业保险和安全第七条款确保各方都提供必要的文件和资料，以证明其在合同约定下的责任和义务。
此外，该条款还规定了各方应购买的商业保险和安全措施。
案例：在一项建筑工程中，承包商因施工过程中发生的事故造成了损失。
根据FIDIC合同的第七条款，承包商应提供相关的文件和证据，以便业主能够确定赔偿的范围，并核实是否违反了保险和安全要求。
3.第十五条款-变更和附加工作第十五条款允许业主要求对合同范围进行变更或者提出额外的工作。
它规定了业主和承包商应如何处理这些变更，并在发生争议时提供解决争议的机制。
案例：在一项道路工程中，由于业主要求变更道路设计，承包商需要额外完成一些工程。
根据FIDIC合同的第十五条款，承包商可以提出变更工作的报价和时间表，并与业主商讨。
如果双方无法达成一致，可以通过仲裁的方式解决争议。
4.第二十条款-合同结束和支付第二十条款规定合同的终止条件，包括业主解除合同和承包商终止合同。
此外，该条款还规定了支付程序和支付的时间。
案例：在一项电力工程中，由于合同违约，业主解除了与承包商的合同。
根据FIDIC合同的第二十条款，业主应支付已完成工程的费用，并可能要求承包商承担合同终止引起的额外费用。
总结起来，FIDIC合同的各个条款为土木工程项目提供了详细的规定和指导。
通过合同条款的运用，可以确保各方按照合同约定进行工作，并在发生争议时提供解决的机制。
这些条款的解析与案例有助于更好地理解FIDIC合同的使用和实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12.MEASUREMENT AND
EVALUATION 测量和估价
• • • • 12.1 Works to be Measured需测量的工程 需测量的工程 12.2 Method of Measurement测量方法 测量方法 12.3 Evaluation估价 Evaluation估价 12.4 Omissions省略 省略
按时 经济 质量
承包商
15 TERMINATION BY EMPLOYER 雇主提出终止
• 15.1 Notice to Correct通知改正 通知改正 • 15.2 Termination by Employer雇主提出终止 雇主提出终止 • 15.3 Valuation at Date of Termination终止日期时的 终止日期时的 估价 • 15.4 Payment after Termination终止后的支付 终止后的支付 • 15.5 Employer’s Entitlement to Termination for Convenience雇主终止合同的权力 雇主终止合同的权力 • 15.6 corrupt or fraudulent practices
• 14.1 The Contract Price合同价格 合同价格 • 14.2 Advance Payment预付款 预付款 • 14.3 Application for Interim Payment Certificates期 期 中支付证书的申请 • 14.4 Schedule of Payments支付表 支付表 • 14.5 Plant and Materials intended for the Works用 用 于永久工程的永久设备和材料 • 14.6 Issue of Interim Payment Certificates期中支付 期中支付 证书的颁发 • 14.7 Payment支付 支付 • 14.8 Delayed Payment延误的支付 延误的支付
• 14.9 Payment of Retention Money保留金的支付 保留金的支付 • 14.10 Statement at Completion竣工报表 竣工报表 • 14.11 Application for Final Payment Certificate申请 申请 最终支付证书 • 14.12 Discharge结清单 结清单 • 14.13 Issue of Final Payment Certificate最终支付证 最终支付证 书的颁发 • 14. Cessation of Employer’s Liability 14雇主责任的 雇主责任的 终止 • 14.15 Currencies of Payment支付的货币 支付的货币
1.专业性
专业词汇（ 专业词汇（保留金 retention money 永久工程 permanent works) 书面材料（ 凭证） 书面材料（报表 收据 发票 凭证）
2.复杂性 2.复杂性
FIDIC合同条款的复杂性 FIDIC合同条款的复杂性
工程复杂性
3.重要性 3.重要性
业主 工程师 工程的完工
13.7 Adjustments for Changes in Legislation法规变化 法规变化 引起的调整 13.8 Adjustments for Changes in Cost费用变化引起的 费用变化引起的 调整
14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT 合同价格和支付
13 VARIATIONS AND ADJUSTMENTS变更和调整 ADJUSTMENTS变更和调整
• • • • 13.1 Right to Vary有权变更 有权变更 13.2 Value Engineering价值工程 价值工程 13.3 Variation Procedure变更程序 变更程序 13.4 Payment in Applicable Currencies以适用的货 以适用的货 币支付 • 13.5 Provisional Sums暂定金额 暂定金额 • 13.6 Daywork计日工 计日工
11. DEFECTS LIABILITY 缺陷责任
• 11.1 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾工作和修补缺陷 完成扫尾工作和修补缺陷 • 11.2 Cost of Remedying Defects修补缺陷的费用 修补缺陷的费用 • 11.3 Extension of Defects Notification Period缺陷通 缺陷通 知期的延长 • 11.4 Failure to Remedy Defects未能补救缺陷 未能补救缺陷 • 11.5 Removal of Defective Work清除有缺陷的部分 清除有缺陷的部分 工程 • 11.6 Further Test7 Right of Access进入权 进入权 11.8 Contractor to Search承包商的检查 承包商的检查 11.9 Performance Certificate履约证书 履约证书 11.10 Unfulfilled Obligations未履行的义务 未履行的义务 11.11 Clearance of Site现场的清理 现场的清理