合同附件,格式
合同附件怎么写范本
合同附件怎么写范本
合同附件的写法会根据具体情况而有所不同，以下是一个合同附件的写作范本示例：
合同附件
附件1：甲方提供的产品清单
1. 产品名称：xxxxx
型号：xxxxx
数量：xxxxx
2. 产品名称：xxxxx
型号：xxxxx
数量：xxxxx
附件2：乙方提供的文件清单
1. 文件名称：xxxxx
文件类型：xxxxx
文件格式：xxxxx
2. 文件名称：xxxxx
文件类型：xxxxx
文件格式：xxxxx
附件3：资质文件清单
1. 经营许可证
备注：有效期截止至xxxx年xx月xx日
2. 产品检测报告
备注：检测日期xxxx年xx月xx日
附件4：付款方式及时间安排
1. 付款方式：xxxxx
付款时间：xxxxx
付款金额：xxxxx
2. 付款方式：xxxxx
付款时间：xxxxx
付款金额：xxxxx
附件5：法律条款
1. 法律条款1：xxxxx
2. 法律条款2：xxxxx
3. 法律条款3：xxxxx
以上所列为合同附件，与主合同具有同等法律效力。
甲方（签名）：________________ 日期：____________ 乙方（签名）：________________ 日期：____________。
合同材料附件格式模板
合同材料附件格式模板合同编号：______________生效日期：______________乙方/甲方将在本合同中提及的材料以附件的形式添加到本合同中，以供参考和遵守。
附件中的条款及条件应与本合同中的条款及条件具有同等法律效力。
以下是附件的详细描述：附件一：产品描述1. 产品名称：______________2. 产品规格：______________3. 产品数量：______________4. 产品价格：______________5. 交付日期：______________附件二：服务协议1. 服务名称：______________2. 服务内容：______________3. 服务费用：______________4. 服务时间：______________附件三：保修条款1. 保修期限：______________2. 保修范围：______________3. 保修责任：______________附件四：付款方式1. 付款方式：______________2. 付款周期：______________3. 付款金额：______________附件五：违约条款1. 违约责任：______________2. 违约金额：______________3. 违约处理方式：______________附件六：法律适用1. 本合同适用的法律：______________2. 争议解决方式：______________3. 法院管辖地：______________附件七：其他约定1. 其他特殊约定：______________2. 附加条款：______________双方确认，附件中的内容是本合同的一部分，具有同等法律效力。
如有任何矛盾或不一致的，以附件中的条款为准。
确认后签署。
甲方：______________（签字）日期：______________乙方：______________（签字）日期：______________以上为合同材料附件格式模板，仅供参考，具体内容根据实际情况进行调整。
买卖合同附件格式样本模板
附件：买卖合同格式样本甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方出售____产品的相关事宜，达成如下协议：第一条：产品名称、规格、数量、质量1. 产品名称：________________2. 产品规格：________________3. 产品数量：________________4. 产品质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。
第二条：价格及支付方式1. 产品单价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3. 支付方式：（1）乙方在签署合同后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%。
（2）乙方在甲方交付产品并验收合格后，支付合同总价款的剩余____%。
4. 乙方支付款项时，应提供等额的合法发票。
第三条：交付及验收1. 甲方应在合同签订后____个工作日内，将产品交付给乙方。
2. 乙方应在收到产品后____个工作日内进行验收，并将验收结果通知甲方。
3. 如乙方对产品有异议，应在验收合格后____个工作日内向甲方提出，并提供书面材料。
甲方应在收到异议后____个工作日内予以答复。
第四条：售后服务1. 甲方应对所售产品提供____个月的免费售后服务。
2. 售后服务内容包括：产品安装、维修、更换等。
3. 售后服务电话：________________。
第五条：违约责任1. 一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，向对方支付合同总价款的____%作为违约金。
2. 一方延迟交付产品，应按照延迟交付部分产品价款____%的标准向对方支付违约金。
3. 一方延迟支付款项，应按照延迟支付部分款项____%的标准向对方支付违约金。
第六条：争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2024年最新合同附件格式
2024年最新合同附件格式
合同附件格式是根据具体合同的内容和要求而定的。
以下是2024年最新合同附件格式的示例：
合同附件格式
附件一：合同双方的公司信息
1. 甲方公司信息：
公司名称：
地址：
邮编：
联系人：
电话：
传真：
电子邮件：
2. 乙方公司信息：
公司名称：
地址：
邮编：
联系人：
电话：
传真：
电子邮件：
附件二：合同具体条款
1. 合同签订日期：
2. 合同有效期：
3. 合同目的：
4. 付款方式：
5. 交付时间和地点：
6. 违约责任：
a. 甲方违约责任：
b. 乙方违约责任：
7. 解决争议方式：
8. 附加条款（如有）：
附件三：相关文件
1. 相关证明文件：
2. 相关许可证件：
3. 相关技术文件：
4. 其他相关文件：
附件四：合同价款及费用清单
1. 合同总价款：
2. 分期支付方式及时间节点：
3. 其他费用（如运输费、安装费等）：
4. 合同价款及费用支付方式：
附件五：保密协议
1. 保密协议：
a. 保密内容：
b. 保密期限：
c. 违约责任：
附件六：合同签字
甲方签字：乙方签字：
日期：日期：
以上是2024年最新合同附件格式的一个示例，具体合同附件的内容和格式应根据具体合同的要求和合同双方的协商而定。
在合同签订之前，双方应详细阅读合同附件的内容并确认无误，以确保合同的有效性和执行顺利进行。
合同的格式与附件
合同的格式与附件一、合同的格式本合同由甲方（以下简称“出租方”）与乙方（以下简称“租赁方”）共同订立，双方本着平等互利的原则，遵循合法、公平、公正的原则，就以下事项达成协议。
1. 合同的标题：在合同的顶部中央，以粗体字体写明“租赁合同”字样，确保其醒目和易于辨认。
2. 合同的正文：在合同的正文中详细描述双方的权利和义务，包括但不限于租赁物品、租期、租金、违约责任、保管责任等内容。
3. 合同的签署：合同的签署应在合同的末尾，分别留出甲方和乙方的签署空间。
签署时，双方需填写姓名、身份证号码、联系地址和电话，并盖上公章或个人签名。
4. 合同的附则：合同的附则是对合同正文的补充说明，其中可以包括合同的解释、争议解决方式等事项。
二、合同的附件本合同的附件是为了进一步明确双方达成的协议，并具体确定合同所涉及的相关事项。
附件通常包括但不限于以下内容：1. 身份证复印件：甲方与乙方需提供身份证的复印件，以作为其身份的证明。
2. 租赁物清单：列明租赁物品的类型、数量、质量等详细信息，确保双方对租赁物品的认可和理解。
3. 租赁期限：明确租赁的时间周期，包括开始日期和终止日期，并规定租赁期满后是否可续租或归还等相关事项。
4. 租金支付方式：说明租金的支付方式和周期，如按月支付、一次性支付等，并约定逾期付款的违约责任。
5. 违约责任：明确双方在违约情况下应承担的法律责任和经济损失，并约定赔偿金的计算方法。
6. 保管责任：规定租赁物品的保管责任，包括是否需要保险以及在损坏或丢失时的赔偿责任等。
7. 争议解决方式：明确双方对于合同履行过程中可能产生的争议的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。
三、合同的效力和变更本合同经出租方和租赁方签字并加盖公章后生效。
任何一方未征得对方同意不得单方面修改合同内容。
对合同的任何修改和补充都应以书面形式，并经双方达成一致后方可生效。
四、合同的解除和终止1. 合同解除：甲方和乙方可在合同期满前达成一致协议解除合同，需提前书面通知对方。
销售合同附件格式样本
销售合同附件格式样本甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方销售产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量、价格1. 产品名称：________2. 产品规格：________3. 产品数量：________4. 产品单价：________5. 总价款：________元（大写：________元整）二、付款方式及期限1. 乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%。
2. 乙方剩余的合同总价款，应在本合同约定的交付期限内，向甲方支付。
3. 付款方式：银行转账、现金支付等方式。
三、交付及验收1. 甲方应按照双方约定的期限和方式，将产品交付给乙方。
2. 乙方应在收到产品后____个工作日内，对产品进行验收。
3. 产品验收合格后，乙方应向甲方支付剩余的合同总价款。
4. 如乙方对产品有异议，应在验收期内提出，并书面通知甲方。
甲方应在收到异议后____个工作日内，根据乙方的异议进行处理。
四、售后服务1. 甲方应提供产品的安装、调试、培训等服务。
2. 产品质保期为____年，自产品交付之日起计算。
3. 在质保期内，甲方应对产品出现的质量问题负责维修或更换。
4. 质保期结束后，甲方应提供有偿的维修服务。
五、违约责任1. 一方违反合同的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按约定时间、数量交付产品，应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。
3. 乙方未按约定时间支付合同总价款，应向甲方支付迟延付款的利息，利息按照同期银行贷款利率计算。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
各种合同附件格式
各种合同附件格式在商务领域，合同附件是指与合同主体相关的附加文件或文件集合。
合同附件的目的是为了补充、澄清或详细说明合同条款中的某些内容。
以下是一些常见的合同附件格式：1. 报价单：报价单是商务合同中常见的附件之一。
它列出了各种商品、服务或项目的价格、数量和详细说明。
2. 技术规范：在涉及到技术合作或产品交付的合同中，技术规范附件可以详细说明产品或服务的技术要求、质量标准、性能指标等。
3. 图纸和设计文件：在建筑、工程或制造业领域的合同中，图纸和设计文件是常见的附件。
它们可以包括建筑平面图、工程细节图、产品设计图等。
4. 样品：在某些合同中，附加样品可以供双方参考、检验或验证。
样品可以是实际产品、材料或文件，用于展示合同主体的品质、功能或外观。
5. 工作进度计划：在工程项目或服务合同中，工作进度计划附件可以详细列出项目的阶段、任务、时间表和里程碑。
6. 分期付款计划：在一些合同中，分期付款计划附件可以规定和说明支付款项的时间、金额和条件。
7. 保证金或担保文件：在一些商务合同中，合同双方可能要求提供一些保证金或担保文件作为交易的保障。
8. 海关文件和许可证：当涉及到国际贸易合同时，海关文件和许可证可能是必要的附件。
这些文件包括进口与出口许可证、商业发票、装箱单、产地证明等。
9. 法律文件：附加法律文件通常在法律合同中使用，用于详细阐述各种法律条款、义务和责任。
10. 编辑文件：在一些出版合同中，编辑文件附件可能包括对稿件、书籍、报告等进行编辑、审校和改进的详细说明。
以上是商务领域常见的合同附件格式。
具体合同附件的格式和内容将根据不同的合同类型和具体交易需求而有所不同。
在编写合同附件时，确保详细、准确地记录双方协议的内容是非常重要的。
合同附件格式
合同附件格式
合同附件的格式会根据具体合同的内容而有所不同，以下是一个合同附件的格式示例，仅供参考：
合同附件
附件一：相关方信息
1. 合同主体方：
公司名称：XXX公司
注册地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号
法定代表人：XXX
联系电话：XXX-XXXXXXX
税务登记号：XXXXXXXXXXXX
2. 合同对方：
公司名称：XXX公司
注册地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号
法定代表人：XXX
联系电话：XXX-XXXXXXX
税务登记号：XXXXXXXXXXXX
附件二：合同主要条款
1. 合同条款一：
描述合同主要内容和责任、义务等。
2. 合同条款二：
描述合同的支付方式、金额、付款时间等。
3. 合同条款三：
描述合同的履行方式、时间、地点等。
附件三：其他补充条款
1. 合同附加条款一：
描述合同中的特殊情况、合同解除等。
2. 合同附加条款二：
描述合同中的争议解决方式、法律适用等。
附件四：相关证件
1. 公司营业执照副本复印件
复印件编号：XXX-XXXXX-XXXXXX
2. 法定代表人身份证复印件
复印件编号：XXX-XXXXX-XXXXXX
3. 其他相关证件复印件
复印件编号：XXX-XXXXX-XXXXXX
备注：
本附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
附件中的信息和条款与合同正文相互补充，如有冲突，以合同正文为准。
合同附件范本
合同附件范本1.求合同附件书写格式合同一：（工厂公司食堂承包合同）甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：一、合同双方：发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）二、承包期限：从______年______月______日至______年______月______日止三、具体内容：1、甲方有职工______人，其每人每天为______餐，早餐为人民币______元，午餐为人民币______元（）晚餐为人民币______元（），夜宵为人民币______元，供给乙方办理伙食。
2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。
3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。
4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。
5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费，不得拖欠。
6、在经营期间内，双方应按照合同条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除合同。
四、甲方责任：1、提供设备的维修保养。
2、提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。
3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。
4、不得随意停止承包和随增加收费项目。
5、甲方必须提前预报就餐人数，失误造成后果，由甲方负责。
五、甲方权限：1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，一但发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。
2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作，（如无特殊情况下），甲方有权追究乙方的责任。
3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，如乙方未达到饭菜质量，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。
4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。
合同附件格式
合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书哈尔滨铁路局工程管理所（以下简称“发包人”）为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ，己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（l）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）投标报价表；（8）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。
4．承包人项目经理：李宏伟5．工程质量符合合格标准。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。
9．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执三份。
10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）经办人：（签字）经办人（签字）年月＿日年月＿日注：联合体承包人各方应逐一列出，并签字、盖章。
附件二：甲供材料设备一览表甲供材料设备一览表制表人：复核人：负责人：年月日附件三：工程保修协议书工程保修协议书发包人（全称）：哈尔滨铁路局工程管理所承包人（全称）：哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》，经协商一致，对滨北线道口房（k121+697至k181+999共计18处）新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
合同带附件范文
合同带附件范文甲方：[甲方姓名/公司名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方电话/邮箱]乙方：[乙方姓名/公司名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方电话/邮箱]一、合同标的。
1. 甲方同意向乙方提供[具体标的内容，例如产品名称、服务类型等]。
2. 乙方同意按照本合同的约定接受甲方提供的上述标的。
二、合同价款及支付方式。
1. 合同价款。
本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）。
此价款为固定总价，包含但不限于[列举包含的费用内容，如产品成本、运输费、安装费（如果有）等]，除非双方另行书面约定，不因任何因素调整。
2. 支付方式。
预付款：在本合同签订后的[X]个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）作为预付款。
甲方在收到预付款后开始履行合同相关义务。
进度款（如有）：当[描述达到支付进度款的条件，例如甲方完成特定阶段的工作、交付部分产品等]，乙方应在收到甲方书面通知后的[X]个工作日内，向甲方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）。
尾款：在甲方按照本合同约定完成全部合同义务，且经乙方验收合格后的[X]个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价款的剩余部分，即人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）。
三、履行期限。
1. 甲方应在本合同签订后的[X]天/周/月内开始履行合同义务，并在[具体的完成期限]前完成全部合同义务。
2. 乙方应按照本合同约定的付款期限及时履行付款义务，如因乙方原因导致付款延迟，每逾期一天，乙方应按照未付款项的[X]%向甲方支付违约金。
四、双方的权利和义务。
# （一）甲方权利和义务。
1. 权利。
有权按照本合同约定要求乙方支付合同价款。
在乙方未按照本合同约定履行义务时，有权暂停履行本合同义务，并要求乙方承担违约责任。
2. 义务。
按照本合同约定的标准和要求，向乙方提供优质的[产品/服务]。
在履行合同过程中，遵守相关法律法规的规定，保障乙方的合法权益。
合同附件格式2
合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书哈尔滨铁路局工程管理所（以下简称“发包人”）为实施拉宾线17处、齐北线23处、北黑线6处监护道口房新建工程，己接受哈尔滨市铁房建筑工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（l）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）投标报价表；（8）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。
4．承包人项目经理：李国君、秦欣、5．工程质量符合合格标准。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。
9．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执三份。
10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）经办人：（签字）经办人（签字）年月＿日年月＿日注：联合体承包人各方应逐一列出，并签字、盖章。
附件二：甲供材料设备一览表甲供材料设备一览表制表人：复核人：负责人：年月日附件三：工程保修协议书工程保修协议书发包人（全称）：哈尔滨铁路局工程管理所承包人（全称）：哈尔滨市铁房建筑工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》，经协商一致，对拉宾线17处、齐北线23处、北黑线6处监护道口房新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
合同附件合同协议书格式
合同附件合同协议书格式合同协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮编：（邮政编码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮编：（邮政编码）鉴于甲方与乙方在业务合作上有共同的利益与意愿，特订立本合同协议：第一条合同目的和范围1.1 本合同旨在明确甲方和乙方在业务合作中各自的权利和义务，并规定双方的合作事项、责任分工、合作期限、合同费用、违约责任等内容。
1.2 本合同适用于甲方和乙方之间的一切业务合作行为，包括但不限于产品销售、技术服务、市场推广等。
第二条合作方式及内容2.1 甲方和乙方以平等、自愿的原则进行合作，共同开展业务活动。
2.2 甲方负责提供产品、技术支持、市场推广等资源，乙方负责销售、服务及相关宣传工作。
2.3 双方在合作过程中应保持密切沟通，及时解决合作中出现的问题，并共同努力推动项目的顺利进行。
第三条合作期限3.1 本合同的合作期限为（具体期限），自签署之日起计算。
3.2 超出合作期限后，若双方继续合作，需签订新的合作协议或延长本合同期限。
第四条合同费用及支付方式4.1 甲方向乙方提供的产品、技术支持等资源，乙方应按照合同约定的价格支付相应费用。
4.2 双方约定的费用支付方式为：（具体支付方式）。
4.3 费用支付期限为（具体期限）。
第五条知识产权保护5.1 在合作过程中，甲方应保护产品的知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等。
5.2 乙方不得擅自转让、复制、泄露甲方的产品信息，如有违反，乙方应承担相应的法律责任。
第六条违约责任6.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
6.2 违约方需在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，尽力避免和减少损失。
第七条保密协议7.1 双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密和技术机密，双方应对此进行保密，并承诺不将对方的商业机密和技术机密泄露给任何第三方。
合同附注格式（共9篇）
合同附注格式(共9篇)合同附件格式第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书编号：发包人（全称）：法定代表人：法定注册地址：承包人（全称）：法定代表人：法定注册地址：发包人为建设（以下简称”本工程“），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况工程名称：（项目名称）工程地点：工程内容：群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表“（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：详细承包范围见第七章“技术标准和要求“。
三、合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准工程质量标准：五、合同形式本合同采用固定总价合同形式。
六、签约合同价金额（大写）元（人民币）(小写）￥: 元其中：安全文明施工费：元暂列金额：元（其中计日工金额元）材料和工程设备暂估价：元专业工程暂估价元七、承包人项目经理：姓名：；职称：；身份证号：；建造师职业资格证书号：；建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书：八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
九、本协议书中有关词语定义与合同中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份：副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
合同附件格式样本
合同附件格式样本
在生活和工作中，我们经常需要签署合同来规范双方的权利和义务。
而合同附件作为合同的重要组成部分，通常用于详细说明合同中的某些特定条款或内容。
下面是一个合同附件格式样本，供大家参考：
合同附件格式样本。
合同编号，【合同编号】。
附件编号，【附件编号】。
附件名称，【附件名称】。
签署日期，【签署日期】。
一、【附件内容概述】。
1.1 【第一部分内容】。
【具体内容描述】。
1.2 【第二部分内容】。
【具体内容描述】。
二、【附件条款】。
2.1 【第一条款标题】。
【具体条款内容】。
2.2 【第二条款标题】。
【具体条款内容】。
三、【附件签署】。
附件经双方确认无误后，由双方代表签字确认，附件签署日期为【签署日期】。
以上是一个合同附件格式样本的基本内容，具体内容可以根据实际情况进行调
整和修改。
希望这个格式样本能够帮助大家更好地了解合同附件的格式和内容，从而更好地进行合同签署和执行。
合同模板附件格式
合同模板附件格式一、甲方（出租人）：姓名/名称：__________地址：__________电话：__________二、乙方（承租人）：姓名/名称：__________地址：__________电话：__________三、租赁物品：甲方同意将以下物品出租给乙方使用：1. 物品名称：__________2. 物品规格：__________3. 数量：__________四、租赁期限：1. 起租日期：__________2. 终止日期：__________3. 租赁期限内，如乙方需要延长租期，请提前通知甲方并获得同意。
五、租金：1. 租金总额：__________ 元。
2. 乙方应在每月（季度/年）的___日支付相应的租金。
3. 租金支付方式：__________（转账/现金等）。
六、押金：1. 乙方应向甲方支付______元作为押金。
2. 在租赁期满并无违约情况下，押金将在______日内返还给乙方。
3. 如发生违约情况，甲方有权扣除相应费用后将余款返还给乙方。
七、保养维护：1. 乙方应对租赁物品进行合理使用和保养，确保不损坏物品。
2. 如发生损坏或故障，乙方应及时通知甲方，并承担修理或更换费用。
八、违约责任：1. 乙方逾期未支付租金的，每逾期一日应支付______元的违约金。
2. 乙方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。
九、解除合同：1. 本合同解除应由双方一致同意，并书面确认。
2. 解除合同前，双方应完成未尽事宜，如支付欠款、返还押金等。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同生效日期为双方签字盖章之日。
甲方（出租人）：__________ 乙方（承租人）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________。
合同加附件模板
合同加附件模板甲方：（甲方的详细信息）乙方：（乙方的详细信息）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，在互相协商一致的基础上，就以下事宜达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确双方之间的权利义务关系，规范双方的合作行为，并明确双方的权利和义务。
第二条合同内容1. 乙方承诺向甲方提供XXX服务，具体服务内容包括但不限于（服务内容详细描述）。
2.甲方应向乙方支付相应的服务费用，具体金额为（金额），支付方式为（支付方式）。
3.双方约定合作期限为（时间），合同期满后可协商续签。
第三条合同履行1. 乙方应按约定时间和标准提供服务，确保服务质量，并保障甲方的合法权益。
2. 甲方应按约定时间和方式支付服务费用，确保合同履行顺利进行。
第四条合同变更任何一方不得未经对方同意单方面变更合同内容，如需变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
第五条合同解除1. 在本合同履行期间，如因不可抗力等客观因素导致合同无法继续履行，双方均可协商解除合同。
2. 在本合同履行期间，如一方违反合同约定，给对方造成损失，造成损失的一方有权解除合同并追究违约责任。
第六条保密条款双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和其他保密信息进行保密，未经对方书面许可不得向第三方透露。
第七条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向被告所在地人民法院提起诉讼。
附件：（附件内容详细描述）甲方签字：日期：乙方签字：日期：本合同正本一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
特此协商如下。
（以下为附件内容，包含对合同的详细描述、条款细则，可根据合同实际情况进行调整添加）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同附件,格式篇一：合同附件格式合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书哈尔滨铁路局工程管理所（以下简称“发包人”）为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ，己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（l）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）投标报价表；（8）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。
4．承包人项目经理：李宏伟5．工程质量符合合格标准。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。
9．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执三份。
10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）经办人：（签字）年月＿日注：联合体承包人各方应逐一列出，并签字、盖章。
承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）经办人（签字）年月＿日附件二：甲供材料设备一览表甲供材料设备一览表年月日附件三：工程保修协议书工程保修协议书发包人（全称）：哈尔滨铁路局工程管理所承包人（全称）：哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》，经协商一致，对滨北线道口房（k121+697至k181+999共计18处）新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括土建、水暖、电照、装饰工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1. 结构工程为建筑物的设计使用年限；2. 水暖工程为2个采暖期；3. 电照工程为2年；4. 装饰工程为2年。
………其他项目保修期约定如下：根据哈尔滨铁路局相关文件规定双方协商解决。
质量保修期自工程正式竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人修补的，发包人可以委托他人修补。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照铁路建设工程质量保修的有关规定，立即向当地铁路行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（盖章单位）固定住所：法定代表人：委托代理人：经办人：电话：传真：开户银行：银行帐号：邮政编码：电子邮箱：年月＿日承包人：（盖章单位）固定住所：法定代表人：委托代理人：经办人电话：传真：开户银行：银行帐号：邮政编码：电子邮箱：年月＿日篇二：合同附件样本附件1：关于银纤维产品保存和预防氧化问题的专项协议甲方：上海誉卫服饰有限公司乙方：阳光母婴店在尊重，互利，平等，双赢的原则下，为更好的加深与各级代理的合作。
针对目前银纤维产品保存和预防氧化的问题，双方经过协商达成如下协议：第一条银纤维产品的保存，陈列办法 1内胆可拆卸产品，请客户单独陈列产品外壳，内胆封存于公司随货配送之防氧化包装袋，保存于干燥，避光处。
2 内胆不可拆产品，陈列时候避免强光照射，并用塑料袋罩装封存，所用袋子有公司根据发货数量提供。
库存产品封存于公司随货配送之防氧化包装袋，保存于干燥，避光处。
第二条氧化产品的处理细则1 所有客户收到银纤维产品后，请第一时间检查是否已经氧化，如刚收到即已氧化，提报数量于我公司区域负责人员，未提报数量者，视为收到产品全部为未氧化产品。
区域经理根据客户提供的数量，及氧化程度协商处理办法。
虚报数量公司将不予以处理。
2．乙方由于未按甲方提供正确方法进行保存和陈列的，乙方在销售，保存过程中发生氧化现象，甲方不予以调换，退返。
附件2关于产品调换货的专项协议甲方：上海誉卫服饰有限公司乙方：阳光母婴店一、调换货范围1、质量问题（属于我们公司造成的）2、滞销款3、金属纤维产品调换金属纤维，不可调换银纤维产品4、调换货品不能影响第二次销售二、不可调换货范围 1、人为损坏2、已经使用过产品，无质量问题3、特价款，视为买断4、给予特殊政策款式，视为买断5、买断款，不可调换6、超过调换货时间7、没有按照公司规定正确保养导致氧化的产品（参照附件1）三、调换货时间和比例1、新款上货时间3个月内滞销款100%调换2、夏款调换时间截止8月30日四、退换货的程序1、先以传真或电子邮件方式报调换货申请明细到公司2、得到公司同意后方可发出退货；23、请发到公司指定退货地点，否则接收退货额外费用由客户承担4、如果有质量问题，应分开包装并在包装袋上，注明质量问题五、调换货的运费1、如果质量问题，运费由公司承担2、除质量问题以外的调换货，运费由客户承担六、合同终止退货的说明1、终止合作了，公司赠品，装修，道具的费用要从退货返还客户之货款里扣除2、影响二次销售的产品不能退3、其他退换产品，公司收取每件十元的理货费用。
3篇三：合同条款及合同附件格式第四章合同条款及合同附件格式1、通用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。
2、专用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。
以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。
（1）合同价款的确定与支付一、合同价款的确定，根据以下条确定：1、中标总报价；2、按招标文件约定的计价依据编制并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认的施工图预算。
二、工程预付款：1、预付款比例的计算基数为。
（1）合同总价。
（2）年度工程计划资金额度。
（3）实体性消耗金额、非实体性消耗金额。
2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的。
（1）10%。
（2）20%。
（3）30%。
3、支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。
4、发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付的，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。
5、预付的工程款应在工程进度款中进行抵扣。
三、工程款的支付：1、支付方式：。
（1）按月结算与支付。
即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。
（2）分段结算与支付。
即当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。
2、工程量的计算（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。
发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。
发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
（3）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予支付。
3、支付期限及额度：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按工程价款的向承包人支付工程进度款。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
（1）70%（2）80%（3）90%4、发包人不按约定支付工程进度款应承担的责任：（1）发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算）。
（2）发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（2）工程结算一、工程量的调整：1、发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：（1）发包人提供的工程量清单的数量有误；（2）非承包人原因的变更引起的工程量变化；（3）发包人及监理人签证引起的工程量调整；（4）招标文件中的暂定工程量部分。
2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。
二、单价的确定（1）合同中有类似变更工作的子目的，应采用该子目的单价。
（2）合同中没有类似变更工作子目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，并按中标浮动率进行浮动[中标浮动率=（不含暂列金额、暂估部分金额的中标价/不含暂列金额、暂估部分金额的招标控制价—1）×100%]，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。
（3）除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同造价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。
三、合同期间人工、材料、机械等价格波动引起合同价格的调整：1、人工价格调整方法：即对人工价格根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的人工市场信息价格的平均价进行补差调整。
2、工料单价法计价项目材料价格调整方法：（1）根据合同工期的前80%时间内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）及《浙江省造价信息》上发布的相应材料信息价的平均价进行补差调整；（2）无信息价的材料，承发包人根据双方确认的市场价格进行补差调整。