工程暂时停工令格式
停工函件的格式及范文
停工通知书管金沙字[xx]号：你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
xx市xx区管委会行政执法局(公章)xx年xx月xx日当事人：承办人：【停工函】尊敬的XX单位：根据有关法律法规和合同约定，我方（发出单位）因XXXX原因，决定暂停与贵方（接收单位）的施工合同。
为确保双方权益，现将有关事项通知如下：一、停工时间本次停工时间为自XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日止。
具体停工时间可根据实际情况进行调整。
二、停工原因本次停工原因为XXXX，具体原因可依据实际情况填写。
如因不可抗力因素导致停工，请在函件中注明相关情况。
三、停工期间工作安排在停工期间，贵方应做好以下工作：1.暂停现场施工，并确保现场安全；2.配合我方做好现场看护和资产管理；3.积极与我方协商解决本次停工问题；4.其他有关事宜，双方协商解决。
四、复工安排在停工期间，我方将积极协调解决影响施工的问题，并在停工期满后及时通知贵方复工。
贵方应按照合同约定和通知要求，及时组织施工，确保项目顺利进行。
五、其他事项六、本函件一式两份，贵方和我方各执一份。
如有未尽事宜，双方可协商解决。
特此通知！（发出单位名称）（盖章）（发出日期）停工通知书接收单位：XX公司停工原因：经检查发现，你公司在施工过程中存在严重的安全隐患和质量问题，为确保工人安全和工程质量，决定对你公司进行停工处理。
停工时间：从XXXX年XX月XX日起，至整改完毕并经审查合格后通知复工为止。
停工范围：你公司所承揽的所有工程项目。
执行要求：请你公司立即停止所有施工活动，撤离现场施工人员，确保施工现场安全；同时积极配合相关部门进行调查和处理，直至整改完毕并经审查合格后，方可申请复工。
工程施工停工函(3篇)
第1篇尊敬的施工单位：您好！我单位（以下简称“我方”）与贵单位（以下简称“贵方”）就（项目名称）建设工程（项目编号）达成合作协议，项目合同编号为（合同编号）。
在项目实施过程中，我方发现贵方存在以下问题，经多次协商，贵方仍未采取有效措施予以整改，为确保工程质量和安全，维护我方合法权益，现决定暂停贵方在该项目上的施工活动，特此函告如下：一、停工原因1. 贵方施工过程中，存在严重违反施工规范、质量标准的行为，工程质量问题突出。
2. 贵方施工进度严重滞后，未按合同约定的时间节点完成相关工作。
3. 贵方施工现场管理混乱，存在安全隐患，对工程质量和安全构成威胁。
4. 贵方在项目实施过程中，存在拖欠工程款、劳务费等问题，严重损害我方利益。
二、停工范围自本函送达之日起，贵方在（项目名称）建设工程（项目编号）项目上的所有施工活动暂停，包括但不限于以下内容：1. 土建施工、安装施工、装饰装修施工等。
2. 临时设施搭建、拆除及维护。
3. 施工现场的管理、监督、协调等工作。
三、停工期限1. 停工期限为（停工期限），自本函送达之日起计算。
2. 在停工期限内，贵方需对上述问题进行全面整改，并提交整改方案及整改措施。
3. 停工期限届满后，如贵方未完成整改，我方有权继续暂停施工，直至问题得到妥善解决。
四、责任承担1. 停工期间，贵方应承担因停工造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。
2. 停工期间，贵方不得以任何理由要求我方支付工程款、劳务费等费用。
3. 停工期间，如因贵方原因导致工程延误，贵方应承担相应的违约责任。
五、后续处理1. 停工期限届满后，如贵方已完成整改，我方将组织验收，并视情况决定是否恢复施工。
2. 如贵方未完成整改，我方有权解除合同，并追究贵方违约责任。
请贵方收到本函后，认真对待上述问题，积极采取有效措施予以整改。
如对本次停工有异议，请在收到本函之日起（异议处理期限）内向我方提出，逾期视为放弃。
特此函告！（单位名称）（单位地址）（联系人姓名）（联系电话）（日期）第2篇尊敬的施工单位：您好！我方代表项目业主单位，在此就我单位管辖范围内的[项目名称]工程，就近期发生的情况发出停工函，具体内容如下：一、停工原因1. [具体原因一]：由于[原因说明]，为确保工程质量和安全，避免事故发生，我方决定对该工程进行停工。
工程施工暂停令_模板(3篇)
第1篇项目名称：________________________项目编号：________________________招标人：________________________招标代理机构：____________________一、背景鉴于以下原因，经项目相关各方协商一致，决定暂停本项目的工程施工，现将有关事项公告如下：1. 项目招标控制价、工程量清单等招标文件尚未发布，导致无法正常开展招标工作；2. 项目施工过程中存在安全隐患，需进行整改；3. 项目周边环境发生变化，需重新进行环境影响评价；4. 项目资金不到位，无法保障工程顺利进行；5. 其他需暂停施工的合理原因。
二、暂停施工范围1. 本项目全部施工内容；2. 相关配套设施及辅助设施；3. 项目周边影响范围内的其他施工活动。
三、暂停施工时间自本公告发布之日起，至以下条件全部满足为止：1. 招标控制价、工程量清单等招标文件发布；2. 安全隐患整改完成；3. 环境影响评价完成；4. 资金到位；5. 其他需满足的条件。
四、相关要求1. 施工单位应立即停止施工，确保施工现场安全；2. 施工单位应妥善保管施工现场材料、设备，防止被盗、损坏；3. 施工单位应做好施工人员的管理工作，确保人员安全；4. 施工单位应按照相关法律法规要求，做好工程停工期间的资料整理、归档工作；5. 施工单位应密切关注项目进展情况，积极配合项目各方做好恢复施工准备工作。
五、责任追究1. 施工单位未按照本暂停令要求停止施工，造成安全事故、环境污染等后果的，将依法承担相应责任；2. 施工单位未妥善保管施工现场材料、设备，造成损失的，将依法承担相应责任；3. 施工单位未按照要求做好工程停工期间的资料整理、归档工作，影响项目恢复施工的，将依法承担相应责任。
特此公告。
招标人（盖章）：________________________招标代理机构（盖章）：____________________发布日期：________________________附件：1. 项目招标控制价、工程量清单等招标文件；2. 安全隐患整改方案；3. 环境影响评价报告；4. 资金到位证明；5. 其他相关文件。
开工报告、暂停令格式
□施工现场道路、水、电、通讯等已到达开工条件
□其他
项目负责人（签字）：
施工单位（章）：
年月日
审批意见：
审批结论：□同意□不同意
总监理工程师（签字）：
年月日
本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各存一份。来自工程暂停令工程名称：编号：
致：（承包单位）
由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
项目监理机构
总监理工程师
日期
工程复工令
工程名称：编号：
致：（承包单位）
编号为的工程暂停令所要求停工的工程部位（工序）已经具备复工条件，现通知你方必须于年月日时起全面复工。
项目监理机构
总监理工程师
日期
工 程 开 工 报 告
表A3编号：
工程名称
施工单位
工程地点
建设单位
致监理单位：
根据合同的约定，建设单位已取得主管单位审批建设许可证，我方已完成了开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。
已完成报审的条件有：
□建设工程规划许可证（复印件）
□施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）
□施工测量放线
停工通知书范文（范本）
停工通知书范文停工通知书范文篇一：停工通知书停工通知书平安府停〔201X〕号建房户：经X XXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXX XXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX二〇一二年月日篇二：工地停工通知书篇三：责令停工通知书责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的篇四：停工通知书范本停工通知书（编号： 201X—）工程名称：内乡县南环线施工单位：南阳市宛通公路工程技术有限公司篇五：停工通知书 2 停工通知书采掘队：春节将至，根据鹤济公司指示精神，经矿领导研究决定，我矿定于2月4号放假，2月17日开工，共放假13天。
在停工期间你单位应对井下未完工的两个作业地点1、新暗斜井落底砌台阶工程；2、主斜井底车场落底工程。
做好以下安排：1、对新暗斜井处要回收物料、工具。
停工通知书模板3篇_通知_
停工通知书模板3篇你知道关于停工怎么写吗?它又有哪些讲究?下面小编给大家带来停工通知书范文，供大家参考!停工通知书范文一建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人停工通知书范文二尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
年月日停工通知书范文三公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
工程暂停施工接收函模板(3篇)
第1篇[公司名称][地址][邮编][电话][传真][日期][收件单位名称][地址][邮编]尊敬的[收件单位名称]：您好！我方[公司名称]（以下简称“我方”）承建的[工程名称]项目，原定于[原定施工时间]开始施工。
鉴于[具体原因，如：政策调整、资金问题、设计变更、自然灾害等]，经我方与[甲方名称]（以下简称“甲方”）充分协商，决定暂停该项目的施工工作。
现将有关事项函告如下：一、项目暂停施工原因1. [具体原因，如：政策调整、资金问题、设计变更、自然灾害等]。
2. [如有其他原因，请在此处补充]。
二、项目暂停施工时间根据双方协商，本项目施工暂停时间为[具体暂停时间]，即从[具体日期]起至[具体日期]止。
三、项目暂停施工期间的工作安排1. 甲方负责妥善保管施工现场的设备、材料及施工设施，确保其安全。
2. 我方将指派专人负责施工现场的巡查，确保现场安全。
3. 双方应保持沟通，及时解决项目暂停施工期间可能出现的各类问题。
四、项目恢复施工时间待[具体原因消除后，如：政策落实、资金到位、设计确认等]，双方将协商确定恢复施工的时间，并提前[具体天数]通知对方。
五、其他事项1. 在项目暂停施工期间，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 双方应共同努力，确保项目暂停施工期间的风险可控。
3. 如有其他未尽事宜，双方可另行协商解决。
敬请贵单位予以配合，并对此表示诚挚的歉意。
如有疑问或需要进一步沟通，请随时与我方联系。
特此函告！敬请予以回复。
此致敬礼！[公司名称][法定代表人或授权代表签名][日期]附件：1. 项目暂停施工协议2. 项目暂停施工期间现场管理措施3. 项目恢复施工通知[注：以上模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
]第2篇【函头】（公司名称）（公司地址）（公司电话）（公司传真）（公司邮箱）【函号】【函件日期】【收件单位名称】（收件单位地址）【函件标题】关于【工程名称】项目暂停施工的接收函【正文】尊敬的【收件单位名称】：我司【公司名称】（以下简称“我司”）于【工程名称】项目施工过程中，因【具体原因，如：天气原因、设计变更、资金问题等】，经研究决定，需暂停施工。
工程暂停令范本
工程暂停令范本
尊敬的工程部全体员工：
因工程进展出现重大问题，经公司高层研究决定，我们决定暂停工程。
为此，特发布如下暂停令：
一、项目名称：
请在此处填写项目名称。
二、暂停原因：
请在此处详细描述导致工程暂停的原因，如工期延误、资金短缺、技术困难等。
三、暂停时间：
请在此处填写暂停工程的起止时间，包括具体日期和时间。
四、暂停期间工作安排：
1. 停止工程进度；
2. 将工地临时封闭，确保无人进入；
3. 停止资金的支出，避免浪费；
4. 安排相关人员进行项目评估，查明问题所在，提出解决方案。
五、暂停期间工作联系人：
为保证项目问题得到及时解决，指定以下人员作为工程暂停期间的联系人，请承担以下工作：
1. 问题查明和解决方案的提出；
2. 完成暂停期间工作的各项安排；
3. 与项目相关人员进行沟通协调。
联系人1：姓名
联系方式：联系电话、电子邮件
联系人2：姓名
联系方式：联系电话、电子邮件
六、暂停期间注意事项：
1. 严格遵守安全规范，确保工程安全；
2. 停用所有设备，避免电力消耗与浪费；
3. 保持工地环境整洁，防止意外事故发生；
4. 防止工程材料丢失、损坏；
5. 全体员工暂停工作，注意个人安全。
恳请全体员工积极配合工程的暂停，相信通过大家的共同努力，解决问题后工程可以顺利恢复。
如有任何问题或建议，请及时与联系人联系。
感谢大家的理解与支持！
此致
礼敬！
公司高层
日期。
【工程文档】工 程 暂 时 停 工 令
承包单位：起止桩号：表号：监表11
监理单位：合同段号：编号：
致承包人先生：
下列工程从年月日时起至年月日时暂停施工，望严格按照本指令要求执行，完成后报监理工程师、业主代表进行检验，检验合格后凭《工程复工指令》复工。
总监理工程师：年月日
停工范围（桩号及工程名称）：
停工原因：
停工依据：
停工后的要求：承包人意ຫໍສະໝຸດ ：施工单位技术负责人：年月日
说明：行政性的停工指令由项目经理签字认可，技术质量方面的停工指令由施工单位技术负责人签字认可。
工程施工暂停令范本
工程施工暂停令范本
致：XXX工程施工项目经理部
工程名称：XXX工程
编号：A.0.112101001
施工项目经理部签收人姓名及时间：
建设单位签收人姓名及时间：
鉴于XXXX年春节假期的原因，现通知你方自XXXX年XX月XX日08时起，暂停所有部位（工序）的施工，并按照以下要求做好后续工作。
一、安排落实春节值班人员，项目主要管理人员应保持信息畅通，做好信息接报和突发事件的应急处理工作。
二、做好农民工工资发放工作，确保农民工的合法权益得到保障。
三、切断施工区域的水源、电源，以防止因停工期间水源、电源未切断而导致的安全事故。
四、做好施工现场的清场管理工作，需入库保存的材料、设备入库保存，确保施工现场的整洁和安全。
五、停工期间，建筑大型塔式起重机应切断电源、收起吊钩、小车收至塔吊根部限位处，保持塔吊大臂平稳、无障碍，遇到大风能作360自由旋转，以确保起重机的安全。
六、全面检查各区域的消防安全工作，做好防火措施，严禁燃放烟花爆竹，工地值班人员不得使用明火取暖及使用大功率用电设备，以防止火灾事故的发生。
七、做好节日应急值守工作，加强门岗值班制度并严格执行，做好防盗工作，确保工程设备和物资的安全。
八、放假前夕，施工单位应将施工现场的情况向建设单位进行汇报，并做好春节期间的施工安排。
请贵单位按照以上要求严格执行，如有违反，将依法追究相关责任。
停工令解除时间将根据实际情况另行通知。
特此通知。
施工项目经理部：
（签名）
日期：XXXX年XX月XX日
附件：停工令范本（春节停工暂停令如何写）注：本范本可根据实际情况进行修改和完善。
工程施工停工令
工程施工停工令根据我国相关法律法规，为了保障工程施工的顺利进行，确保工程质量和施工安全，防止和减少工程施工对周边环境的影响，现就位于XX市XX区XX路的工程施工项目发出停工令。
一、停工项目及范围本次停工项目为位于XX市XX区XX路的工程施工，主要包括：1. 施工区域内的土方开挖、基础施工、主体结构施工等；2. 施工区域内的临时设施建设，如临时道路、临时水电供应等；3. 施工区域内的环境保护措施，如降噪、防尘、排水等；4. 施工区域内的安全防护措施，如施工现场围挡、安全警示标志等。
停工范围包括上述施工项目所涉及的区域。
二、停工原因根据相关政府部门调查，本次工程施工存在以下问题：1. 施工现场管理混乱，安全隐患突出；2. 施工单位未严格按照环保要求进行施工，导致周边环境污染；3. 施工单位未按照工程设计要求进行施工，影响工程质量；4. 施工单位未落实安全生产责任制，存在重大安全生产隐患。
为了解决上述问题，确保工程施工的顺利进行，保障人民群众的生命财产安全，现决定对工程施工项目予以停工。
三、停工要求1. 施工单位应立即停止施工，对施工现场进行整顿，排除安全隐患；2. 施工单位应按照环保要求，对施工现场进行整改，确保周边环境得到有效治理；3. 施工单位应按照工程设计要求，对施工内容进行整改，确保工程质量；4. 施工单位应严格落实安全生产责任制，加强安全生产管理，消除安全生产隐患；5. 施工单位应积极配合政府部门开展调查处理工作，如实提供相关资料；6. 施工单位在整改完成后，应向政府部门申请复工，经审查合格后方可恢复施工。
四、停工期限本次停工期限为XX个月，自停工令发布之日起计算。
停工期间，施工单位应认真进行整改，消除安全隐患，确保工程质量和施工安全。
五、停工令执行及监督1. 政府部门应加强对停工令执行情况的监督检查，确保施工单位按照要求进行整改；2. 政府部门应加强对施工现场的监管，防止施工单位擅自复工；3. 政府部门应组织专家对施工单位的整改情况进行评估，确保整改措施落实到位；4. 政府部门应对施工单位整改期间的违法行为依法予以查处。
工地停工通知的单子怎么写
工地停工通知的单子怎么写
尊敬的各位工地相关人员：
根据有关部门的通知和要求，我司工地因xxxx原因需暂时停工。
停工期间请各位工人停止所有作业，务必遵守相关规定，做好安全防护工作。
停工期间请做好现场的安全和保护工作，严禁私自进入工地。
待恢复施工后，我们将及时通知各位继续工作。
希望各位工地相关人员遵守停工通知，保障自身安全，配合相关部门做好停工期间的工作。
如有任何疑问，请及时与工地负责人联系。
特此通知。
xxxx年xx月xx日
此致
敬礼。
工程停工令申请书范文模板
工程停工令申请书范文模板尊敬的监理单位：我单位承建的【工程名称】项目，因【具体原因】，特此向贵单位申请停工。
现将有关情况说明如下：一、工程概况【工程名称】：【工程地点】【工程规模】：【工程占地面积】平方米，【建筑高度】米，【总建筑面积】平方米。
【工程进度】：截至目前，工程已完成了【已完成工程量】%，预计【预计完成时间】。
二、停工原因【具体原因】：请根据实际情况填写，如：气候原因、设计变更、原材料供应问题等。
三、停工影响【停工对工程进度的影响】：停工期间，工程进度将受到影响，预计【预计影响时间】。
【停工对工程质量的影响】：停工期间，工程质量可能受到影响，需重新检查和验收。
【停工对工程成本的影响】：停工期间，工程成本将增加，如：临时措施费用、人员工资等。
四、停工措施【成品保护措施】：停工前，对已完成的工程进行成品保护，确保工程质量不受影响。
【安全措施】：停工前，对施工现场进行全面的安全检查，确保施工现场安全。
【材料和设备措施】：停工前，对原材料和设备进行妥善保管，防止损失和损坏。
【人员措施】：停工期间，对施工人员进行合理安排，确保人员权益。
五、停工时间根据实际情况，拟定停工时间为【停工起始日期】，预计恢复施工时间为【预计恢复施工日期】。
六、申请单位【申请单位名称】：【申请单位地址】【联系人】：【联系电话】七、申请日期【申请日期】：年月日敬请贵单位审批，并对我们的申请给予支持和指导。
我们将认真对待停工期间的各项措施，确保工程质量和安全，待条件具备后立即恢复施工。
特此申请！申请单位：【盖章】项目经理：【签字】年月日。
工程施工申请停工令
工程施工申请停工令尊敬的工程项目负责人：根据我国相关法律法规和工程建设的实际需要，为确保工程质量和施工安全，特制定本工程施工申请停工令。
本停工令适用于我国境内所有正在进行施工的建设项目。
一、停工原因1. 施工过程中出现质量问题，需要进行整改或加固处理；2. 施工安全隐患未得到有效解决，存在重大安全事故风险；3. 施工图纸、设计文件、施工方案等出现变更，需要重新审查；4. 施工所在地的环境保护部门要求停工，以保障生态环境；5. 建设单位、施工单位资金链断裂，导致工程无法正常进行；6. 法律、法规规定的其他停工原因。
二、停工程序1. 施工单位发现停工原因时，应立即停止施工，并向工程项目负责人报告；2. 工程项目负责人应在接到报告后1小时内，向有关政府部门报告，并提交停工申请；3. 政府部门应在接到申请后2小时内，对申请进行审查，并作出是否同意停工的决定；4. 同意停工的，政府部门应向施工单位发出停工通知书，并监督执行；5. 施工单位应按照停工通知书要求，停止施工，并进行整改；6. 整改完成后，施工单位向政府部门申请复工，经审查合格后，方可恢复施工。
三、停工期间的措施1. 施工单位应做好施工现场的安全防护工作，防止安全事故的发生；2. 施工单位应妥善保管施工材料、设备和工程档案，防止损失和泄露；3. 施工单位应定期对施工现场进行巡查，确保整改措施的落实；4. 政府部门应对停工期间的施工现场进行监督检查，确保施工单位执行停工要求；5. 施工单位应按照政府部门的要求，提供相关资料，配合停工期间的审查工作。
四、法律责任1. 施工单位未按照停工通知书要求停止施工的，由政府部门依法予以处罚；2. 施工单位在停工期间发生安全事故的，依法承担相应责任；3. 施工单位未妥善保管施工材料、设备和工程档案，造成损失的，依法承担相应责任；4. 政府部门未按照规定履行审查职责的，依法承担相应责任。
本工程施工申请停工令自发布之日起执行。
工程暂时停工令
施工单位技术负责人：年月日
说明：行政性的停工指令由项目经理签字认可，技术质量方面的停工指令由施工单位技术负责人签字认可。
工程暂时停工令
承包单位：起止桩号：表号：
监理单位：合同段号：编号：
致承包人先生：
下列工程从年月日时起至年月日时暂停施工，望严格按照本指令要求执行，完成后报监理工程师、业主代表进行检验，检验合格后凭《工程复工指令》复工。
总监理工程师：年月日
停工范围（桩号及工程名称）：停工原因：来自停工依据：停工后的要求：
建筑工程暂停施工令(3篇)
第1篇根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJT104-2011）的相关规定，结合当前天气状况和施工安全要求，为确保工程质量，杜绝冬季施工可能带来的安全隐患，现就建筑工程暂停施工事项发布如下令：一、暂停施工时间自本令发布之日起，所有建筑工程（包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等）暂停施工。
具体恢复施工时间将根据天气情况和施工安全状况另行通知。
二、暂停施工原因1.连续5天日平均温度低于5℃或日最低气温低于-3℃，达到冬季施工标准；2.施工现场存在安全隐患，无法保证施工安全；3.施工质量不达标，需要暂停施工进行整改。
三、相关要求1.各建设单位、施工单位、监理单位应严格按照本令要求，立即停止施工，做好以下工作：（1）做好施工人员的安全教育和培训，提高安全意识；（2）对施工现场进行安全检查，消除安全隐患；（3）做好施工材料的储备和管理工作；（4）加强施工现场的巡查，防止安全事故发生。
2.施工单位在停工期间，应做好以下工作：（1）对已完成的工程进行质量检查，确保工程质量；（2）对施工设备、材料进行保养和维护，防止损坏；（3）对施工现场进行清理，保持环境卫生；（4）对施工人员进行安全教育，提高安全意识。
3.监理单位应加强对施工现场的监督检查，确保施工单位按照要求落实各项安全措施。
四、恢复施工条件1.气温恢复正常，达到冬季施工标准；2.施工现场安全隐患全部消除；3.施工质量达到要求，已整改完毕。
五、责任追究1.对未按照本令要求暂停施工的单位，将依法依规追究相关责任；2.对在停工期间发生安全事故的单位，将依法依规追究相关责任。
特此令。
XX市住房和城乡建设局发布日期：XXXX年XX月XX日第2篇为了确保工程质量和施工安全，维护人民群众的生命财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程冬期施工规程》（JGJT104-2011）等相关法律法规和规范性文件的规定，现就建筑工程暂停施工有关事项通知如下：一、暂停施工时间自本通知发布之日起，凡连续5天日平均温度低于5℃或日最低气温低于-3℃的地区，所有建筑工程（含新建、改建、扩建、装修等）应立即暂停施工。