建筑工程房屋质量保修合同范本

合集下载

房屋建筑工程保修合同范本3篇

房屋建筑工程保修合同范本3篇房屋建筑工程保修合同范本一甲方(建设单位)：__________________________乙方(施工单位)：__________________________甲乙双方根据《中华人民共共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对____________________(工程全称)签订工程质量合同书。

一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：乙方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏;3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范及渗漏水等。

6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;11、施工产生的其他质量缺陷。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5、住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为2年;6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。

房屋建筑工程质量保修书(范本)(1范本)

引言：概述：《房屋建筑工程质量保修书(范本)(1范本)（二）》是以我国法律法规和建筑工程质量标准为基础，结合实际经验制定的一份具有法律效应的文件。

它详细说明了对房屋建筑工程质量保修的要求和责任，保障购房者的权益，推动建筑工程质量的持续改进。

正文内容：一、保修范围1.1结构：该范本要求房屋建筑结构应符合国家相关标准和规范要求。

例如，地基基础的承载能力应满足设计要求，墙体应符合静力学和隔声要求等。

1.2主体部位：此部分涵盖了房屋主体结构、外立面、屋顶、楼板等。

要求各个主体部位的砌体、混凝土、钢筋等材料应符合相应标准，并且不存在明显的开裂、漏水等问题。

1.3附属设备：这一部分主要指房屋内部的安装设备，包括水电、空调、燃气等。

范本明确规定这些设备应按照相关规范和标准进行安装，并且在交付使用时能够正常运行。

1.4公用设施：公用设施是指小区内的道路、绿化、排水系统等。

该范本要求房屋建筑工程应配备相应的公共设施，并且能够正常运行及满足居民的基本需求。

二、保修时限2.1结构部位：房屋建筑的结构部位保修时限为20年，可视为一个长期保修期限。

在此期间，若房屋的结构出现问题，建筑施工单位或开发商有义务及时修复。

2.2非结构部位：包括门窗、墙面、地面等非结构性部位的保修时限为2年。

在此期间，购房者发现这些部位的质量问题，有权要求建筑施工单位或开发商进行修复或更换。

2.3装饰部位：该部位涵盖了墙面、顶棚、地板等装饰性的部位。

保修时限为1年，购房者在此期间有权对这些部位的装修质量进行检验和维修要求。

三、保修方式3.1书面申请：购房者可以通过书面形式向建筑施工单位或开发商提交保修申请，并详细描述房屋质量问题的情况。

3.2口头申请：购房者也可以通过方式或面谈等方式进行口头申请，建筑施工单位或开发商应当妥善处理，并在书面形式上做出回应。

四、保修责任4.1确认问题：建筑施工单位或开发商在接到购房者的保修申请后，应当立即核实问题，并进行书面确认。

房屋建筑工程质量保修书(范本)

房屋建筑工程质量保修书(范本)尊敬的业主：1. 项目基本信息：项目名称：[项目名称]业主姓名：[业主姓名]建筑工程施工单位：[施工单位名称]施工合同号：[施工合同号]房屋位置：[房屋位置]2. 保修期限：本次质量保修期限为工程竣工验收合格之日起，为期一年。

在此期限内，如发现施工质量问题，将由施工单位负责修复。

3. 保修内容：（1）主体结构：主要指建筑物的基础、框架、墙体等承重部分。

在保修期内，如出现主体结构质量问题，将由施工单位负责检修和修复，以确保建筑物的稳固和安全。

（2）建筑设备：主要包括电气设备、给排水设备、暖通设备等。

在保修期内，如发现设备故障或质量问题，将由施工单位负责检修和更换，以确保设备的正常运行。

（3）装饰装修：主要指室内装修材料、家具设备等。

在保修期内，如出现装修材料脱落、开裂、变形或设备故障等问题，将由施工单位负责修复或更换。

（4）其他问题：在保修期内，如发现其他与施工质量相关的问题，将由施工单位负责处理。

4. 保修责任和处理方式：（1）业主在发现施工质量问题后应及时通知施工单位，并提供相关证据和材料。

（2）施工单位收到业主通知后，将派专业技术人员进行现场调查和评估。

（3）如确认为施工质量问题，施工单位将负责修复或更换，并承担相应费用。

（4）施工单位将在修复或更换后及时通知业主，并进行验收。

5. 免责条款：（1）由于不可抗力等原因造成的损坏，施工单位将不承担保修责任。

（2）非正常使用、意外损坏或人为破坏造成的问题，施工单位也将不承担保修责任。

（3）保修期满后，施工单位将不再承担维修责任。

请您务必妥善保管此质量保修书，并在保修期内如实反映施工质量问题。

我们将竭诚为您提供高质量的服务，确保您的房屋建筑工程达到满意的效果。

_________________________（施工单位）_________________________（业主）。

工程质量保修协议书范本

工程质量保修协议书范本2016工程质量保修协议书甲方（全称）：乙方（全称）：甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签订工程质量保修书。

1.工程保修概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.保修内容：等乙方施工的全部内容。

1.4.工程保修金总额：保修金额按工程项目竣工验收合格后的结算总价5%计取。

若施工合同中途解除，则为双方办妥结算确认手续后的结算总价的5%。

1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为甲方客户服务部门，乙方应接受甲方及其客户服务部部的指令与管理。

2.工程质量保修范围和期限2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过甲方及监理最终验收合格见并正式移交甲方之日起计算，保修期限为：2.1.1.基础办法工程、衡宇建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程公道利用年限；2.1.2.屋面防水工程、地下室防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏（包括台风、暴雨等自然条件下的影响），为5年；2.1.3.外墙保温、涂料、面砖等装修工程，为2年、2.1.4.电气管线、给排水管道、设备安装，为2年；2.1.5.住宅小区内的给排水办法、道路等配套工程，为2年；2.1.6.供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期；2.1.7.其他项目的免费保修期均为2年。

2.1.8.乙方所维修的项目或工作如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修，不受上述保修期的限制。

2.1.9.不论工程是不是完工或已交付利用，或已交付利用的期限长短，甲方一旦发现乙方施工中存在任何缺陷，则甲方有权要求乙方纠正其缺陷，并赔偿由此给甲方或第三人造成的损失，乙方无权以超过保修期为由进行抗辩。

2.1.10.其他约定：由乙方克己或采购的所有材料和装备（包括甲方限价的材料和装备等）的保修期，应按国家、行业、地方、出产企业、以往惯例的要乞降产品申明等执行，如上述这些保修期的规定彼此之间有差异，则乙方应无条件按最长的日期和最佳的保修责任执行。

房屋建筑工程质量保修书模板9篇

房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。

为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。

一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。

2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。

3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。

二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。

三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。

2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。

3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。

四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。

2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。

3. 设备设施出现漏水、故障等问题。

五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。

2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。

六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。

七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。

2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。

特此保修书，以资证明。

房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

房屋建筑工程质量保修协议书

房屋建筑工程质量保修协议书xx房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（以下简称为“业主”）地址：电话：身份证号码：乙方：（以下简称为“承包商”）地址：电话：营业执照号码：鉴于：1. 业主拟委托承包商进行房屋建筑工程，满足业主的居住需求；2. 承包商具备良好的信誉和专业知识，有能力保证房屋建筑工程质量；双方经友好协商，就房屋建筑工程质量保修事宜达成以下协议。

一、工程描述1. 工程名称：（填写具体工程名称）2. 工程地址：（填写具体地址）3. 工程范围：（填写具体建筑面积、房屋层数等）二、施工标准1. 承包商应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合规定要求；2. 施工过程中，承包商应严格控制施工质量，确保主体结构、装修等方面符合国家标准；3. 每一施工阶段结束后，承包商应组织专业人员进行检查和测试，确保符合相关质量要求，并向业主提交相应质量验收材料；三、质量保修期限1. 承包商承诺在工程竣工验收之日起，提供质量保修期限为（填写具体年限）；2. 质量保修期限内，对于因施工质量问题导致的相关质量问题，承包商应免费进行修复；3. 质量保修期限内，业主应及时联系承包商，提供相关问题的详细描述和照片以便承包商能够快速定位问题并进行修复；4. 质量保修期限过后，对于属于正常使用和维护导致的维修问题，由业主自行负责维修和支付相应费用。

四、责任范围和纠纷解决1. 若因承包商施工质量问题导致的相关质量问题，业主有权要求承包商承担修复责任；2. 若双方在维修过程中发生纠纷，应根据双方友好协商原则，首先通过友好沟通和协商解决；3. 如友好协商无法解决，双方同意提交相关纠纷至有管辖权的人民法院解决。

五、其他条款1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力；2. 本协议正本共（填写具体份数）份，每一方持有（填写具体份数）份；3. 本协议的修改、补充必须经过双方书面同意才能生效。

综上所述，双方在真实、自愿、平等的基础上签署本协议，并自愿履行其中的全部约定。

房屋建筑工程质量保修协议书

建议书甲方（建筑施工单位）：联系地址：联系人：电话：乙方（业主）：联系地址：联系人：电话：为维护业主的合法权益和保障房屋建筑工程的质量，双方经友好协商，特制定本《房屋建筑工程质量保修协议》。

该协议自乙方购房之日起生效，有效期为两年。

约定如下：一、质量保修期1.房屋装修质量保修期为十二个月。

2.其他建筑构件的设计、材料、质量、施工及安装、调试、保修期等，按《建设工程质量管理条例》的要求执行。

3.对于因施工原因被动受损的建筑构件，如钢筋、混凝土及其他建筑材料瑕疵等不受保修期限限制。

二、保修内容1.免费保修：建筑设备、组成部分和软装饰。

2.收费保修：安装、添加、升级、改进搭设的硬件构件和相应的软件控制系统。

3.人为或不当使用造成自然磨损，维修保养、小修小补不在保修范围内。

三、保修方式1.业主应在保修期限内及时联系甲方，说明损坏情况。

2.甲方应在三个工作日内处理完毕，对于甲方难以自行处理的，甲方应委托专业技术公司进行处理。

3.甲方应保证用新材料进行更换，或者用原品牌材料进行更换，材料品质不得低于安装时使用的材料品质。

四、保修标准1.安装设备无筛选、装配、制造缺陷，满足国家标准。

2.使用期内无任何人为或外力因素造成损坏，若因使用不当造成的故障将改由甲方提供维修服务。

3.对于自然磨损、使用寿命已经过期的设备部件，纳入保修标准的范围之外。

五、争议解决双方在执行过程中发生争议，应协商解决；如协商不成，甲方为设计、材料、质量、安装、保质期五方面负责；如涉及其他问题则应通过法律诉讼解决。

六、本协议解释权本协议的解释权归乙方所有。

七、特别提示本协议附带的是业主的购房合同，进一步说明了权益和责任。

八、生效时间本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年，到期后双方如有需求，可根据实际情况协商续签。

签订地点：甲方（建筑施工单位）：签订日期：乙方（业主）：。

建筑工程房屋质量保修合同范本5篇

建筑工程房屋质量保修合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同签署的建筑工程合同，现就建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议，以兹信守。

一、保修范围与期限1. 保修范围：本建筑工程中的所有房屋及其配套设施，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等设施。

2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为______年。

二、保修责任1. 乙方对工程质量负责，如因设计、材料、施工等原因造成的质量问题，乙方应承担全部责任。

2. 在保修期限内，如发生工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内到场维修，维修费用由乙方承担。

3. 若乙方未在规定时间内到场维修或维修未能解决问题，甲方有权聘请第三方进行维修，相关费用由乙方承担。

三、保修内容1. 土建：对出现的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等现象进行保修。

2. 电气：对电气线路、设备、照明等出现的故障进行保修。

3. 给排水：对给排水管道、设备出现的漏水、堵塞等问题进行保修。

4. 暖通：对供暖、空调设备出现的故障进行保修。

5. 消防：对消防设施出现的故障进行保修。

6. 其他配套设施的保修。

四、验收与记录1. 甲方应在发现工程质量问题时，及时通知乙方，并保留相关证据。

2. 乙方在维修完毕后，应通知甲方验收，并签署验收记录。

3. 甲乙双方应共同编制保修记录表，记录保修情况、维修内容、维修时间等。

五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若因乙方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。

六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

工程质量保修书范本

工程质量保修书范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、保修范围及期限1.1 本工程质量保修书适用于主合同中约定的工程。

1.2 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

二、保修责任2.1 乙方对保修范围内的工程质量问题负责维修、更换，并承担由此产生的费用。

2.2 乙方在接到甲方的维修通知后，应在约定的时间内到达现场进行查看、维修。

2.3 乙方在保修期内，因工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

三、甲方义务3.1 甲方应按照主合同的约定支付工程款项。

3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方提供维修所需的相关资料和便利条件。

3.3 甲方在保修期内发现工程质量问题的，应及时通知乙方，并配合乙方进行维修。

四、违约责任4.1 乙方未按照约定时间、质量要求完成工程的，应按照主合同的约定承担违约责任。

4.2 乙方未按照约定履行保修义务的，甲方有权要求乙方履行，并有权要求乙方承担违约金。

4.3 甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。

五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他约定6.1 本质量保修书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

6.2 本质量保修书的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效。

6.3 本质量保修书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________附件：主合同及相关法律法规等。

房屋建筑工程质量保修书(范本)

房屋建筑工程质量保修书(范本)房屋建筑工程质量保修书(范本)说明本文档是一篇房屋建筑工程质量保修书的范本，用于规范和保障房屋建筑工程质量保修的过程。

请施工方和业主互相认真阅读并按照书中的要求执行。

一、工程基本信息业主姓名：施工方姓名：工程名称：工程地址：工程合同编号：竣工日期：保修期限：二、保修内容1. 保修范围:[ ] 基础工程保修[ ] 主体结构保修[ ] 屋面及防水保修[ ] 门窗及玻璃保修[ ] 水电安装保修[ ] 装饰装修保修[ ] 其他（请具体说明）：2. 保修要求:[ ] 报修申请必须书面提交，并在保修期限内完成。

[ ] 施工方在接到报修申请后，应在48小时内安排维修人员进行检查和维修。

[ ] 施工方应对已经报修的问题及时反馈处理情况给业主。

[ ] 保修期内对同一问题进行多次维修，超过3次而无法解决的，应协商解决方案或赔偿损失。

3. 保修责任:[ ] 施工方负责保修期间因施工方质量问题引起的房屋工程质量问题。

[ ] 对于业主未经施工方同意私自改动造成的问题，施工方不承担保修责任。

[ ] 对于自然灾害等无法预见和控制的因素引起的问题，施工方不承担保修责任。

三、保修期限1. 保修期限：开始日期：结束日期：2. 保修期限为X年，自竣工日期起计算。

四、违约责任1. 对于未按照保修要求和期限提供保修服务的施工方，应按照合同约定进行违约赔偿。

2. 违约赔偿金额为：每次未按要求和期限提供保修服务的违约赔偿金额为X元。

若同一问题需要多次维修且无法解决，则违约赔偿金额为原合同总金额的X%。

五、签署签订方在本保修书上签字即表示同意并遵守以上规定。

业主签字：施工方签字：签订日期：六、附加条款在保修期限内，若房屋发生自然灾害、人力破坏或其他不可抗力因素造成损坏时，保修期限顺延至灾害或破坏之后X天。

以上为本房屋建筑工程质量保修书的范本，业主和施工方可以根据实际情况进行相应的修改和补充。

本书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

房屋工程质量保修合同书

房屋工程质量保修合同书【房屋工程质量保修合同书】甲方（开发商）：_______________乙方（购房者）：_______________鉴于甲乙双方就位于_______________（地址）的房屋（以下简称“标的物”）达成购买协议，现基于相互信赖的原则，双方同意对标的物进行如下质量保修约定：一、保修范围及内容1. 主体结构：自房屋交付之日起，主体结构享有终身质保服务。

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。

3. 供电系统、供水系统、供热系统以及燃气系统等主要设施设备保修期为2年。

4. 室内装修工程，包括墙面、顶棚抹灰层等脱落、开裂问题，保修期为2年。

5. 门窗及其他细部构造的损坏、功能障碍等问题，保修期为2年。

6. 其他未尽事宜按照国家有关房屋质量保修的规定执行。

二、保修期限本合同项下的保修期限自房屋交付之日起计算。

对于超出上述保修期限的质量问题，甲方不再承担保修责任。

三、保修服务1. 在保修期内，如发现标的物存在质量问题，乙方应书面通知甲方。

2. 甲方接到乙方通知后，应在_____小时内响应，并于_____日内派人上门检查、维修。

3. 若因质量问题导致乙方无法正常居住或使用房屋，甲方应负责临时安置乙方并承担相关费用。

四、违约责任1. 若甲方未能在约定时间内完成修复工作，应向乙方支付迟延履行的违约金。

2. 若因甲方原因导致质量问题未得到妥善解决，甲方除继续承担保修责任外，还应赔偿乙方因此遭受的损失。

五、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效。

2. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日。

建筑工程质量保修书(施工单位)范本

建筑工程质量保修书(施工单位)范本尊敬的{填写施工单位名称}：根据我们共同签订的建筑工程合同以及相关法律法规的要求，我方作为施工单位进行建筑工程施工，并向贵方承诺提供质量保修服务。

特此向贵方提交以下建筑工程质量保修书。

保修内容1. 我方将按照签订的建筑工程合同和工程图纸要求，按照相关法律法规进行施工。

2. 我方保证施工质量符合建筑行业的技术标准和质量要求。

在合理使用和维护的情况下，我方承诺建筑工程的主体结构保修期为{填写保修期限}，其他构件的保修期为{填写保修期限}。

3. 若发现我方施工过程中出现的质量问题，我方将承担责任并进行及时修复，确保质量问题得到有效解决。

4. 在工程保修期内，若贵方发现任何施工质量问题，请及时通知我方，我方将派遣工作人员进行勘察并确认问题的具体原因。

5. 如因施工单位的原因导致的施工质量问题，我方将承担相应的修复责任和费用。

6. 我方将配备专业人员进行质量保修工作，确保贵方的建筑工程得到及时和有效的维护和修复。

保修条件和维护要求1. 在建筑工程保修期内，贵方应按照合同要求和使用说明书正确使用和维护建筑工程，并定期进行检查和保养。

2. 贵方应及时向我方报告发现的施工质量问题，并提供必要的配合和支持，确保问题能够得到及时解决。

3. 如发现贵方的不当使用及维护导致的施工质量问题，我方将不承担修复责任和费用。

其他约定事项1. 在建筑工程保修期内，若涉及到第三方的质量问题纠纷，我方可以作为施工单位提供必要的协助和合作，协助双方解决纠纷。

2. 本质量保修书自双方签字盖章之日起生效，至保修期满为止。

感谢贵方对我方的信任和合作，我方将竭诚为贵方提供优质的建筑工程施工和质量保修服务。

如有任何问题或疑问，请随时与我方联系。

此致{填写施工单位名称} {填写施工单位地址} 日期：{填写日期}。

房屋建筑工程质量保修合同书

房屋建筑工程质量保修合同书（二）甲方：（居民或业主姓名）联系号码：联系方式：住质：乙方：（开发商或施工单位名称）统一社会信用代码/注册号：法定代表人：联系地质：联系方式：鉴于甲方与乙方就前期签署的房屋建筑工程质量保修合同书（一）中明确了保修期内的责任与义务，并经过书面确认。

第一条保修范围甲方与乙方在房屋建筑工程质量保修合同书（一）中规定了基本的保修内容，本补充合同作为补充，对原合同条款的执行进行进一步细化和明确。

1.对于所有涉及房屋建筑的主体结构、装修以及设备设施等方面的质量问题，适用于原合同中规定的保修期限。

2.凡属于建筑材料或者施工的质量问题，乙方必须按照法律法规及相关质量标准的要求进行保修或更换。

3.乙方应当确保房屋建筑工程的每个单元、楼层以及房间的结构及装修的质量达到国家或地方规定的标准。

第二条保修期限1.本补充合同中约定的保修期限可与原合同中约定的保修期限相同或另行约定。

2.如果甲方在原合同中未明确规定保修期限，本补充合同中约定的保修期限为自竣工验收之日起进行计算，并在规定的保修期限内进行保修。

第三条保修责任1.在保修期内，如乙方发现了质量问题或者甲方通知乙方存在质量问题的情况，乙方应立即派人进行检查和维修，并承担相应的费用。

2.如果甲方发现问题而乙方未能及时维修或者维修不符合要求，甲方有权向乙方索赔，并有权要求乙方依法承担相应的违约责任。

第四条维修费用1.对于保修期外的维修工程，双方应协商解决，费用由甲方承担。

2.在保修期内，如发生质量问题需要进行维修，费用由乙方承担。

第五条争议解决因执行本补充合同所发生的争议，甲方与乙方应当通过友好协商方式解决。

如协商不成，甲方和乙方可根据所在地的有管辖权的人民法院进行仲裁或诉讼解决。

第六条合同生效本补充合同自双方签字盖章之日起生效并具有法律效力。

甲方签字：日期：年月日乙方签字：日期：年月日。

房屋质量保修及瑕疵

房屋质量保修及瑕疵合同书：房屋质量保修及瑕疵处理协议甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方电话）鉴于甲乙双方就房屋质量保修及瑕疵处理事宜达成以下协议：第一条保修范围1.1 甲方保证所建房屋的基本结构和主体工程在交付使用之后十年内质量无任何问题。

1.2 对于甲方销售的房屋，乙方享有以下保修权利：- 室内水电设备的保修期限为交房后一年；- 内外墙、屋顶防水层保修期限为交房后三年；- 其他非涉及主体结构的构件及装修工艺保修期限为交房后两年。

第二条保修责任2.1 对于保修范围内的问题，乙方可以向甲方提出书面通知，详细描述问题并提供相关证据。

甲方应在接到通知后的合理时间内进行检查和修复。

2.2 如甲方未在合理时间内修复问题，乙方有权选择以下方式之一：- 要求甲方承担维修费用，并提供相关发票和维修记录；- 要求解除合同，甲方应退还乙方已支付的购房款项。

第三条瑕疵处理3.1 对于房屋交付后发现的瑕疵，乙方应在交付后三个月内提出书面通知。

3.2 乙方应提供详细的瑕疵描述和相关证据，甲方应在接到通知后的合理时间内进行检查和处理。

3.3 甲方应负责处理瑕疵，并承担处理所需费用。

若瑕疵处理期间造成乙方的正常居住和生活不便，甲方应提供临时住宿或适当补偿。

第四条其他约定4.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为保修期限届满后三个月。

4.2 本协议任何一方未能履行其义务，应承担违约责任。

4.3 本协议的修改或补充应经双方书面同意。

4.4 本协议的签署地点为（签署地点）。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。

工程质量质保协议书范本(3篇)

第1篇甲方： _______（建设单位名称）乙方： _______（施工单位名称）鉴于：甲方拟在_________（工程地点）建设_________（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。

双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就工程质量保证事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________（工程名称）2. 工程地点：_________（工程地点）3. 工程规模：_________（工程规模）4. 工程类别：_________（工程类别）5. 工程合同总价：人民币_________元整（大写：_______元整）二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。

2. 质保范围包括但不限于：施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。

三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。

2. 在质保期限内，乙方对工程出现的质量问题负有全面责任，并按照国家有关法律法规和本协议的约定，承担相应的维修、整改和赔偿责任。

四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。

2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备必要的技术人员和检测设备，对施工过程进行全过程质量控制。

3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改，确保工程质量和安全。

4. 乙方应定期对工程进行自检，并将自检结果报告甲方。

5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。

五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备，并确保其质量符合国家有关标准。

2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工艺和质量。

3. 乙方应建立健全材料检验制度，对进场的材料进行严格检验，不合格的材料不得使用。

建筑工程房屋质量保修合同范本3篇

建筑工程房屋质量保修合同范本3篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，考虑到甲乙双方的共同利益，经友好协商，就位于____________的建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围及项目1. 本合同涉及的保修范围包括：土建、电气、给排水、暖通、装饰等所有工程内容。

2. 具体保修项目包括但不限于：混凝土工程、钢结构工程、屋面工程、防水工程、门窗工程等。

乙方应对上述工程在保修期内出现的质量问题进行维修。

二、保修期限本工程的保修期限为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，乙方应对工程中出现的质量问题负责维修。

保修期满，乙方的保修义务自然终止。

但如有质量问题尚未解决或确定未解决的，乙方仍需承担维修责任。

三、保修责任与义务1. 乙方应设立专门的保修服务机构，并配备必要的维修人员和机械设备，保证维修工作的及时性和质量。

2. 甲方在发现工程存在质量问题时，应及时通知乙方。

乙方应在接到通知后尽快进行现场检查，并在约定时间内完成维修工作。

如乙方未能及时履行维修义务，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担。

3. 乙方应对所有维修工作负责，保证维修质量，并确保所使用的材料符合相关标准。

维修过程中如需设计或监理单位参与配合时，应积极配合，确保工作的顺利进行。

甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方经友好协商，就位于____________的建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围及项目1. 保修范围包括土建、电气、给排水、暖通、装饰等所有工程内容。

具体保修项目包括但不限于混凝土工程、钢结构工程、屋面工程、防水工程、门窗工程等。

2024年建筑房屋工程质量保修协议书

2024年建筑房屋工程质量保修协议书发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____签定工程质量保修书。

第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：___________________。

第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;3.装修工程为____年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;5.供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;7.其他项目保修期限约定如下：________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

房产建筑工程质量保修协议书

房产建筑工程质量保修协议书尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的房地产项目，为了确保您的权益和保障房屋的质量，我们特制定了本《房产建筑工程质量保修协议书》。

请您仔细阅读并签署，以便我们能够更好地为您提供售后服务。

一、保修期限1.1 房屋交付后，我们将提供质量保修服务。

保修期限自房屋交付之日起计算，为期两年。

1.2 保修期内，如发现因施工质量问题导致的房屋质量问题，我们将根据本协议的约定进行维修或更换。

二、保修范围2.1 本协议所指的保修范围包括房屋主体结构、屋面、外墙、门窗、管道、电气设备等基本设施。

2.2 保修范围不包括以下情况：（1）因自然灾害、战争、盗窃、火灾等不可抗力因素导致的损坏；（2）因您的过失或不当使用而导致的损坏；（3）因装修、改造等非正常使用而导致的损坏；（4）因您未按照使用说明书正确使用导致的损坏。

三、保修流程3.1 保修期内，如发现房屋质量问题，请您及时向我们报修。

您可以通过电话、邮件或书面形式向我们提出保修申请。

3.2 我们将在收到您的保修申请后的3个工作日内进行初步核实，并安排相关人员前往现场进行检查。

3.3 如果房屋质量问题属于保修范围内的，我们将在7个工作日内制定维修方案，并与您商议后进行维修。

3.4 如因维修需要暂时占用您的房屋，我们将提前与您协商并取得您的同意。

3.5 维修完成后，我们将进行验收，并征得您的意见。

如您对维修结果不满意，我们将进行重新维修或更换。

四、保修责任4.1 在保修期内，我们将负责保修范围内的房屋质量问题的维修和更换。

4.2 我们将严格按照国家相关标准和规定进行维修，确保维修质量。

4.3 如因维修不及时或不合格导致的进一步损害，我们将承担相应的责任。

五、违约责任5.1 如因我们的原因未能按照本协议的约定进行维修或更换，我们将承担相应的违约责任。

5.2 如因您的原因未能按照本协议的约定提供必要的配合或提供虚假信息，您将承担相应的违约责任。

六、其他约定6.1 本协议为双方的权益保障，任何一方未经对方同意不得擅自解除或修改本协议。