2018电力工程安装合同
环网柜安装合同范本
环网柜安装合同范本鉴于甲方委托乙方进行环网柜的安装工作，为确保双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、合同名称环网柜安装合同（名词解释：环网柜一种用于电力系统中，实现环网供电的配电设备）二、合同双方1. 甲方：指委托乙方进行环网柜安装的甲方单位。
2. 乙方：指接受甲方委托，负责环网柜安装的乙方单位。
三、合同内容1. 工程名称：环网柜安装工程2. 工程地点：甲方指定的安装地点3. 工程范围：环网柜的安装、调试及验收4. 工程期限：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止四、工程费用1. 工程费用：经双方协商确定的环网柜安装费用，具体金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
1）合同签订后3个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款；2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准、规范及甲方的具体要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 验收标准：参照《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50268-2018）等国家相关标准。
六、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。
2. 乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准。
整改期间，乙方应承担由此产生的所有费用。
3. 甲方未按约定支付工程费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款1%的违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
电力安装工程合同
电力安装工程合同甲方：（乙方与甲方本合同约定的工程范围相对应的工程建设单位或电力工程建设单位）乙方：（与甲方签订本合同的工程施工单位）鉴于甲方计划进行以下电力安装工程，现甲乙双方基于平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、合同项目名称及地址1.1 项目名称：（具体描述工程名称）1.2 项目地址：（具体描述项目地址）二、合同价款和支付方式2.1 合同总价款为人民币（具体金额大写）（具体金额小写）元，包括以下费用：（1）材料费、设备费；（2）施工费、人工费；（3）其他需要支付的费用。
2.2 支付方式：（1）甲方需在本合同签订后的（具体日期）前，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）甲方需在工程验收合格并通过后的（具体日期）前，向乙方支付合同总价款的70%作为尾款。
三、工程进度和完工时间3.1 工程进度：（1）乙方将根据甲方的要求和实际情况，提供详细的工程进度计划，并在工程开始前提交给甲方审核；（2）乙方应按照工程进度计划的要求，合理组织施工，确保项目按时完成。
3.2 完工时间：（1）乙方承诺将在工程开始后的（具体日期）内完成全部工程，并保证工程的质量符合相关标准和要求。
四、质量保证和验收标准4.1 质量保证：（1）乙方承诺在施工过程中使用符合国家相关标准和要求的材料和设备，保证工程的质量；（2）乙方应严格按照施工规范和技术要求进行施工，并配合甲方进行监督和检验。
4.2 验收标准：（1）甲方将根据国家相关标准和要求对工程进行验收；（2）工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，并进行最终结算。
五、违约责任5.1 乙方未按合同约定的时间完成工程的，每延期一天，乙方需向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。
5.2 如乙方提供的材料和设备不符合国家相关标准和要求的，甲方有权要求乙方进行更换，并由乙方承担相应费用。
5.3 如乙方在施工过程中存在严重违反施工规范和技术要求的情况，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此产生的损失。
电力工程安装施工合同模板
电力工程安装施工合同模板随着电力市场的不断发展和技术的日益进步，电力工程的安装与施工要求也越来越高。
为了保障工程的顺利进行和双方的合法权益，制定一份全面细致的合同显得尤为重要。
下面，我们将展开一份电力工程安装施工合同模板范本，供相关从业人员参考使用。
【合同名称】电力工程安装施工合同【甲方（业主）信息】名称：地址：法定代表人：联系电话：邮箱：【乙方（承包商）信息】名称：地址：法定代表人：资质等级：联系电话：邮箱：【合同编号】由甲乙双方共同编制【合同签订日期】年月日【合同履行地点】具体工程现场地址【合同内容】1. 工程概述：详细描述工程的性质、规模、技术要求及预期目标。
2. 施工范围：明确界定乙方负责的具体工作内容和界限。
3. 施工标准：依照国家及行业相关标准执行，保证工程质量。
4. 工期要求：具体列明工程起止日期及关键节点时间。
5. 工程造价：包含工程总费用、付款方式及时间节点。
6. 质量保证期：明确质保期限及相关维护服务责任。
7. 违约责任：对可能的违约行为进行界定并规定相应的责任。
8. 解决争议的方式：设定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. 其他约定事项：根据具体情况添加特殊条款。
【权利与义务】1. 甲方应按合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件。
2. 乙方应保证工程质量，按计划完成施工任务，并承担相应的安全责任。
【合同生效】本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
【附件】包括工程图纸、技术规范文件、进度计划表等相关附件。
【签署页】甲方代表签字：乙方代表签字：签署日期：以上便是电力工程安装施工合同模板范本的主要内容。
需要强调的是，每个项目的具体情况都有所不同，因此在实际应用该模板时，应根据实际工程的特点进行适当的调整和完善。
建议在签订正式合同前，由专业律师进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
水电施工合同【范本模板】
水电安装工程协议甲方:乙方：(以下简称乙方)根据甲方工程施工需要，同意乙方以为代表的施工队承接甲方_________________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目1、工程名称:2、工程地点：3、承包范围：按广东博意建筑设计院有限公司设计的广州市南沙区天玺湾碧桂园售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工（包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工）4、乙方劳务范围：（包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)二、承包方式及质量要求2。
1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理,包文明施工，包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修.2。
2、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。
三、乙方负责:3。
1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电.3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;3。
4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格：4.1 、本工程室内安装的工程量计算依据按照__________房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用，发票由甲方负责。
4。
2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。
2018-2019-北京包工程安装施工合同-推荐word版 (1页)
2018-2019-北京包工程安装施工合同-推荐word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
北京包工程安装施工合同
小编精心推荐
建筑安装工程承包合同(C)
发包方：________________________________
地址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
承包方：________________________________
地址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：____________
二、工程地点：____________
三、工程项目批准单位：____________批准文号________________(指此工程立项有权批准机关的文号)
项目主管单位：____________。
中华人民共和国电力法(2018年)
中华人民共和国电力法（2018年）（1995年12月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正，2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等六部法律的决定》第二次修正，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第三次修正）目录第一章总则第二章电力建设第三章电力生产与电网管理第四章电力供应与使用第五章电价与电费第六章农村电力建设和农业用电第七章电力设施保护第八章监督检查第九章法律责任第十章附则第一章总则第一条为了保障和促进电力事业的发展，维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益，保障电力安全运行，制定本法。
第二条本法适用于中华人民共和国境内的电力建设、生产、供应和使用活动。
第三条电力事业应当适应国民经济和社会发展的需要，适当超前发展。
国家鼓励、引导国内外的经济组织和个人依法投资开发电源，兴办电力生产企业。
电力事业投资，实行谁投资、谁收益的原则。
第四条电力设施受国家保护。
禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。
第五条电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。
国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电。
第六条国务院电力管理部门负责全国电力事业的监督管理。
国务院有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理。
县级以上地方人民政府经济综合主管部门是本行政区域内的电力管理部门，负责电力事业的监督管理。
县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理。
第七条电力建设企业、电力生产企业、电网经营企业依法实行自主经营、自负盈亏，并接受电力管理部门的监督。
第八条国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
水电安装合同范本2018
水电安装合同范本2018甲方（委托方）： _________乙方（受托方）： _________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的水电安装工程委托乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括（但不限于）水路安装、电路安装等（具体工程内容详见附件1）。
二、工程期限1. 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商解决，并相应顺延工期。
三、工程质量1. 乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无偿返工，直至达到约定的质量标准。
四、工程造价1. 本工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：_______。
五、甲方权利与义务1. 甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理建议。
3. 甲方应按照约定支付工程款项。
六、乙方权利与义务1. 乙方应按照约定的施工方案和进度进行施工。
2. 乙方应保障施工安全，并采取必要措施保护施工现场的环境卫生。
3. 乙方应按照约定完成工程，并交付甲方验收。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 甲方未按约定支付工程款项的，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。
3. 乙方未按约定完成工程的，应按逾期天数的_______%向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
水电安装合同范本2018
水电安装合同范本2018甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：按照甲方提供的水电施工图纸及相关要求，进行室内水电安装工程，包括但不限于给排水管道安装、电气线路敷设、灯具、开关、插座安装等。
二、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 工期总日历天数：______天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
验收合格后，双方应签署工程验收单。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写______元整）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%，即人民币______元（大写______元整）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的______%，即人民币______元（大写______元整）；剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
中华人民共和国电力法(2018年修正)-国家规范性文件
中华人民共和国电力法（2018年修正）目录第一章总则第二章电力建设第三章电力生产与电网管理第四章电力供应与使用第五章电价与电费第六章农村电力建设和农业用电第七章电力设施保护第八章监督检查第九章法律责任第十章附则第一章总则第一条为了保障和促进电力事业的发展，维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益，保障电力安全运行，制定本法。
第二条本法适用于中华人民共和国境内的电力建设、生产、供应和使用活动。
第三条电力事业应当适应国民经济和社会发展的需要，适当超前发展。
国家鼓励、引导国内外的经济组织和个人依法投资开发电源，兴办电力生产企业。
电力事业投资，实行谁投资、谁收益的原则。
第四条电力设施受国家保护。
禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。
第五条电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。
国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电。
第六条国务院电力管理部门负责全国电力事业的监督管理。
国务院有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理。
县级以上地方人民政府经济综合主管部门是本行政区域内的电力管理部门，负责电力事业的监督管理。
县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理。
第七条电力建设企业、电力生产企业、电网经营企业依法实行自主经营、自负盈亏，并接受电力管理部门的监督。
第八条国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业。
第九条国家鼓励在电力建设、生产、供应和使用过程中，采用先进的科学技术和管理方法，对在研究、开发、采用先进的科学技术和管理方法等方面作出显著成绩的单位和个人给予奖励。
第二章电力建设第十条电力发展规划应当根据国民经济和社会发展的需要制定，并纳入国民经济和社会发展计划。
电力发展规划，应当体现合理利用能源、电源与电网配套发展、提高经济效益和有利于环境保护的原则。
第十一条城市电网的建设与改造规划，应当纳入城市总体规划。
电力工程安装工程施工合同书
电力工程安装工程施工合同书合同编号：XXXXXX甲方：（甲方公司名称）地址：XXXXXX联系人：XXXXXX电话：XXXXXX传真：XXXXXX邮编：XXXXXX乙方：（乙方公司名称）地址：XXXXXX联系人：XXXXXX电话：XXXXXX传真：XXXXXX邮编：XXXXXX鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程安装工程施工，为明确双方权益和责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行电力工程安装工程施工，包括但不限于电力设备的安装、调试、验收等。
第二条工程内容1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，进行电力工程的安装、调试和验收工作。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准要求，确保电力工程的质量和安全。
第三条工期要求1. 乙方应按照工程进度计划，按时完成电力工程的安装、调试和验收工作。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为XXXXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）。
2. 工程价款支付方式：甲方按照工程进度，分期支付工程价款。
具体支付比例和时间如下：第一期：工程开工后，支付工程价款总额的30%；第二期：工程完成50%后，支付工程价款总额的40%；第三期：工程完工验收合格后，支付工程价款总额的30%。
3. 工程价款支付应通过银行转账方式进行。
第五条质量保证1. 乙方对所提供的电力工程质量负责，确保符合相关法律法规和标准要求。
2. 乙方应提供合格的材料和设备，并按照合同约定进行安装和调试。
3. 在工程验收合格后，乙方应提供一年的免费维修保养服务。
第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未支付金额的1%计算，自应支付之日起，每滞纳一天计算一次。
2. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按工程价款总额的10%计算。
工程电力安装合同范本
工程电力安装合同范本甲方（需方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方对工程项目的电力安装需求达成一致，特订立本合同，以资遵守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程电力安装过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，保障双方的合法权益。
二、工程内容与范围乙方根据甲方提供的技术要求和设计标准，负责以下电力安装工程：1. 高压配电系统的安装与调试；2. 低压配电系统的铺设与连接；3. 照明及防雷接地系统的建设；4. 所有相关电力设备的检测与验收。
三、合同价格合同总价为人民币______元，包含材料费、人工费、管理费等所有费用。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后7天内，甲方支付合同总额的30%；2. 进度款：工程完成50%时，甲方支付合同总额的40%；3. 竣工款：工程完工并通过验收后，甲方支付剩余的30%。
四、施工期限乙方应于____年____月____日前开始施工，并确保在____年____月____日前完成全部安装工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
五、质量要求乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行电力安装工作，确保工程质量满足甲方要求。
工程完工后，乙方应配合甲方或第三方机构进行质量检测与验收。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约金额根据实际情况双方协商确定。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充条款。
3. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
九、合同附件本合同的附件包括工程技术要求、设计图纸、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签字盖章甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
【2018最新】签署的施工合同中发生一切违约行为和经济纠纷均由我公司负责-范文word版 (22页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==签署的施工合同中发生一切违约行为和经济纠纷均由我公司负责篇一：工程承诺书承诺书：我以名义承接的工程由我方负责施工，现承诺如下：1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。
2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵公司无关。
3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除)，与贵公司无关。
4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。
5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。
6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。
7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。
见附表8、自愿执行本公司工伤保险。
9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。
承诺人：年月日附：身份证复印件1份巴电建设安装有限责任公司电力建设工程安全管理协议(saqbl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务) 项目名称：签订地：签订时间：年月日电力建设工程劳务分包安全协议saqbl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务发包单位：以下简称甲方承包单位：以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1．工程项目名称：2．工程地址：3．承包范围：4．承包形式：劳务分包5．工程合同编号：6．工程项目期限：自年月日至年月日 (如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期)二、协议内容1．安全文明施工目标(1)不发生轻伤及以上人身事故。
标准施工合同_2018
标准施工合同（2018年版本）甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工建设乙方建设项目（以下简称“本项目”）的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：根据本合同的约定，乙方负责完成本项目的施工建设，包括土建、安装、装修等全部施工内容。
具体工程内容详见本合同附件一《工程内容说明》。
1.4 工程规模：本项目总占地面积约为____平方米，总建筑面积约为____平方米。
1.5 资金来源：甲方自筹。
二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日。
2.2 竣工日期：____年__月__日。
2.3 合同工期总日历天数：____天。
三、质量标准3.1 工程质量标准：本项目应达到国家验收规范合格标准。
3.2 质量保修：乙方应按照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，对施工的工程质量履行保修义务。
四、合同价款4.1 合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4.2 付款方式：（1）甲方在合同签订后__日内，向乙方支付合同金额的__%；（2）乙方完成工程进度达到__%后，甲方应向乙方支付合同金额的__%；（3）乙方完成工程并经验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的__%。
4.3 付款方式的具体细节，甲乙双方可在本合同附件二中约定。
五、组成合同的文件5.1 本合同协议书；5.2 本合同通用条款；5.3 本合同专用条款；5.4 标准、规范及有关技术文件；5.5 工程报价单或预算书；5.6 双方有关工程的洽商。
六、合同的生效、变更和解除6.1 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，乙方提交完整的工程资料，甲方支付完毕合同价款之日终止。
电缆电气安装合同模板
电缆电气安装合同模板电缆电气安装合同。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承包方名称）。
鉴于甲方拟在（项目名称）项目中进行电缆电气安装工程，为确保工程质量和双方利益，经甲、乙双方友好协商，就电缆电气安装工程的承包事宜，达成如下合同：一、项目名称及位置。
甲方委托乙方进行（项目名称）项目的电缆电气安装工程，项目位于（具体位置）。
二、项目内容。
1. 电缆敷设，乙方负责根据设计要求，在项目现场进行电缆敷设工作，确保电缆敷设的质量和安全。
2. 电气设备安装，乙方负责安装项目所需的各类电气设备，并保证设备安装符合相关标准和规范。
3. 系统调试，乙方负责对电缆电气系统进行调试，确保系统运行正常并符合设计要求。
三、工程质量要求。
1. 乙方应严格按照相关法律法规和国家标准进行工程施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 乙方应配备具有相关资质和经验的施工人员，保证施工过程中的安全和质量。
3. 乙方应按照甲方要求进行工程进度和质量的检查，及时整改施工中出现的问题。
四、工程进度和支付方式。
1. 工程进度，乙方应按照双方协商的工程进度表，按时完成工程施工。
2. 支付方式，工程款按照工程进度和质量完成情况进行分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、工程保修。
1. 乙方承诺所提供的电缆电气安装工程，在竣工验收后，提供一定期限的免费维修保养服务。
2. 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行维修，保证工程质量符合设计要求。
六、违约责任。
1. 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，甲方应按照约定支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的工程质量和进度完成工程，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、合同变更。
任何一方如需变更合同内容，应当提前书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。
八、合同解除。
1. 在工程施工过程中，如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，并根据实际工程量支付相应费用。
2018施工合同通用范本
2018施工合同通用范本本合同由以下双方共同订立，以便明确施工项目的要求、责任和约束。
双方同意遵守以下条款和条件：第一条合同双方甲方：____________（以下简称“业主”）联系地址：____________电话：____________身份证号码：____________乙方：____________（以下简称“承包商”）联系地址：____________电话：____________身份证号码：____________第二条合同项目根据业主的要求和乙方的技术能力，本合同约定如下施工项目：（在此详细描述施工项目的范围、内容和计划，确保明确指明施工开始和结束的日期）第三条工程款项及支付方式1. 工程总价：（详细列出工程的总费用，以及每项工程的单价和数量）2. 付款方式：（描述付款方式，可以包括首付款额，中期付款额，尾款额等）3. 发票开具：业主应向承包商提供必要的发票以便确认和记录支付情况。
第四条施工过程1. 工期：（明确约定工程的开始日期和结束日期）2. 施工方式：（包括施工的方法和流程，例如材料的选取和使用，建筑设备的安装，人员的配备等）3. 安全措施：承包商应确保工程施工过程中的安全，并采取必要的预防措施以避免人身伤害和财产损失。
第五条索赔和争议解决1. 索赔：任何一方在履行合同过程中遇到问题，应尽快书面通知对方，并共同达成解决方案。
2. 争议解决：如果双方无法就争议达成一致意见，双方同意将争议提交至仲裁机构进行调解或裁决。
第六条违约责任1. 违约责任：（明确双方违约的后果和责任，可能包括赔偿金额和违约金等）2. 解除合同：如果其中一方严重违反合同条款，另一方有权解除合同。
第七条其他事项1. 合同变更：合同变更应经双方书面同意，并附上正式的变更文件。
2. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3. 合同解释：本合同的解释和争议由双方协商解决，如无法达成一致，应遵循相关法律法规的规定。
2024年电力工程安装合同范文
2024年电力工程安装合同范文[电力工程安装合同]甲方（供货方）：(公司名称)乙方（需求方）：(公司名称)鉴于甲方具备从事电力工程安装及相关服务的资质和能力，乙方有意委托甲方进行电力工程安装，双方经友好协商，就电力工程安装事宜达成如下合同：第一条项目基本信息1. 项目名称：电力工程安装项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目规模：（如：总装机容量、安装台数等）第二条项目内容1. 甲方承担的工作内容：（1）按照乙方提供的设计方案和技术要求，进行电力工程的安装、调试、验收等工作；（2）组织供货及施工过程中的管理工作；（3）按照合同约定完成其他与电力工程安装相关的工作。
2. 乙方承担的工作内容：（1）提供电力工程的设计方案和技术要求；（2）协助甲方进行施工现场的准备工作；（3）提供必要的沟通和配合，确保项目顺利进行。
第三条项目进度1. 甲方应按照约定的时间节点完成电力工程的安装任务；2. 乙方应配合甲方的合理安排，提供施工现场所需的支持和协助。
第四条项目费用及支付方式1. 项目费用总额为（具体金额）人民币，费用包括但不限于设备采购费、人工费、管理费等；2. 项目费用支付方式为：（具体支付方式，如首期付款、分期付款等）；3. 甲方应向乙方提供相应的费用发票，并按照相关财务要求开具。
第五条保证及责任1. 甲方保证自身具备从事电力工程安装的资质和技术能力，并承诺按照工程要求进行施工；2. 乙方保证自身提供的设计方案和技术要求符合法律法规及相关规范，并协助甲方顺利进行项目工作；3. 双方应按照合同约定的责任和义务履行，如因未履约或违约行为给对方造成损失的，应承担相应的经济赔偿责任。
第六条变更和解除1. 如需变更合同内容，双方应进行书面协商并签署变更协议；2. 如因不可抗力等原因，导致无法履行合同，双方应在第一时间通知对方，并根据实际情况协商解决方案。
第七条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；2. 如协商不成，双方可以协议选择仲裁、司法等合法途径解决。
电力安装工程(合同)模板
电力安装工程合同模板1. 合同概述本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同缔结，双方本着平等自愿的原则，依法签订本合同，并在本合同项下按约定的条件和方式进行合作。
2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是规定甲方雇佣乙方为电力安装工程的承包商，负责完成相关工程的设计、施工和调试，并向甲方提供一定的技术支持和服务。
2.2 合同期限本合同自双方签字后生效，有效期为____年。
2.3 合同内容本合同涉及的具体内容包括但不限于几个方面：•工程范围和任务•工期要求和进度安排•人员配备和资质要求•材料和设备供应要求•技术支持和售后服务2.4 价格和支付方式双方就工程合同的价格进行协商，并在合同中明确约定支付方式和支付时间。
甲方应按约定时间向乙方支付相应的款项。
2.5 合同变更如需对本合同内容进行任何变更，必须经双方书面协商一致，并通过签订书面变更协议进行确认。
2.6 违约责任当一方未按照合同约定的条件履行其责任时，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.7 保密条款双方同意在合作期间和合作结束后对于涉及到本合同的商业秘密和机密信息保持保密。
2.8 合同解除在情况下，本合同将被解除：•经双方协商一致；•法律法规规定的其他解除情况。
3. 其他事项3.1 适用法律和争议解决本合同适用的法律。
对于因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
3.2 通知方式在合同履行期间，双方如需通知对方，应以书面形式发送至对方指定的地质或。
3.3 合同生效本合同采用双方签字确认的方式生效，双方各执一份具有相同法律效力的原件。
4. 注释本合同的条款由甲方和乙方共同商定，并签字确认生效。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。
电力设施安装工程合同模版
电力设施安装工程合同模版电力设施安装工程合同模板1. 合同前言本合同由以下双方签订：- 甲方：（全称）- 乙方：（全称）鉴于甲方为电力设施安装项目的需求方，乙方为电力设施安装服务的提供方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
2. 合同项目2.1 项目名称：（项目全称）2.2 项目地点：（项目具体地点）2.3 项目内容：乙方根据甲方的要求，负责电力设施的安装工作，包括但不限于设备安装、线路铺设、调试等。
3. 合同价格3.1 本合同的总价为（大写金额），即人民币（小写金额）。
3.2 乙方应在合同签订后（时间）内，向甲方提供正式的发票。
4. 合同履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成电力设施的安装工作。
4.2 乙方应保证所安装的电力设施符合国家相关法律法规和技术标准。
4.3 乙方应在安装工作完成后，提供完整的验收资料。
5. 合同支付5.1 甲方应在合同签订后（时间）内，向乙方支付合同总价款的（百分比）。
5.2 剩余的合同总价款，甲方应在乙方完成合同约定的安装工作后，向乙方支付。
6. 违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定的时间完成安装工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）。
6.2 若乙方所安装的电力设施不符合国家相关法律法规和技术标准，乙方应负责修复，并承担由此产生的一切费用。
7. 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
8. 其他8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：（年月日）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程安装合同
生活中很多地方都会使用到合同，而法律规定的合同形式主要分为了两种，就包括了书面的和口头的。
当然，一般签订书面的合同，对当事人利益的保障是更有利的。
在不同的情况下，当事人约定的合同内容不一样。
为方便大家学习了解，特此整理部分合同范本供大家学习使用。
甲方：_________(以下简称_________)
乙方：_________
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容
_________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在。