QY10(C)工程款冲抵楼款协议书(三方,跨盘)
工程款抵房三方协议书完整版doc
工程款抵房三方协议书完整版甲方(出售方):____________________乙方(购买方):____________________丙方(担保方):____________________鉴于:2.乙方愿意以工程款的方式支付购买该房产的款项;3.丙方愿意为乙方支付工程款提供担保。
经甲、乙、丙三方友好协商,就乙方以工程款支付购买甲方房产事宜,达成如下协议:一、房产信息1.1房产地质:_______市_______区_______路_______号_______栋_______单元_______号;1.2房产面积:_______平方米;1.3房产产权证号:____________________;1.4房产评估价值:人民币_______元(大写:____________________元整)。
二、工程款支付2.1乙方同意以工程款的方式支付购买该房产的款项,工程款总额为人民币_______元(大写:____________________元整),该款项应于本协议签订之日起_______个工作日内支付至甲方指定账户;2.2甲方在收到乙方支付的工程款后,应将该房产的产权过户至乙方名下,并协助乙方办理相关手续;2.3丙方承诺对乙方支付工程款的行为承担连带责任保证,保证期限为自本协议签订之日起至该房产产权过户至乙方名下之日止。
三、房产交付3.1甲方应在本协议签订之日起_______个工作日内将该房产交付给乙方;3.2甲方应保证该房产在交付时符合国家规定的质量标准,不存在任何质量问题和法律纠纷。
四、违约责任4.1如果甲方未能按照本协议的约定交付房产,应向乙方支付违约金,违约金为工程款的_______%;4.2如果乙方未能按照本协议的约定支付工程款,应向甲方支付违约金,违约金为工程款的_______%;4.3如果丙方未能履行连带责任保证,应向甲方支付违约金,违约金为工程款的_______%。
五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律;5.2对于因本协议产生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向_______市_______区人民法院提起诉讼。
工程款抵房款三方协议书
甲方(开发商):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(购房者):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就工程款抵房款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目甲方:____________________4. 项目乙方:____________________二、工程款抵房款的基本情况1. 甲方应向乙方支付工程款人民币______元整(大写:______元整)。
2. 乙方同意将上述工程款的一部分用于抵顶购房者丙方的房款。
三、工程款抵房款的具体内容1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款,乙方在收到工程款后,应向丙方出具相应的房款抵顶凭证。
2. 丙方同意以甲方支付的工程款人民币______元整(大写:______元整)抵顶其应支付的房款。
3. 丙方应在收到房款抵顶凭证后,将上述抵顶的房款支付给甲方。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款总额的_____%。
2. 若乙方未按照合同约定出具房款抵顶凭证,应向丙方支付违约金,违约金为应抵顶房款总额的_____%。
3. 若丙方未按照合同约定支付房款,应向甲方支付违约金,违约金为应支付房款总额的_____%。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自各方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行协商解决。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________丙方(盖章):____________________签订日期:____________________注:本协议未尽事宜,可由甲乙丙三方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程款抵房款协议书
工程款抵房款协议书一、协议背景根据双方同意,为明确工程款抵房款的相关事宜,特拟定本协议。
二、协议内容1. 抵房款金额甲方(贷款人)同意将工程款部分作为对乙方(借款人)购房款的抵充。
具体抵房款金额为_____________(大写:_____________)元。
2. 工程款支付方式•乙方应提供甲方指定的开户银行账号,并确保账户正常运作;•工程款将分期支付,每期支付金额为_____________元;•工程款支付期限为从本协议签订之日起,每个月的________日前。
3. 方案变更与调整在施工过程中,如因设计变更、工程调整等原因导致工程款发生变动,甲方与乙方应共同协商解决并签署补充协议。
4. 工程验收与质量保证•工程款支付的前提是工程已通过相关部门验收,并具备相关验收证明;•如工程出现质量问题或存在未完成的工程项目,乙方应在接到甲方通知后及时进行整改,并确保工程质量符合相关要求。
三、协议生效与解除1. 协议生效本协议一式两份,甲方与乙方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 协议解除本协议有效期为____年____月____日。
如无特殊情况,本协议到期后自动失效;如需继续执行或解除协议,应提前____天书面通知对方。
四、协议变更与争议解决1. 协议变更本协议的任何变更应经双方协商一致,并以书面形式签署协议变更协议。
2. 争议解决本协议的履行与解释适用相关法律。
双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,应提交有管辖权的人民法院解决。
五、其他事项1. 本协议未尽事宜,双方另行协商确定。
2. 本协议自双方签字盖章后生效。
3. 本协议一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。
六、协议签署甲方(贷款人) ___________________(签字)乙方(借款人) ___________________(签字)日期:___________________。
工程款冲抵房款协议书
.工程款冲抵房款协议书甲方:河南中力房地产发展有限企业乙方:基于乙方承揽了甲方开发的位于项目中工程,为解决项目遗留问题,甲乙两方经磋商赞同用节余工程款冲抵房款,针对此特完成以下协议:1、截止当前,甲方已向乙方累计支付工程款金额¥元,节余工程款数额以工程决算单为准;乙方赞同用甲方欠付的节余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、雄伟街南中力.七里湾项目指定住宅,详细房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。
该住所名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等全部税费所有由乙方自行肩负。
2、冲抵房款过程中,若发生工程款不足冲抵房款的话,乙方可采纳按揭方式支付,若因为乙方自己原由致使不可以办理按揭手续的,乙方应自接到甲方或银行不可以贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把节余房款补交完成,不然,甲方有权单方排除售房合同,并追查乙方差额房款20%的违约金。
售房过程中,产生的权益义务以售房合同商定为准,同时乙方有官僚求将选定的房屋签约至切合郑州市政府对于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。
3、冲抵工程中,乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票,,...甲方需向乙方供给相对应金额的售房发票。
4、本协议签署后,甲乙两方应持续执行施工合同商定的后合同义务,如违约,可依据施工合同商定持续追查对方相应违约责任。
5、本协议奏效后,既视为两方都赞同工程款冲抵房款事实,若一方后悔,违约方应向遵约方支付节余工程款总数20%的违约金。
6、未尽事宜,另行磋商,磋商不可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7、本协议一式两份,两方各持一份,每份拥有同样法律效劳,自两方署名盖印之日起奏效。
甲方:乙方:签约日期:2013年月日,..。
工程抵款三方协议书
协议编号:_______甲方(工程方):_________________乙方(资金方):_________________丙方(第三方):_________________鉴于甲方因施工需要,需要乙方提供资金支持,甲方承诺在工程完工后,以工程款项的一部分作为抵款支付给乙方。
为明确各方权利义务,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议标的1.1 甲方在施工过程中,因工程款项不足,向乙方申请资金支持,乙方同意提供人民币_______元作为资金支持。
1.2 甲方承诺在工程完工后,以工程款项的一部分作为抵款支付给乙方。
二、协议期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______年。
2.2 协议期满后,如甲乙双方同意,可续签本协议。
三、权利义务3.1 甲方权利义务:(1)按照合同约定,按时、保质、保量完成工程。
(2)在工程完工后,按照本协议约定,将工程款项的一部分支付给乙方。
(3)在协议期限内,未经乙方同意,不得擅自变更工程内容和工程进度。
3.2 乙方权利义务:(1)按照协议约定,提供资金支持。
(2)在甲方完成工程后,按照协议约定,收取工程款项的一部分。
(3)监督甲方按照合同约定完成工程。
3.3 丙方权利义务:(1)作为第三方,负责监督甲方按照合同约定完成工程。
(2)在协议期限内,有权对甲乙双方履行协议情况进行监督。
四、违约责任4.1 如甲方未按约定完成工程,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为人民币_______元。
4.2 如乙方未按约定提供资金支持,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为人民币_______元。
4.3 如甲乙双方任何一方违反本协议,造成对方损失的,应承担相应的法律责任。
五、争议解决5.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他6.1 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行协商解决。
工程款抵付房款三方协议(范本)
工程款抵付房款三方协议甲方:地址:法定代表人:乙方:地址:法定代表人:丙方:地址:甲、乙、丙三方经友好协商,就乙方为甲方承建的项目(以下简称“本项目”)的工程款抵付丙方应向甲方支付的购房款相关事宜达成如下协议,以资共同遵守:一、合同背景1、甲、乙双方于年月日签订了项目《合同》及其补充协议(合同编号:,以下简称“原合同”),原合同签订后,乙方按原合同约定进行了施工,目前已经施工完毕,尚未办理结算手续。
原合同总价约定为暂定人民币元(大写:人民币元整),经双方初步计算,原合同工程结算总价预计约为:人民币元(大写:人民币元整,以最终结算完毕后的结算总价为准)。
2、截止本协议签订之日,乙方已累计收到甲方支付的本项目工程款人民币元(大写:人民币元整);除甲方按原合同约定应保留的工程质量保修金约人民币元(大写:人民币元整)外,甲方尚需向乙方支付工程款(未办理结算前的预计金额)约人民币元(大写:人民币元整,以下简称“预计应支付的剩余工程款”)。
3、丙与甲方于年月日就附件一所列房源签订了《商品房买卖合同》(以下统称“买卖合同”),丙方向甲方购买附件一所列房屋;根据买卖合同约定,丙方应在年月日前向甲方支付全额购房款。
4、根据买卖合同的约定,丙方应付甲方的购房款总额为人民币元(大写:人民币元整,以下简称“购房款”)。
5、乙方承诺其与丙方之间有合法的债权债务关系(该债权债务与甲方无关)或丙方为乙方员工,仅为代乙方持有房产。
6、本协议签订前,协议各方已获得各自的主管或权力机构的同意,本协议的签订不存在权利瑕疵。
二、工程款抵付购房款1、三方同意,乙方以上述甲方预计应支付的剩余工程款,用于抵付丙方应向甲方支付的购房款,即抵付金额为人民币元(大写:人民币元整)。
乙方和丙方清楚并同意:此次拟抵付的商品房购房款不包括专项维修金以及与其他商品房买卖有关的费用,如律师费、公证费、评估费、各项政府税费、物业管理费以及各项设施(包括水电、燃气、电话、互联网等)办理开通手续所需要缴纳的费用。
工程款抵房款协议
工程款抵房款协议甲方(债权方):______________公司地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________乙方(债务方):______________公司地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方以工程款抵扣房款事宜达成以下协议:一、债权债务情况甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了关于XXXX项目的施工合同,合同金额为人民币XX元(以下简称“原始合同”)。
乙方因资金原因,未能按照约定支付工程款。
二、抵房情况1. 乙方同意将其名下的一套房屋(以下简称“抵债房屋”)用于抵扣部分工程款。
抵债房屋的具体情况如下:(1)房屋坐落位置:______________________(2)房屋面积:_____________________________(3)房屋产权证号:_______________________(4)房屋用途:_____________________________2. 抵债房屋的具体抵扣金额为人民币XX元(以下简称“抵扣金额”),抵扣金额与甲方应支付的工程款相抵消。
3. 甲方在签订本协议后,应按照抵债房屋的交易流程,办理相关手续,确保抵债房屋的合法过户至甲方名下。
三、债权债务的解除与确认1. 甲乙双方确认,经过抵债房屋的抵扣,乙方不再对甲方享有原始合同的债权。
2. 甲方应将抵债房屋的购房发票、房屋产权证等相关手续交还给乙方,并协助办理过户手续。
3. 甲乙双方确认,本协议签订后,双方之间的债权债务关系已经全部解除,不再存在任何纠纷。
三方工程款抵房协议书
甲方(施工单位):________乙方(开发商):________丙方(业主):________鉴于甲方与乙方之间就某工程项目达成合作协议,甲方需按照协议约定向乙方支付工程款。
现经三方协商一致,甲方同意以其所承建的该工程部分房屋作为抵顶工程款的财产,具体协议如下:一、抵房基本情况1. 抵房项目:甲方承建的某工程项目中,位于________区的________号楼________室。
2. 抵房面积:________平方米。
3. 抵房价值:经双方协商,抵房价值为人民币________元。
二、抵房手续1. 甲方应将抵房产权证及相关证明文件交予乙方,并由乙方办理该房屋的产权过户手续。
2. 乙方应在收到甲方提供的抵房产权证及相关证明文件后________日内,办理完毕该房屋的产权过户手续。
3. 产权过户手续办理完毕后,该房屋的产权归乙方所有。
三、工程款支付1. 甲方应按照合作协议约定,在工程验收合格后________日内,将剩余工程款人民币________元支付给乙方。
2. 乙方收到甲方支付的剩余工程款后,应将抵房产权证及相关证明文件交予甲方。
四、违约责任1. 若甲方未在约定时间内支付剩余工程款,乙方有权解除本协议,并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未在约定时间内办理完毕产权过户手续,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担违约责任。
3. 若丙方在抵房过程中提出异议,导致本协议无法履行,甲方、乙方和丙方均应承担相应的责任。
五、争议解决本协议履行过程中发生的争议,由三方协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(施工单位):____________________乙方(开发商):____________________丙方(业主):____________________签订日期:____年____月____日。
工程款抵房款三方协议书范本
工程款抵房款三方协议书范本
工程款抵房款三方协议书
甲方:贵阳市XXXXXX分公司
乙方:某某建筑工程责任有限公司
丙方:XXXX抵押有限公司
鉴于:
1、甲乙双方另有甲方出具的《工程施工合同》(以下简称“工程合同”),双方已签订;
2、甲方已按照工程合同约定付清乙方的所有工程款;
现双方同意,甲方把乙方的货款划拨给丙方,以作为甲方及其子公司所持有房屋的抵押及保证,双方经过友好协商,就此达成如下协议:
一、划拨款项
1、甲方同意把乙方在工程合同项下已经支付的一笔款项(下称划拨款项)划拨给丙方,丙方接受该笔款项用作上述的抵押及保证之用;
2、划拨款项的支付方式为:甲方向丙方开具电汇,汇款接收方为丙方,汇款金额为乙方在工程合同项下已支付的货款。
二、抵押权行使
1、在本协议有效期内,任何一方出现违约行为时,均可以要求丙方以该笔款项作为抵押及保证,由丙方行使抵押权;
2、丙方行使抵押权时,须在《工程施工合同》有效期届满后,
以书面形式向甲乙双方发出行使抵押权的通知;
3、丙方行使抵押权时,甲乙双方有义务协助丙方行使其抵押权,并保持抵押物的抵押状态;
三、协议有效期
本协议有效期为自本协议签订之日起至《工程施工合同》有效期届满之日止。
以上协议由双方共同确认,依法有效。
工程款抵货款协议书范本
工程款抵货款协议书范本甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方在承建工程过程中,向乙方购买了一批建筑材料,双方经友好协商,同意以该批材料所抵扣的工程款来支付乙方部分工程款。
现就相关事宜达成如下协议:1. 甲方同意将应支付给乙方的工程款中的______元,用以抵偿乙方应付甲方的货款。
乙方同意接受该笔款项作为支付其货款的抵扣。
2. 双方同意,自本协议签订之日起______日内,乙方需向甲方提供全部用于抵扣货款的材料清单及相关证明文件。
甲方在收到上述资料后______个工作日内完成核实并确认。
3. 本协议签订后,乙方不得以任何理由拒绝提供材料清单或拒绝配合甲方进行核实工作。
如乙方未按照本协议约定提供所需资料或配合甲方核实,甲方有权暂停支付剩余的工程款。
4. 甲方在确认乙方提供的材料清单无误后,应按照本协议约定的金额将款项支付给乙方。
乙方在收到款项后应出具相应的收据或发票给甲方。
5. 如因乙方提供的材料存在质量问题导致甲方无法正常使用该材料,甲方有权要求乙方更换符合要求的材料。
如乙方未能及时更换,甲方有权按照本协议约定的金额扣除相应款项。
6. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
7. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(发包方):__________(签字盖章)乙方(承包方):__________(签字盖章)签订日期:____年__月__日工程款抵货款协议书范本(1)甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方在承建工程过程中,向乙方购买了一批建筑材料,双方经过友好协商,同意将甲方应付给乙方的工程款与乙方应退还甲方的货款进行抵扣。
现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿的基础上,就工程款抵货款事宜达成如下协议:一、协议背景甲方因承建工程需要,于____年__月__日向乙方购买了价值人民币______元的建筑材料。
三方财务冲抵协议书
三方财务冲抵协议书甲方:姓名:__________________身份证号:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________乙方:姓名:__________________身份证号:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________丙方:姓名:__________________身份证号:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________一、冲抵事由。
咱三方啊,在日常的财务往来里,就像一团乱麻似的,有好多相互之间的账目呢。
这账目多了,算起来可头疼啦。
不过呢,咱们都是好朋友,好伙伴,为了让这财务关系简单点,清爽点,就想到了这个财务冲抵的办法。
二、冲抵金额及项目。
(一)甲方与乙方。
甲方对乙方存在应付账款,金额为______元,这笔钱呢,是因为之前[具体业务往来事由,比如说甲方向乙方购买了一批货物]而产生的。
乙方对甲方存在应收账款,金额也是______元,同样是因为这个业务往来。
(二)甲方与丙方。
甲方对丙方存在应付账款,金额为______元,这是由于[阐述具体的业务原因,例如甲方向丙方借用了某设备的租赁费用]。
丙方对甲方存在应收账款,金额同样为______元,就是这个设备租赁的事儿。
(三)乙方与丙方。
乙方对丙方存在应付账款,金额为______元,是因为[说明业务往来,像是乙方向丙方定制了一些服务]。
丙方对乙方存在应收账款,金额为______元,就是这个服务定制的款项。
三、冲抵方式。
咱们三方商量好了哈,就像搭积木一样,把这些账目相互冲抵。
甲方应付乙方的账款,和乙方应收甲方的账款直接冲抵,这样这部分账目就两清啦,就像一阵风吹过,干干净净的。
甲方应付丙方的账款,与丙方应收甲方的账款也这么冲抵,多简单明了呀。
工程款抵房协议书正规范本(通用版)
工程款抵房协议书一、协议背景本协议是根据《合同法》等相关法律法规的规定,经双方自愿,就房屋建设工程款抵扣事宜达成协议。
二、协议内容1. 抵扣范围双方确认,本协议的抵扣范围限定于工程款与购房款之间的抵扣关系,不包括其他费用。
工程款指为房屋建设工程所支付给承建方的款项,购房款指购买房屋所支付的款项。
2. 抵扣条件1.双方确认,在签订购房合同的同时,买方已支付了一定的工程款给承建方。
2.承建方确认已收到买方支付的工程款,并同意将该工程款作为购房款的一部分进行抵扣。
3. 抵扣方式1.买方应在购房合同中明确注明抵扣事项,并在合同中明确工程款的数额。
2.承建方应在购房合同中明确注明已收到买方支付的工程款,并在合同中明确工程款的数额。
3.双方应在购房合同签订后签署本协议作为附件,以确认工程款的抵扣事宜。
4.承建方应按照购房合同中的约定,将买方已支付的工程款与剩余购房款相抵扣,并在合同约定的时间内将相应的购房款支付给买方。
4. 担保责任1.承建方保证已按照购房合同的约定收取买方支付的工程款,并同意将该工程款作为购房款的一部分进行抵扣。
2.若承建方未按照约定支付相应的购房款,买方有权要求承建方按照合同约定支付,并有权要求承建方承担相应的违约责任。
5. 其他条款1.本协议经双方签署后生效,并成为购房合同的附件。
2.对于本协议未尽事宜,按照购房合同的约定执行。
3.本协议的任何修改、补充、解释及争议解决,应经双方协商一致,并以书面形式作出。
三、协议生效与解除1.本协议自双方签署后生效。
2.除非经双方协商一致,或根据法律法规的规定,本协议不可撤销。
四、协议变更与终止1.本协议的任何修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出。
2.承建方如未按照本协议约定支付相应的购房款,买方有权解除购房合同并要求返还已支付的工程款。
五、争议解决方式对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决;若协商不成,双方同意将争议提交至【仲裁机构名称】仲裁解决。
2024年房屋抵偿工程款协议书(通用)-(三方版)
房屋抵偿工程款协议书(通用)甲方(借款人):__________乙方(贷款人):__________鉴于甲方因工程建设需要,向乙方借款人民币(大写):____万元整,为保障乙方权益,经双方协商一致,甲方同意将以下房产抵押给乙方,作为借款的担保。
为确保双方权益,特订立本协议,以资共同遵守。
第一条抵押房产甲方将位于__________的房产(以下简称“抵押房产”),产权证号:__________,土地使用权证号:__________,抵押给乙方,作为借款的担保。
第二条借款金额及期限甲方借款人民币(大写):____万元整,借款期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条抵押登记双方应在本协议签订之日起____个工作日内,共同到相关房产登记部门办理抵押登记手续,抵押登记费用由甲方承担。
第四条借款用途甲方借款仅限于用于____项目的建设,不得挪作他用。
如甲方违反本条款,乙方有权提前收回借款,并要求甲方支付相应的违约金。
第五条还款方式甲方应按照以下还款计划偿还借款本息:1. 自借款发放之日起____个月内,甲方无需偿还本金,每月支付利息人民币(大写):____元整。
2. 自借款发放之日起第____个月起,甲方每月偿还本金人民币(大写):____元整,同时支付剩余借款的利息。
3. 甲方应按以上还款计划进行还款,直至借款本息全部还清。
第六条违约责任1. 甲方如未按本协议约定的还款计划偿还借款本息,自逾期之日起,甲方应按逾期本金的每日万分之五向乙方支付违约金。
2. 甲方如违反本协议的约定,挪用借款或未按约定用途使用借款,乙方有权提前收回借款,并要求甲方支付相应的违约金。
第七条抵押权的实现1. 如甲方到期未能偿还借款本息,乙方有权依法申请实现抵押权,处分抵押房产。
2. 抵押房产的处分所得,优先用于偿还甲方的借款本息、违约金及实现抵押权的费用。
如有剩余,退还甲方。
第八条其他约定1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至甲方偿还全部借款本息之日止。
工程款债权债务抵销协议三方
工程款债权债务抵销协议三方精品文档-可编辑编号:_____________工程款债权债务抵销协议甲方:___________________________乙方:___________________________丙方:___________________________签订日期:_______年______月______日甲方:精品文档-可编辑乙方:丙方:鉴于:甲、乙、丙三方经友好协商,就乙方或乙方指定的第三方购买丙方开发建造和销售的(项目名称)部分物业之认购定金、购房款,丙方同意以乙方承建的甲方项目之(合同编号)之工程合同(下称“工程合同”)尚未结清工程款与之互抵事宜达成以下协议,供三方信守:一、债务债务抵消1.1三方确认,乙方或乙方指定的第三方欲购丙方开发之物业(下称“抵偿房屋”)信息等详见附件。
1.2三方确认,甲方受让丙方对乙方或乙方指定的第三方因购买抵偿房屋款而享有的全部或部分购房之债权。
如属乙方指定的第三方购买抵偿房屋的,乙方同意在工程合同尚未结清之工程款(具体金额见附件清单中的“抵偿金额”)范围内承担乙方指定的第三方因购买抵偿房屋对甲方所负债务。
1.3乙方在签署本协议后个事情日内,应自行或指定第三人与丙方完成抵偿房屋的商品房认购书、商品房买卖合同(下称“买卖合同”)精品文档-可编辑及相关文件的签署。
1.4三方同意,抵偿房屋之房屋价款由甲方以工程合同所涉相应的未付工程款向丙方支付抵偿房屋的认购定金、全部/或部分房价款。
具体支付和抵扣流程等由甲方与丙方自行协商。
1.5乙方应在乙方或其指定的第三方与丙方签署抵偿房屋的商品房认购书、买卖合同时,向甲方出具以甲方为付款单位的相应抵偿金额正式工程款,甲方收到乙方的工程款后,通知丙方向乙方或乙方指定的第三方出具相应金额的认购定金、房款。
如抵偿金额不足抵偿房屋总价的,乙方或乙方指定的第三方应按照签署的买卖合同履行合同约定之付款义务,补足不足部分,否则视为对买卖合同的违反。
工程款抵债权三方协议范本
工程款抵债权三方协议范本背景本文档旨在建立工程款抵债权三方协议,以明确参与方之间的权益分配和责任承担。
参与方包括工程款债权人、工程项目承包人和债务人。
本协议适用于债务人处于无法偿还债务的困境下,通过工程款抵债权的方式进行债务的履约。
一、定义1. 工程款债权人:指享有工程项目合同项下应支付工程款的债权人。
2. 工程项目承包人:指承担工程项目施工责任的自然人、法人或其他组织。
3. 债务人:指应向工程款债权人支付工程款的自然人、法人或其他组织。
二、目的1. 本协议的目的是明确工程款债权人在债务履约方面的权利和义务,规定工程项目承包人和债务人的责任和义务,并约定双方在工程款抵债权过程中应遵守的原则。
三、权益分配1. 工程项目承包人和债务人应充分尊重工程款债权人的权益,按照合同约定的工程款支付期限和方式进行支付。
工程项目承包人应确保工程款按时足额支付,债务人应配合提供必要的支持文件。
2. 若工程项目承包人或债务人未按时支付工程款,工程款债权人有权采取合法手段维护自己的权益,包括但不限于向相关附属地点申请冻结、查封、扣押等强制措施。
3. 工程款债权人享有债务人拖欠工程款期间产生的利息和违约金,工程款债权人有权要求工程项目承包人和债务人进行相应赔偿。
4. 若工程项目承包人存在故意或恶意拖欠工程款、虚报工程款支付情况,工程款债权人有权要求提前支付或终止合同执行,并要求赔偿因此产生的一切费用和损失。
四、责任承担1. 工程项目承包人应按照合同约定的工程款支付期限和方式进行支付,且保证工程款来源合法。
2. 债务人应积极配合工程款债权人的工作,提供必要的支持文件,并按要求进行工程款支付。
3. 若因债务人未按时支付工程款而导致工程项目承包人受到法律追责或责任较大,债务人应承担相应的赔偿责任。
4. 工程款债权人应妥善管理和使用工程款,确保款项的及时到账和正确使用,并按照法律和合同约定管理款项。
五、协议生效和终止1. 本协议一式两份,各方各持一份。
工程款抵房款三方协议
协议书甲方:乙方:丙方:(身份证号:)鉴于:1、乙方系【】项目施工单位之一,甲方依据有关合同需向乙方支付相应工程款;2、甲方同意乙方指定丙方购买本协议约定的房屋以用于抵消其相应债权。
甲乙丙三方经平等友好协商,就债权债务抵销及购买相关房屋事宜,达成协议如下:一、丙方购买甲方位于【】市【】区“【】”项目【】号楼【】号商品房(下称“该房屋”,房屋性质:【】,建筑面积【】平米)。
该房屋总价款为¥【】元(大写:【】元整)。
二、甲方同意在收到本协议约定的工程款发票后【3】日内与丙方签署该房屋的纸质商品房买卖合同。
因该房屋为现房,且丙方在签署本协议及商品房买卖合同前已对该房屋现场查验,故丙方已清晰了解该房屋,且对房屋现状无异议。
三、如丙方未在本协议约定的期限内与甲方签署商品房买卖合同的或放弃购买该房屋的或丙方签署该房屋的商品房买卖合同后解除商品房买卖合同的,不影响本协议第五条约定的债权债权关系已消灭的完成,丙方应向乙方赔偿等同于相关购房首付款数额的违约金。
四、除本协议另有约定外,甲丙方应按照该房屋的商品房买卖合同的约定享有各自权利和履行各自义务。
五、乙方应于本协议生效时向甲方开具¥【】元(大写:【】元整)的工程款发票,甲方应于该房屋商品房买卖合同签署后【】日向丙方开具¥【】元(大写:【】元整)购房发票;乙方向甲方开具工程款发票时,视为甲方支付乙方¥【】元(大写:【】元整)的工程款债务即为履行完毕,甲方向丙方开具房款发票时,视为丙方因购买该房屋而发生的购房款¥【】元(大写:【】元整)债务也履行完毕。
六、乙方与丙方之间的债权债务关系由其双方自行解决,与甲方无关。
七、因本协议履行过程中发生的争议,各方应友好协商,经协商不成的,应向本协议约定房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、本协议自甲乙方盖章,乙方签字后生效,本协议一式三份,甲乙丙方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):经办人:签署日期:年月日乙方(盖章):经办人:签署日期:年月日丙方(签字):经办人:签署日期:年月日欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
QY10(C)
工程款冲抵楼款协议书(三方,跨盘)
甲方:
地址:
乙方:
地址:
丙方:
地址:
鉴于:
1、甲方和乙方签订了甲方委托乙方承建(工程名称)工程的编号为的《合同》(下称“该工程合同”),按照乙方施工进度,甲方须向乙方支付到期工程款;
2、乙方和丙方签订了乙方购买丙方开发的(项目名称、路址)商品房的《商品房买卖合同》,乙方须向丙方支付购房款。
本着平等互利的原则,甲、乙、丙三方经协商一致达成本协议,以资信守。
一、甲、乙、丙三方一致同意:甲方应付给乙方的工程款中的人民币元(下简称“该笔工程款”)冲抵乙方应付给丙方的购房款人民币元(下简称“该笔购房款”)。
二、乙方已在本协议签订前与甲方办理了该笔工程款结算、支付申请等手续,本协议生效后由乙方向甲方开具本协议第一条约定金额的工程款收款凭证,丙方向乙方开具本协议第一条约定金额的购房款收款凭证。
三、甲、乙、丙三方共同确认:本协议第二条约定的工程款和购房款收款凭证互为开具后,即视为甲方已向乙方支付了该笔工程款,乙方已向丙方支付了该笔购房款。
不管该笔工程款及该笔购房款的支付期限原作如何约定,均视为已按期支付,各方互不就付款期限问题追究相对方任何责任。
四、除本协议约定的上述款项冲抵外,甲、乙方之间的工程建设和乙、丙方之间
的商品房买卖的权利义务仍应按照各自签署的合同履行。
五、该笔工程款冲抵完成后,乙方应自行妥善处理好农民工、材料商等问题。
六、乙方承诺:以该笔工程款冲抵该笔购房款的行为,乙方没有违反法律、法规和公司章程的规定,不存在损害乙方公司、股东利益或造成国有资产流失的情况;如有违反的,所产生的一切责任由乙方自行承担,与甲方、丙方无关。
七、本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
八、本协议一式陆份,甲方执贰份,乙方执贰份,丙方执贰份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方:
授权代表:
乙方:
法定代表人:
丙方:
授权代表:
签订日期:年月日。