FIDIC施工合同条件(红皮书)(word文档良心出品)

合集下载

fidic与fidic合同红皮书黄皮书银皮书

fidic与fidic合同红皮书黄皮书银皮书FIDIC系列版号如下：红皮书（施工合同条件）：1999年第一版，目前无改版橘皮书：DB/TURNKEY，1995年黄皮书（设备采购，承包商设计施工合同条件）：1999年出版，改版自旧黄皮书和橘皮书。

银皮书（epc/交钥匙工程）：1999年出版金皮书（Design build and operation）：2023年出版红皮书分包合同：2023年出版绿皮书（简明合同格式）：1999年出版蓝绿书（Dredging and reclamation 疏浚和农垦）2023年第一版联营体协议：1992年出版工程师代表协议范本（深蓝皮Dark blue），2004出版测试版本，目前无更新工程上所说的FIDIC是什么意思？扩展资料：一、主要精髓公平、公正、公开。

FIDIC下设许多专业委员会制订了许多建设项目管理规范与合同文本，已为联合国有关组织和世行、亚行等国际金融组织以及许多国家普遍承认和广泛采用。

公路行业现行FIDIC条款只是其中之一和根据业主或工程所在地具体条件对通用条件中一些条款进行修改、补充具体化后成为合同条件组成部分的专用条件或称合同条件的第II部分。

合同条件经过4次修订至我们见到的第四版（88年重印）。

二、合同优点1、脉络清晰，逻辑性强，承包人和业主之间的风险分担公平合理，不留模棱两可之词，使任何一方都无隙可乘。

2、对承包人和业主的权力义务和工程师职责权限明确的规定，使合同双方的义务权力界限分明，工程师职责权限清楚，避免合同执行中过多的纠纷和索赔事件发生，并起到相互制约的作用。

3、被大多数国家采用，世界大多数承包人所熟悉，又系世界银行和其他金融机构推荐，有利于实行国际竞争性招标。

4、便于合同管理，对保证工程质量，合理地控制工程费用和工期产生良好的效果。

菲迪克FIDIC合同条件概述

FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会（法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS）的缩写。

FIDIC条件的标准文本由英语写成。

FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布，1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。

目前使用的国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计－建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用（标准）条件和专用特殊条件等三大部分。

（一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件（第一部分）、特殊应用条件（第二部分）等组成，计44条。

并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。

业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分（计44条）、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。

（二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件包括：第一部分——通用条件：(1)合同；(2)雇主；(3)雇主代表；(4)承包商；(5)设计；(6)职员与劳工；(7)工程设备、材料和工艺；(8)开工、延误和暂停；(9)竣工检验；(10)雇主的接收；(11)竣工后的检验；(12)缺陷责任；(13)合同价格与支付；(14)变更；(15)承包商的违约；(16)雇主的违约；(17)风险和责任；(18)保险；(19)不可抗力；(20)索赔、争端与仲裁。

FIDIC施工合同条件

FIDIC施工合同条件FIDIC（International Federation of Consulting Engineers）是国际工程咨询工程师联合会的缩写，是国际上最有影响力的工程合同标准之一。

FIDIC合同分为多个版本，其中最著名的是红皮书（1999年版）、黄皮书（1999年版）、银皮书（1999年版）等。

FIDIC施工合同条件是指按照FIDIC标准规定的、适用于国际工程项目的合同模板，下面将对其主要内容进行介绍。

一、合同范围FIDIC施工合同条件主要包括以下几个方面的内容：合同的缔结、工程师的职责、承包商的义务、工程变更、支付程序、合同价款、保证金、索赔和争端解决等。

合同一般由合同书、一系列附件和补充协议等组成，各项内容均需双方共同遵守。

二、工程师的职责FIDIC合同规定了工程师在整个工程项目中的职责和权限范围，包括但不限于审核工程设计文件、审批工程变更、检查工程质量、制定工程计划和监督工程进度等。

工程师通常由业主指定，其主要任务是保证工程按照设计要求顺利进行。

三、承包商的义务承包商在FIDIC合同中的义务主要包括完成工程设计、提供人员和设备、按照工程计划施工、保证工程质量和安全、维护工程现场秩序等。

承包商需在合同规定的时间内按照合同约定的要求完成工程建设任务。

四、工程变更在工程建设过程中，由于各种原因可能出现工程变更的情况，FIDIC合同中对工程变更的处理原则进行了详细规定。

双方应沟通协商，经过书面确认后方可进行工程变更，并对工程变更的费用和工期进行合理的调整。

五、支付程序FIDIC合同规定了工程支付的程序和方式，包括工程价款的支付方式、支付时间、工程进度款比例、支付证据要求等。

双方需按照支付程序的规定及时足额地支付工程价款，确保工程建设资金的正常流转。

六、保证金FIDIC合同中通常规定了双方需提供一定比例的履约保证金，以确保合同的正常履行。

如果一方未能按照合同规定的义务履行合同，则另一方有权在一定条件下使用保证金进行赔偿或索赔。

FIDIC合同条件概述+合同范本+通用条款解释

FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会（法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS）的缩写。

FIDIC条件的标准文本由英语写成。

FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布，1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。

并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。

2020版注册监理工程师第九章第一节 FIDIC施工合同条件

第一节 FIDIC施工合同条件（1）工程师1）工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作，相当于国内的监理工程师2）工程师属于业主方人员，应履行合同中赋予的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力，但应保持公平（Fair）的态度3）工程师的人员包括具备资格的工程师及其他有能力履行职责的专业人员（2）工程师的主要责任和义务1）执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等2）确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等3）工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任（3）通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示的修补工作1）将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换2）对不符合合同规定的任何工作进行返工3）实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作（4）工程计量方法1）如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可2）如果承包商未能派人到场，则工程师的记录应视为准确并予认可3）对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费（5）工程师可以调整价格情形1）此项工作测量的工程量比工程量表或其他拫表中规定的工程量的变动超过10%2）工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%3）工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%4）合同中没有规定此项工作为固定费率（6）不可预见的物质条件1）是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件和其他障碍和污染物，包括地下和水文条件（但不包括气候条件）2）如果承包商因此遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出工期和费用（但不包括利润）索赔（7）工程照管责任1）承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止，程照管责任应移交给业主2）在照管责任按上述规定移交给业主后，承包商仍应对其扫尾工作承担照管责任，直到扫尾工作完成3）合同终止，从终止之日起，承包商不再承担工程照管责任4）在承包商负责照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复，使其达到合同要求（8）业主接收工程1）工程已按合同竣工，并通过竣工试验2）对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知3）对承包商按合同要求提交的操作与维护手册没有给出反对通知4）承包商完成了合同要求的培训工作5）根据本条款签发了接收证书或被视为签发了接收证书614天，向工程师发出申请接收证书的通知7）工程师在收到承包商申请通知后28天内，应向承包商颁发接收证书（9）在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部分的处理1）该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收2）承包商应从该开始使用之日起停止对该部分的照管责任，转由业主责任3）如承包商提出要求，工程师应为此部分颁发接收证书（10）争端裁决1）业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成2）DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金，成为真正意义上的第三方（11）争端裁决的决定1）DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定2）如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知3）如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。

2023FIDIC施工标准合同

FIDIC施工合同概述FIDIC（国际性土木工程承包商协会）施工合同是一种常用于国际工程项目的标准合同文本。

该合同模板包含了各种关于合同管理、支付机制、风险分担、索赔处理等内容的规定，旨在确保工程项目的顺利进行，并在合约双方之间提供一定的保障。

合同各方FIDIC施工合同涉及三个主要的合同各方：1.业主（Employer）：合同的业主为工程项目的委托方，通常是政府或私人机构。

业主对工程项目的设计、实施以及支付负有责任。

合同中约定了业主应该提供给承包商的相关信息，以及支付方式和期限等。

2.承包商（Contractor）：合同的承包商负责实施工程项目，并按照合同和相关规范进行施工。

承包商应该按时完成工程项目，并保证工程质量达到合同要求。

合同中约定了承包商应该提供的文件、报告、计划等。

3.工程师（Engineer）：合同中约定了由工程师担任合同的监督者或管理员的职责，工程师的职责包括审核设计文件、发放支付证书、对工程进行监督和检查，并在必要时提供指导和解释。

合同条款FIDIC施工合同通常包含几个主要的条款：1. 合同对象和范围该条款明确了合同的双方、工程项目的概况以及工程规模和范围。

合同中还包括了工程项目的位置和详细描述，以及整个工程项目的设计和施工要求。

2. 承包价款和支付方式合同中约定了承包价款的金额和支付方式。

支付方式可以是按进度支付、按工程量支付或者其他方式。

合同还规定了支付的时间和条件。

3. 工程变更和索赔处理该条款规定了工程变更的程序和要求。

当工程项目需要进行变更时，需要提交变更通知并经过合同各方的批准。

另外，合同还规定了索赔处理的程序和要求。

4. 质量保证和验收合同中约定了工程质量要求和验收标准，并规定了合同各方对工程质量的责任和义务。

承包商需要按照合同要求保证工程的质量，并按时提交相关文件和报告进行验收。

5. 保险和风险分担该条款规定了工程项目的保险责任和保险要求。

合同中约定了业主和承包商各自承担的风险和责任，以保障工程项目的顺利进行。

FIDIC施工合同条件主要内容讲解

1、一般规定
1.9 延误的图纸或指示雇主承包商承包商雇主承包商
Questions: 在颁发图纸方面，承包商应承担什么义务？颁发图纸延误时，承包商是否一定能索赔到费用和工期？
1、一般规定
1.10 雇主使用承包商文件
Get the Contractor’s previous consent for the purposes used on other project.
1.1 Definitions
1.1.5 工程和货物 1.1.5.1 承包商设备 1.1.5.2 货物指承包商设备、材料、工程设备和临时工程，或视情况，指其中任何一种。 1.1.5.3 材料 1.1.5.4 永久工程 1.1.5.5 生产设备
1.1 Definitions
1.1.5 工程和货物 1.1.5.6 区段(单位工程）－Section 注意翻译中关于Section的译法是不恰当的 1.1.5.7 临时工程 1.1.5.8 工程
1.11 承包商使用雇主文件
get Employer’s consent first.
1.12 保密事项
Contractor should disclose the confidential information to verify the contractor’s compliance with the Contract. 问题：这些文件的知识产权如何界定？
1.1 Definitions
1.1.3 日期、试验、期限和竣工 1.1.3.7 缺陷通知期限以前的版本称为“缺陷责任期”，缺陷通知期的说法更科学。通常为一年 1.1.3.8 履约证书 1.1.3.9 日（天）
问题：日与工作日的区别？

(1999新红皮书中英文对照版)FIDIC土木工程施工合同条件

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils通用条件General Conditions1.一般规定General Provisions1.1 定义Definitions在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。

除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。

In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise.1.1.1 合同1.1.1 The Contract1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。

1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance.1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。

[新红皮书全文] FIDIC施工合同条件(完整WORD版)

引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版：●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。

在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。

但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。

●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。

在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。

●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。

在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。

●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。

根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。

在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。

建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。

FIDIC合同概要及红皮书应用解析

10
FIDIC – INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS – – – COPYRIGHT 2008
Contract Management and Administration: 1 - Introduction
3）. 文本选择-风险-使用哪种合同：风险分担如果适用法律或者合同规定没有将风险分配给合同的某一方，法院将会问到
12
FIDIC – INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS – – – COPYRIGHT 2008
Contract Management and Administration: 1 - Introduction
3）文本选择- 风险-使用哪种合同：风险分担既然承认存在风险差异，项目发起者在各方之间分配职责和风险时，就必
Contract Management and Administration: 1 - Introduction
3）. 文本选择-风险-使用哪种合同：风险分担项目风险分为： - 多数情况下可以投保的风险：合同执行过程中的损害、伤害和损失风
险，包括：由缺陷设计、缺陷材料和缺陷工艺导致的事故；天灾；火灾；人为失误；未能采取足够的预防措施等产生的后果。 - 多数情况下不能投保的风险：导致财务和/或时间损失而且给项目带来影响的风险，包括：未能尽早占用场地；未能及时收到必要的信息；设计更改；原合同变更。
1. FIDIC合同文件起源与发展
1) 工程合同
红皮书 [施工合同条件]
1957 : 1st
1969 : 2nd
1977 : 3rd
1987 : 4th
黄皮书 [电气及机械工程合同条件]

新版《菲迪克(FIDIC)合同条件和指南》及其权威解释[1]

新版《菲迪克（FIDIC）合同条件和指南》及其权威解释素有工程合同“圣经”之称的菲迪克条款，继2002年在机械工业出版社出版了4本最新版《菲迪克（FIDIC）合同条件》中英文对照本后，众望已久的新版《菲迪克（FIDIC）合同指南》中英文对照本也于今年6月正式出版。

至此菲迪克整套新版合同范本和应用指南中译本已全部出齐。

这是我国投资建设领域人们关心的一件大事。

它将推动我国工程项目管理迈向国际标准，走上新的台阶。

新版《菲迪克（FIDIC）合同条件》具有以下突出特点：一、继承几十年经验，全面改进。

菲迪克作为国际工程咨询业权威性组织，其制订的《土木工程施工合同条件》（红皮书）和《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）等在国际通行已半个世纪。

这次新版认真吸取了过去的经验，加入新的理念，做了彻底改写。

更好地适应可持续发展和协调保护业主，承包商及社会公众各方利益的需要。

菲迪克认为，这次改版，不是原来几本合同条件的修订版，而是全新版本，所以称为1999年第一版。

二、几种合同范本体现不同的工程承包和项目管理模式。

改变过去以工程类型冠名，按适用的工程类型划分合同条件的旧模式。

采用按不同的工程承包和项目管理模式划分合同条件。

如：1、《施工合同条件》（新红皮书），适用于业主提供设计；承包商负责设备材料采购和施工，咨询工程师监理，按图纸估价，按实结算，不可预见条件和物价变动允许调价。

是一种业主参与和控制较多，承担风险也较多的合同格式。

2、《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书），适用于承包商负责设备采购、设计和施工，咨询工程师监理，总额价格承包，但不可预见条件和物价变动可以调价，是一种业主控制较多的总承包合同格式。

3、《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》（银皮书），适用于承包商承担全部设计、采购和施工，直到投产运行；合同价格总额包干，除不可抗力条件外，其他风险都由承包商承担；业主只派代表管理，只重最终成果，对工程介入很少。

(完整版)菲迪克条款中文最新版

新版《菲迪克（ FIDIC ）合同条件和指南》及其声威讲解素有工程合同“圣经”之称的菲迪克条款，继 2002 年在机械工业初版社初版了 4 本最新版《菲迪克（ FIDIC）合同条件》中英文比较本后，众望已久的新版《菲迪克（ FIDIC）合同指南》中英文比较本也于今年 6 月正式初版。

至此菲迪克整套新版合同范本和应用指南中译本已全部出齐。

这是我国投资建设领域人们关心的一件大事。

它将推动我国工程项目管理迈向国际标准，走上新的台阶。

新版《菲迪克（ FIDIC）合同条件》拥有以下突出特点：一、继承几十年经验，全面改进。

菲迪克作为国际工程咨询业声威性组织，其拟订的《土木工程施工合同条件》（红皮书）和《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）等在国际通行已半个世纪。

此次新版认真吸取了过去的经验，加入新的理念，做了完整改写。

更好地适应可连续发展和协调保护业主，承包商及社会公众各方利益的需要。

菲迪克认为，这次改版，不是原来几本合同条件的校正版，而是崭新版本，所以称为 1999 年初版。

二、几种合同范本表现不同样的工程承包和项目管理模式。

改变过去以工程种类冠名，按适用的工程种类划分合同条件的旧模式。

采用按不同样的工程承包和项目管理模式划分合同条件。

如：1、《施工合同条件》（新红皮书），适用于业主供应设计；承包商负责设备资料采买和施工，咨询工程师监理，按图纸估价，按实结算，不可以预示条件和物价变动赞同调价。

是一种业主参加和控制很多，肩负风险或很多的合同格式。

2、《生产设备和设计 - 施工合同条件》（新黄皮书），适用于承包商负责设备采买、设计和施工，咨询工程师监理，总数价格承包，但不可以预示条件和物价变动可以调价，是一种业主控制很多的总承包合同格式。

3、《设计采买施工（ EPC）／交钥匙工程合同条件》（银皮书），适用于承包商肩负全部设计、采买和施工，直到投产运行；合同价格总数包干，除不可以抗力条件外，其他风险都由承包商肩负；业主只派代表管理，只重最后成就，对工程介入很少。

FIDIC土木工程施工合同条件

FIDIC土木工程施工合同条件什么是FIDIC合同条件?FIDIC是字母缩写，全称为International Federation of Consulting Engineers（国际咨询工程师协会），成立于1913年。

FIDIC总部设在日内瓦，是一家国际性工程咨询组织，旨在保证全球范围内的工程咨询和工程建设的质量和标准。

FIDIC所发行的“Conditions of Contract for Construction (Red Book)”（协定条件）是一种被广泛应用于土木工程施工的合同形式。

该协定条件通常被视为国际上土木工程承包商和业主之间达成的“黄金标准”。

FIDIC合同条件的分类根据FIDIC所制定的不同类型合同的模板，它们的适用范围和用途各不相同。

与土木工程施工相关的合同主要有以下三种类型：•红皮书（Conditions of Contract for Construction，通称Red Book）：适用于施工阶段的工程，包括各种大型基础设施和建筑、交通、桥梁和公共建筑等工程。

•黄皮书（Conditions of Contract for Plant and Design-Build，通称Yellow Book）：适用于设计、采购、施工一体化的工程形式，例如电厂、矿山和化工工程。

•银皮书（Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects，通称Silver Book）：适用于全权承包商进行设计和工程建设的工程。

红皮书（Red Book）Red Book旨在适用于发展中国家等土木工程施工领域，给予承包商和业主以平衡和公正的合同条款。

它为工程建设提供了明确的框架，覆盖了工程管理、安全、质量、环境、价格、分包和索赔等方面。

它包括以下内容：第一部分：通用条款和条件第一部分主要涉及合法条款，协调各方利益，明确工程范围，清楚划分责任。

例如，它规定了合约文本、合同条款、特别规格、图纸、装置清单、装置成本清单、分包协议和附加条款等方面的内容。

FIDIC合同条件-1-13

FIDIC新版合同条件导读与解析
项目管理程序与流程
1
‹#›
2.FIDIC 核心合同条款分析
新版合同条件共用多少条款？
• 新红皮书、新黄皮书、银皮书采用统一格式，都包括20条，且大多数条款都一样
• 绿皮书更加简明，共包括15条 • 总体条件编制方法更“项目管理化”。
FIDIC新版合同条件导读与解析
FIDIC新版合同条件导读与解析
15
‹#›
计日工与计日工明细表
• 计日工是指在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。
（1）一般是只包括在合同价格内，用于工程量清单中没有合适细目的零星附加工作或变更工作。计日工的单价或合同总额价一般作为工程量清单的附件包括在合同内，是由承包人在投标时根据计日工明细表所列的细目填报的。（2）计日工俗称“点工”，当工程量清单所列各项均没有包括，而这种例外的附加工作出现的可能性又很大，并且这种例外的附加工作的工程量很难估计时，用计日工明细表的方法来处理这种例外。
4、雇主特此立约，保证在合同规定的时间内并以合同规定的方式向承包商支付合同价格，以作为本工程实施、竣工及修补其任何缺陷的报酬。
• 特此立据。本协议书于上面所定的日期，由合同双方根据各自的法律签署订立，开始执行。
•由
签名由
签名
作为或代表雇主
作为或代表承包商
• 证明人：
证明人：
• 姓名：
姓名：
• 地址：
FIDIC新版合同条件导读与解析
13
‹#›
• 如果我们中标，我们将提供要求的履约保证，在开工日期后尽快开工，并在竣工时间内按照上述文件完成工程。
• 在制定和签署一份正式的协议书之前，本投标文件连同你方的书面中标通知，应构成在我们双方之间具有约束力的合同。

FIDIC合同条件

FIDIC合同条件自1957年出版《土木工程施工合同条件》（第1版）开始，陆续出现FIDIC彩虹族系列合同文件。

在世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等国际金融贷款项目、国际工程中均有使用。

现根据FIDIC红皮书进行整理分析。

分析第一部分丨组成及解释顺序FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。

1、通用条件通用条件包括：一般规定，业主，工程师，承包商，分包商，职员与劳工，生产设备、材料和工艺，开工、延误及暂停，竣工检验，业主接收，接收后缺陷，计量与估价，变更与调整，合同价格与支付，业主提出终止，承包商提出暂停与终止，工程照管与保障，例外事件，保险，业主和承包商索赔，争端与仲裁等共计21项。

2、专用条件专用条件将结合工程具体特点和所在地区情况对通用条件进行补充、细化。

FIDIC《施工合同条件》提出了专用条件起草的五项黄金原则：（1）合同所有参与方的职责、权利、义务、角色及责任一般都在通用条件中默示，并适应项目需求（2）专用条件的起草必须明确和清晰；（3）专用条件不允许改变通用条件中风险与回报分配的平衡；（4）合同规定的各参与方履行义务的时间必须合理；（5）所有正式的争端在提交仲裁之前必须提交争端避免/裁决委员会取得具有临时性约束力的决定。

3、合同文件解释顺序构成FIDIC《施工合同文件》的各个组成部分应能互相说明、互相补充，合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标函；（3）投标书；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）规范；（7）图纸；（8）资料表和构成合同组成部分的其他文件。

第二部分丨各方主体FIDIC《施工合同文件》中涉及的主体包括业主、（咨询）工程师、承包商、指定分包商1、业主业主在合同履行过程中的义务和权利包括以下五个方面：（1）应在投标书附录中规定的时间内给予承包商进入现场、占有现场各部分的权利。

fidic各类合同范本比较

fidic各类合同范本比较FIDIC 各类合同范本比较一、《施工合同条件》（红皮书）红皮书通常适用于大型复杂的工程项目，业主负责设计工作，承包商按照业主提供的设计进行施工。

其特点包括：1. 风险分担较为均衡：业主和承包商在风险分担方面相对平衡，既考虑了业主对项目的整体把控需求，也保障了承包商在一定条件下的合理权益。

2. 详细的条款规定：涵盖了从工程开工到竣工的各个环节，对工程进度、质量、变更、索赔等都有详尽的规定。

3. 强调工程师的作用：工程师在合同管理中扮演重要角色，负责监督工程进展、处理争议等。

二、《生产设备和设计—施工合同条件》（黄皮书）黄皮书适用于由承包商负责设计和生产设备供应以及施工安装的项目。

与红皮书相比：1. 承包商承担更多设计责任：承包商在设计方面拥有更大的自主权和责任，需要保证设计的合理性和可行性。

2. 风险分配有所不同：由于承包商承担了部分设计工作，相应的风险也更多地向承包商倾斜。

3. 注重设备性能：对生产设备的性能和质量要求有明确的规定和检验标准。

三、《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）银皮书主要适用于以总价合同为基础的 EPC 交钥匙项目。

其显著特点有：1. 承包商承担绝大部分风险：几乎涵盖了项目的所有风险，包括设计风险、自然风险等，业主的风险相对较小。

2. 业主介入较少：在项目实施过程中，业主一般只提出功能性要求，不过多干预具体的实施过程。

3. 强调最终成果：重点关注项目最终交付的成果是否满足合同约定的性能标准。

四、《简明合同格式》（绿皮书）1. 条款简洁明了：简化了合同管理的流程和要求，以适应小型项目的快速实施。

2. 灵活性较高：可以根据项目的具体情况进行灵活调整和补充。

3. 成本相对较低：在合同管理和执行方面的成本较低，适合预算有限的项目。

FIDIC 的不同合同范本在适用范围、风险分担、设计责任、业主介入程度等方面存在差异。

在实际应用中，项目参与方应根据项目的特点、规模、复杂程度以及双方的意愿和能力，选择最合适的合同范本，以确保项目的顺利实施和各方的利益得到有效保障。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

FIDIC施工合同条件（红皮书）引言国际咨询工程师联合会（FIDIC）出版有下列四份合同标准格式：1、施工合同条件（Conditions of Contract for Construction）推荐用于由雇主设计的、或由其代表一工程师设计的房屋建筑或工程（building or engineering works）。

在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。

但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。

2、永久设备和设计一建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。

在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程（可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式）。

3、EPC/ 交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目（i）对最终价格和施工时间的确定性要求较高，（ii）承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。

在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。

4、合同的简短格式（Short Form of Contract）推荐用于价值相对较低的建筑或工程。

根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。

在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表一工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。

建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。

在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。

FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。

说明FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表一工程师设计的房屋建筑或工程。

本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。

对大多数（并非全部）合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。

通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。

对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。

本版的通用条件是基于下列情况编写的：（i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定；（ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入；（iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为：（a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便；（b）而在原则（a）不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。

例如，将第14.2款［预付款］编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。

如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用（即使未被删除）。

因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。

本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。

在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。

修改范例措辞时，以及在做出其它修改或增加的任何情况下，必须注意确保不与通用条件产生歧义，或在专用条件的条款之间导致歧义。

至关重要的一点是，所有这些改动的工作以及整个招标文件的编制，都应委托给有关方面（包括合同、技术和采购方面）的专家来完成。

本版的结尾部分是投标函、投标文件附录（给出了一个要参照它的条款列表）、合同协议书的格式，以及争端裁决协议书的替代形式。

争端裁决协议提供了雇主、承包商和被任命的裁决委员（唯一的裁决委员或三人争端裁决委员会中的一名成员）之间的协议的条文；并且在通用条件的附录中纳入了有关条款（以引用的形式）。

FIDIC计划出版施工、永久设备和设计—建造、及EPC/交钥匙项目合同条件的应用指南。

FIDIC出版的另一份名为“招标程序”的相关文件则提出了选择投标人以及获得投标和评标的系统方法。

为了明确合同各项工作的顺序，可参照下列各款：1.131及13.7基准日期1.132及8.1开工日期1.166及4.2履约保证1.1.4.7及14.3期中支付证书1.1.3.3及8.2竣工时间（包括按第8.4款延期的情况）1.1.3.4及9.1竣工检验1.1.3.5及10.1接收证书1.1.3.7及11.1缺陷通知期（包括按第11.3款延期的情况）1.1.3.8及11.9履约证书1.1.4.4及14.13最终支付证书1 一般规定.1.1定义1.2解释1.3通讯联络1.4法律和语言1.5文件的优先次序1.6合同协议书1.7转让1.8文件的保管和提供1.9拖延的图纸或指示1.10雇主使用承包商的文件1.11承包商使用雇主的文件1.12保密事项1.13遵守法律1.14共同的与各自的责任2雇主2.1进入现场的权利2.2许可、执照和批准2.3雇主的人员2.4雇主的资金安排2.5雇主的索赔3工程师3.1工程师的职责和权力3.2工程师的授权3.3工程师的指示3.4工程师的撤换3.5决定4承包商4.1承包商的一般义务4.2履约保证4.3承包商的代表4.4分包商4.5分包合同利益的转让4.6合作4.7放线4.8安全措施4.9质量保证4.10现场数据4.11接受的合同款额的完备性4.12不可预见的外界条件4.13道路通行权和设施4.14避免干扰4.15进场路线4.16货物的运输4.17承包商的设备4.18环境保护4.19电、水、气4.20雇主的设备和免费提供的材料4.21进度报告4.22现场保安4.23承包商的现场工作4.24化石5指定分包商5.1指定分包商的定义5.2对指定的反对5.3对指定分包商的支付5.4支付的证据6职员和劳工6.1职员和劳工的雇用6.2工资标准和劳动条件6.3为他人提供服务的人员6.4劳动法6.5工作时间6.6为职员和劳工提供的设施6.7健康和安全6.8承包商的监督6.9承包商的人员6.10承包商的人员和设备的记录6.11妨碍治安的行为7永久设备、材料和工艺7.1实施方式7.2样本7.3检查7.4检验7.5拒收7.6补救工作7.7对永久设备和材料的拥有权7.8矿区使用费8开工、延误和暂停8.1工程的开工8.2竣工时间8.3进度计划8.4竣工时间的延长8.5由公共当局引起的延误8.6进展速度8.7误期损害赔偿费8.8工程暂停8.9暂停引起的后果8.10暂停时对永久设备和材料的支付8.11持续的暂停8.12复工9竣工检验9.1承包商的义务9.2延误的检验9.3重新检验9.4未能通过竣工检验10雇主的接收10.1对工程和区段的接收10.2对部分工程的接收10.3对竣工检验的干扰10.4地表需要恢复原状11缺陷责任11.1完成扫尾工作和修补缺陷11.2修补缺陷的费用11.3缺陷通知期的延长11.4未能补救缺陷11.5清除有缺陷的部分工程11.6进一步的检验11.7进入权11.8承包商的检查11.9履约证书11.10未履行的义务11.11现场的清理12测量和估价12.1需测量的工程12.2测量方法12.3估价12.4省略13变更和调整13.1有权变更13.2价值工程13.3变更程序13.4以适用的货币支付13.5暂定金额13.6计日工13.7法规变化引起的调整13.8费用变化引起的调整14合同价格和支付14.1合同价格14.2预付款14.3期中支付证书的申请14.4支付表14.5用于永久工程的永久设备和材料14.6期中支付证书的颁发14.7支付14.8延误的支付14.9保留金的支付14.10竣工报表14.11申请最终支付证书14.12结清单14.13最终支付证书的颁发14.14雇主责任的终止14.15支付的货币15雇主提出终止15.1通知改正15.2雇主提出终止15.3终止日期时的估价15.4终止后的支付15.5雇主终止合同的权力16承包商提出暂停和终止16.1承包商有权暂停工作16.2承包商提出终止16.3停止工作及承包商的设备的撤离16.4终止时的支付17风险和责任17.1保障17.2承包商对工程的照管17.3雇主的风险17.4雇主的风险造成的后果17.5知识产权和工业产权17.6责任限度18保险18.1有关保险的总体要求18.2工程和承包商的设备的保险18.3人员伤亡和财产损害的保险18.4承包商的人员的保险19不可抗力19.1不可抗力的定义19.2不可抗力的通知19.3减少延误的责任19.4不可抗力引起的后果19.5不可抗力对分包商的影响19.6可选择的终止、支付和返回19.7根据法律解除履约20索赔、争端和仲裁20.1承包商的索赔20.2争端裁决委员会的委任20.3未能同意争端裁决委员会的委任20.4获得争端裁决委员会的决定20.5友好解决20.6仲裁20.7未能遵守争端裁决委员会的决定20.8争端裁决委员会的委任期满附件争端裁决协议书的通用条件专用条件附件保证格式.投标函、合同协议书、争端裁决协议书格式通用条件1 一般规定1.1定义在包括专用条件和本通用条件的合同条件(“本合同条件”)中，以下措辞和用语的含义如下所述。