施工用水管道改造安装工程施工合同

合集下载

水管改造合同模板

水管改造合同模板甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：邮箱：乙方：（承接方名称）地址：法定代表人：联系电话：邮箱：鉴于甲方拟对其水管系统进行改造，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就水管改造事宜，达成如下协议：第一条工程范围1.1 乙方应按照甲方的要求，对其水管系统进行维修、更换、升级等改造工作。

1.2 工程内容包括但不限于水管加固、管道更换、阀门调整、污水处理等。

第二条工程要求2.1 乙方应按照甲方的设计要求、相关标准和规范，保证工程质量。

2.2 乙方应按照合同约定的时间节点，完成水管改造工程。

第三条工程款及支付方式3.1 乙方对本工程的总费用为（具体金额），甲方应按照支付比例进行分期支付。

3.2 甲方应在乙方完成相应工程阶段后，按照约定比例支付相应款项。

3.3 如发生工程变更或增项，双方应重新商定价格。

第四条工期与延期4.1 本合同约定的工程期限为（日期起止），乙方应按期完成工程。

4.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期时间。

4.3 若乙方未能按时完成工程，应按照约定的违约金标准支付违约金。

第五条工程保修5.1 乙方承诺对本次水管改造工程提供一年的免费保修期。

5.2 保修期内，如出现质量问题，乙方应立即进行维修。

5.3 保修期满后，乙方可提供收费维修服务。

第六条知识产权及保密6.1 乙方在履行本合同过程中所使用的技术方法、工艺等，均为乙方的知识产权。

6.2 双方应保守商业秘密，不得向外界泄露与本合同相关的信息。

第七条违约责任7.1 如一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

7.2 违约方应承担由此给对方造成的一切损失，包括但不限于修复费用、赔偿金等。

第八条合同解除8.1 如因不可抗力等原因，致使无法履行本合同的，双方可协商解除合同，不承担违约责任。

8.2 若因一方违约造成合同解除，违约方应支付对方相应的违约金。

【自来水管道安装价格】自来水管道安装工程施工合同(最新8篇)

【自来水管道安装价格】自来水管道安装工程施工合同（最新8篇）自来水管道工程安装合同篇一甲方：_________________(以下简称甲方)乙方：_________________(以下简称乙方)为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量。

经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。

1、工程概况及工程范围1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________3、承包范围：_________________供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。

2、工程合同造价合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：_________________(￥元)，详见工料清单。

3、合同工期本工程自________年____月____日至________年____月____日，共计_________天。

4、质量要求：_________________确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水，土方开挖当日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。

5、付款方式合同签订后7日内预付60%工程款，剩余40%工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。

6、以上各条甲乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方违约金贰万元人民币。

7、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

8、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：_________________委托代理人：_________________委托代理人：_________________日期：________年____月____日日期：________年____月____日自来水管道安装工程施工合同篇二甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

水管改造安装工程合同范本

水管改造安装工程合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的水管改造安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况及工程范围1.1 工程名称：_______水管改造安装工程1.2 工程地点：_______（详细地址）1.3 工程内容：对甲方房屋的水管系统进行改造，包括拆卸旧有水管、安装新水管、阀门及配件等，具体工程内容以施工图纸及工程量清单为准。

二、工程合同造价2.1 合同价款：人民币_______元（大写：____________________元整），详见附件《工程量清单》及《报价单》。

2.2 报价方式：综合单价计价，包含材料、人工、施工机具使用、税费等所有费用。

三、合同工期3.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。

3.2 施工方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前七天向业主提出延期申请，并征得业主同意。

四、质量要求4.1 施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2 工程验收合格后，施工方应提供相关质保资料，并承诺质保期为_______年。

五、付款方式5.1 双方约定，合同签订后三个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的_______%。

5.2 工程验收合格后，业主再支付合同总价款的_______%。

5.3 剩余的合同总价款，施工方在质保期内无质量问题的情况下，不得再行索赔。

六、违约责任6.1 施工方如未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

6.2 业主如未按约定时间支付款项，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。

七、其他约定7.1 施工期间，施工方应确保工程安全，防止安全事故的发生。

安装自来水施工合同(自来水管道改造施工协议)

八、付款方式：乙方在完成的总工程量后，甲方支付的总工程款，工程完工，验收合格后，工程款全部付清，中标者押金转为质量保证金，若无质量问题，一年后退还。九、本合同一式三分份，双方各执二份，鄢城水利服务中心保管一份，自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：
第4页共23页
乙方(签字或盖章)：甲方代表：乙方代表：
2.验收 (1)工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 (2)乙方应提前 XXXXXX 日书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过 XXXXXX 自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。 (3)工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式 XXXXXX 份提交甲方存档。第六条工程总价款及付款方式 1.工程总价款
五、计量水表箱为一户一表制，水表必须安装在户外，并经过计量检验，具体位置根据实际情况方便多户集装确定，并在指定安装处修建水表池，未经允许不得随意改动。
六、本工程工期定为年月日前完工，为确保工程顺利施工，甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。
七、为确保材料安全，便于施工，在施工期间内，甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源，确保工程顺利进行，乙方必须抓好安全施工。在施工过程中，若发生意外事故，一切责任由乙方负责。
(7)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
五、计量水表箱为一户一表制，水表必须安装在户外，并经过计量检验，具体位置根据实际情况方便多户集装确定，并在指定安装处修建水表池，未经允许不得随意改动。

水电改造施工合同(19篇)

水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。

一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。

电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。

施工过程中所用材料全部由甲方负责。

二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。

三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。

六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。

五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。

2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。

3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。

水管施工简易合同

水管施工简易合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的水管施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：乙方负责甲方项目的水管安装工程，包括水管的采购、施工、验收等。

二、工程质量2.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行水管施工，确保工程质量。

2.2 工程质量要求：达到国家验收标准，确保水管系统安全、可靠、耐用。

三、工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程按时完成。

3.2 工程工期：自合同签订之日起，乙方应在约定的工期内完成水管施工。

四、工程造价及付款方式4.1 工程造价：本工程总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方应支付乙方预付款人民币：__________元整。

（2）水管工程完工后，甲方应进行验收，验收合格后支付乙方工程款人民币：__________元整。

（3）剩余工程款在验收合格后一个月内支付完毕。

五、材料供应5.1 乙方负责水管材料的采购，并保证材料的质量。

5.2 甲方应提供水管材料的供应商信息，并协助乙方进行材料采购。

六、违约责任6.1 乙方如无正当理由延迟完工，应按照延迟天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延迟天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价的1%）。

6.2 甲方如未按时支付预付款、工程款，应按照延迟天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

给水管道安装承包合同7篇(水管安装工程合同)

给水管道安装承包合同7篇(水管安装工程合同)下面是我整理的给水管道安装承包合同7篇(水管安装工程合同)，供大家阅读。

给水管道安装承包合同1发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则。

经双方协商一致，甲方同意由乙方承包排水管道安装工程。

为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

一、工程概况1.工程名称：排水管安装、维修、拆除等2.工程地址：红康幼儿园教学楼3.工程内容：排水管道工程3.1材料计划(定尺)、装卸、搬运;3.2成品保护、清洁卫生、余料回收;二、承包方式本工程为包材料、人工、机具费。

乙方负责施工所需的一切设备、材料的场内装卸转运。

三、质量要求及验收标准工程质量、技术必须达到规范要求;质量不合格不验收。

四.合同工期1.在20xx年 7 月 15 日前必须进场开始安装。

具体工期必须满足甲方需要。

2.承包方按合同约定完成全部承包内容，经甲方验收小组签字确认后为竣工时间。

3.由于不可抗拒的自然因素或发包方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延。

五、合同价款排水管道敷设安装，合计 15118.3 元。

(大写：壹万伍仟壹佰壹拾捌元叁角整)。

此单价包括材料费、人工费、安装费、机械使用费、安全措施费、税费等所有费用。

工程结算以现场安装完成为准，不合格工程量不验收。

六、付款方式工程完工合格后付完工程总款。

七、双方的责任和义务1、甲方的责任和义务：1.1 甲方须向乙方提供必要的施工操作场地，施工临时用房及用水、用电等临时设施，以满足乙方施工需要。

安装设施由乙方自行负责。

1.2 负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。

1.3对工程质量、进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。

2、乙方的责任和义务：2.1 严格执行现行有关技术标准和技术规范，确保工程质量。

2.2 在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。

给排水管道安装合同6篇

给排水管道安装合同6篇篇1给排水管道安装合同一、甲方：〇〇公司（以下简称甲方）地址：〇〇电话：〇〇法定代表人：〇〇二、乙方：〇〇装饰有限公司（以下简称乙方）地址：〇〇电话：〇〇法定代表人：〇〇现甲、乙双方本着公平、公正、合法、诚信的原则，经友好协商，达成以下协议，以作为日后服务的凭证。

第一条【工程总概况】乙方接受甲方的委托，对甲方的给排水管道进行安装、改造、修缮、维护等工作，具体包括但不限于给水管道、排水管道、污水管道等各项工程。

第二条【工程设计和确认】1、在装修过程中，乙方应根据实际工程要求，对给排水管道的设计和施工标准进行规划和确定，并向甲方报告。

2、甲方需在收到乙方的设计方案后进行确认，如有异议需及时提出，乙方需根据甲方要求进行修改和完善设计方案。

第三条【工程进度和交付时间】1、乙方应按照双方约定的时间节点，合理安排进度，保质保量地完成给排水管道的安装工作。

2、如遇不可抗力因素，导致工程延期或退出的，乙方需及时与甲方协商解决，并提出合理的解决方案。

第四条【工程质量】1、乙方承诺在施工过程中，严格按照约定的施工标准和要求进行工作，确保给排水管道的质量符合国家相关标准。

2、甲方有权对乙方的施工工程进行检查和验收，如发现工程质量有问题，乙方需承担相应的责任，并在最短时间内进行处理。

第五条【工程保修】1、乙方在给排水管道工程交付后，提供12个月的质量保修期，保证在保修期内对工程出现的质量问题进行免费维修。

2、保修期内，如属于人为损坏或者其他非质量因素引起的问题，乙方有权向甲方提出相应费用要求。

第六条【工程费用】1、乙方对给排水管道工程的费用应当与甲方商定，明确工程总价，根据工程不同阶段的进度进行逐步支付。

2、乙方需在工程竣工后，提供正规的发票给甲方，并签署收据作为确认凭据。

第七条【合同解除】1、双方在签订本合同后，如遇有不可调和的矛盾或者重大违约行为，可协商解除合同。

2、合同解除后，双方所属权利义务应当按照实际情况进行清算和处理。

下水管道施工合同范本5篇

下水管道施工合同范本5篇施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。

指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

以下是我整理的下水管道施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!下水管道施工合同范本(1)甲方：地址：乙方：地址：由于工程建设需要，甲方委托乙方承包给水管改造工程。

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：。

4.工程承包方式：。

5.结算原则：。

6.开工：。

7.本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

第二条合同价款(工程款)及支付1.合同总价(人民币，下同)：(大写)：(小写)：元。

2.工程款支付：工程总造价元。

先支付工程价款元。

工程进行一半付剩下的元。

工程验收合格后付清。

第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

2.乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。

2)严格按照甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条工期的约定工期：年月日至年月日。

第五条质量、验收及结算1.本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2022)为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求：合格。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

第六条合同的签订和生效1.本合同经双方盖章后生效。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

供水管道施工合同

供水管道施工合同ok3w_ads（“s004”);ok3w_ads(“s005”)；篇一:供水管道安装工程合同书00供水管道安装工程合同书甲方(发包人）:乙方(承包人):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。

一、工程名称二、工程承包内容安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供）三、合同工期开工日期：二0一三年月日竣工日期：二0一三年月日合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、四、质量标准工程质量标准为试水无外漏为合格。

五、工程价款经甲乙双方协商按（，55000.00元/户）大写：伍万伍仟圆整,包干结算。

六、付款方式机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费,贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。

七、甲方工作1、甲方派出现场负责人1名指导安装2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。

3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。

八、乙方工作1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。

2、因工程质量造成的窝工,返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。

3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。

九、违约责任1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5,的违约金.2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。

十、其他事项工程进行中的未尽事宜双方协商解决。

甲方: 乙方:法定代表人: 工程负责人：经办人：经办人：合同签订日期二0一三年十月日篇二：供水管网施工合同供水管网施工合同发包方（甲方）:承包方（乙方):经甲乙双方友好协商，甲方同意将供水管网铺设工程承包给乙方施工。

水管改造施工合同范本

水管改造施工合同范本甲方：地址：乙方：地址：鉴于甲方需要进行水管改造工程，经双方协商一致，甲方同意将该工程委托给乙方施工。

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，双方签订本合同。

第一条工程概况1. 工程名称：水管改造工程2. 工程地点：甲方地址3. 工程内容：拆除现有水管，重新铺设符合国家标准的新水管，包括阀门、连接件等配件的更换和安装。

4. 工程承包方式：包工包料5. 结算原则：按实际完成工程量进行结算6. 开工日期：____年__月__日7. 工程验收合格后支付合同价款的90%，剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。

第二条合同价款及支付1. 合同总价（人民币，下同）：（大写）：____元整（小写）：____元。

2. 工程款支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%。

3. 乙方应在收到工程款后，按照合同约定的时间和要求开具正规发票。

第三条双方权利义务1. 甲方权利和义务：（1）按照合同约定及时支付工程款。

（2）提供具备施工条件的施工场地，确保乙方施工过程中不受干扰。

（3）按照合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

（4）协助乙方办理施工现场的相关手续，配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

2. 乙方权利和义务：（1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后组织进行施工。

（2）严格按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

（3）负责工程材料采购，确保材料质量符合国家相关标准。

（4）遵守施工现场的安全、环保、消防等相关规定，确保施工现场的安全和环境卫生。

（5）在合同约定的质保期内，对工程质量问题负责修复和保养。

第四条违约责任1. 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付工程款的1%。

水管改造工程合同

水管改造工程合同
一、合同标题
合同标题应为“水管改造工程合同”，明确指出合同的性质和目的。

二、合同主体
合同的主体包括甲方（业主）和乙方（承包商）。

在合同中，应明确双方的名称、地址和法定代表人或授权代表。

三、工程内容和范围
详细描述改造的具体内容，包括但不限于水管的更换、维修、安装等。

同时，明确工程的范围，如涉及的区域、楼层等。

四、工程质量和标准
明确规定工程的质量要求，如使用的材料、施工方法等。

同时，引用相关的国家或行业标准，确保工程的质量。

五、工程期限
设定工程的开始和结束日期，以及如何处理延期的情况。

六、工程费用和支付方式
列出工程的总费用，并详细说明费用的构成。

同时，设定支付方式和时间，如分期支付、一次性支付等。

七、违约责任
明确双方的违约责任，如工程延期、质量不合格等情况下的处理方式。

八、争议解决方式
设定争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼等。

九、其他条款
根据具体情况，可以增加其他条款，如保密条款、知识产权条款等。

十、签字和盖章
双方代表签字并盖章，确认合同的内容。

以上就是一份水管改造工程合同的基本内容。

在实际操作中，应根据具体情况灵活调整。

希望这份解析能帮助您更好地理解水管改造工程合同，保障您的权益。

一份好的水管改造工程合同，不仅能明确双方的权责，还能有效预防和解决可能出现的问题。

因此，无论是业主还是承包商，都应该重视合同的签订，确保工程的顺利进行。

落水管安装合同5篇

落水管安装合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、心得体会、条据文书、汇报材料、规章制度、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, reflections, written documents, reporting materials, rules and regulations, contract agreements, teaching materials, essay summaries, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!落水管安装合同5篇我们在合同的制定中，需要各方充分了解和考虑相关技术要求和标准，以确保合同的可实施性和可达成性，一份有价值的合同是可以让我们的权益不受侵害的，本店铺今天就为您带来了落水管安装合同5篇，相信一定会对你有所帮助。

水管安装包工包料合同书

水管安装包工包料合同书合同范本。

合同编号，【编号】。

甲方（安装方），【甲方名称】。

地址，【甲方地址】。

联系电话，【联系电话】。

乙方（需安装方），【乙方名称】。

地址，【乙方地址】。

联系电话，【联系电话】。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就乙方需求的水管安装包工包料事宜达成如下合同：一、工程范围。

1. 甲方承诺按照乙方的要求进行水管安装包工包料，具体包括但不限于水管材料的采购、安装、试压、验收等工作。

2. 工程地点，【工程地点】。

二、工程期限。

1. 甲方承诺在【工程开始日期】开始施工，工程完工日期为【工程完工日期】。

2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，甲方应及时通知乙方，并经双方协商确定延期工期。

三、工程费用。

1. 乙方应按照本合同约定支付工程费用【工程费用】，支付方式为【支付方式】。

2. 工程费用不包括因乙方变更工程范围或增加工程数量而产生的额外费用，如有变更，双方应另行协商确定费用。

四、质量保证。

1. 甲方承诺所提供的水管材料符合国家标准，并保证安装工程符合相关法律法规及行业标准。

2. 安装工程合格验收后，甲方应提供一定期限的质量保修期，具体期限为【质量保修期限】。

五、违约责任。

1. 任何一方未能履行本合同约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担重新施工的费用及相关损失。

3. 若因乙方原因导致工程延期或增加费用，乙方应承担相应责任及费用。

六、其他约定。

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章），___________________。

法定代表人（签名），___________________。

日期，年月日。

乙方（盖章），___________________。

法定代表人（签名），___________________。

日期，年月日。

管道工程安装合同5篇

管道工程安装合同5篇全面的合同一定是我们在分析了自己的权益后写出的，合同是有一定的合法性的，在写的时候书写要规范，XX小编今天就为您带来了管道工程安装合同5篇，相信一定会对你有所帮助。

管道工程安装合同篇1合同编号：fz20xx-cb20xx-010分包工程名称：承包人：分包人：签订日期： 20xx 年８月12日通风管道施工合同承包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合工程具体实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包方将通风管道工程委托给分包方施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，签订本合同。

一、工程概况:1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围： 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程二、工程内容：1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

3、本工程完成后场地的清理。

三、承包方式：包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

四、合同价款：1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个，该综合单价已经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工（含外来人员综合保险、养老金、医疗保险金）、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。

本工程综合单价闭口包干,不再调整。

五、工期合同签订之日起 15 日历天内完成（已含各类国定假期、雨天、农忙季节），工期延误的，按200元/天罚款，在进度款付款中扣除，非乙方原因造成的工期延误，在获得甲方的认可后，工期顺延。

六、双方的责任和义务1. 甲方责任：1）甲方创造施工所需的条件。

2）甲方应参与工程质量和施工进度的监督。

3）甲方应指派为甲方代表，认真履行合同条款。

2. 乙方责任：1）乙方应按照双方商定的方案进行施工。

施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，并确保施工质量和施工进度。

自来水管道安装工程施工合同范本

自来水管道安装工程施工合同范本甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本自来水管道安装工程施工合同。

第一条工程概况工程名称：_________管道供气项目。

工程地点：_________市_________街。

工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

工程造价为：_________元整。

（即：￥_________元）第二条工程期限自来水管道安装工程施工合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。

双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。

如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款，则工期自然推后。

二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。

工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

水管改装施工合同范本

水管改装施工合同范本甲方：地址：乙方：地址：鉴于甲方需要对现有水管进行改装，以提高供水质量和安全性，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经协商一致，就水管改装工程达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：水管改装工程1.2 工程地点：甲方住所1.3 工程内容：包括但不限于拆除现有水管，安装新的水管，并进行相应的连接、调试和验收。

1.4 工程承包方式：乙方全权负责施工，甲方负责提供施工场地和必要的配合。

1.5 结算原则：工程完成后，按照实际完成的工程量和约定的单价进行结算。

第二条合同价款及支付2.1 合同总价（人民币，下同）：根据工程内容和双方协商，合同总价为人民币[金额] 元。

2.2 工程款支付：甲方应在乙方完成工程量的百分之 [百分比] 后支付相应工程款，工程验收合格后支付剩余工程款。

第三条双方权利义务3.1 甲方权利和义务1) 按合同要求及时支付工程款。

2) 提供具备施工条件的施工场地，确保乙方能够顺利进行施工。

3) 协助乙方办理施工所需的相关手续和协调工作。

4) 按照合同约定，对乙方施工过程中的质量、进度和安全等进行监督和检查。

3.2 乙方权利和义务1) 按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工。

2) 严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。

3) 负责工程材料的选择和采购，确保材料符合国家相关标准和合同要求。

4) 负责施工现场的清洁和卫生，确保施工过程中不对周边环境造成污染和损害。

第四条工程进度和验收4.1 乙方应按照约定的时间和进度要求完成工程施工，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方申请并获得甲方同意。

4.2 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定的标准和要求进行自检和整改，确保工程质量符合合同要求。

4.3 验收合格后，甲方应在约定的时间内支付剩余工程款。

第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并按照逾期支付的天数向甲方追讨违约金。

5.2 乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方及时整改，并按照逾期完成的天数向甲方支付违约金。

合同范本之管道安装施工合同

管道安装施工合同【篇一：管道安装承包合同】工程内部承包责任书（管道安装）合同编号：xx-01 甲方：乙方：（承包人）根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内第三条签订地点：xx市第四条工程范围内容及承包方式一、工程范围内容：1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安；2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷；3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理；4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格；5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。

二、承包方式：本工程采用如下包干方式1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。

乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。

2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。

乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。

第五条：工程工期要求：1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。

并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。

当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。

管道改造装修合同(范本文)

管道改造装修合同1. 引言2. 合同目的本合同的目的是规定双方在管道改造装修工程中的权利和义务，明确工作范围、工程进度、费用支付等相关事项。

3. 工程概况甲方在此将需要进行管道改造装修的建筑物和相关装修要求告知乙方（详细描述建筑物的地质、结构、面积、状况以及装修要求）。

4. 工程范围甲、乙双方根据工程概况约定，将双方职责明确地列出如下：4.1 甲方责任（详细描述甲方需要承担的责任和义务，包括但不限于）•提供建筑物的相关资料和证照；•按时支付装修费用；•协助乙方完成相关申报手续；•提供必要的工程配合。

4.2 乙方责任（详细描述乙方需要承担的责任和义务，包括但不限于）•制定合理的管道改造装修方案；•安排施工人员和设备；•按照约定的工期完成工程；•维护施工现场的安全和卫生环境。

5. 工期和进度安排甲、乙双方协商确定管道改造装修工程的开始和结束时间，并约定工程进度，如下：•工程开始日期：（具体日期）•工程结束日期：（具体日期）•乙方应按照工程进度表按时完成各项工程。

6. 费用支付甲、乙双方约定管道改造装修工程的费用如下：•装修工程费用总额为：（具体金额）。

•乙方应就装修工程费用提供发票，并在工程竣工后（具体日期）起15个工作日内收取款项。

•如甲方未按约定时间支付装修费用，甲方需另行支付逾期费用。

7. 保修期完成装修工程后，乙方承诺提供一定期限的装修保修服务，具体约定如下：•装修工程保修期为（具体时间），保修期内对于装修工程质量问题，乙方应按照约定对其进行维修。

8. 双方权利和义务•甲方有权监督乙方的工程进度和质量，并提出合理的建议和要求；•乙方有义务按照甲方要求完成装修工程，并保证工程的质量和安全；•双方应遵守法律法规和相关行业标准。

9. 违约责任任何一方违反合同条款的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。

10. 法律适用和争议解决本合同的解释和适用应依据相关法律法规。

双方若因本合同的履行发生争议，应协商解决，协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

水管改造合同模板

水管改造合同模板一、甲方（委托方），______________（以下简称甲方）。

地址，______________________。

电话，______________________。

联系人，____________________。

二、乙方（承包方），______________（以下简称乙方）。

地址，______________________。

电话，______________________。

联系人，____________________。

鉴于甲方拟对其_______________（以下简称工程项目）进行水管改造，现委托乙方进行水管改造工程，并经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条工程内容。

1.1 甲方委托乙方进行水管改造工程，具体包括但不限于，_______________（列明具体工程内容）。

1.2 工程施工地点，_______________。

1.3 工程施工期限，自_______________（具体日期）起，至_______________（具体日期）止。

第二条工程价款。

2.1 甲方应向乙方支付的工程价款为_______________（具体金额）。

2.2 工程价款支付方式，甲方应在工程开工前支付工程价款的_______________%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。

2.3 工程价款支付时间，_______________（具体时间）前完成支付。

第三条工程质量和验收。

3.1 乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保工程质量符合相关标准要求。

3.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行工程验收。

甲方有权对工程进行验收，若发现工程质量不符合要求，乙方应按照甲方要求及时进行整改。

3.3 工程验收合格后，甲方应及时支付余款。

第四条违约责任。

4.1 若乙方未能按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金，违约金为工程价款的_______________%。

4.2 若甲方未能按时支付工程价款，应按照约定支付滞纳金，滞纳金为逾期支付金额的_______________%。