国际工程承包合同(合同示范文本)
工程承包协议书标准模板(五篇)
工程承包协议书标准模板干挂石板材班组内部承包协议书。
发包方:金顶国际综合体施工项目部(以下简称甲方)承包方:外墙干挂石板材幕墙施工班组(以下简称乙方)根据本工程项目的建设需要,遵循平等、自愿、公平公开和诚信的原则,并结合本工程项目的实际情况,现将本工程项目的干挂石板材幕墙施工承包给乙方,为明确双方的权利、义务和责任,经双方平等友好协商,特签订本协议,望共同信守。
一、承包形式:乙方以包工包料形式(槽钢、角钢、石板材由甲方提供)。
二、承包范围:本工程一期项目多层区中的部分栋号外墙干挂石板材幕墙施工、材料场内运输,各种不锈钢干挂件,镀锌预埋件、各种胶合材料等。
三、结算方式及承包价格1、结算方式:乙方所施工的幢号按装饰图纸尺寸的外墙面面积计算,即按石板材的最大投影面积的平方米计算。
线条同样按其石材最大投影面积计算。
2、承包价格:按乙方所施工幢号每平方米以_____元计价,此承包价格内的单价已包含以下内容:各种施工材料场内运输,各种不锈钢干挂配件材料,各种热镀锌预埋件材料,各种石胶材料。
密封胶材料、卫生清理、放样弹线,提供石板材的规格尺寸以及所需的人工工资。
四、施工安排及材料要求1、甲方暂无法确定乙方的施工工程量及幢号数量,按照乙方的施工情况再进行安排。
2、乙方进场施工必须安排好各工序的交接工作,按施工图尺寸进行放样弹线,合理安排石材尺寸。
3、乙方所进场的干挂材料配件必须达到设计及施工规范要求,不锈钢干挂件采用304不锈钢材料,预埋件采用热镀锌材料。
五、质量技术要求:1、乙方应严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,并依据《工程施工质量验收规范》、《工程施工质量条例》、《工程施工操作规程》进行施工,本工程质量要达到合格标准,若达不到设计及施工规范规定要求,乙方应无偿进行返工到合格为止,并承担由此造成的一切损失,乙方若不及时进行整改,甲方有权组织有关人员进场整改,其所发生的费用均由乙方承担。
2、乙方必须提供各种原材料合格证及检测报告、二次检测报告、特种作业人员上岗证。
有关国际工程分包合同8篇
有关国际工程分包合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方在国际工程项目上具有与乙方的合作关系,且需要分包部分工程任务以顺利完成整个项目,因此甲、乙双方依据有关法律法规的规定,遵循诚实守信、等价有偿的原则,经过友好协商,就分包事宜达成如下协议:一、工程概况及分包范围1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:具体分包范围详见本合同附件一《工程分包清单》。
乙方应按照甲方的要求完成清单内的所有工作内容。
二、合同工期及进度要求1. 工程开工日期:自本合同签署之日起开始。
2. 工程竣工日期:按照甲方规定的日期完成所有分包工程。
具体进度计划详见附件二《工程进度表》。
乙方应严格按照进度表执行,确保工程进度。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款:人民币________元(大写:____________________元整)。
此价款包含完成分包范围内的全部工作内容所需费用。
如合同执行过程中发生变更或新增项目,双方另行签订补充协议确定费用。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方款项。
具体支付节点和比例详见附件三《付款计划表》。
乙方应按照国家规定开具合法有效的发票。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求完成分包工程,确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任并承担相应损失。
2. 工程验收:工程完工后,乙方应提交验收申请。
甲方组织验收小组对分包工程进行验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
如验收不合格,乙方应按照甲方要求整改并承担整改费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方有权监督乙方履行合同情况,确保工程进度和质量。
如乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方款项。
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际工程合同法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景本案涉及的是一家中国承包商与一家美国业主之间的国际工程合同纠纷。
该项目位于美国某城市,主要内容包括新建一栋高层住宅楼及配套设施。
合同总价为5000万美元,工期为24个月。
合同双方于2018年签订合同,并于2019年3月正式开工。
二、合同条款根据合同约定,承包商负责项目的全部施工工作,包括设计、采购、施工和保修等。
业主负责提供项目所需的土地、规划许可等,并支付合同价款。
合同中还明确了以下关键条款:1. 工期延误赔偿:若承包商未能按合同规定的时间完成工程,每延误一天,承包商需向业主支付相当于每日合同价的1%的违约金。
2. 索赔程序:若一方认为对方违约,应向对方发出书面索赔通知,并在发出通知后的30天内提交详细的索赔文件。
3. 争议解决:合同纠纷应通过友好协商解决,若协商不成,则提交国际仲裁机构仲裁。
三、案件经过1. 工程延误:由于设计变更、材料供应延误、施工条件变化等原因,项目进度严重滞后。
截至2021年6月,工程进度仅为60%,延误时间超过6个月。
2. 索赔提出:业主认为承包商未能按合同规定的时间完成工程,向承包商提出了索赔,要求承包商支付延误违约金及额外费用。
3. 承包商答辩:承包商认为延误是由于业主原因造成的,如设计变更频繁、规划许可延误等,因此拒绝支付违约金,并提出反索赔。
4. 仲裁程序:双方协商未果,遂将争议提交国际仲裁机构仲裁。
四、仲裁结果1. 延误原因分析:仲裁庭经过审理,认定项目延误的主要原因是业主方原因,包括设计变更频繁、规划许可延误等。
2. 违约责任认定:仲裁庭认为,尽管承包商在施工过程中存在一定的管理问题,但延误的主要原因在于业主方,因此承包商不应承担全部违约责任。
3. 赔偿金额确定:仲裁庭根据合同条款及实际情况,判决承包商向业主支付部分延误违约金,但金额低于业主提出的索赔金额。
4. 反索赔处理:仲裁庭认为,承包商的反索赔理由成立,判决业主向承包商支付部分额外费用。
国际工程常用合同文本
第九章国际工程常用合同文本简介1.工程师的口头指示工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示,并在事后及时补发书面指示。
如果工程师未能及时补发书面指示,又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或拒绝答复,则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。
2.不可预见的物质条件“不可预见的物质条件”是针对签订合同时雇主和承包商都无法合理预见的不利于施工的外界条件影响,使承包商增加了施工成本和工期延误,应给承包商的损失相应补偿的条款。
3.指定分包商指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。
指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。
4.指定分包商中如何保护承包商的利益一是招标文件中已说明了指定分包商的工作内容;二是承包商有合法理由时,可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同;三是给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价的暂定金额内支出;四是承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费;五是承包商对指定分包商的违约不承担责任。
5.未能通过竣工试验我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况,如存在不合格的为非主体或关键工程部位,不会严重影响项目的运行使用,同意接收有缺陷的部分工程应当扣减相应的金额。
6.对竣工试验的干扰承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,规定工程师应颁发接收证书。
缺陷责任期内竣工试验,由于是承包人投标时无法合理预见的情况,因此补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿承包商。
7.工程量变化后的单价调整(同时满足4个条件)(1)该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分;(2)该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化10%以上;(3)计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积,超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)0.01%;(4)数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过1%。
有关国际工程分包合同范本7篇
有关国际工程分包合同范本7篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________乙方(分包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________鉴于甲方在国际工程项目中需将部分工程分包给乙方实施,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下分包合同协议:一、合同背景概述本合同基于甲方在国际工程项目中的总承包地位及乙方具备的相关技术能力和服务能力,就项目的某一部分或全部工作达成工程分包协议。
本合同明确规定了双方的权利和义务,旨在确保工程顺利进行。
二、工程概况及分包范围(一)工程名称:____________________________国际工程项目。
(二)工程地点:_______________________________________。
(三)分包范围:包括但不限于基础施工、设备安装、装修工程等(具体细节详见附件清单)。
(四)工程期限:自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。
具体开工日期、进度节点及完工日期按照合同附件的施工计划执行。
三、合同价格及支付方式(一)合同总价:人民币______元整(¥______元)。
具体价格根据附件中的报价单确定。
价格包括人工费、材料费、设备费及其他相关费用。
(二)支付方式:甲方按照施工进度支付款项给乙方。
国际工程合同协议书
国际工程合同协议书【标题】《国际工程承包合同》【甲方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)【乙方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)鉴于甲乙双方就(项目名称)工程项目的建设和实施达成一致,特此签订本合同,以资信守。
第一条合同标的1.1 本合同所涉及的工程项目为(具体描述项目内容、规模、技术要求等)。
1.2 工程项目位于(项目地点)。
第二条合同价格2.1 本合同总价为(货币单位及金额),包含所有材料费、人工费、管理费等。
2.2 价格调整机制:(如有价格调整条款,需明确调整的条件、方式和程序)。
第三条工期与进度3.1 开工日期为(具体日期),竣工日期为(具体日期)。
3.2 工程进度计划由乙方制定,并经甲方审核同意后执行。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国际标准和甲方要求的质量标准完成工程建设。
4.2 质量保证期为(期限),在此期间内发现的任何质量问题,乙方应负责无偿修复。
第五条支付方式5.1 预付款:甲方应在合同签订后的(时间)内支付合同总价的(百分比)作为预付款。
5.2 进度款:根据实际完成的工程量按月支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
5.3 结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在(时间)内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程,应按日支付违约金,计算方式为(具体计算方法)。
6.2 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付滞纳金,计算方式为(具体计算方法)。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成,任何一方均可将争议提交至(指定的仲裁机构)进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________ 乙方代表(签字):___________日期:___________ 日期:___________。
国际工程合同标准文本
国际工程合同标准文本
【】
引言部分:
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就[项目名称]工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:
一、工程描述
1.1 工程地点:[具体地点]
1.2 工程内容:[详细描述]
1.3 工程规模及要求:[详细说明]
1.4 工期要求:[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价:[金额]
2.2 价格构成:[详细分项]
2.3 支付方式及时间:[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
- 提供必要的工程条件和资料;
- 按时支付合同约定的款项;
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务:
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设;
- 负责工程的安全管理;
- 遵守相关法律法规,确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金;
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议;
5.2 协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
结束语:。
国际工程合同范本
国际工程合同范本1.国际工程项目所使用的合同范本主要有哪些国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。
国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AIA(美国建筑师学会)、ICE(英国土木工程师学会)等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。
ICE出版的新合同文本称为“新工程合同(NEC)”,由多个标准合同文本构成。
2)世界银行、亚洲开发银行等机构根据FIDIC合同条件制定的标准合同文本,如世界银行协调版施工通用合同条件等。
3)适用于某一地区的其他各专业学会颁发的标准合同文本,如香港测量师学会(HKIS)颁发的有关建筑合同等。
2、合同分类国际工程中涉及到的合同形式和类别非常多,可按照不同准则进行分类。
依据承包商的工作范围可分为施工承包合同、设计-建造合同、EPC/交钥匙合同、项目承包管理ProjectManagementContractPMC合同等。
按照合同的计价方式则主要划分为总价合同、单价合同、成本补偿合同三大类,每类合同下又会产生一些衍生形式的合同类型。
各种合同类型下业主和承包商承担的风险有明显差异。
总价合同下业主的风险最小,承包商的风险最大,而在成本补偿合同下,业主的风险最大,承包商的风险最小。
查资料的话建议你去看惠生集团办的一本杂志,名叫项目管理。
这本杂志上有较多的这方面的文章,讲的也较专业,应该对你有用。
希望能帮到你哦~2.国际工程承包的合同内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contractdocuments)。
合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的合同条件,一般包括以下内容:1.监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定,发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人,监理工程师是发包人的代理人,在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
国际承包工程合同(中英完整版)
Contract for Works of Civil Engineering Construction土木工程施工合同This CONTRACT is made on the _th of_(month), _(year) by and between_(hereinafter called “Party A”) of the one part, and _(hereinafter called “Party B”) of the other part._公司(以下简称“雇主”)与_公司(以下简称“承包商”)于_年_月_日特签订本合同。
WHEREAS 鉴于。
…NOW THEREFORE THIS CONTRACT WITNESSETH that it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows:双方达成协议如下:civil engineering 土木工程Chapter 1 Definitions and InterpretationArticle 1 DefinitionsIn the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them, except where the context other requires:第一条定义本合同(按下文所定义的)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有本条所赋予的含义:1.1“employer” means the person named as such in this contract and the legalsuccessors in title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such person.1.1“雇主”是指本合同所指明的当事人以及取得当事人资格的合法继承人,但除非承包商同意,不包括此当事人的任何受让人,本合同中的雇主为_(填入名称)。
国际上常用工程合同文本
国际上常用工程合同文本在国际工程承包领域,选择合适的合同文本对于项目的成功至关重要。
合同文本是工程承包双方在项目实施过程中遵循的法律文件,它明确了双方的权利、义务和责任。
本文将介绍几种国际上常用的工程合同文本。
一、菲迪克合同条件(FIDIC)菲迪克合同条件是由国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的一套国际工程承包合同标准文本,广泛应用于世界各地的工程承包项目。
菲迪克合同条件包括通用条件和专用条件两部分,通用条件适用于各种类型的工程,专用条件则根据不同工程的特点进行调整。
菲迪克合同条件以平等、公平、合理的原则,为业主、承包商和咨询工程师提供了明确的合同条款,保证了工程项目的顺利实施。
二、国际商会(ICC)合同范本国际商会(ICC)合同范本是另一套国际上广泛使用的工程承包合同文本。
ICC合同范本分为固定总价合同、成本补偿合同和单价合同三种类型,以适应不同工程项目的需求。
ICC合同范本在条款设置上注重保护双方权益,同时强调合同的灵活性和适应性。
此外,ICC合同范本还提供了丰富的附件和指南,有助于合同当事人更好地理解和运用合同条款。
三、美国建筑师学会(AIA)合同文档美国建筑师学会(AIA)编制的合同文档在美国及其他国家的工程承包项目中广泛应用。
AIA合同文档分为混凝土与钢铁建筑工程合同、装修与修复工程合同、专业服务合同等多种类型,以满足不同工程项目的需求。
AIA合同文档在条款设计上注重细化双方的权利和义务,同时考虑到工程项目的特点,为当事人提供了实用的合同范本。
四、英国土木工程师学会(ICE)合同条件英国土木工程师学会(ICE)合同条件是一套具有英国特色的工程承包合同文本,广泛应用于英国及国际工程承包项目。
ICE合同条件分为新黄皮书、银皮书和红皮书三种类型,分别适用于不同类型的工程项目。
ICE合同条件在条款设置上强调双方的合作与沟通,以确保工程项目的顺利实施。
五、联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)示范合同联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)编制的示范合同是一套国际上通用的工程承包合同文本。
国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)
国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)International Civil Engineering and Construction Contract(中英文对照)1.背景为了实现国际土木工程建筑承包合同的良好执行和管理,特制订本合同。
本合同适用于各种大规模土木建筑工程。
2.定义2.1甲方:指业主或甲方委派的其他代表机构。
2.2乙方:指承包商或乙方委派的其他代表机构。
2.3工程:指甲方委托乙方进行的土木建筑工程。
2.4设计文件:指甲方提供的工程设计、施工图以及其他的相关文件。
2.5标的物:指工程中的物质、设备、设施、建筑物等。
3.委托3.1乙方按照甲方的要求,承担工程的设计、施工、材料采购、设备租赁、运输、安装、调试、试运行等任务。
若有必要,乙方可以委托第三方承担部分或全部任务,但乙方应对承包前的审查及所委托的第三方行为承担全部责任。
3.2乙方不会依据本合同修改甲方提供的设计文件,也不能擅自更改,除非经甲方书面批准。
4.工期4.1合同项下的工程计划将在合同签订后得到制定并以书面形式送交甲方。
乙方在计划实施期间应在任何时间内保证工程按期完工。
4.2若乙方不能按期完工,乙方应向甲方提前一段时间进行书面通知。
此时,甲方可以选择终止本合同。
5.工程造价5.1工程造价包括所有改善、调整和整理前的全部费用。
5.2付款的准确性和即时性至关重要。
甲方按合同规定时间向乙方支付费用。
5.3工程验收结束后,任何由乙方未支付的费用将在合同下注明的时间上按日计算利息,并应由乙方支付。
6.质保和维护6.1合同项下的工程施工完成后,乙方应向甲方交付完整的用户手册和保修计划。
乙方必须对工程进行质保和维护,时间为乙方向甲方提交用户手册之日起至质保期满为止。
6.2甲方有权检查、审核、测试或验收乙方所提供的材料、设备、产品或者服务。
乙方必须尽到其义务,协助甲方进行上述活动。
7.变更7.1若工程发生了变化或必要的修正,甲、乙双方应在书面形式下进行调整,并应就在装置或提供方面所做的任何变化进行重新评估,并以书面形式确认。
建设工程国际合同示范文本
建设工程国际合同示范文本创建一份建设工程国际合同示范文本是一个复杂的过程,需要考虑合同的法律效力、适用法律、争议解决机制、合同各方的权利和义务等多个方面。
以下是一个简化的示范文本草案,用于展示一个国际建设工程合同的基本结构和常见条款。
请注意,这只是一个示例,实际合同应由专业法律顾问根据具体情况定制。
国际建设工程合同示范文本合同编号: [编号]合同日期: [日期]甲方(业主): [甲方全称]地址: [甲方地址]乙方(承包商): [乙方全称]地址: [乙方地址]鉴于条款: [简要说明双方签订合同的背景和目的]双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承担甲方的建设工程事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称: [工程名称]1.2 工程地点: [工程地点]1.3 工程范围: [详细描述工程范围]1.4 工程质量标准: [工程质量要求]1.5 工程期限: [工程开始日期] 至 [工程结束日期]第二条合同价格2.1 合同总价: [金额] [货币单位]2.2 价格条款: [如FOB、CIF等国际贸易术语]2.3 价格调整条款: [价格调整的条件和方法]第三条付款方式3.1 预付款: [金额] [支付时间]3.2 进度付款: [进度付款的安排和条件]3.3 最终付款: [最终付款的条件和时间]第四条工程进度4.1 工程进度计划: [工程进度的详细计划]4.2 进度报告: [报告的频率和形式]第五条质量保证5.1 质量保证措施: [乙方应采取的质量保证措施] 5.2 验收标准: [工程验收的标准和程序]第六条违约责任6.1 甲方违约: [甲方违约的情形及责任]6.2 乙方违约: [乙方违约的情形及责任]第七条争议解决7.1 协商解决: [双方应首先尝试协商解决争议]7.2 仲裁或诉讼: [未能协商解决时的争议解决方式] 第八条适用法律8.1 本合同适用法律: [指定适用的法律]第九条其他条款9.1 合同变更: [合同变更的条件和程序]9.2 不可抗力: [不可抗力的定义及后果]9.3 保险: [工程保险的要求]9.4 保密: [保密条款]9.5 合同语言: [合同的语言和文本]第十条生效条件10.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
国际工程承揽合同范本
国际工程承揽合同范本合同主体:双方甲方:(全称),注册地址(详细地址),法定代表人(姓名),联系方式(电话/传真/邮箱)乙方:(全称),注册地址(详细地址),法定代表人(姓名),联系方式(电话/传真/邮箱)一、项目描述甲方在本合同中委托乙方进行工程承揽,具体项目描述如下:(详细描述项目内容、规模、要求等)二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为(具体金额)人民币,支付方式如下:(描述分期付款或一次性付款方式及具体金额及时间)三、工程进度1. 工程开始日期为(具体日期),预计结束日期为(具体日期)。
2. 双方同意在工程进度过程中保持良好沟通,及时解决问题。
四、质量与验收标准1. 工程应符合相关国际标准,乙方需提供符合要求的工程质量。
2. 工程完工后,应经过甲方验收,合格方可结算。
五、违约责任及补偿1. 若乙方无故延误工程进度,需承担违约责任。
2. 若工程质量未达标,乙方需承担相应责任并进行修复。
3. 双方同意在合同履行过程中保持诚实守信,遵守国际法律法规。
六、风险责任及保险1. 工程期间发生意外或损失,责任由乙方承担,应购买相应保险进行赔偿。
2. 双方同意在合同履行过程中保持工程安全,避免可能造成的损失。
七、争议解决1. 合同履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决,如无法达成一致意见,提交相关国际仲裁组织解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工且结算完成之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:。
国际工程常用合同文本简介
国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。
在国际工程承包过程中,合同文本是双方达成共识、明确权益和义务的重要文件。
目前,国际上常用的工程合同文本主要有FIDIC、AIA、JCT、ICE和DIA等。
1. FIDIC合同条件FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件是全球工程承包领域最权威、应用最广泛的合同文本之一。
FIDIC合同条件分为红皮书(施工合同)、黄皮书(设计-建造合同)、绿皮书(运营和维护合同)和银皮书(采购和供应链管理合同)等。
其中,红皮书和黄皮书在国际工程承包中应用最为广泛。
2. AIA合同文本AIA(美国建筑师协会)合同文本是美国国内工程承包的主要合同文本,同时也被许多国际工程项目采用。
AIA合同文本分为施工合同、设计-建造合同、项目管理合同等系列,以满足不同工程项目的需求。
3. JCT合同条件JCT(英国建筑合同委员会)合同条件是英国常用的工程合同文本,也在国际工程承包中有一定应用。
JCT合同条件分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,具有明确的条款和流程,便于双方执行。
4. ICE合同条件ICE(英国土木工程师学会)合同条件是英国土木工程师学会制定的工程合同文本,主要用于英国和国际工程项目。
ICE合同条件分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,注重合同的灵活性和适应性。
5. DIA合同文本DIA(德国工程师协会)合同文本是德国工程师协会制定的工程合同文本,主要用于德国和国际工程项目。
DIA合同文本分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,具有严谨的条款和明确的权益义务。
综上所述,国际工程常用合同文本各有特点,适用于不同国家和地区的工程项目。
在实际应用中,双方可根据项目特点和需求选择合适的合同文本,确保工程项目的顺利进行。
在我国国际工程承包业务中,了解和掌握这些常用合同文本具有重要意义,有助于提高我国企业在国际工程承包市场的竞争力。
国际土木建筑工程承包合同(中英对照)
1.13 投标书附件是指附于本合同之后并包括在投标书格式内的附件。
1.14 开工日期是指承包商接到工程师根据本合同发出开工通知书的日期。
1.15 竣工时间是指合同规定从工程开工日期算起到工程或其任何部分或区段施工结束并且通过竣工检验的时间。
1.16 竣工检验指合同规定的或由工程师与承包商另行商定的检验,这些检验是由承包商在雇主对工程或其任何部分区段接收之前进行的。
1.28 日是指历法日。
1.29 外币是指工程所在国之外的任一国家的货币。
1.30 书面函件是指任何手写、打字或印刷的通讯,包括电传、电报、传真和电子邮件。
第二条 解释
2.1 凡指当事人或当事人各方的词应包括公司和企业以及任何具有法定资格的组织。
第三条 单数和复数
1.2 "Contractor" means the person whose tender has been accepted by the Employer and the legal successors in title to such person but not (except with the consent of the Employer) any assignee of such person.
1.8 "Drawings" means all drawings, calculations and technical information of a like nature provided by the Engineer to the Contractor under the Contract and all drawings, calculations, samples, patterns, models, operation and maintenance manuals and other technical information of a like nature submitted by the Contractor and approved by the Engineer.
fidic合同文本
FIDIC合同是一种国际上广泛使用的工程建设合同。
其全称为“国际工程承包商联合会建设合同”(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)。
目前FIDIC合同共有四个版本,分别为:1. 红本合同:《FIDIC工程承包红皮书》(Conditions of Contract for Construction),适用于建筑和工程领域。
2. 黄本合同:《FIDIC机电设备与安装工程承包黄皮书》(Conditions of Contract for Plant and Design-Build),适用于机电设备和设计-施工领域。
3. 银本合同:《FIDIC设计、建造与运营承包银皮书》(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects),适用于设计、建造和运营领域。
4. 粉本合同:《FIDIC设计、建造与运营承包粉皮书》(Conditions of Contract for Underground Works),适用于地下工程领域。
这些合同文本都具有标准化、规范化和可扩展性的特点,可以根据项目的具体需要进行调整和修改。
合同文本通常包含以下主要部分:1. 前言:介绍FIDIC合同的目的、适用范围和编写原则等。
2. 通用规定:介绍合同的基本条款和定义,包括双方权利和义务、合同的实施、变更和解决争议等方面。
3. 工程和合同文件:描述工程的范围、设计、规格、标准和其他技术要求,以及与工程有关的合同文件和协议等。
4. 承包商的责任和义务:明确承包商的任务和责任,包括向业主提供必要的资料、保证工程质量和安全、按时完成工程、维护工程保险和担保等。
5. 业主的责任和义务:说明业主的任务和责任,包括提供必要的土地和许可证、支付款项、提供工作条件和支持等。
6. 工程的执行:阐述工程的进度、费用和质量控制等方面的要求,并规定工程管理和监督机制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国际工程承包合同(合同示范
文本)
Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of
both parties are not harmed
( 合同范本 )
甲方:______________________
乙方:______________________
日期:_______年_____月_____日
编号:MZ-HT-003112
国际工程承包合同(合同示范文本)
国际承包工程合同格式
第一部分一般条款
定义
第一条(一)在合同中,除合同内容另有要求外,下列词定义如下:
(1)“业主”,名称将在第二部分中具体标明,指雇用承包人的一方,或业
主的法定继承人,未经承包人同意,不包括业主的受让人。
(2)“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司,包括承包人的私人
代表,继承人和经业主同意的受让人。
(3)“工程师”指第二部分中确定的工程师人选,或经书面通知承
包人,由
业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。
(4)“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手,或由业主或工程师任
命履行第二条规定的职责的人选。
对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。
(5)“工程”包括永久性工程和临时性工程。
(6)“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价
格表、标书、接受证书和合同协议(如已完成)。
(7)“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按合同条款的规定增减。
(8)“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备,但不包括构造永久性工
程的材料。
(9)“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。
(10)“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
(11)“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范,也包括由工程师提
供或书面同意增加的部分。
(12)“图纸”包括技术规范中包含的图纸,经工程师书面同意的对图纸的
修正,以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。
(13)“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他
场地,以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。
(14)“同意”指书面同意,包括随后对口头同意的书面确认。
(二)合同内容需要时,单数表示的词也包括复数的含义,反过来也是这样。
(三)合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分,在解释合同不予考虑。
(四)“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支
工程师及工程师代表
第二条工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。
如果在业
主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意,应在第二
部分中予以规定。
工程师可随时书面授权其代表代行其职权,但应向承包人和业主提交书面授权
文件。
在授权期间,工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决
定。
以下情况如此办理:
(1)工程师代表未否定的工程、材料,工程师仍有权否定,并决定拆除相应
的建筑。
(2)若承包人对工程师代表的决定不满意,有权提请工程师亲自判定。
转让和分包
第三条未经业主书面同意,承包人不得将全部或部分合同,或合同收益(除
了向承包人的开户银行支付到期款项外)转让。
第四条承包人不得分包整个工程。
除非合同另有规定,承包人未经工程师的
书面同意,不得将工程的任何部分分包出去。
即使工程师同意分包,承包人仍将承
担合同义务。
分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、
工人的行为、失误、失职一样,由承包人承担责任。
为某部分工程提供劳力将不
被视作分包。
合同文件
第五条(一)在第二部分将写明下列条件:
合同文件使用的语言;
合同适用哪国的法律,按哪国法律解释;
如果文件用同一种以上语言书就,文件按哪种语言解释,就在第二部分中将其
定为以这种语言为准。
(二)除非合同另有规定,合同第一、二部分的条款比其他条款更具约束力。
构成合同的几个文件可互相解释,在发生歧义和不一致时,将由工程师向承包人作
出解释。
如果工程师对歧义进行解释时,导致承包人增加未预见的开支,经工程师证明,
业主应支付相应的款额。
第六条(一)工程图纸将由工程师保管,但需免费向承包商提供两份副本。
如果承包人需要更多副本,则自己承担费用。
完成合同工程后,承包人将图纸全部
归还工程师。
(二)承包人所在工程现场保留一份图纸副本,以便工程师及其代表,或工程
师书面授权的人士随时审查。
(三)如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令,导致工程延误或中断,
在此情况下承包人要书面通知工程师。
通知中应详细描述所需图纸、命令,为什么
需要,何时需要,以及否则可能造成的延误和停工。
(四)如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令,而导致承
包人误工和/或增加开支,工程师将决定延长承包人的规定工期。
且只要开支合理,
承包人将得到补偿。
第七条在工程进行中,工程师有权随时向承包人提供正确施工所需的图纸和
指示。
承包人应执行且受其约束。
一般义务
第八条(一)根据合同条款,承包人要认真进行工程建设维护工程。
只要合
同规定需要,为了建设和维护工程承包人应暂时或长期提供劳力、材料、建设机械
等。
(二)承包人将对施工现场操作和建筑方法的恰当、稳定、安全负全部责任。
除非在合同中另有规定,承包人对工程师决定的永久性和临时性工程的设计、规格
不负责任。
第九条如果修正需要承包人签订并执行的一个合同协议,协议由业主人准备
并承担费用。
第十条为了执行合同,承包人在标书中应承诺按要求提供一份承包人和业主
共同同意的保险公司、银行或其它保障机构开出的保函。
保函数额不超过验收证书
中所要求的保函数额。
除非合同中另有规定,承包人将负担全部费用。
第十一条业主应在招标文件中向投标者提供经过考察获得的有关工程的水文
及地层资料。
标书正是以这些资料为基础的,但承包人对自己的理解负责。
承包人被视作在提交标书前,已检查了工程现场及周围环境,掌握了关于工程
性质的信息,包括地层情况,水文、气候状况,完成工程所需材料,到达现场的交
通和食宿问题等。
总之,承包人被认为已掌握了可能影响投标的一
切必要信息,包
括风险,偶发事件。
第十二条承包人被认为在其标书的工程量表和价目表中已规定好价格。
除非
合同中另有规定,这一价格已被认为包含了其履行合同义务,正确执行合同的全部
所需。
如果执行合同过程中,承包人遇到一些他认为有经验的承包人也不能预见的
情况或人为障碍(天气状况除外),他将向工程师代表提交书面通知。
如果工程师
确认其不可预见性,将要求业主支付承包人在这种情况下增加的费用。
包括:
(1)为执行工程师相应指示的合理费用;
(2)在没有工程师特别指示时,采取工程师同意的恰当措施的合理费用。
第十三条承包人根据合同规定建设工程,要得到工程师满意的肯
定。
无论合
同中是否有规定,工程师有关工程的指示承包人必须执行。
承包人只接受工程师的
指示,或在第二条的情况下接受其代表的指示。
第十四条(一)承包人中标后,应在第二部分条件中规定的时间内向工程师
提交一份执行合同的顺序计划,待工程师肯定。
承包人随时应工程师或其代表的要
求,提供详细叙述他进行工程安排的书面报告。
(二)一旦工程师发现工程实际进度与上述计划不符,将要求承包人提供一份
修改的计划,保证在第四十三条规定的期限内完成工程。
(三)承包人向工程师或其代表提供这样的计划,并不免除他的任何合同责任。
第十五条承包人在工程进行过程中或在工程师认为履行合同义务必要时,提
供监督管理。
承包人或其一位经工程师书面同意的全权代表应随时在现场,并负责
监督管理。
工程师可随时撤销对全权代表的确认,如果这样,承包商应在接到书面
通知后,撤销对其的授权,不再录用他,并提供替代人选。
全权代表将代表承包人
接受工程师的指示,或按第二条规定接受工程师代表的指示。
第十六条(一)承包人在工程进行中,需在现场雇用如下人选:(1)在自己的专业范围内经验丰富的技术人员,能胜任监管工作的副代理人,
工人领班和带头人。
(2)为及时妥善地完成工程所需的熟练、半熟练和非熟练工人。
(二)工程师有权要求承包人立即解雇其雇用来执行合同的人员,这些人员在
工程师看来未履行职责或不称职。
被解雇的人员未经工程师的书面同意,不得再被
雇用。
被解雇人员的职位应立即由工程师同意的称职人选接替。
第十七条承包人负责根据工程师的书面指示正确地开始工程,保证工程位置、
面积、水平面及各部分组合的质量,
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。