总包单位与甲方指定施工单位协议

合集下载

甲方指定分包对总包的承诺书(做资料用)

甲方指定分包对总包的承诺书(做资料用)

承诺书
施工单位XXXXXXXXX:
贵公司系我公司“XXXXXX”工程项目(以下简称本工程)的施工承包方,现将由分包XXXXXX(以下简称AA公司)负责本工程XXXXXX 部分的分包事宜,该项分包系我公司指定分包,因此,我公司承诺:
1、如果涉及该项分包的分包合同或其他合同文本(无论是在本承诺书之前签署还是之后签署)约定贵公司应当就前述工程分包向我公司承担责任(包括但不限于承担安全、成本、进度、质量、质保、违约、损失赔偿责任等),或者按照法律规定或其他规定,应当由贵公司就前述工程分包向我公司承担责任的,则相应责任均由我公司或AA公司承担,与贵公司无关。

2、因前述工程分包事宜发生的任何债权债务问题,均由我公司自行与AA公司处理,与贵公司无关。

3、如果因为前述工程分包导致本工程受到不利后果,则贵公司无需因此承担任何义务及责任,导致工期延误的,工期予以顺延。

承诺人:建设单位
年月日
承诺书
总包单位xxx x:
我公司受建设单位XXXXX指定,作为贵公司“xxx(以下简称本工程)xxxxxx部分的分包单位,并已与重庆天江坤宸置业有限公司签订《爱普地产隆鑫鸿府项目装饰工程施工合同》(以下简称分包合同),为保证工程履约,我公司特向贵公司承诺如下:
1、分包工程所涉安全、成本、进度、质量、质保等一切问题,均由我公司负责,因上列工程分包导致本工程承担不利后果的,概由我公司负责,导致贵公司承担不利后果或损失的,概由我司承担。

2、我公司承诺如因分包工程导致贵公司承担任何不利后果或损失的(包括但不限于导致本工程工期延误、导致贵公司被建设单位索赔、导致贵公司被行政处罚等情形),由我公司向贵司双倍赔偿。

承诺人:
承诺单位:分包单位
201 年月日。

建筑工程施工总包协议书

建筑工程施工总包协议书

建筑工程施工总包协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为促进双方合作,保障工程质量,根据国家相关法律法规,甲乙双方本着平等、协商、公平、诚实信用的原则,经友好协商达成如下协议。

一、工程概况1. 工程名称:(填写工程具体名称)2. 工程地点:(填写工程所在地)3. 工程规模:(填写工程的建设规模、面积等)二、工程内容1. 工程范围:(详细描述工程的具体范围和内容)2. 工程时间:(填写工程的开始时间和预计结束时间)三、责任与义务1. 甲方责任:(列出甲方应承担的责任和义务)2. 乙方责任:(列出乙方应承担的责任和义务)四、工程款项1. 工程总价款:XXX元(大写)(明确工程总价款的金额,并注明大写金额)2. 付款方式及时间:(具体说明工程款项的支付方式和时间节点)五、质量要求1. 工程质量标准:(详细描述工程质量应达到的标准和要求)2. 质量保证期:(确定工程质量保证期的时间长度)六、投保责任和权益1. 施工保险:(说明甲方和乙方在工程施工过程中所需要的保险责任和权益)2. 责任和权益保障:(描述甲方和乙方在合作过程中各自的责任和权益保障措施)七、违约责任1. 违约责任:(明确违约方应承担的法律责任和赔偿责任)2. 解除协议:(规定协议解除的条件和程序)八、协议生效与终止1. 协议生效:(说明协议生效的条件和时间)2. 协议终止:(列出协议终止的条件和方式)九、争议解决1. 争议解决方式:(描述双方在出现争议时的解决方式,可以包括仲裁、诉讼等)2. 争议管辖:(规定争议管辖的法院或仲裁机构)十、附则1. 协议变更:(规定协议变更的条件和方式)2. 附加条款:(补充特殊情况下的额外条款和约定)本协议一式两份,双方各持一份,自签字之日起生效,有效期至工程完工并经验收合格之日。

甲方:(签字)日期:年月日乙方:(签字)日期:年月日。

建筑施工总承包协议书

建筑施工总承包协议书

建筑施工总承包协议书甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟进行以下项目的建设,经双方友好协商,达成以下协议:一、项目概况1. 项目名称:2. 建设地点:3. 项目规模:4. 建设内容:5. 工期要求:二、委托范围1. 建设范围:2. 施工内容:3. 设备购置:4. 质量要求:三、责任与权利1. 甲方责任:(1)提供项目相关信息和必要文件;(2)支付工程款项;(3)提供工地安全环境。

2. 乙方责任:(1)对工程质量、进度和安全负责;(2)合理安排施工人员;(3)按时完成工程。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款:(1)总金额:(2)支付方式:2. 付款时间及方式:(1)首期付款时间及比例:(2)后续款项支付时间及比例:五、工程变更和索赔1. 变更范围及程序:(1)甲方需要变更的项目;(2)双方达成一致后,变更的程序。

2. 索赔事项及程序:(1)工程质量问题的索赔;(2)索赔的程序及期限。

六、安全和保险1. 安全:(1)甲方提供施工现场安全要求;(2)乙方必须落实安全措施。

2. 保险:(1)乙方需购买工程施工险;(2)甲方提供帮助和必要的文件。

七、违约责任1. 甲方违约责任:(1)未按时支付工程款项;(2)提供虚假信息。

2. 乙方违约责任:(1)工程质量问题;(2)严重延误工期。

八、争议解决1. 本协议的解释、效力以及纠纷解决,由双方友好协商解决。

2. 如协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并结清款项后终止。

2. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

以上为双方达成的建筑施工总承包协议,甲、乙双方在充分了解并认可各项条款的情况下,签署名章表示接受并遵守该协议。

双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:签字:签字:日期:日期:。

建筑工程施工总承包分包协议书

建筑工程施工总承包分包协议书

建筑工程施工总承包分包协议书协议书范本甲方(总承包方):住所:法人代表:乙方(分包方):住所:法人代表:鉴于甲、乙双方为了确保建筑工程施工的准确进行,根据有关法律法规,经友好协商,达成如下协议:第一条工程描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程的承包和施工,项目的详细描述如下:(描述工程项目的名称、地点、规模、内容和要求等)1.2 乙方同意接受以上承包和施工任务,并按照合同约定的计划、标准和质量要求进行工程施工。

第二条工期和计划2.1 工程施工的起止日期为(具体起止日期)。

2.2 乙方应按照工程计划完成各项工程内容,并保证按期交付。

2.3 甲方有权对工程进展进行监督和检查,乙方应积极配合并提供所需的相关材料和资料。

第三条分包内容和支付3.1 乙方同意按照以下方式承担工程分包任务:(描述具体的分包内容和工作范围)3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和标准,及时支付乙方相应的工程款项。

第四条质量保证4.1 乙方应按照相关标准和技术要求执行工程施工,并保证工程质量符合国家相关规定和标准。

4.2 在工程竣工后的一定期限内,乙方应承担维修保养的责任,确保工程达到合同约定的使用寿命。

第五条合同变更和解除5.1 若在工程施工期间,因设计变更、施工难度、材料供应等原因需要进行合同变更,甲乙双方应按照法律法规和合同约定进行协商和修改。

5.2 若甲乙双方在合同履行过程中出现争议,应积极协商解决。

如无法协商一致,可以按照相关法律规定申请仲裁或通过诉讼解决。

第六条保密协议6.1 甲乙双方应对双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料和工程信息等保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或泄露。

第七条违约责任7.1 若甲乙任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。

第八条适用法律和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。

8.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应尽量友好协商解决;如协商无果,双方同意提交相关争议给适当的法院进行解决。

甲方指定分包与总包三方协议书

甲方指定分包与总包三方协议书

三方协议书甲方:XXXX乙方:丙方:XXXX建设有限公司XXXX公司开发的XXXX项目,甲方直接将工程直接分包给乙方施工,为了工程项目备案及监管部门检查,甲方委托丙方与乙方临时签订施工协议,丙方单独与乙方签订的分包合同不作为该项目任何实质性合同履约条款,就此事宜三方约定如下:1、乙方与丙方签订的施工协议,在该工程中无实质性合同关系,仅为了工程项目备案及监督部门检查;2、乙方在施工过程中造成的安全事故、工程质量问题及该工程产生的经济纠纷等,均由甲乙方双方承担责任,与丙方无关,如因以上问题给丙公司造成损失,由甲乙双方承担。

3、甲方与乙方的结算和往来,乙方与供应商及农民工工资等结算与往来,均与丙方无关,由甲乙双方负责,乙方不存在向丙方追索工程款的权利。

丙方对乙方在本项目施工的工程内容不负任何经济及法律责任。

4、凡是在甲方与乙方签订的专业分包合同范围内,由乙方施工完成并交付业主的工作内容,如后期产生返工及维修,其返工维修产生的费用一律由甲乙双方承担,丙方不承担任何费用,涉及造成丙方维修的损失,由甲乙双方对丙方进行相应赔偿。

5、乙方进场前必须与总包单位签订服从总承包管理服务承诺书,接受总包单位对分包单位的现场安全生产总交底并与总包单位签订专业分包安全管理协议书、分包入场施工安全承诺书等,包括质量、进度安全管理承诺书,服从丙总承包管理并缴纳安全质量进度管理保证金;6、若乙方因质量、安全、民工工资发放等情况给丙方造成社会影响,主管部门扣除丙方不良信誉分的,以每次每分对乙方进行十万元罚款;若造成主管部对丙进行处罚,乙方除承担罚款外,补偿丙方同等金额信誉损失,以上由甲方担保,从乙方信誉保证金200万元中扣除,用于乙方补偿丙方的信誉损失。

7、乙方现场施工环境、文明施工、环境保护、绿色施工,要根据政府部门及总包对施工现场的要求严格执行,若不配合或不执行,被政府(主管)部门罚款、扣信用分等恶性事件,根据第6条款进行处罚。

甲方指定分包与总包方协议书

甲方指定分包与总包方协议书

甲方指定分包与总包方协议书一、合同方信息甲方(订立人):名称:住所:法定代表人:乙方(总包方):名称:住所:法定代表人:二、指定分包内容1. 指定分包工程范围甲方指定乙方分包下列工程范围:详见附件《指定分包工程清单》2. 分包工程标准分包工程应符合国家和行业相关规范、标准,以及甲方的图纸、技术要求和质量标准。

三、合同金额及付款方式1. 合同金额分包合同金额为人民币(大写)元整(¥)。

2. 付款方式预付款:乙方完成指定分包工程项目合同总价款的%后,甲方支付预付款。

工程款:乙方完成指定分包工程后,经甲方验收合格,甲方支付工程款。

质保金:工程竣工验收后,甲方从工程款中预留%作为质保金。

四、工期及竣工日期1. 工期分包工程工期为个工作日,自甲方发出分包合同通知书之日起计算。

2. 竣工日期乙应于年月日前完成分包工程并达到竣工验收条件。

五、质量保证1. 质量标准乙方应对分包工程的质量负责,保证工程质量符合国家和行业相关规范、标准,以及甲方的技术要求和质量标准。

2. 保修期分包工程竣工验收后,乙方应承担年的保修责任。

保修期内,因乙方原因造成的分包工程质量问题,由乙方负责无偿维修或更换。

六、乙方的义务1. 工程管理乙方应负责分包工程的全面管理,包括技术、质量、安全、进度等方面。

2. 人员配置乙方应配备具有相应资质和经验的技术人员和工人进行分包工程施工。

3. 材料和设备乙方应使用符合国家和行业相关规范、标准的材料和设备,并向甲方提供相关质量证明文件。

七、甲方的权利和义务1. 验收和监督甲方有权对分包工程进行验收和监督,并提出整改意见。

2. 协助和配合甲方应为乙方提供必要的协助和配合,如提供图纸、技术资料、施工现场等。

八、违约责任1. 乙方违约若乙方违反本协议约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

2. 甲方违约若甲方违反本协议约定,乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

九、争议解决本协议项下发生争议,双方应协商解决。

甲指分包与工程总包安全管理协议

甲指分包与工程总包安全管理协议

甲指分包与工程总包安全管理协议总承包单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)工程名称:工程地点:工程内容:分包范围:承包方式:进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,爱护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,根据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。

本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款,在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应仔细履行。

第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,仔细执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定1各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好降实。

三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。

在组织施工生产时先降实安全爱护措施,防止事故发生。

四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

五、发生事故,立即采取措施,爱护现场,救护伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

第二条甲方的具体责任一、甲方应检查乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证。

向乙方发布本企业、本施工现场安全生产规章制度。

核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

二、审查乙方施工组织设计中编制的安全技术措施,和安全专项方案。

三、针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人举行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。

施工中监督乙方按交底内容实施。

四、对乙方进场职工举行登记造册,对其特种作业人员资格举行验证。

总包与甲方指定分包安全管理协议

总包与甲方指定分包安全管理协议

总包与甲方指定分包安全管理协议协议方信息甲方:公司名称:________________ 。

代表人姓名:________________ 。

联系电话:________________ 。

地址:________________ 。

乙方(总包):公司名称:________________ 。

代表人姓名:________________ 。

联系电话:________________ 。

地址:________________ 。

丙方(指定分包):公司名称:________________ 。

代表人姓名:________________ 。

联系电话:________________ 。

地址:________________ 。

协议正文亲爱的甲方、乙方和丙方的伙伴们:大家好!首先呢,感谢你们的参与,让我们在这里相聚。

为了确保咱们项目的顺利进行,今天咱们要签署一份重要的协议,那就是《总包与甲方指定分包安全管理协议》。

听起来很正式,但其实我们可以轻松聊聊。

来吧,放松点,接下来就让我们一起把这些安全管理的细节说得明明白白!一、目的咱们得明确这个协议的目的。

说白了,就是为了确保大家在工作的时候能平平安安、顺顺利利。

毕竟,谁都不想在工地上遇到意外,对吧?所以,我们希望通过这个协议,明确每个人的职责和义务,共同维护安全生产的环境。

二、安全管理的基本原则在这里,我想跟大家分享一些基本的安全管理原则。

虽然听上去有点枯燥,但其实很简单。

我们要做到:1. 预防为主,安全第一:安全意识得时刻保持,不能等到出事了才后悔。

2. 责任到人,层层把关:每个人都得对自己的安全负责,同时也要互相监督,大家一起努力。

3. 培训到位,持续学习:安全知识要定期更新,培训得跟上,别让自己落后了。

三、职责划分好,接下来就来说说大家的职责。

这样一来,大家心里就有数了。

甲方的职责:提供安全生产的相关资料,像是安全规章制度、操作规程等。

负责对总包和分包单位的安全管理工作进行监督,确保大家都按规矩来。

工程总承包施工安全协议书

工程总承包施工安全协议书

工程总承包施工安全协议书甲方(工程总承包方)与乙方(施工方)在平等、自愿的基础上,针对工程项目的施工安全问题,经过充分协商,达成以下安全协议:一、安全生产责任1. 甲方负责提供符合国家安全标准的施工图纸和相关资料,确保工程设计的安全性。

2. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规,严格按照施工图纸和工艺要求进行施工。

3. 双方应各自指定专职的安全生产管理人员,负责现场的安全生产监督管理工作。

二、安全教育培训1. 乙方应对所有进入施工现场的人员进行安全教育和技能培训,确保他们了解并掌握必要的安全知识和操作技能。

2. 甲方有权对乙方的安全教育培训情况进行监督检查,并提出改进建议。

三、安全防护措施1. 乙方应根据施工现场的具体情况,制定详细的安全防护措施,包括但不限于施工现场的围挡、警示标志的设置等。

2. 甲方应提供必要的安全生产设施和设备,如安全网、安全帽等,并确保其处于良好的使用状态。

四、事故处理1. 一旦发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施控制事故扩大,并及时通知甲方。

2. 甲乙双方应共同参与事故的调查和处理,依法承担相应的责任。

五、违约责任1. 如因乙方未能履行安全生产责任导致事故发生,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

2. 如因甲方未能提供符合安全标准的施工图纸或安全生产设施导致的事故,甲方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。

2. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________ 代表签字:_________________ 代表签字:_________________日期:____年__月__日日期:____年__月__日。

南光西海湾总包对甲定专业分包单位的管理协议

南光西海湾总包对甲定专业分包单位的管理协议

“”项目专业分包单位管理协议书甲方:乙方:为使“”工程施工顺利进行,确保工程的质量、安全、工期、文明施工的要求,提高各自企业、职工的综合素质。

根据业主方对总包单位的要求(各专业分包单位由总包统一管理)和有关法律条文规定,遵照平等、互利、自愿的原则,结合项目的实际情况,经双方友好协商,为明确甲、乙双方的职责及义务,特订立以下协议。

一、工程质量:1、各专业分包单位必须严格按照各自与业主方签订的施工合同和相关协议书中规定的质量标准进行施工作业,且必须符合海南省建筑工程质量验收标准等相关要求。

甲方对乙方的工程质量具有管理权和否决权,但不对工程质量和返工维修费用承担任何责任。

2、乙方的施工方案与技术交底和施工所需材料的质保书、合格证等相关资料必须上报给甲方存档备案。

3、各专业分包单位的竣工验收资料均由各自分包单位编制完成后,由甲方统一上交给监理;对不符合要求的竣工资料由各相应的专业分包单位继续编制完成,相关费用均由相应的专业分包单位承担。

4、各专业分包单位所需材料的二次检测费均由相应的专业分包单位承担;对未二次检测就使用的材料,甲方有监督管理权,但不承担任何责任。

需甲方代检的,所需相关费用均由委托单位承担。

二、工程进度(含业主方指定的材料供应商):1、为确保完成业主对整个项目工期的要求,乙方施工进度应符合甲方的总体施工进度计划要求,无故拖延甲方工期的分包单位,甲方有权对其进行经济处罚。

对甲方的施工进度安排,乙方具有优化建议权。

2、对业主指定的材料供应单位,由甲方提前10天出具材料进场计划表给予乙方(材料商),乙方必须严格按照该计划表提供材料,超过二天未提供者,乙方应补偿甲方相关损失费。

三、工程安全:1、乙方必须严格服从甲方项目部安全生产管理制度,乙方对其进场施工的作业人员进度安全教育,对作业人员交底清楚安全生产保护的重要性,以及有关的规章制度、政策法规。

2、乙方必须严格禁止酒后上班操作施工,要采取强有力的措施,严防此类事情的发生,出现类似情况,甲方有权要求乙方停工整顿,对责任人清除出场,并对乙方进行经济处罚。

建设工程总承包施工合同3篇

建设工程总承包施工合同3篇

建设工程总承包施工合同3篇你知道关于建设工程总承包施工合同怎么写嘛?都在这里了!随着人们法律意识的加强,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能促使双方规范地许诺和实行合作。

拟定合同的注意事项有许多,你肯定会写吗?下面是作者为大家整理的关于建设工程总承包施工合同3篇,期望对您有所帮助。

欢迎大家阅读参考学习!建设工程总承包施工合同3篇1发包方(甲方):________________________________地址:____________邮码____________电话____________法定代表人:____________职务____________承包方(乙方):________________________________地址:____________邮码____________电话____________法定代表人:____________职务____________依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃实行。

第一条工程项目一、工程名称:________________二、工程地点:________________三、工程编号:________________四、工程范畴和内容:全部工程建筑面积________平方米。

(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。

(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方约定,本合同工程开竣工日期以下:全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。

(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。

三、在施工进程中,如遇下列情形,可顺延工期。

顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

总包三方协议书范本

总包三方协议书范本

甲方(总包方):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(分包方):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]丙方(业主方):[丙方全称]地址:[丙方地址]法定代表人:[丙方法定代表人姓名]联系电话:[丙方联系电话]鉴于:1. 甲方为[工程名称]项目的总包方,负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程;2. 乙方愿意成为[工程名称]项目的分包方,承担甲方指定的部分施工任务;3. 丙方为[工程名称]项目的业主方,负责项目的投资和最终验收;为了明确各方的权利、义务和责任,确保项目的顺利进行,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议如下:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模]4. 工程内容:[工程内容]5. 工程工期:[工程工期]二、总包方责任1. 甲方负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程,确保项目按时、按质、按预算完成;2. 甲方应按照合同约定,及时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工方案等;3. 甲方应按照国家相关法律法规和行业规范,对乙方施工过程中的安全生产进行监督和指导;4. 甲方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任。

三、分包方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料、施工方案等,按照合同约定的时间、质量和标准完成分包任务;2. 乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范,确保施工过程中的安全生产;3. 乙方应按照甲方的要求,配合甲方进行项目验收,并对验收过程中出现的问题负责整改;4. 乙方应承担因自身原因导致的质量问题、安全事故等责任。

四、业主方责任1. 丙方负责项目的投资,按照合同约定的时间和方式支付工程款项;2. 丙方负责对项目的最终验收,并对验收合格的项目进行使用;3. 丙方应按照合同约定,配合甲方和乙方进行项目验收,并对验收过程中出现的问题提出整改要求;4. 丙方应承担因自身原因导致的项目延误、验收不合格等责任。

工程施工工程总包协议

工程施工工程总包协议

工程施工工程总包协议本协议由甲方(建设工程施工单位)与乙方(工程总包单位)双方共同订立,旨在规范工程施工过程中的责任、义务及权益分配。

一、工程描述1.1 本协议约定的工程为(具体描述工程的名称及位置),包括但不限于设计、施工、材料和设备的供应。

二、协议条款2.1 总包范围2.1.1 乙方承诺完成本工程的全部工作及责任,包括但不限于设计、采购、施工、监督和质量控制。

2.1.2 乙方应按照法律法规的要求和相关标准,确保工程按时、安全、质量达标地完成。

2.2 工程费用2.2.1 工程费用总额为(具体金额及货币单位),甲方应按照双方约定的付款方式和时间节点支付工程款项。

2.2.2 工程费用包括但不限于设备采购费、施工人力费、工程监管费等。

费用详细清单见附件一。

2.3 工期要求2.3.1 乙方应按照合同约定的工期,确保工程按时完工。

如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提出合理的解决方案。

2.3.2 工程完工后,乙方应与甲方一同进行相关验收,并确保工程质量合格。

2.4 工程变更2.4.1 任何工程变更应经双方书面协商一致,并签订变更协议。

2.4.2 工程变更所引起的额外费用和工期变更,双方应重新进行协商并确认。

2.5 质量保证与维修2.5.1 乙方应提供合格材料和设备,确保施工质量符合相关标准与要求,承诺在工程竣工验收后,并经过甲方验收合格后的一定期限内负责维修。

2.6 知识产权2.6.1 在工程过程中,涉及到的所有技术与工艺均属于乙方所有的知识产权。

2.6.2 甲方未经乙方同意,不得擅自使用、使用、转让或许可给第三方使用乙方的知识产权。

三、违约责任3.1 若任何一方违反本协议约定的任何条款,应向对方承担相应的违约责任,并承担因此对方遭受的损失。

3.2 如因不可抗力(如自然灾害、战争等)导致工期延误或无法履行合同,对方不承担违约责任。

四、争议解决4.1 本协议的解释、执行和争议解决应适用中华人民共和国相关法律法规。

施工总承包协议书

施工总承包协议书

施工总承包协议书甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拥有施工项目的委托权,乙方具备相应的施工能力和经验,双方本着平等互信、合作共赢的原则,达成如下协议:一、项目概况甲方计划开展的项目名称、地点、规模、工期等概况如下:项目名称:项目地点:项目规模:工期:详细工程划分及内容:二、合同价款及付款方式1. 合同价款为:2. 付款方式:三、责任与权利1. 甲方的责任和权利:(1)提供工程相关的文件、图纸及技术资料等;(2)支付合同价款;(3)提供工程所需的基础设施和临时用电、临时供水等;(4)监督施工进度和质量。

2. 乙方的责任和权利:(1)按合同约定的工期和质量要求进行施工;(2)组织合理安排施工人员和设备,确保施工进度;(3)保证施工质量符合相关标准和规范;(4)具备合法的资质和经验,合理管理工程。

四、工期和延期1. 工期为合同生效之日起至竣工验收之日止。

2. 若发生不可抗力等特殊原因导致工期延误,延期应经双方协商一致,并办理相应的手续。

五、质量要求1. 乙方应按照相关法律法规和标准要求进行施工,保证工程质量符合合同约定以及相关标准。

2. 工程竣工后,乙方应协助甲方进行竣工验收。

六、安全管理1. 双方应共同遵守国家有关施工安全、劳动保护等方面的法律法规,建立并严格执行安全管理制度。

2. 施工期间发生的事故,双方应积极协商解决,妥善处理相关责任和赔偿问题。

七、保密条款双方应对项目的技术、商业机密及其他保密信息进行保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。

八、争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院裁决。

九、解除协议1. 协议解除应经双方书面协商一致。

2. 协议解除后,乙方应及时交还甲方提供的技术资料及其他相关文件。

十、其他约定事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

2. 对于未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

施工总包工程施工协议书

施工总包工程施工协议书

施工总包工程施工协议书甲方:(委托人,以下简称甲方)地址:联系电话:法定代表人/委托代表:乙方:(承包人,以下简称乙方)地址:联系电话:法定代表人/委托代表:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就施工总包工程事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容及范围:4. 工程开始日期:5. 工程竣工日期:二、合同价款及支付方式1. 合同价款总额:2. 工程款项支付方式及时间节点:三、工程质量及验收标准1. 工程质量标准:2. 施工过程中的质量控制措施:3. 工程验收标准及验收程序:四、合同变更及解除1. 合同变更的程序和要求:2. 合同解除的条件及程序:五、安全生产责任1. 甲方及乙方对工程安全负有的责任:2. 安全事故的处理程序及责任追究:六、保修责任1. 乙方对工程质量的保修期限:2. 保修期内出现的问题及解决方式:七、违约责任1. 甲方或乙方违反合同约定的责任及违约金处理方式:八、知识产权1. 工程中产生的专利、著作权等知识产权的归属及使用权:九、争议解决1. 甲乙双方因本合同发生争议的解决方式:十、其他事项1. 本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

十一、协议生效及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 本协议履行完毕后终止。

十二、协议补充条款1. 本协议的补充、修改以及有关工程的具体细则由双方另行签署的补充协议确定。

甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:。

施工总承包项目合作协议书

施工总承包项目合作协议书

施工总承包项目合作协议书在建筑行业中,施工总承包项目是常见的合作模式。

为了确保项目的顺利进行,双方通常会签订一份合作协议书。

以下是一份施工总承包项目合作协议书的范本,供您参考。

甲方(业主):________________乙方(承包商):________________鉴于甲方拟进行________________项目的建设,现委托乙方作为该项目的施工总承包商。

为明确双方的权利和义务,特订立本合作协议书。

第一条工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程规模:________________1.4 工程内容:________________第二条合作方式2.1 乙方负责组织施工队伍,按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工。

2.2 乙方负责施工过程中的质量管理、安全管理和进度管理。

2.3 乙方负责与甲方指定的设计单位、监理单位等其他相关方进行协调。

第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款:双方同意按照________________的方式确定合同价款。

3.2 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付合同价款:________________。

第四条工期及竣工验收4.1 工期:自________________起至________________止。

4.2 竣工验收:乙方应在工程完工后组织初步验收,并通知甲方参加最终验收。

经甲方确认合格后,方可办理竣工手续。

第五条质量保证及售后服务5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。

5.2 在保修期内,如发现质量问题,乙方应及时进行维修或更换。

5.3 保修期满后,乙方仍应提供有偿的售后服务。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付合同价款,应承担逾期付款的责任。

6.2 如乙方未按约定完成工程或存在质量问题,应承担违约责任。

第七条争议解决7.1 本协议的解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

安全生产管理协议
工程名称:项目
甲方:项目部
乙方:
为了加强施工现场安全管理,落实各级安全生产责任制,杜绝重伤以上安全事故的发生,保障企业安全生产,依据《安全生产法》中第四十条“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

”结合本工程特点,双方根据经甲乙双方协商,特制定本协议。

协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,专职的安全管理人员(专职且具有合格证书),应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。

3、甲乙双方必须制定有针对性的安全技术措施及交底,并严格按施工组织设计和安全生产规范及交底施工。

4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、甲乙双方在施工前都必须对自己管理、施工人员进行安全生产进场教育,学习有关安全生产管理制度和要求,组织定期召开安全生产教育会议,检查、督促现场施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间,甲乙双方派(具有3年工作以上且具有合格证书的)同志负责本工程项目的安全管理工作;甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理施工有关的安全、环境、食品卫生、消防工作,共同预防事故发生。

7、在生产操作过程中的个人劳动防护用品,由甲、乙方自行管理,甲、乙方都应督促施工现场人员正确佩戴好安全防护用品。

8、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,一经施工,应表示施工单位确认施工场所、设施设备、工具用具等符合安全要求和施工安全状态,各施工单位对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果自负。

9、由提供方的机械设备、脚手架等设备,在安装、搭设完毕提交使用前,提供方会同甲乙双方共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况投入使用,否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

10、在施工期间所使用的各种设备、工具以及临时用电的配电箱、开关箱等均应甲乙双方自备,如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。

借出方应保
证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检验,并做好书面记录。

使用方一经接收,借入设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。

在使用过程中,用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。

11、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全操作标志和警告牌,不得擅自拆除、更改。

如确实需要拆除更改的,必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必须、可靠的安全措施后方可拆除。

任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责。

12、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。

并按规定定期审证,中、小型机械的操作人员必须按规定操作,定机定人和有证操作,起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作、严禁乱接电器、机械设备的人、擅自操作使用电器、机械设备。

13、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用,电焊、气焊作业应按规定各自办理动火审批手续,严格遵守“十不燃”规定。

14、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高处架空线路的保护。

了解掌握地下管线和障碍物并对施工人员进行详细交底,采取保护措施。

15、甲乙双方负责本施工区域的文明施工,安全管理达标,现场临时用电、机械设备、安全防护齐全、完好,做到工完场清。

16、贯彻谁施工谁负责安全的原则。

甲、乙方人员在施工期间造成伤
亡、火灾、机械等重大事故。

包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡事故,双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国家有关事故报告规定及时报告各自的上级主管部门。

事故的损失和事故处理费用,应按责任、协商解决。

17、甲乙双方未履行职责造成生产安全事故,由双方共同承担事故责任;由于安全生产管理职责不落实或安全措施不当造成生产安全事故的,由肇事单位承担事故的全部或主要责任。

18、本协议订的各项规定适用于协议单位双方,如遇有同国家和(地方省市)的有关法规不符合者,按国家和地方市的有关规定执行。

19、本协议经立协双方签字、盖章有效,作为合同正本的一式四份,甲、乙双方各执二份。

20、本协议同工程正本同日生效,甲、乙方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。

甲方:乙方:
(盖章)(盖章)
签订日期:签订日期:。

相关文档
最新文档