合同附件格式
采购合同范本带附件格式
采购合同范本带附件格式合同编号:_______采购合同范本带附件格式甲方(采购方):_______乙方(供应方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方购买乙方产品事宜,达成如下协议:一、产品名称、数量、价格及交货期限1.1 产品名称:_______1.2 产品数量:_______1.3 产品单价:_______1.4 产品总价:_______1.5 交货期限:_______二、产品质量及验收标准2.1 乙方提供的产品质量应符合国家相关标准及甲方要求。
2.2 甲方有权对乙方提供的产品进行验收,如产品不符合质量要求,甲方有权要求乙方更换或退货。
三、包装、运输及保险3.1 乙方应按照甲方要求对产品进行包装,确保产品在运输过程中不受损坏。
3.2 乙方负责将产品运输至甲方指定地点,并承担运输过程中的风险及费用。
3.3 乙方应根据甲方要求为产品购买保险,保险费用由乙方承担。
四、付款方式及期限4.1 甲方应在合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%作为预付款。
4.2 乙方在产品交付并经甲方验收合格后,甲方应在_______日内支付剩余的合同总价款。
五、售后服务5.1 乙方应对其提供的产品提供售后服务,保修期为_______年。
5.2 在保修期内,如产品出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后_______日内予以维修或更换。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
劳务合同协议书附件格式
劳务合同协议书附件格式附件:劳务合同协议书格式甲方(用人单位):_____________________地址:_________________________________________乙方(劳动者):_____________________身份证号码/护照号码:_____________________地址:_________________________________________鉴于甲方需要劳务服务,乙方愿意提供相应的劳务,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本劳务合同协议书附件(以下简称“本附件”),以明确双方的权利和义务。
一、合同期限1. 本附件自____年____月____日起至____年____月____日止,为期____年/月/日。
二、工作内容2. 乙方同意根据甲方的工作需要,担任____________________岗位(工种)的工作。
三、工作时间和地点3. 乙方的工作时间为每周____天,每天____小时,具体工作时间安排由甲方根据实际情况确定。
4. 工作地点为:_______________________________________四、劳务报酬5. 甲方按照以下方式支付乙方劳务报酬:- 固定报酬:____元人民币/月;- 绩效报酬:根据乙方的工作表现和甲方的相关规定支付。
五、社会保险和福利6. 根据国家相关法律法规,甲方不负责为乙方缴纳社会保险。
7. 乙方不享受甲方职工的福利待遇。
六、劳动保护和劳动条件8. 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件。
七、合同变更、解除和终止9. 双方应协商一致,方可变更本附件的条款。
10. 在本附件期限内,任何一方均可提前____天书面通知对方解除本附件。
八、违约责任11. 双方应严格履行本附件的约定,任何一方违反约定,应承担相应的违约责任。
九、争议解决12. 因履行本附件所发生的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2024年最新合同附件格式
2024年最新合同附件格式
合同附件格式是根据具体合同的内容和要求而定的。
以下是2024年最新合同附件格式的示例:
合同附件格式
附件一:合同双方的公司信息
1. 甲方公司信息:
公司名称:
地址:
邮编:
联系人:
电话:
传真:
电子邮件:
2. 乙方公司信息:
公司名称:
地址:
邮编:
联系人:
电话:
传真:
电子邮件:
附件二:合同具体条款
1. 合同签订日期:
2. 合同有效期:
3. 合同目的:
4. 付款方式:
5. 交付时间和地点:
6. 违约责任:
a. 甲方违约责任:
b. 乙方违约责任:
7. 解决争议方式:
8. 附加条款(如有):
附件三:相关文件
1. 相关证明文件:
2. 相关许可证件:
3. 相关技术文件:
4. 其他相关文件:
附件四:合同价款及费用清单
1. 合同总价款:
2. 分期支付方式及时间节点:
3. 其他费用(如运输费、安装费等):
4. 合同价款及费用支付方式:
附件五:保密协议
1. 保密协议:
a. 保密内容:
b. 保密期限:
c. 违约责任:
附件六:合同签字
甲方签字:乙方签字:
日期:日期:
以上是2024年最新合同附件格式的一个示例,具体合同附件的内容和格式应根据具体合同的要求和合同双方的协商而定。
在合同签订之前,双方应详细阅读合同附件的内容并确认无误,以确保合同的有效性和执行顺利进行。
合同附件范本.doc
合同附件范本篇一:合同的附件一至五附件一:《特许经营合同》签订流程图②根据法律意见再次进行洽谈备注:“Y”表示负责审批部门无异议;“N”表示负责审批部门有异议。
附件二:直营区专柜合同/协议流程图N ②根据法律意见再次进行谈判备注:1、“Y”表示负责审批部门无异议;“N”表示负责审批部门有异议。
2、虚线框表示如不在此范围则可省略此步骤。
附件三:其他业务合同签订流程图①根据法律意见再次进行洽谈备注:“Y”表示负责审批部门无异议;“N”表示负责审批部门有异议。
附件四:深圳市XX发展有限公司送达回执说明:1、该送达回证适用于合同、函件、通知书等文书的送达。
2、送达方式包括直接送达、邮寄送达、委托送达、传真送达。
3、代收文书的,应由代收人签名或盖章,并注明代收理由。
附件五:合同报备表说明:合同内容摘要应为涉及财务结算的条款,包括: (1)合同有效期;(2)合同的价格、金钱给付、结算条款及违约责任等内容。
篇二:合同附件附件1贷款卡申领及年审申请书申请人全称:绵阳华盛房地产开发有限公司组织机构代码:791819994 贷款卡编码:5107030000087031 中国人民银行成都分行制贷款卡申领须知一、凡欲与金融机构发生信贷业务的企(事)业单位(包括法人和非法人)、其他组织,应当先向经营所在地贷款卡管理机关申领贷款卡。
二、申请人需持已录入数据的《贷款卡申领及年审申请书》电子版(可登录四川省门户网站下载)和填妥的《贷款卡申领及年审申请书》(须用A4纸格式打印),连同以下材料向经营所在地贷款卡管理机关提出书面申请:(-)最近年度年审合格的《企业法人营业执照》复印件,或《营业执照(副本)》复印件,或《事业单位法人证书》复印件,或其他能证明申请人身份、并经国家有关行政主管部门认可的有效证件复印件,并出示原件。
(二)最近年度年审合格的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件,并出示原件。
(三)《税务登记证》(国税或地税)复印件,并出示原件。
采购合同范本带附件格式
采购合同范本带附件格式合同编号:_______甲方(采购方):_______乙方(供应方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方购买乙方货物事宜,达成如下协议:一、货物信息1.1 货物名称:_______1.2 规格型号:_______1.3 数量:_______1.4 单价:_______1.5 总价:_______1.6 附件:本合同附件包括但不限于产品说明书、技术参数、质量标准等,与本合同具有同等法律效力。
二、交货及验收2.1 交货地点:_______2.2 交货时间:_______2.3 验收标准:_______2.4 验收期限:_______2.5 乙方应在交货期限前将货物交付至甲方指定地点,甲方有权对货物进行验收。
如货物不符合约定标准,甲方有权要求乙方在指定期限内进行整改,直至符合约定标准。
三、付款方式3.1 付款方式:_______3.2 付款时间:_______3.3 乙方在收到甲方付款后,应向甲方开具等额的增值税专用发票。
四、售后服务4.1 乙方应按照附件中的售后服务承诺,对所售货物提供售后服务。
4.2 乙方应在接到甲方关于售后服务的请求后,及时响应并解决问题。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 甲方逾期付款的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为滞纳金。
5.3 乙方逾期交货的,每逾期一日,应向甲方支付逾期交货金额的_______%作为滞纳金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
合同的格式
合同的附件格式在商业活动中,合同是一种重要的法律文件,用于约定双方的权利和义务。
随着商业交易的不断增加和复杂化,合同所涉及的事项也变得越来越多。
为了更好地规范合同的内容,附件成为了一个不可或缺的部分。
本文将探讨合同附件的格式以及其在商业活动中的重要性。
一、合同附件的类型合同附件是附属于合同的文件,用于详细描述合同涉及的事项。
根据合同所涉及的内容和具体需要,合同附件可以包括多个方面,例如技术规格、图纸、价格清单、付款方式等。
合同附件的类型多种多样,灵活性较高。
二、合同附件的格式合同附件的格式是指附件文件的布局和组织方式。
在商业活动中,常见的合同附件格式有以下几种:1. 表格形式:将附件内容以表格的形式展现,便于双方对照、核对和填写。
表格形式的合同附件具有结构清晰、便于查询的特点,适用于需要填写大量重复内容的情况,如价格清单、产品规格等。
2. 文本形式:将附件内容以连续的文字形式展示,便于详细描述和说明合同条款。
文本形式的合同附件具有表达灵活、可扩展性强的特点,适用于需要详细阐述特定事项的情况,如技术规格、服务要求等。
3. 图像形式:将附件内容以图片或图表的形式展示,便于直观理解和比对。
图像形式的合同附件适用于需要展示实物、图纸、示意图等内容的情况,如产品外观、工程图纸等。
以上三种形式的合同附件可以单独使用,也可以相互结合,根据实际需要进行选用。
对于复杂的合同,为了更好地表达和记录双方约定的事项,可以使用多种形式的合同附件。
三、合同附件的重要性合同附件在商业活动中扮演着重要的角色。
它不仅提供了合同条款的具体细节,还为双方之间的交流和理解提供了便利。
以下是合同附件的重要性体现:1. 明确约定:合同附件能够明确约定双方的权利和义务。
通过详细描述和说明,合同附件能够防止遗漏、歧义和争议的产生,为合同执行提供明确的依据。
2. 补充合同条款:合同附件可以对合同条款进行补充和细化。
合同通常无法包含所有具体事项和细节,通过合同附件的补充,可以更全面地反映双方的意图和约定。
各种合同条款与附件格式
各种合同条款与附件格式合同是一份双方或多方当事人之间达成的、具有法律约束力的协议。
它包含了双方或多方当事人之间的权利和义务,规定了各种合同条款和附件。
下面是几种常见的合同条款和附件格式。
1. 合同条款:a. 合同目的和主体:明确合同的目的和参与方,即合同的甲方和乙方。
b. 条款定义:解释合同条款中使用的术语和定义。
c. 权利和义务:明确合同双方的权利和义务,包括付款、交付商品或服务等。
d. 保密条款:规定双方在合同期间和合同终止后对机密信息的保密义务。
e. 终止和违约:规定合同的终止条件和违约责任。
f. 法律适用和争议解决:规定合同适用的法律和争议解决方式,如仲裁或诉讼。
2. 合同附件格式:a. 产品规格:附上产品的详细规格说明,包括尺寸、颜色、材料等。
b. 价格清单:列出合同中所涉及产品或服务的价格明细,包括单价、数量和总价。
c. 交付时间表:确定产品或服务的交付时间和进度安排。
d. 付款方式:规定付款的方式、时间和条件。
e. 检验和验收标准:明确产品或服务的检验和验收标准。
f. 保修条款:规定产品或服务的保修期限和保修范围。
g.知识产权:解释合同涉及的知识产权归属和使用权。
h. 附加条款:根据特定合同需求添加其他附件,如合同变更和补充协议。
在编写合同条款和附件时,需要注意以下几点:- 简明清晰:条款应该简明扼要,避免使用模糊和歧义的语言。
- 公平合理:条款应该公平合理,不偏袒任何一方当事人。
- 法律合规:条款应符合当地法律法规,并遵守商业惯例。
- 完整全面:条款应涵盖所有重要的方面,确保双方的权益得到保护。
- 签署和保存:合同应由双方当事人签署,并妥善保存以备查证。
总之,合同条款和附件的格式要简洁明了,条款要合法合规,保护合同双方的权益。
合同附件应详细说明合同中涉及的具体内容,如产品规格、价格清单等。
合同附件范本
合同附件范本1.求合同附件书写格式合同一:(工厂公司食堂承包合同)甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理,经以方友好协商特签订本协议,甲、乙双方共同遵守执行:一、合同双方:发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)二、承包期限:从______年______月______日至______年______月______日止三、具体内容:1、甲方有职工______人,其每人每天为______餐,早餐为人民币______元,午餐为人民币______元()晚餐为人民币______元(),夜宵为人民币______元,供给乙方办理伙食。
2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。
3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管,乙方按此人数准备饭菜份量。
4、甲方在乙方交接前进行盘点,所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收,解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。
5、乙方预付甲方半个月伙食费,结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后,甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费,不得拖欠。
6、在经营期间内,双方应按照合同条款通力协作,互相配合,双方不可无缘无故,轻率行事解除合同。
四、甲方责任:1、提供设备的维修保养。
2、提供乙方工作人员的住宿,包括水和照明用电费。
3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。
4、不得随意停止承包和随增加收费项目。
5、甲方必须提前预报就餐人数,失误造成后果,由甲方负责。
五、甲方权限:1、甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等,特别要禁止食物中毒事故发生,一但发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作,(如无特殊情况下),甲方有权追究乙方的责任。
3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查,如乙方未达到饭菜质量,甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。
4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。
合同附件格式
合同附件格式附件一:合同协议书合同协议书哈尔滨铁路局工程管理所(以下简称“发包人”)为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ,己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议:1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:(l)中标通知书;(2)投标函及投标函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)投标报价表;(8)其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价:根据路局批准预算及双方的补充协议。
4.承包人项目经理:李宏伟5.工程质量符合合格标准。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人应按照监理人指示开工,工期为 70 天。
9.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;副本六份,甲乙双方各执三份。
10.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人法定代表人或其委托代理人:(签字)或其委托代理人:(签字)经办人:(签字)经办人(签字)年月_日年月_日注:联合体承包人各方应逐一列出,并签字、盖章。
附件二:甲供材料设备一览表甲供材料设备一览表制表人:复核人:负责人:年月日附件三:工程保修协议书工程保修协议书发包人(全称):哈尔滨铁路局工程管理所承包人(全称):哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》,经协商一致,对滨北线道口房(k121+697至k181+999共计18处)新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
合同附件格式
合同附件格式附件一:合同协议书合同协议书哈尔滨铁路局工程管理所(以下简称“发包人”)为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ,己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议:1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:(l)中标通知书;(2)投标函及投标函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)投标报价表;(8)其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价:根据路局批准预算及双方的补充协议。
4.承包人项目经理:李宏伟5.工程质量符合合格标准。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人应按照监理人指示开工,工期为 70 天。
9.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;副本六份,甲乙双方各执三份。
10.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人法定代表人或其委托代理人:(签字)或其委托代理人:(签字)经办人:(签字)经办人(签字)年月_日年月_日注:联合体承包人各方应逐一列出,并签字、盖章。
附件二:甲供材料设备一览表甲供材料设备一览表制表人:复核人:负责人:年月日附件三:工程保修协议书工程保修协议书发包人(全称):哈尔滨铁路局工程管理所承包人(全称):哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》,经协商一致,对滨北线道口房(k121+697至k181+999共计18处)新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
合同附件格式
合同附件格式合同附件格式可以根据不同的合同内容和要求进行调整和设计,一般情况下包含以下几个方面的内容:1. 合同主体附件:包括合同正文、附表、合同相关文件或协议等。
这部分内容应该按照合同的实际情况来确定,可以包含供需双方的详细要求和责任条款等信息。
2. 证明材料附件:合同履行过程中需要提供的证明材料,如公司注册证书、税务登记证明、授权委托书、资质证书等。
这些材料的提供可以是双方约定的条件之一,也可以作为合同附件的一部分。
3. 技术标准附件:如果合同涉及技术标准或规范要求,可以将相关的技术标准文件作为合同附件。
这些文件可以是国家标准、行业标准或企业标准等,用于明确项目的执行标准和要求。
4. 质量保证附件:合同中可以约定产品或服务的质量要求和质保期等。
在合同附件中可以附上相关的质量保证文件,如产品质量检验报告、质量保证书、质量管理制度等。
5. 价格表附件:如果合同涉及价格或费用的约定,可以将价格表或费用明细作为合同附件。
这样可以更加明确和详细地说明价格构成和计算方式,避免后期争议。
6. 附件相关文件:如果合同中涉及到其他文件或协议的适用、修改或替代,可以将这些文件作为附件列明,并在合同中明确其适用关系和优先顺序。
在设计和编写合同附件时,需要注意以下几点:1. 附件应与合同正文相互补充和关联,并且在合同签署时需要一并提交和保存。
2. 附件的序号和标题应明确清晰,方便查找和阅读。
可以使用多级标题和编号来组织附件的内容。
3. 附件内容应符合合同的约定和法律法规的规定,不得违反合同约定和法律法规的要求。
4. 附件应尽量提供清晰的文本和图表,避免模糊和歧义的表述,以确保合同双方对附件的理解一致。
以上是关于合同附件格式的一些基本内容,具体的合同附件格式还需要根据合同的实际情况来确定。
合同附注格式(共9篇)
合同附注格式(共9篇)合同附件格式第三节合同附件格式附件一:合同协议书合同协议书编号:发包人(全称):法定代表人:法定注册地址:承包人(全称):法定代表人:法定注册地址:发包人为建设(以下简称”本工程“),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况工程名称:(项目名称)工程地点:工程内容:群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表“(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:详细承包范围见第七章“技术标准和要求“。
三、合同工期计划开工日期:年月日计划竣工日期:年月日工期总日历天数天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准工程质量标准:五、合同形式本合同采用固定总价合同形式。
六、签约合同价金额(大写)元(人民币)(小写)¥: 元其中:安全文明施工费:元暂列金额:元(其中计日工金额元)材料和工程设备暂估价:元专业工程暂估价元七、承包人项目经理:姓名:;职称:;身份证号:;建造师职业资格证书号:;建造师注册证书号:建造师执业印章号:安全生产考核合格证书:八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件:1、本协议书;2、中标通知书;3、投标函及投标函附录;4、专用合同条款;5、通用合同条款;6、技术标准和要求;7、图纸;8、已标价工程量清单;9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
九、本协议书中有关词语定义与合同中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份:副本一式份,其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
工程施工合同附件格式范本
一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模及结构特征:__________4. 工程承包范围:__________5. 工程立项批准文号:__________6. 资金来源:__________二、合同工期1. 开工日期:__________2. 竣工日期:__________3. 合同工期总日历天数:__________三、工程质量标准1. 工程质量标准:按照国家现行施工规范、设计文件和相关标准执行。
2. 工程质量验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行。
四、合同价款1. 币种:人民币2. 合同总价(大写):__________元整3. 合同总价(小写):__________元4. 综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程)或经确认的工程报价单(非招标工程)。
五、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书(如有)3. 投标书及其附件(如有)4. 经确认的工程报价单或预算书5. 本合同专用条款和补充条款6. 本合同通用条款7. 标准规范及有关技术文件8. 图纸9. 工程量清单10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件11. 发包人或工程师有关通知及工程会议纪要12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)六、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺1. 承包人承诺按照合同约定及工程师的指令,按时、按质、按量完成工程。
2. 承包人承诺在施工过程中遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全。
3. 承包人承诺在工程竣工验收合格后,按照合同约定承担保修责任。
八、合同履行及违约责任1. 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
3. 违约金计算方式:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
带附件的合同格式
带附件的合同格式本合同目录一览1. 合同主体1.1 甲方名称1.2 乙方名称1.3 甲方与乙方之间的关系2. 合同标的2.1 标的物名称2.2 标的物数量2.3 标的物质量标准3. 合同价格与支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付时间4. 合同履行期限4.1 开始履行日期4.2 结束履行日期5. 合同的变更与解除5.1 变更条件5.2 解除条件6. 违约责任6.1 甲方违约责任6.2 乙方违约责任7. 争议解决方式7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径解决8. 合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更条件8.3 合同终止条件9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄露后果10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权使用范围10.3 侵权责任11. 合同附件11.1 附件清单11.2 附件保管责任11.3 附件使用规定12. 合同的签署与备案12.1 合同签署日期12.2 合同签署地点12.3 合同备案部门13. 其他约定13.1 双方其他约定内容14. 合同的份数14.1 甲方留存份数14.2 乙方留存份数14.3 备案部门留存份数第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 甲方名称:____________1.2 乙方名称:____________1.3 甲方与乙方之间的关系:____________第二条合同标的2.1 标的物名称:____________2.2 标的物数量:____________2.3 标的物质量标准:____________第三条合同价格与支付方式3.1 合同总价:____________3.2 支付方式:____________3.3 支付时间:____________第四条合同履行期限4.1 开始履行日期:____________4.2 结束履行日期:____________第五条合同的变更与解除5.1 变更条件:____________5.2 解除条件:____________第六条违约责任6.1 甲方违约责任:____________6.2 乙方违约责任:____________第七条争议解决方式7.1 协商解决:____________7.2 调解解决:____________7.3 仲裁解决:____________7.4 法律途径解决:____________第八条合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件:____________8.2 合同变更条件:____________8.3 合同终止条件:____________第九条保密条款9.1 保密内容:____________9.2 保密期限:____________9.3 泄露后果:____________第十条知识产权保护10.1 知识产权归属:____________ 10.2 知识产权使用范围:____________ 10.3 侵权责任:____________第十一条合同附件11.1 附件清单:____________11.2 附件保管责任:____________11.3 附件使用规定:____________第十二条合同的签署与备案12.1 合同签署日期:____________12.2 合同签署地点:____________12.3 合同备案部门:____________第十三条其他约定13.1 双方其他约定内容:____________第十四条合同的份数14.1 甲方留存份数:____________14.2 乙方留存份数:____________14.3 备案部门留存份数:____________第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件清单:1. 合同产品 specifications(产品规格书)2. 合同产品样品照片3. 合同产品生产工艺流程4. 合同产品检验标准和方法5. 合同双方商业机密文件6. 合同产品售后服务条款7. 合同双方公司资质证明文件附件的详细要求和附件的说明:1. 合同产品 specifications(产品规格书):详细说明产品的技术参数、尺寸、材料等要求。
拍摄合同附件格式范本
拍摄合同附件格式范本
甲方(委托方):__________________
乙方(受托方):__________________
一、拍摄具体要求
1. 拍摄地点:________________
2. 拍摄时间:自____年__月__日至____年__月__日。
3. 拍摄内容:详细描述拍摄的具体场景、人物、事件等。
4. 拍摄风格:如写实、艺术、创意等。
二、设备及人员配置
1. 乙方应提供的拍摄设备清单,包括但不限于相机型号、镜头等。
2. 乙方安排的专业拍摄人员名单及资质介绍。
三、后期制作要求
1. 后期制作的具体流程和时间安排。
2. 对成品的质量要求,如分辨率、色彩等。
四、交付成果及形式
1. 最终交付的成果内容,如照片数量、视频时长等。
2. 成果的交付形式,如电子版、冲印版等。
五、费用及支付方式
1. 本附件所涉及的额外费用明细及总额。
2. 支付的时间节点和方式。
六、保密条款
双方应对拍摄过程中涉及的相关信息和成果承担保密义务。
七、违约责任
若一方违反本附件的约定,应承担的违约责任及赔偿方式。
八、争议解决
如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,按照主合同约定的争议解决方式处理。
甲方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
日期:____年__月__日
乙方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________ 日期:____年__月__日。
拍摄合同附件格式范本
拍摄合同附件格式范本
甲方(委托方):____________________
乙方(受托方):____________________
一、拍摄项目详细信息
1. 拍摄内容:____________________
2. 拍摄地点:____________________
3. 拍摄时间:____________________
二、双方责任与义务
1. 甲方责任:
提供必要的拍摄支持与配合。
按照合同约定支付费用。
2. 乙方责任:
确保拍摄团队的专业素质与技能。
按照约定的时间、质量完成拍摄任务。
三、服务费用及支付方式
1. 总费用:__________元。
2. 支付方式:
[具体支付阶段及金额说明]。
四、设备与技术要求
1. 使用的设备型号及清单:____________________
2. 后期制作技术标准:____________________
五、保密条款
双方应对拍摄过程中涉及的相关信息保密。
六、违约责任
1. 若一方违反本附件约定,应承担相应违约责任。
2. 具体违约责任的承担方式与赔偿标准:____________________
七、争议解决
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方(签字/盖章):____________________
乙方(签字/盖章):____________________
日期:____________________。
拍摄合同附件格式范本
拍摄合同附件格式范本
甲方(委托方):__________________
乙方(受托方):__________________
一、拍摄项目详细信息
1. 拍摄内容:____________________
2. 拍摄地点:____________________
3. 拍摄时间:____________________
二、服务标准及要求
1. 使用设备:____________________
2. 拍摄风格:____________________
3. 后期制作要求:________________
三、费用及支付方式
1. 总费用:__________元。
2. 支付时间节点:
预付款:______元,于______(具体时间)支付。
尾款:______元,于______(具体时间)支付。
四、双方的权利与义务
1. 甲方权利义务:
提供必要的协助与支持。
按时支付费用。
2. 乙方权利义务:
按照约定完成拍摄及相关服务。
保证拍摄质量。
五、违约责任
1. 若甲方未按时支付费用,应承担______违约责任。
2. 若乙方未按要求完成拍摄,应承担______违约责任。
六、争议解决
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向______(仲裁机构或法院)提起诉讼。
七、其他约定事项
________________________
甲方(签字/盖章):________________ 乙方(签字/盖章):________________ 日期:____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件一合同协议书合同协议书(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第标段由K + 至K + ,长约km,公路等级为,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长m;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)补遗书;(4)投标函及投标函附录;(5)项目专用合同条款;(6)公路工程专用合同条款;(7)通用合同条款;(8)技术规范;(9)图纸;(10)已标价工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)元(¥)。
5. 承包人项目经理:。
承包人项目总工:。
6. 工程质量符合标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全部工程完工后经交(竣)工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日附件二廉政合同廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,(项目名称)项目法人(项目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目标段的施工单位(施工单位名称,以下简称“承包人”),特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2)严格执行(项目名称)标段施工合同文件,自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为(项目名称)标段施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份,由发包人和承包人各执—份,送交发包人和承包人的监督单位各一份发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日发包人监督单位:(全称)(盖单位章)承包人监督单位:(全称)(盖单位章)附件三安全生产合同安全生产合同为在(项目名称)(标段)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人(发包人名称,以下简称“发包人”)与承包人(承包人名称,以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:1.发包人职责(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,—环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份,副本份,合同双方各执正本—份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日【最新资料Word版可自由编辑!】1111111111111111111111111111111111111111111。