分包合同任务书
建筑劳务分包合同样本(3篇)
建筑劳务分包合同样本雇用方（甲方）：劳务方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照工程具体情况经双方协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。
1、用工工程项目奉节烟草分公司吐祥工作站收购点工程2、承包范围：（1）钢筋作业劳务分包壹级：可承担各类工程钢筋绑扎，焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍.（2）砌筑作业劳务分包壹级可承担各类工程砌筑作业（不含各类工业炉窖砌筑）分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（3）混凝土作业劳务分包不分等级：可承担各类工程混凝土作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（4）脚手架作业劳务分包壹级可承担各类工程的脚手架（不含附着升降脚手架）搭设作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（5）抹灰作业劳务分包不分等级可承担各类工程的抹灰作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（6）焊接作业劳务分包壹级可承担各类工程焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（7）模板作业劳务分包壹级可承担各类工程模板作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（8）水暖电安装作业劳务分包不分等级可承担各类工程的水暖电安装作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（9）油漆作业劳务分包不分等级可承担各类工程油漆作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
（10）木工作业劳务分包壹级可承担各类工程的木工作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
3、工期按甲方编制的施工组织设计及生产计划执行。
4、劳务费用4.1本工程项目的劳务分包费用详见附件：《劳务分包费用一览表》。
其单位已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务分包费用，单价不做任何调整。
4.2劳务分包费用计算以现场实际发生的工作量为准。
5、施工作业标准5.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。
分包工程合约书
分包工程合约书一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同背景根据双方的协商一致，甲方拟委托乙方进行分包工程，双方达成以下协议。
三、工程内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：乙方按照甲方提供的设计图纸和施工要求，负责完成工程的以下内容：- [工程内容1]- [工程内容2]- [工程内容3]（根据实际情况添加或修改工程内容）四、工期1. 工期约定：乙方应按照甲方要求，合理安排工程进度，并在约定的工期内完成工程。
2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、合同价款1. 合同价款：甲方向乙方支付的总价款为人民币[合同价款]元。
2. 付款方式：合同价款分期支付，具体支付方式及时间如下：- 预付款：人民币[预付款金额]元，于合同签订后[预付款时间]日内支付；- 进度款：工程进展达到[进度款比例]%时，甲方向乙方支付人民币[进度款金额]元；- 竣工款：工程达到竣工验收标准后，甲方向乙方支付人民币[竣工款金额]元。
六、质量保证1. 质量标准：乙方应按照国家有关法律法规和工程施工规范，确保工程质量符合约定要求。
2. 质量保证期：工程竣工验收合格后，乙方应提供[质量保证期]个月的质量保修服务。
七、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付相应款项或提供必要协助，甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
八、争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项（根据实际情况添加或修改其他事项）十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________日期：____________________。
工程分包协议书路灯
工程分包协议书 - 路灯背景介绍随着城市发展和人口增长，对于城市道路照明的需求也越来越大。
为保障道路交通和市民安全，我方拟对某市区的路灯进行升级工程，以提高夜间照明效果并减少能源消耗。
为此，我方计划采取工程分包的方式，将工程任务分解给不同的承包商，以确保工程质量和效率。
本文档旨在明确我方与承包商之间在工程分包过程中的权责关系、工程标准及进度安排，以确保工程的顺利实施。
一、承包商背景承包商具备以下条件： - 具备相关道路照明工程经验。
- 拥有必要的工程设备和技术能力。
- 具备良好的信誉和商业记录。
二、工程描述1. 工程范围本次工程分包的主要内容包括但不限于：- 拆除旧有路灯设备及线路。
- 安装、调试新型路灯设备，包括路灯灯杆、灯头、灯泡等。
- 建设新的电缆线路，并与现有电力供应系统接入。
- 路灯能耗监测系统的安装与调试。
2. 工程标准工程需符合以下标准： - 路灯照明效果符合国家标准和城市规划要求。
- 照明设备保持高效、低能耗、长寿命的原则。
- 照明设备外观美观、结构稳定、防水、防腐蚀。
- 电缆线路布置整齐、安全可靠、符合相关电气安全标准。
三、工程分包协议1. 质量要求•承包商应确保工程符合相关标准和要求，并对工程质量承担相应责任。
•工程过程中需要遵守相关的安全规范，确保工人和他人的安全。
2. 价格与支付•工程分包价格为X万元，包含所有工程范围内的工作。
•支付方式：分三阶段支付。
第一阶段（30%）于工程开始时支付，第二阶段（30%）于工程完成50%进度时支付，最后一阶段（40%）于工程竣工时支付。
3. 进度安排•工程计划时长为X个月，在工程开始前的X天内提供详细的施工计划。
•承包商应按照工程计划，保证按时完成各个工作阶段，并在工程竣工前进行联调、测试和最终验收。
4. 材料供应•承包商负责采购并交付工程所需的所有材料和设备，确保其符合工程标准，并提供相关的采购清单和发票。
5. 变更管理•如有需要，任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
分包工程合约书
分包工程合约书1. 引言本合约书旨在明确委托方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）之间关于分包工程的合作事宜。
甲方与乙方同意按照以下条款和条件达成协议。
2. 工程描述2.1 甲方将委托乙方承担分包工程的相关任务，具体工程内容包括（但不限于）：- 工程名称：- 工程地点：- 工程规模：- 工程起止时间：- 工程预算：2.2 乙方同意按照甲方的要求，提供相应的人力、物力和技术支持，完成分包工程的施工任务。
3. 合同条款3.1 合同金额甲方将向乙方支付分包工程的合同金额，具体金额为双方协商确定的数额。
乙方应按照合同金额的支付方式和时间节点进行工作，并提供相应的和付款凭证。
3.2 工程质量乙方应确保分包工程的质量符合相关法律法规和行业标准，且达到甲方的要求。
如发生质量问题，乙方应及时采取补救措施，承担相应的责任和费用。
3.3 工期要求乙方应按照约定的工期完成分包工程的施工任务。
如乙方无法按时完成工程，应提前向甲方提出申请，并经双方协商确定延期期限和相应的补偿方式。
3.4 变更和解除任何一方在执行合同过程中，如需变更合同内容或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。
变更或解除合同应符合相关法律法规的规定。
4. 保密条款双方同意对涉及到本合同的商业秘密和机密信息予以保密，并承诺不将相关信息泄露给任何第三方。
保密期限为合同终止后的五年。
5. 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交至有管辖权的法院进行诉讼解决。
6. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程完成且双方履行完毕各自的义务。
7. 其他条款本合同未尽事宜，双方可通过书面形式进行补充协商，并经双方签字盖章后生效。
甲方（委托方）：签字：____________________日期：____________________乙方（承包方）：签字：____________________日期：____________________。
桩基工程设计分包合同书(全面版)
桩基工程设计分包合同书(全面版)一、合同双方信息甲方（发包方）：- 公司名称：- 法定代表人：- 注册地址：- 联系人姓名：- 联系乙方（承包方）：- 公司名称：- 法定代表人：- 注册地址：- 联系人姓名：- 联系二、项目背景和目的根据甲方的需求和要求，乙方同意接受甲方委托，承担桩基工程设计分包服务。
本合同的目的是明确双方在桩基工程设计分包方面的权利和义务，确保项目的顺利进行。
三、合同内容1. 工程范围：本合同的工程范围为桩基工程的设计分包服务。
2. 工程期限：乙方应在合同生效后的指定期限内完成设计工作，具体工期双方另行协商确定。
3. 服务内容：乙方应根据甲方提供的技术要求和设计标准，完成桩基工程的设计任务，并提供相应的设计报告和图纸。
4. 付款方式：甲方应按照合同约定的价格和付款方式向乙方支付设计费用。
5. 质量保证：乙方对所提供的设计成果负责，并承诺符合相关法律法规和行业标准要求。
6. 知识产权：乙方所提供的设计成果的知识产权归甲方所有。
7. 违约责任：任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
8. 争议解决：合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。
四、合同变更和解除1. 合同变更：任何一方希望对合同进行变更的，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后，签订变更协议。
2. 合同解除：合同解除需要经过双方协商一致，并书面确认解除协议。
解除后，双方应按照合同约定进行结算和清偿。
五、其他条款1. 本合同采用书面形式，附件包括设计任务书、设计报告等。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，具有法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包方）：签字：日期：乙方（承包方）：签字：日期：。
建筑工程劳务分包的合同样本(4篇)
建筑工程劳务分包的合同样本编号：__________ 发包人：__________ 承包人：__________分包工程名称：__________施工地址：____区（县）发包人（全称）：__________承包人（全称）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：__________1.2工程概况：__________1.3分包工作内容：__________范围包括：__________1.4工程监理单位（全称）：__________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：____元（人民币）大写：____元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；____；____；____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；____；____；③分项工程承包：外墙面砖：____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：____ 元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；____；____；____. 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按____标准补偿。
设计分包合作协议范本6篇
设计分包合作协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1设计分包合作协议范本甲方（委托方）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________联系电话：_________乙方（设计方）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________联系电话：_________鉴于甲方有设计项目需要委托乙方完成，双方本着互惠互利、平等自愿的原则，达成如下协议：一、项目内容1.1 甲方要求乙方根据甲方提供的设计要求、设计方案书、产品标准、产品使用方法等资料，进行设计工作。
具体设计要求详见设计任务书。
1.2 本项目设计费为_________，具体收费标准为_________。
1.3 设计周期约为_________，具体工作周期由双方商定。
二、设计文件2.1 乙方应按照甲方要求，提供符合要求的设计方案文件。
甲方有权对设计文件进行审核、修改、要求乙方重新设计。
2.2 设计文件中包括但不限于以下内容：草图、效果图、CAD图纸、施工图、产品规格书等。
2.3 设计文件的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让设计文件。
三、工作保密3.1 双方应妥善保管设计过程中涉及的商业秘密和技术机密，不得泄露给第三方。
3.2 乙方应对甲方提供的机密资料严格保密，严禁擅自使用或外传。
四、责任条款4.1 乙方须保证设计文件符合甲方的要求，保证设计质量以及设计成果的独立性。
4.2 若因乙方原因导致设计文件质量不合格或未按时提交，乙方应承担相应的责任，并承担必要的处罚。
4.3 甲方要求乙方按时保质保量完成设计任务。
若乙方未按期完成，则甲方有权结束合作关系。
五、合作方式5.1 本合作属于设计分包合作，乙方接受甲方的委托完成设计任务。
5.2 双方应积极配合，共同完成设计项目，保证项目的顺利进行。
六、违约责任6.1 若本协议任何一方未能履行或未能按照本协议约定的时间履行其义务，应承担违约责任。
专业工程分包协议书范本
专业工程分包协议书范本专业工程分包协议书范本「篇一」担保人：承诺人：为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：一、工程承包的经济责任1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。
工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的'《建筑工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59-99》执行。
确保文明施工。
四、应承担的责任和义务1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。
杜绝安全事故，争创文明土地。
土建劳务分包任务书
土建劳务分包任务书
一、项目概述
本任务书旨在明确土建劳务分包的具体工作内容、工期、质量要求和费用标准等。
项目名称为XXXX，位于XXXX，总建筑面积为XXXX平方米，建设内容为土建工程，包括但不限于地基基础、主体结构、内外装修等。
二、工作内容
1. 地基基础施工，包括土方开挖、桩基施工等；
2. 主体结构施工，包括钢筋混凝土结构、钢结构等；
3. 内外装修施工，包括抹灰、涂料、门窗安装等；
4. 其他辅助工作，如水电安装、消防设施安装等。
三、工期要求
本项目总工期为XXXX天，具体工期安排如下：
1. 地基基础施工：XXXX天；
2. 主体结构施工：XXXX天；
3. 内外装修施工：XXXX天；
4. 其他辅助工作：根据实际情况调整工期。
四、质量要求
1. 质量标准：合格；
2. 质量验收：按照国家相关标准和规范进行验收。
五、费用标准
1. 劳务费用：根据实际完成的工作量按合同约定的单价进行结算；
2. 材料费用：由甲方提供，费用包括在合同总价中；
3. 其他费用：包括但不限于税费、保险费等，按合同约定执行。
六、付款方式
1. 预付款：合同总价的XX%；
2. 进度款：按月完成工作量的XX%支付；
3. 竣工款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的XX%；
4. 质保金：合同总价的XX%，质保期满后支付。
七、其他条款
1. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全；
2. 环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响；
3. 文明施工：乙方应遵守文明施工相关规定，保持施工现场整洁。
建设工程设计分包合同模板3篇
建设工程设计分包合同模板3篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 工程内容：____________________二、服务范围及内容乙方服务范围包括：__________。
乙方应按照甲方的要求进行概念设计、方案设计、施工图设计等相关设计工作。
此外，乙方还需提供技术交底等后续服务工作。
具体内容在双方签订的项目任务书中详细列明。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据项目任务书的工作量计算。
2. 支付方式：甲方应按照项目任务书的约定分阶段支付设计费用。
在方案设计和施工图设计等重要阶段完成后，甲方应当向乙方支付相应的设计费用。
甲方应按照约定的时间和金额支付款项，如逾期支付应按照约定承担违约责任。
乙方收到款项后应当提供合法有效的发票。
四、设计周期与进度安排1. 设计周期：自本合同签订之日起______天内完成全部设计工作。
具体进度安排应当在项目任务书中明确约定。
如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权顺延设计周期。
如因乙方原因导致延误，应当按照约定承担违约责任。
2. 进度汇报：乙方应当按照约定的时间节点向甲方汇报设计工作进展情况，如遇问题应及时沟通并协商解决方案。
同时，乙方应在约定时间内完成设计方案及其他阶段性成果提交甲方审查。
甲方应及时反馈意见，以便乙方进行后续工作。
五、保密条款及知识产权归属1. 保密条款：双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
木工班组分包业务合约书
木工班组分包业务合约书1. 甲方与乙方甲方（供应商）：公司名称：地质：联系人：联系方式：乙方（承包商）：公司名称：地质：联系人：联系方式：2. 合作内容甲方将向乙方分包木工班组业务，具体合作内容包括但不限于：木工班组的组建和管理建筑现场的木工施工和安装室内装修木工构件的制作和安装其他相关木工工程项目3. 合作期限本次合作的开始日期为________，截止日期为________。
双方同意在合作期限内共同努力完成合作内容，并按照约定的条件和时间节点进行结算。
4. 价格和付款方式甲方向乙方支付的分包费用为________（大写：_____________）。
合作报价包括人工费、材料费和其他相关费用。
5. 材料和设备材料供应方：甲方负责向乙方提供所需的木材、木制品以及其他相关材料。
设备供应方：甲方与乙方共同商定所需的专用木工设备、工具和机械的供应方式和费用承担方式。
6. 双方责任和权益甲方权益：监督乙方履行合同义务要求乙方提供工作进度和质量报告对乙方提供的工作进行验收乙方责任：按照合作协议完成分包工程提供符合要求的施工人员和技术团队按照要求提供必要的证书和资质7. 保密条款8. 违约责任任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总金额的______%。
若因不可抗力原因导致合作计划无法按时完成，双方应及时协商解决办法，并尽力减少损失。
9. 合同解除与争议解决任一方有权提前________（天数）书面通知对方解除合同。
若合同解除后仍有争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
10. 其他事项本合同未尽事宜，可由双方协商修改。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（供应商）签字：_________________ 日期：____________乙方（承包商）签字：_________________ 日期：____________。
2024年建设工程劳务分包合同参考范文（三篇）
2024年建设工程劳务分包合同参考范文合同范围及条款一、合同范围本合同所涵盖的工程范围包括：_____，具体由14工程监理单位（全称）：_____负责监督实施。
二、作业人员承包人依据工程实际需求，向发包人提供共计_____名作业人员。
三、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 完工日期：____年____月____日。
3. 合同总工期为____天。
四、合同价款4.1 合同价款总额为：_____元人民币（大写：____元）。
4.2 合同价款的确定原则（请在适用方式前划“√”）：（____）4.2.1 本合同价款为固定价格，于约定风险范围内不予调整。
（____）4.2.2 依据（____）年施工预算或（____）年施工概算定额确定：①定额工资单价细分如下：瓦工：____元/工日；结构木工：____元/工日；装修木工：____元/工日；钢筋工：____元/工日；砼工：____元/工日；油工：____元/工日；抹灰工：____元/工日；架子工：____元/工日；水暖工：____元/工日；电工：____元/工日；壮工：____元/工日；等。
②按建筑面积确定承包价，具体为：地上结构：____元/M²；地下结构：____元/M²；初装修：____元/M²；水电：____元/M²；等。
③分项工程承包价格明确如下：外墙面砖：_____元/M²；屋面防水：____元/M²；水磨石地面：_____元/M²；水泥砂浆：____元/M²；内墙普通抹灰：____元/M²；等。
（____）4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价为____元/工日（以实际发生情况，结合书面签证资料为准）。
（____）4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因导致的停水、停电、停气或任务安排不及时等造成的停工、窝工，累计超过八小时者，将按_____标准予以补偿。
高速公路防排水工程劳务分包合同书
高速公路防排水工程劳务分包合同书高速公路防排水工程劳务分包合同书（范本一）甲方（发包人）：乙方（承包人）：鉴于甲方需对某高速公路的防排水工程进行施工，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲方将本工程的防排水工程劳务部分分包给乙方施工。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：XX高速公路防排水工程工程地点：XX省XX市XX路段工程内容：包括但不限于边坡防护、挡土墙、边沟、排水沟、截水沟、跌水与急流槽、盲沟等防排水设施的施工。
二、劳务分包内容及方式分包内容：乙方负责本合同约定的防排水工程劳务部分，具体包括但不限于挖沟、砌筑、安装、回填、养生等所有劳务工作。
承包方式：包工不包料，按实际完成工程量综合单价包干。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
四、工程质量与验收质量要求：乙方必须严格按照施工图纸、国家现行公路工程技术规范及甲方技术交底进行施工，确保工程质量达到合格标准。
验收：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请报告，甲方在收到报告后应及时组织验收。
验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格为止。
五、工期要求计划工期：双方约定合同工期为XX日历天，具体开工日期以甲方下达的《施工任务书》或文字通知为准。
延误责任：因乙方原因不能按时开工或竣工的，一切责任由乙方承担，并承担延期损失赔偿金为合同价款的1‰元/天。
六、付款方式进度款支付：甲方根据乙方实际完成的工程量，按月支付进度款，支付比例为已完成合格工程价款的70%。
结算款支付：工程完工验收合格后，甲方支付至工程总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，待保修期满一年后一次性付清。
七、双方权利与义务甲方权利与义务：提供施工图纸、技术交底及必要的施工条件。
按合同约定支付劳务费用。
负责协调施工现场周边关系。
乙方权利与义务：严格按照施工图纸和技术规范进行施工。
建筑劳务分包合同模板(3篇)
建筑劳务分包合同模板甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、承包方式、价格：2、乙方自备工具、材料有：3、承包内容：4、管理内容：1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
2）无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。
3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工四、质量标准：合格1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。
3）、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：1、执行材料消耗定额。
2、限额领料，乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理：1、施工现场做到工完料净场地清。
乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。
八、付款方式：九、违约责任：1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。
已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。
建设工程设计施工分包书
建设工程设计施工分包书甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展工程项目，为确保项目的顺利进行，双方经平等协商达成如下分包协议，并同意共同遵守：一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方工程项目的设计施工分包承包范围和义务，确保双方在工程项目中的合法权益，并提供项目的质量保证。
二、工程项目描述1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模和内容：4.工程进度要求：三、分包范围和分包报价1.分包范围：（双方根据工程项目的实际情况，详细列明乙方承担的设计施工分包范围，包括但不限于工程的构造、设备安装、装饰等具体内容。
）2.分包报价：（甲方提供工程项目预算或者其他相关资料，双方根据预算或者资料确定乙方承包分包范围后的相应分包报价。
明确分包报价包含的费用项目和金额，并附上详细的报价清单。
）四、工期要求1.工期：（双方根据工程项目的实际情况，约定乙方承包的分包工程的具体工期要求，包括起始日期、截止日期等。
）2.工期延误的责任：（明确双方对于工期延误的责任及违约责任承担方式，以确保工程项目按时完工。
）五、质量保证1.质量标准：（明确乙方承包分包工程的质量标准，确保工程项目达到相关法规标准、技术标准，并符合甲方的要求。
）2.质量保证期：（规定乙方对所承包的分包工程提供的质量保证期限。
）六、付款方式1.付款比例：（明确各阶段的付款比例，以及付款的时间节点。
）2.支付方式：（规定付款的方式，如电汇、现金等。
）七、保密义务1.双方互不泄密：（确保双方在工程项目的进行中不得泄漏对方的商业秘密及其他保密信息。
）2.保密期限：（约定保密信息的保密期限，如工程项目完工后的一定时间内等。
）八、争议解决1.争议解决方式：（明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式，如协商解决、仲裁等。
）2.仲裁裁决：（约定仲裁裁决的具体程序和效力。
）九、违约责任1.违约认定：（明确违约的定义和认定程序。
建筑工程劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程劳务分包合同范本发包人：以下简称甲方承包人：以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方就工程所签订的《建设工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。
遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议,供双方遵照执行。
第一章普通条款第一条工程概况和分包范围：1、工程名称：2、工程概况：(1)建设地点：(2)结构形式：结构(3)建筑面积：平方米(包括地下室平方米)上述面积作为双方结算的依据。
因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条 .3中执行。
(4)层数：地下3层，地上16层。
(5)檐高：米。
3、承包方式：(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除承担违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的___%。
(2)本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。
4、分包工作内容：第二条劳务人员1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用计划数量，且符合北京市建委关于现场施工人员配备的有关规定，满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，具体管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。
2、本合同签订之时，乙方须提供：(1)管理人员岗位清单(相关证件复印件)(2)需要持证上岗人员清单(相关证件复印件)(3)相关工伤保险交纳单据凭证复印件(4)乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件。
2024年桥梁建设工程项目劳动分包协议书
2024年桥梁建设工程项目劳动分包协议书协议书编号：【XXXX】号甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方电话】根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为确保甲、乙双方的合法权益，促进工程项目的顺利进行，依据平等、自愿、公平的原则，甲乙双方经友好协商，就【桥梁建设工程项目】的劳动分包事宜达成如下协议：第一条劳动分包的项目乙方将根据甲方的委托，按照相关技术规范和施工要求，对【桥梁建设工程项目】的以下部分进行劳动分包：1. 【详细描述分包工程内容】第二条分包工程的工作环境甲方将提供分包工程所需的办公场所、临时设施、工程图纸和资料，保证分包工程的正常开展。
甲方需确保分包工程的工作环境符合相关法律法规的要求，并提供必要的安全防护设施。
第三条分包工程的进度和质量要求甲方将按照约定时间与质量要求，向乙方提供分包工程的施工进度计划和质量标准，并对分包工程进行监督和检验，确保分包工程的按时、按质完成。
第四条分包工程的费用支付1. 分包工程的总承包价款为人民币【具体金额】元（大写：【具体金额大写】元）。
甲乙双方同意按照劳动分包任务进度，分期支付分包价款。
具体支付方式和时间如下：（具体描述分期支付方式和时间）2. 乙方应按照国家相关税法规定，自行缴纳相关税费。
第五条工程保险1. 甲方在分包工程施工期间，应为乙方提供合适的工程保险，包括人身伤害、意外事故等保险；如乙方人员在施工中因工受伤，甲方应承担相应的责任。
第六条信用保证1. 乙方应提供相应的信用担保，以确保劳动分包的履约义务。
乙方可选择提供银行保函、保险保函、履约保证金等方式进行信用担保。
第七条保密义务甲乙双方应对在履行本协议过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密进行保密，不得向第三方泄露或使用，除非获得对方事先的书面同意。
第八条合同变更和解除1. 本协议一经签署生效，任何一方不得擅自变更、解除本协议，如有需要，应通过友好协商达成一致意见，并进行书面变更协议。
建设工程施工分包书
建设工程施工分包书一、甲方与乙方之间的协议甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”），经友好协商，达成以下协议，共同参与建设工程施工分包事宜。
二、协议内容及范围1. 甲方委托乙方负责以下工程项目的施工分包：（详细列出委托工程项目名称、地点、施工范围等信息）2. 乙方接受甲方委托，承担委托工程项目的施工分包，并按照协议约定的时间和质量标准完成工程，确保按时交付符合要求的成果。
3. 甲方负责提供以下必需材料和协助：（列出甲方提供的材料和协助，如图纸、设计文件、技术支持等）4. 乙方负责提供以下必备条件和承诺：（列出乙方提供的条件和承诺，如施工设备、技术人员、质量保证等）5. 乙方有权根据工程实际情况，与甲方协商调整工程进度、工程变更等事宜。
但任何调整都需要取得甲方的书面同意。
三、工期和付款条款1. 工期约定：（具体描述工期约定，如起止日期、工期延长的条件和方式等）2. 付款方式和条款：（具体描述付款方式、付款比例、付款时间等）四、质量管理和验收标准1. 乙方承诺按照相关技术标准和规范进行施工，并对施工质量负责。
2. 甲方有权对乙方的工程进行监督、检验和验收，验收标准应符合相关法律法规和协议约定。
3. 若乙方在验收过程中存在不符合要求的情况，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合格标准为止。
五、合同终止和违约责任1. 合同终止的情况包括但不限于以下情形：（列出合同终止的各种情形，如双方达成书面一致终止、违约等）2. 对于一方违约的情况，另一方有权采取合法措施，要求违约方承担相应的法律责任和损失赔偿。
六、争议解决1. 对于因协议履行期间产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁申请。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。
七、其他事项1. 本协议的附件和补充协议，都是本协议的完整组成部分，与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并在协议期限内有效。
指定分包合同模板
指定分包合同模板
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
地址：（地址）
联系电话：（联系电话）
一、项目概况
1. 甲方将委托乙方为甲方工程项目提供分包服务。
二、分包内容
1. 乙方将按照甲方的要求提供以下工程分包服务：（具体工程内容）
三、分包费用及支付方式
1. 乙方对甲方提供的分包服务费用为：（具体费用）
2. 支付方式：甲方应在乙方完成工程服务后的15个工作日内支付全部费用。
四、工程期限
1. 工程开始日期：（具体日期）
2. 工程完成日期：（具体日期）
3. 若因不可抗力因素导致工程延期，甲、乙双方应协商解决，并延期工程完成日期。
五、保证
1. 乙方保证提供的分包服务应符合国家相关法律法规和标准，并具有一定的质量保证。
六、违约责任
1. 若甲方或乙方因违反合同规定而导致对方损失，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方违约未支付分包费用，乙方有权终止服务并要求赔偿相应损失。
七、争议解决
1. 本合同因履行引起的争议，应友好协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。
八、其他
1. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为甲方与乙方签署的工程分包合同，经双方同意并签字盖章生效。
希望本次合作能顺利进行，双方共同努力，达成双赢的合作关系。
分包合同书模板
分包合同书模板甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮政编码：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮政编码：鉴于，甲方具有（详细描述委托方的情况，包括资质、资金实力等）；乙方具有（详细描述承包方的情况，包括专业能力、施工经验等）；甲、乙双方就甲方将工程项目的一部分委托给乙方进行施工，双方均同意签订本合同，并严格按照合同的约定履行。
第一条工程项目简介甲方委托乙方承接以下工程项目：项目名称：项目地点：项目工程量及内容：第二条工程工期乙方承诺在签订本合同后，按照约定的工程进度完成工程项目。
工程工期为（具体工期）。
第三条工程质量乙方承诺严格按照国家有关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合法律规定和合同约定。
如因工程质量问题导致的后果由乙方承担全部责任。
第四条施工费用1. 甲方应按照工程进度及验收情况及时支付合同约定的施工款。
2. 工程施工过程中发生的增减项费用，由乙方提出变更申请，双方协商确定后，甲方支付相关款项。
第五条迟延履约责任1. 若乙方因自身原因导致工程延误，乙方应承担相应迟延履约责任。
2. 若甲方因不可抗力等原因导致工程延误，双方协商解决，延期时间不计入迟延履约。
第六条税收及其他费用本合同项下的税收及其他费用由各自承担，双方承担的相关责任按照国家相关法律规定执行。
第七条法律适用本合同的签订、履行和解释适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决因本合同引起的一切争议，双方一致同意通过友好协商解决。
若协商不成，双方可通过仲裁或诉讼解决。
第九条合同生效本合同自双方法定代表人签字盖章后生效，有效期至工程项目验收合格之日止。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国家林业局-联合国开发计划署/全球环境基金
CBPF-MSL：增强湿地保护地子体系管理有效性，
保护具有全球意义的生物多样性项目
合同任务书
合同名称：制定湿地保护地体系的融资方法，并草拟融资计划
期限：24个月
预计开始时间：2015年 1月
预算：RMB￥550,000
I、项目背景
“CBPF-MSL：增强湿地保护地子体系管理有效性，保护具有全球意义的生物多样性”项目是由全球环境基金资助、联合国开发计划署负责执行、中国国家林业局实施的《加强中国湿地保护体系、保护生物多样性》规划型项目的7个项目之一。
国家林业局为项目的执行机构，负责项目的具体实施。
按照项目文件设计，国家林业局成立了国家项目办公室，负责全面管理该规划型项目的实施。
在国家项目办主任的领导下，国家项目办从国家层面为该规划型项目的实施提供支持和协调。
项目于2013年11月正式启动，为期5年。
本项目的宗旨是通过加强中国湿地保护地子体系，增强其全球重要湿地生态系统的保护管理，从而实现保护全球生物多样性的效益。
本项目的目标是加强湿地保护地子体系的能力，有效应对现有的和不断增加的对全球重要生物多样性的威胁因素。
为实现该目标，本项目设计了三项成果：
成果1：通过增强湿地生态代表性以及管理能力，加强湿地保护地子体系的建设。
成果2：通过将湿地保护地因素纳入部门规划主流化进程，减
少对湿地保护地的外部威胁。
成果3：增强有关湿地保护地的知识管理、经验共享和意识教
育。
“加强中国湿地保护体系、保护生物多样性“（CBPF-MSL）规划型项目由7个项目组成：
（1）增强湿地保护地子体系管理有效性，保护具有全球意义的生物多样性项目（国家项目）；
（2）增强大兴安岭地区保护地网络的有效管理项目（大兴安岭项目）；
（3）增强海南湿地保护地系统的有效管理，促进全球重要生物多样性的保护项目（海南项目）；
（4）增强湖北湿地保护地系统的有效管理项目（湖北项目）；
（5）增强安徽湿地保护地系统的有效管理项目（安徽项目）；
（6）增强阿尔泰山区和湿地保护地的有效管理项目（新疆项目）；
（7）江西省湿地保护地系统示范项目（江西项目）。
作为世界上湿地类型齐全、数量较多的国家之一，中国拥有《湿地公约》所认定的全部42种湿地类型。
中国湿地总面积位居亚洲第一，世界第四。
随着社会经济的快速发展，中国的很多湿地被开发用于农业，或者彼此间被水坝、水闸和其它水利设施隔离，阻断了水生动物的迁徙路线。
大型水坝阻碍了河流的连接，改变了水流及其化学成分，阻碍了鱼类的迁徙路线。
上游的人类活动，包括污染以及农业引水灌溉、草地过牧和荒漠化等，使得湿地的水量减少，质量下降，航道干涸，蓄水能力下降。
目前，城镇和工业开发导致中国一半的滨海湿地丧失，大面积的湖泊表面由于土地开垦而丧失。
上游森林丧失导致的泥沙淤积使得下游湿地严重退化。
由于不合理地旅游设施和侵占野生动植物的栖息地，在湿地区开展的不受控制的大规模旅游致使关键的湿地生态系统出现退化。
污染、过度捕捞和采集、围垦、外来物种入侵和工程建设占用构成了当前威胁中国湿地生态健康的五个主要因素。
另一方面，随着近年气候变化的日渐剧烈，气候变化导致的自然灾害，特别是干旱缺水，引发了湿地萎缩、地下水位下降、生物多样性锐减等生态危机。
上述状况直接导致中国湿地生态的主要威胁因素增加，影响频次加大，湿地受到破坏的压力增大。
建立各种类型的湿地保护地（包括国际重要湿地、国家/省级/地方自然保护区和国家湿地公园）是保护和合理利用湿地生态系统和湿地资源（包括湿地生物多样性）的有效措施。
在有关国际组织的支持下，中国从70年代开始建立湿地自然保护区，确定了46个国际重要湿地，建立了500余个湿地自然保护区、国家湿地公园429个，初步形成了以自然保护区为主体、湿地公园和保护小区并存的湿地保护体系。
与其它类型的自然保护地一样，中国的湿地保护地子系统也面临着资金短缺等诸多挑战和严重问题，很多保护地资金筹措渠道缺乏，筹资能力薄弱，已成为制约湿地保护地管理的主要薄弱环节之一，亟需给予极大的关注。
为了直接应对这些挑战，构建一个可持续的湿地保护地融资机制，本项目将支持湿地保护地体系的融资方法，并草拟融资计划。
II. 合同目标
项目将通过本合同支持并协助国家和地方政府主管部门起草、制定湿地保护地体系的融资方法，并草拟融资计划，从而提高湿地保护地的有效规范和管理能力。
III．任务
本合同承包商应在国家项目办的指导下，在各个相关省级项目办及湿地保护地的支持配合下，与有关专家（包括当地专家）密切配合完成以下任务：
1.收集整理国内外相关国家，国内相关部委、机构，项目相关
省（自治区）和地方（县、保护区、社区）与湿地保护地融
资体制、机制、渠道和资金管理等资料文献；
2.借鉴国内外最佳实践经验，发现不足，提出相应的改进措
施，并据以起草中国湿地保护地融资方法，并草拟融资计
划。
融资方法和融资计划需在国家、省和保护地层级上分别
制定。
3.为国家和地方政府主管部门制定出台相关准则提供技术咨询
服务，包括为省级项目提供相关技术培训；
4.完成项目办交办的与本合同内容有关的其它工作。
为开展上述工作，分包商应派人参加项目办组织的相关研讨、培训活动；在合同实施期间，随时就有关合同实施事宜与项目办及专家联系，广泛征求有关方面的意见和指导。
IV. 预期的产出
本分包合同的预期产出包括：
1.国内外湿地保护地融资文献综述；
2.国家、省和保护地层级上湿地保护地融资方法和融资计划；
3.合同规定的工作进展报告和最终报告。
V．预算：
本分包合同的预算为：RMB￥550,000，用于完成本合同的全部任务
VI．对投标团队资格的要求
●项目团队应对中国/UNDP/GEF有关生物多样性，特别是湿地保护
政策、发展战略、管理（人员能力）准则有较为深入的了解；熟悉和深入了解中国（特别是项目示范保护地）生物多样性/湿地保护实际情况和相关宏观运行环境；
●项目团队负责人应具有较为丰富的起草制定有关自然保护区管理规
定的工作经验。
熟悉了解湿地保护地管理者优先；
●项目团队负责人应具有出色的信息收集、整理、调查、评估、咨
询、交流和协调能力，组织管理能力以及法规制定；
●项目团队主要成员的专业技能与工作背景应能完好覆盖合同任务要
求的各个方面；
VII．实施分包依据的主要文件
项目文件（PIMS 4391）；
VIII投标书评标表
将按照下表中的评分标准对本服务分包合同投标书的技术部分进行评标。
注：
1.表中“A、B、C…”为被评价的投标单位
2.每项评估标准项下的分数代表整个评估中各个具体条款的分值。
本技术评估表由以
下分表构成：
表1.投标商的综合能力评价表；
表2.工作计划与措施评价表；
表3.团队人员评价表
1. 投标人资质及相关技能与业绩
2. 建议的工作计划及实施措施
3. 项目团队及成员。