三通一平工程承包合同
三通一平承包工程合同范本
三通一平承包工程合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某项目的三通一平工程（以下简称工程）承包给乙方施工，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：包括但不限于场地平整、道路施工、供水供电设施建设及排水系统施工。
二、工程期限1. 合同工期为_______天。
自双方签订合同之日起计算，工期不顺延。
2. 乙方应按照甲方的要求，提前完成施工前期的准备工作，包括但不限于施工场地清理、施工图纸会审、施工方案制定等。
3. 乙方应确保工程在合同约定的工期内完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，不得擅自变更设计。
3. 乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量的过程控制，确保工程质量符合合同要求。
四、工程造价1. 工程总价款为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2. 乙方在施工过程中，如需增加工程量或变更工程内容，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可进行。
增减款项按实际发生金额计算，甲方有权对乙方提出的增减款项进行审核。
3. 工程价款的支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%；工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。
五、材料供应1. 甲方负责提供工程所需的全部材料，包括但不限于土方、石方、水泥、钢材等。
建设工程三通一平施工合同
建设工程三通一平施工合同一、背景建设工程三通一平是指水、电、气和道路的拓建和平整工作。
合同是建设工程施工过程中非常重要的法律文件，明确了各方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。
二、合同的目的和范围本合同的目的是明确承包商和业主在建设工程三通一平工作中的责任和义务，确保工程按时、按质、按量完成。
本合同适用于建设工程的三通一平施工，包括但不限于：水管道的安装和铺设电线电缆的敷设和维修燃气管道的布置和维护道路的平整和硬化三、合同的主要内容1. 工程范围和要求•承包商应根据实际情况，按照设计图纸和规范要求进行施工。
•承包商应确保施工过程中不影响周边环境和其他建设工程。
•完工后的三通一平工程应符合相关标准和验收要求。
2. 工期安排和提前完成•双方应在合同签订后确定工期，合理安排施工进度。
•承包商应采取相关措施，确保工程提前完成，以减少对业主的影响。
3. 材料和设备•承包商应根据工程需求提供符合质量要求的材料和设备。
•材料和设备的采购和使用应符合相关法律法规的要求。
4. 施工过程和质量控制•施工过程中应对施工人员进行安全教育和培训。
•施工质量应满足相关标准和规范要求。
•定期进行质量检测，确保施工质量。
5. 风险和责任•承包商应对施工过程中的风险和责任负责，并采取必要措施进行防护。
•如因承包商的原因导致工程质量问题或延误，承包商应承担相应的责任和赔偿。
6. 付款和结算•业主应按照合同约定的进度和质量要求进行付款。
•承包商应提供符合法律要求的相关发票和结算单据。
7. 违约和争议解决•如一方违反了合同的约定，另一方有权采取相应的补救措施。
•引起争议的事项，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
四、合同的生效和变更本合同经各方签字盖章后生效，变更时应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、其他事项•本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
•本合同未约定事项，可由双方另行协商确定。
六、附件1.相关图纸和设计文件2.施工计划和进度安排3.工程验收标准和规范参考。
三通一平工程承包合同
三通一平工程承包合同鉴于甲方拟进行三通一平工程，现委托乙方进行该工程的施工。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 本工程为三通一平工程，具体包括道路、排水、电力、通信等基础设施的建设。
1.2 乙方应根据甲方提供的设计方案和技术要求，按照国家相关标准和规范进行施工。
1.3 乙方应确保工程质量符合设计要求和国家标准，不得降低工程质量或使用不合格材料。
第二条工程进度与交付2.1 乙方应在合同约定的时间内完成工程施工任务，并按照甲方的要求进行交付验收。
2.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程费用与支付方式3.1 本工程的总费用为人民币____元整（￥____）。
3.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
3.3 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，直至甲方支付完毕为止。
第四条质量保证与售后服务4.1 乙方应对所施工的工程质量负责，并提供相应的售后服务。
4.2 如发现工程质量问题，乙方应及时修复或更换不合格部分，费用由乙方承担。
4.3 乙方应对甲方提出的合理要求及时作出回应，并提供必要的技术支持和服务。
第五条保密条款5.1 双方应对在本合同履行过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。
5.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密和技术秘密。
5.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决与法律适用6.1 本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.3 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________。
项目工程三通一平承包合同
项目工程三通一平承包合同---项目工程三通一平承包合同甲方（委托方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方拟进行_______________(项目名称)的建设，现需对该项目实施三通一平工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条工程范围及内容1.1 工程地点：________________________1.2 工程内容：包括道路建设、供水管道铺设、电力线路架设以及场地平整等。
1.3 工程质量：符合国家及地方相关标准和规定。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：____年____月____日2.2 工程竣工日期：____年____月____日2.3 如遇不可抗力因素，双方应重新协商确定延期事宜。
第三条工程造价及支付方式3.1 工程总造价：人民币____________元整。
3.2 支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。
第四条双方权利与义务4.1 甲方负责提供必要的工程资料，并协助解决施工过程中的相关事宜。
4.2 乙方负责组织施工，确保工程质量和工期，并承担相应的安全生产责任。
第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付工程款，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应负责无偿修复或赔偿甲方损失。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会仲裁。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____年____月____日---。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平合同》甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对其住宅小区进行三通一平工程建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：住宅小区三通一平工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括场地平整、通水、通电、通路等工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
三、工程质量标准乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：双方另行约定具体的支付节点和金额。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供工程所需的相关资料和文件。
按合同约定支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中的相关问题。
2. 乙方的权利和义务：按照合同要求进行施工，确保工程进度和质量。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工过程中的环境保护工作。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后______日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同要求施工，导致工程质量不合格或延误工期，应承担相应的违约责任。
建设项目必备三通一平工程承包合同
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建设项目必备三通一平工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程承包范围2.2 工程质量标准2.3 工程进度要求第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工程变更及调整4.1 工程变更条件4.2 工程变更程序4.3 工程变更费用第五条工程质量及验收5.1 工程质量要求5.2 验收程序5.3 验收标准第六条工期延误及违约责任6.1 工期延误责任6.2 违约责任第七条争议解决及法律适用7.1 争议解决方式7.2 法律适用第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限第九条合同的生效、变更和解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十条合同的履行及监督10.1 合同履行主体10.2 履行监督第十一条合同的转让及继承11.1 合同转让11.2 合同继承第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条税收及费用13.1 税收承担13.2 其他费用第十四条合同的解除及终止14.1 合同解除条件14.2 合同终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程承包范围乙方承包的范围包括：道路工程、给水工程、排水工程、供电工程和土地平整工程，具体内容详见附件。
2.2 工程质量标准乙方向甲方承诺，工程质量应符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件。
2.3 工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成，具体进度要求详见附件。
第三条合同价格及支付3.1 合同总价合同总价为本合同约定的工程范围、工程质量标准和工程进度要求所确定的金额，具体金额详见附件。
3.2 支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为：进度付款和验收付款，具体支付方式详见附件。
建设工程施工三通一平合同范本
建设工程施工三通一平合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工三通一平（以下简称为“三通一平”）事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：三通一平工程，包括但不限于以下内容：a) 通水：供水管道敷设、泵房建设、阀门井、消防设施等；b) 通电：供电线路敷设、变电所建设、配电室、电缆井等；c) 通路：道路施工、桥梁建设、交通设施等；d) 场地平整：土方开挖、回填、压实、绿化等。
二、合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 上述合同价款已包括三通一平工程所需的材料、设备、劳务、管理、利润、税金等一切费用。
3. 乙方应按照甲方的要求和本合同约定完成三通一平工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
三、工程期限1. 本工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，合理组织施工，确保按期完成工程。
四、支付方式1. 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款：a) 合同签订后____个工作日内，支付合同价款的____%；b) 工程进度达到____%时，支付合同价款的____%；c) 工程完工验收合格后____个工作日内，支付合同价款的____%；d) 工程保修期满且无质量问题后____个工作日内，支付合同价款的____%。
2. 上述支付款项均为税前金额，乙方应依法开具增值税发票。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保三通一平工程的质量。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工“三通一平”合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工“三通一平”工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____建设工程施工“三通一平”工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等施工内容。
具体工程量及施工要求详见施工图纸及工程量清单。
二、合同价格2.1 本工程合同价格为人民币____元（大写：____元整），包括但不限于人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2.2 合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，如因设计变更、工程量增减等导致合同价格变动，双方应按照实际情况进行调整，并签订补充协议。
三、合同的履行3.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单及甲方要求进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章进行施工，确保工程施工安全。
3.4 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。
四、合同价款的支付4.1 工程完工后，经甲方初验合格，甲方应支付合同总价款的95%。
4.2 剩余的5%作为质保金，质保期为1年。
质保期结束后，如工程无质量问题，甲方将质保金无息退还乙方。
4.3 甲方支付价款时，应支付到本合同约定的对公账户。
乙方要求付款时，应按照甲方的要求提供合法的正式发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
若因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担全部责任。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[住宅小区名称]三通一平工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：通水：负责将市政供水管道接入小区，并在小区内设置合理的供水设施，确保小区内各用水点正常供水。
通电：负责将市电接入小区，并在小区内设置配电室和配电箱，确保小区内各用电点正常供电。
通路：负责修建小区与外部市政道路连接的道路，以及小区内的主要道路和次要道路，道路标准符合相关规范要求。
场地平整：负责对小区建设用地进行平整，达到设计标高和坡度要求。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：符合国家及地方相关标准和规范要求，确保工程质量合格。
2. 验收方式：工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方组织相关部门和人员进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；工程竣工验收合格后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
三通一平合同(2篇)
三通一平合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需进行项目开发，需要乙方完成项目的三通一平工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条项目内容及范围1.1通路：指按照甲方要求，实现项目区域内道路的铺设或改造，满足项目建设的交通需求。
1.2 通水：指实现项目区域内给水管道的铺设，满足项目建设的用水需求。
1.3 通电：指实现项目区域内供电线路的铺设，满足项目建设的电力需求。
1.4 平整场地：指对项目区域内的土地进行平整，达到项目建设所需的地质条件。
第二条工程期限乙方应按照合同约定的时间节点完成三通一平工作，具体时间双方另行约定。
第三条费用及支付3.1 甲方应支付乙方三通一平的费用，具体金额双方另行约定。
3.2甲方支付费用的方式为：合同签订后支付一部分预付款，工程进度达到约定节点后支付进度款，工程验收合格后支付余款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
4.2 工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后支付余款。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定时间完成工程的，应承担违约责任，具体违约金双方另行约定。
5.2 乙方未能确保工程质量的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________签订日期：____________________三通一平合同（二）甲方（委托方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要乙方完成某项目地块的“三通一平”工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 乙方负责完成甲方指定地块的以下工作：（1）水通：接入城市供水管网，确保供水正常；（2）电通：接入城市供电管网，确保供电正常；（3）路通：修建通往地块的道路，确保交通便利；（4）场地平整：对地块进行平整，满足项目施工要求。
2024年房地产开发三通一平施工协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年房地产开发三通一平施工协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方：指2024年房地产开发公司，具备合法的房地产开发资质。
1.2 乙方：指负责施工的具有相应资质的承包商。
1.3 三通一平：指通路、通水、通电、土地平整。
第二条施工范围及内容2.1 施工范围：位于地块的房地产开发项目。
2.2 施工内容：按照甲方要求进行通路、通水、通电及土地平整工作。
第三条施工工期3.1 合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日止。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工。
4.2 施工完成后，乙方应负责组织相关单位进行验收。
第五条合同价格及支付方式5.1 合同总价：人民币万元整。
5.2 支付方式：分为三次支付，具体支付时间及比例由双方协商确定。
第六条违约责任6.1 乙方未按约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按约定时间支付合同款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、变更和解除8.1 合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。
第九条保密条款9.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密。
第十条不可抗力10.1 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。
第十一条合同的附件11.1 附件一：施工图纸及技术要求。
11.2 附件二：验收标准及方法。
第十二条合同的签订地点和时间12.1 合同签订地点：市。
12.2 合同签订时间：年月日。
第十三条双方联系地址及联系方式13.1 甲方联系地址：市区路号。
13.2 乙方联系地址：市区路号。
第十四条其他约定14.1 双方认为需要约定的其他事项。
村级三通一平工程合同范文
村级三通一平工程合同范文乙方（承包单位）：XXXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟对本村进行三通一平工程建设，乙方具有相应的施工资质和丰富的工程经验，双方本着公平、自愿的原则，经协商一致，就以下条款达成如下合同：一、工程内容与范围1. 通路工程：包括新建、改建和维护村内道路，确保道路畅通无阻，符合相关交通标准。
2. 通电工程：负责村内电力设施的建设和维护，保障村民用电安全和稳定。
3. 通水工程：建设和维护供水系统，确保村民用水需求得到满足。
4. 土地平整：对村内土地进行平整作业，提高土地利用率和农业生产条件。
二、工程质量要求乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，保证工程质量达到设计要求。
三、工程进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完工。
具体进度计划由双方协商确定，并作为合同附件。
四、工程造价与支付方式工程总造价为人民币XXXX元，支付方式按工程进度分阶段支付。
五、工程变更与索赔如遇特殊情况需变更工程设计或施工方案，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
因变更造成的费用增减，按照合同约定执行。
六、违约责任任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定双方可根据工程实际情况协商增加其他条款，并以书面形式作为合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
十、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日。
项目工程三通一平承包合同
项目工程三通一平承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________项目工程三通一平工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于土石方工程、挡土墙工程、临时给水工程等（具体工程内容以附件一为准）。
第二条合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2.2 合同金额不包括税金、工程变更及其他不可预见的费用。
第三条合同工期3.1 合同工期为________日历天。
3.2 具体开工时间以甲方发出的开工令为准。
第四条质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。
4.2 工程质量保修期为________年。
第五条合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
5.3 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全顺利进行。
5.4 乙方应按照合同约定的时间提交工程进度报告和工程验收报告。
第六条合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
6.2 合同变更和解除不影响双方的权利和义务，除非法律另有规定。
第七条违约责任7.1 甲方未按照约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付工程款×逾期支付天数×日利率。
7.2 乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付工程款×逾期完成天数×日利率。
7.3 一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工三通一平合同【范本模板】(二)
建设工程施工三通一平合同【范本模板】（二）一、合同背景本合同约定了建设工程施工三通一平的相关要求和条款，旨在确保施工过程的合规性、安全性和质量保证。
本合同适用于建设工程承包商和业主之间的合作关系，并具有法律效力。
二、合同主要条款2.1 合同双方本合同由建设工程承包商（以下称为乙方）和业主（以下称为甲方）双方共同签订，并且双方均应严格遵守合同条款。
2.2 工程概况甲方已委托乙方进行建设工程施工三通一平项目，包括（具体工程名称和地址）。
2.3 工程内容乙方将按照甲方的要求和设计图纸，完成以下工程内容：（1）三通：指给排水工程，包括给水和排水管线的布置、安装、连接和试压等工作。
（2）一平：指地面平整工程，包括土方开挖、填筑、压实和场地平整等工作。
2.4 工程期限乙方应在本合同生效后的（具体工期）内完成施工工作，并按时交付甲方验收。
2.5 质量要求乙方应保证施工工程符合国家建筑标准和相关法律法规的要求，确保施工质量和安全。
乙方应配备合格的人员和设备，采用符合标准的材料和工艺进行施工。
2.6 施工费用及支付方式甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收，按阶段向乙方支付相应的施工款项。
具体的支付方式和金额将在双方签订合同的附件中明确规定。
2.7 违约责任（1）乙方迟延交付工程的，甲方有权要求乙方按照每延期一天支付违约金的方式承担违约责任。
（2）甲方不按时支付施工款项的，应承担相应的责任并支付逾期付款的违约金。
2.8 工程变更和索赔（1）如甲方需要变更工程内容或工期，应提前与乙方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）如乙方因甲方的原因无法按时完成施工，甲方应与乙方协商解决，并根据实际情况支付相应的索赔费用。
2.9 质量验收（1）乙方竣工后，甲方有权对工程进行质量验收，验收合格后方可进行结算和交付。
（2）如果发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并参与或委托第三方进行质量检测。
2.10 合同解除（1）如因不可抗力等原因，导致施工无法继续进行，双方可以协商解除合同。
三通一平承包工程合同
三通一平承包工程合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行三通一平工程（以下简称工程）的建设，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程和平整场地等。
第二条承包范围和方式2.1 承包范围：乙方负责完成本合同约定的工程内容，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装、调试、验收等。
2.2 承包方式：本工程采用固定单价承包，乙方已充分考虑各种环境及技术因素，合同价格内包括人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
第三条合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：_______元整。
3.2 支付方式：（1）工程完工后经甲方初验合格付95%；（2）剩余部分5%作为质保金，质保期为1年，质保期结束后无息退还。
第四条合同工期4.1 开工日期：自_______年_______月_______日起。
4.2 竣工日期：自_______年_______月_______日止。
第五条质量标准乙方应严格按照国家施工验收规范进行施工，保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。
第六条违约责任6.1 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
6.2 甲方未按约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 乙方应按照甲方的要求提供合法的正式发票。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上合同仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。
2024版基础设施三通一平工程承包协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版基础设施三通一平工程承包协议版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 基础设施三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程范围2.2 工程内容2.3 工程量及工程进度第三条工程质量标准3.1 工程质量要求3.2 质量检验标准3.3 质量保证措施第四条工程进度及工期4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工期延误及延期开工的处理第五条工程价款及支付5.1 工程总价款5.2 支付方式及支付期限5.3 工程变更价款的确定5.4 价款调整的条件及方法第六条承包方的义务及责任6.1 承包方的义务6.2 承包方的责任6.3 承包方的权利第七条发包方的义务及责任7.1 发包方的义务7.2 发包方的责任7.3 发包方的权利第八条合同的变更、解除与终止8.1 合同变更的条件8.2 合同解除的条件8.3 合同终止的条件第九条违约责任9.1 承包方违约的责任9.2 发包方违约的责任9.3 不可抗力导致的违约第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条合同的生效、暂停和恢复11.1 合同生效的条件11.2 合同暂停的条件11.3 合同恢复的条件第十二条合同的保管和保密12.1 合同文件的保管12.2 合同信息的保密第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 合同的附件第十四条合同的签署14.1 合同签署的时间14.2 合同签署的地点14.3 合同签署的当事人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 基础设施三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程范围工程范围包括甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术要求所规定的全部工程内容和工程量。
2.2 工程内容工程内容包括但不限于：土方工程、排水工程、供水工程、供电工程、道路工程、桥梁工程、绿化工程及相关辅助设施的建设。
2024年度基础设施三通一平工程承包合同
2024年度基础设施三通一平工程承包合同本合同目录一览第一条工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容第二条承包范围2.1 承包商责任2.2 承包商权利2.3 发包方责任2.4 发包方权利第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条工程进度4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 关键节点4.4 进度调整第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量验收5.4 质量争议解决第六条材料和设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料和设备验收6.4 材料和设备保管第七条施工安全7.1 安全管理7.2 安全事故处理7.3 安全培训7.4 环境保护第八条变更管理8.1 变更范围8.2 变更程序8.3 变更费用8.4 变更时间第九条违约责任9.1 承包商违约9.2 发包方违约9.3 违约赔偿9.4 违约解决方式第十条争议解决10.1 争议范围10.2 争议解决方式10.3 争议解决时间10.4 争议解决地点第十一条合同解除11.1 解除条件11.2 解除程序11.3 解除后的处理11.4 解除责任第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件12.4 合同终止后的处理第十三条一般条款13.1 适用法律13.2 合同的效力13.3 合同的保密13.4 合同的转让第十四条附件14.1 附件列表14.2 附件内容14.3 附件的补充说明14.4 附件的变更和解除第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年度基础设施三通一平工程1.2 工程地点：具体工程实施地点1.3 工程规模：根据工程设计文件确定1.4 工程内容：包括道路、供水、供电和土地平整等基础设施的建设。
第二条承包范围2.1 承包商责任：承包商应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应、材料供应、人员培训等工作。
三通一平标准合同范本
三通一平标准合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行“三通一平”工程，即通水、通电、通路和场地平整工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“三通一平”工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于通水、通电、通路和场地平整等。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家和行业相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2.2 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并经甲方审核同意后方可施工。
2.3 工程完成后，乙方应提供工程质量保证书，并承担保修期内的维修责任。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方应按照以下进度支付工程款：3.2.1 合同签订后____日内，支付总价款的____%作为预付款；3.2.2 工程进度达到____%时，支付总价款的____%；3.2.3 工程竣工验收合格后____日内，支付至总价款的____%；3.2.4 余款在保修期满后____日内一次性付清。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
4.2 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
第五条保修期5.1 本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
2024年标准三通一平工程承包协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准三通一平工程承包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 术语定义第二条：工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程时间表第三条：工程承包价格与支付方式3.1 工程总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 支付条件第四条：工程质量与标准4.1 工程质量要求4.2 质量验收标准4.3 质量保证措施第五条：工期与进度5.1 工程开工日期5.2 工程竣工日期5.3 关键节点进度5.4 工期延误及延长第六条：材料与设备供应6.1 甲方供应的材料与设备6.2 乙方供应的材料与设备6.3 材料与设备质量要求第七条：施工安全管理7.1 安全责任7.2 安全教育与培训7.3 安全事故处理第八条：变更与调整8.1 合同变更条件8.2 变更程序8.3 变更费用及时间调整第九条：违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任第十条：争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 诉讼或仲裁地点第十一条：解除与终止11.1 合同解除条件11.2 合同终止条件11.3 解除或终止后的处理第十二条：保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条：法律适用与争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决方式第十四条：其他条款14.1 合同的修改与补充14.2 合同的生效与终止日期14.3 合同的份数与保管14.4 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2 乙方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3 丙方名称：×××材料供应有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.4 术语定义1.4.1 标准三通一平工程：指土地平整、道路、供水、供电及排水等基础设施工程。
三通一平工程承包合同范本
三通一平工程承包合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟在_____________（工程地点）进行_______________（项目名称）的建设工作，需委托乙方进行“三通一平”工程的施工，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经协商一致，订立以下合同：一、工程项目概述1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于给排水工程、电力供应工程、道路及通讯设施建设、场地平整等。
4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价格1. 合同总价为人民币______元。
2. 付款方式：甲方按以下比例支付——a. 预付款：合同签订后____天内支付合同总额的____%；. 进度款：根据实际完成的工程量，按照合同约定的比例支付；c. 结算款：工程完工并通过验收后____天内支付剩余款项。
三、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关标准及行业规范执行施工，并确保工程质量达到甲方要求。
2. 工程验收由甲方组织，乙方协助进行。
验收合格后，双方签署工程验收证书。
四、双方权利与义务1. 甲方负责及时提供必要的施工资料，协调解决施工中遇到的外部问题。
2. 乙方负责组织合格的施工队伍，保证工程质量和进度，承担因施工不当造成的损失。
3. 双方应互相配合，确保工程顺利进行。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。
六、不可抗力因不可抗力事件导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并在合理时间内提供相应证明。
由此产生的延误、损失等，双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三通一平工程承包合同
甲方: 江苏XX置业有限公司
乙方：
依据《建筑法》、《合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方在平等、自愿和诚实信用的原则下，经充分协商，就XX小区小区二期三通一平工程建设项目相关事宜，达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：XX小区二期1#、5#（A/B）场地三通一平工程
2、工程地点：睢宁县开发区104国道东侧
3、承包方式：包工包料
4、工程内容
（1）“通电”从XX小区一期东侧变压器接线，总计长度约900米，采用tn-s系统，三项五线制，要求导线截面为50m㎡，在5#号楼南侧3m
处放置配电箱。
（2）“通水”在工地现场，1#北侧、5#A南侧楼设置临时用水点两
个。
（3）“通路”道路要求从5#A南侧一线，采用细石子铺设临时道路，
要求厚度100mm，做到道路平整坚硬，高于周围地面50mm以上；1#楼北
侧沿104国道要求水泥地面，地下不低于10cm的C25的混凝土。
（4）“场地平整”清理场地内的全部杂草以及树枝及拆迁留下的障
碍物；填平场地内的河道沟壑。
二、工程概况：
本工程有效工期40天，合同签订生效后三日内开工，如遇不可抗力，工期相应顺延。
三、质量要求
工程应依据现行国家建筑工程施工规范施工。
四、工程价款及付款方式
本工程合同价款为承包工程内容包干价共计陆拾陆万元整（￥660000元）。
双方约定，工程开工，甲方首付总价款30%，工程验收合格后七日内，一次性付清剩余工程款。
五、双方责任和义务
1、甲方○1负责协调当地群众关系；
○2做好施工交底；
○3保障乙方能顺利施工；
○4按合同要求支付工程款。
2、乙方○1确保工程质量合格，返工不合乎要求的施工内容，发生质量事故，
责任自负；
○2按时完成施工任务，确保总工期；
○3搞好安全文明施工，保证施工场地清洁卫生，施工环境无安全隐
患，发生安全事故责任自负；
○4积极响应甲方要求，服从甲方现场施工人员管理。
六、违约
本合同双方一经签订，应共同遵守，如有违约，违约方应向守约方支付合同
可预见利润 5 万元。
若有争议，双方应协商解决，协商解决不了的，交由当地劳动仲裁部门仲裁。
七、其它
a)未尽事宜，双方协商解决；
b)本合同一式两份，双方各执一份。
双方签字盖章后即生效。
甲方（章）：乙方（章）：
年月日年月日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。