工程款结算还款协议(简洁)
工程款结算还款协议7篇
工程款结算还款协议7篇第1篇示例：工程款结算还款协议甲方(借款人)：______________乙方(出借人)：______________就甲方欠乙方的工程款结算事宜，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、借款金额：甲方欠乙方工程款________元。
借款期限为______天/月。
二、还款方式：甲方应按照以下方式偿还上述工程款：1. 在借款合同签订之日起______天/月内，一次性偿还全部工程款。
2. 分期偿还：首次还款日为______，之后每______期偿还______元/期，直至全部还清。
三、利息及罚息：甲方应按照以下利率支付利息：1. 借款本金的______%/天/月。
逾期还款的，甲方应支付逾期本金______%/天/月的罚息。
四、还款时间及方式：甲方每期应在规定的还款日前将应还款项存入乙方指定的银行账户中。
五、提前还款：甲方有权提前偿还全部或部分工程款，提前偿还不减少甲方应支付的利息。
六、逾期还款：如甲方未能按期偿还工程款或利息，应按照协议约定支付罚息，乙方有权采取合法手段追究甲方的法律责任。
七、保证：甲方保证借款用途合法，如因甲方违反协议规定而引起的一切法律纠纷，甲方须自行承担责任。
八、争议解决：本协议一切争议应友好协商解决，若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他约定：本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
协议自签订之日起生效。
签订日期：______________第2篇示例：工程款结算还款协议甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方支付的工程款做出如下协议，以兹共同遵守：一、工程款支付方式1. 甲方应按照双方签订的工程合同的约定，将工程款支付至乙方指定的账户。
2. 工程款支付方式为（银行转账/支票支付/现金支付），具体支付方式以双方协商一致为准。
二、工程款结算1. 乙方确认收到甲方支付的工程款，并保证在承诺的工期内按工程合同的约定完成工程项目。
工程款还款协议书6篇
工程款还款协议书6篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于：甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程项目建设需要向甲方借款，现双方就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款事项乙方确认拖欠甲方工程款共计人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
现乙方同意按照本协议约定的方式和期限偿还该款项。
二、还款期限乙方承诺按照以下时间表进行还款：1. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）；2. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）；3. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
三、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的时间和金额将款项支付至甲方指定的银行账户。
2. 乙方支付款项时，应注明款项的性质和用途，以确保甲方能够准确记录。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额履行还款义务，视为违约。
2. 乙方违约时，应按照逾期未还款项总额的百分之二十（20%）向甲方支付违约金。
3. 乙方违约导致的甲方为追索欠款所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）均由乙方承担。
五、保证事项1. 乙方保证所提供的关于工程款项的信息和资料真实、完整、准确。
2. 乙方在还款期间，应积极配合甲方进行工程款项的核对和确认工作。
3. 乙方保证在本协议履行过程中，不会以任何形式逃避还款义务。
六、法律适用和管辖本协议之签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程款结算还款协议5篇
工程款结算还款协议5篇篇1工程款结算还款协议甲方：（借款人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（放款人）联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商就工程款结算还款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为人民币（大写）（小写）元，用于（借款用途）。
2. 借款期限为（借款期限），自借款人获得借款之日起计算。
二、还款方式1. 甲方应按照以下还款方式还款给乙方：（还款方式）2. 还款时间为每月的（还款日）日。
3. 若还款日是法定节假日或双休日，顺延至下一个工作日。
三、还款保证1. 甲方应保证按照本协议的约定按时足额还款，并承担相应的风险和责任。
2. 若甲方逾期还款，应按照逾期天数支付逾期利息，逾期利息为本合同约定利率的（逾期利率倍数）倍。
3. 若甲方发生资金短缺或其他原因无法按时还款，应提前告知乙方并经双方协商制定新的还款计划。
四、利息与罚金1. 借款人还款利率为（年利率%）。
2. 若借款人逾期未按时还款，每日支付罚金为还款本金的（罚金比例%）。
五、保密条款1. 本协议中的各项信息及资料应被视为保密信息，任何一方事先应得到对方书面同意，方可向第三方透露。
2. 如一方接到要求披露保密信息的法律文件，应尽力保护对方的利益，并通知对方。
六、违约责任1. 若甲方逾期未按时还款达（逾期期限）天，乙方有权解除合同、要求甲方立即归还借款本金及相应利息，并追究甲方的违约责任。
2. 若甲方提前终止合同，应提前通知乙方，并支付提前终止所产生的违约金。
七、法律适用与争议解决1. 本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本协议所发生的争议，双方友好协商解决，如果无法协商解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款完成并还清借款本金、利息及相关费用终止。
工程款结算还款简单协议书范本（精选8篇）
工程款结算还款简单协议书工程款结算还款简单协议书范本（精选8篇）在现在社会，协议书使用的情况越来越多，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编整理的工程款结算还款简单协议书范本（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程款结算还款简单协议书1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：1、工程地点: 县镇社区小区号2、工程承包方式：包工包料3、工程期限天4、开工日期20 年月日竣工日期20 年月日5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写) 元整。
首付元整，经验收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。
甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。
在工程款结清后，办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修年。
8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
9、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、合同一式份，甲乙双方各持份，合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方(签字/盖章)：乙方(签字/盖章)：工程款结算还款简单协议书2甲方（业主）：乙方（承包人）：依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：____________________________________________。
2、承包方式：双方商定采取下列_________种方式。
（1）包工包料；（2）包工、包部分材料；（3）包工不包料。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上，存在工程款结算事宜，现双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下还款协议：一、协议背景双方确认，在_____________工程项目的施工过程中，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用，但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益，确保工程款的顺利结算与还款，特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认，甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
截至本协议签订之日，甲方已支付乙方工程款人民币_____________元（大写：__________________元整），剩余未支付工程款为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款：（1）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（2）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（3）_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期违约金，违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行，不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求，如出现质量问题，应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议6篇
工程款结算还款协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：甲方和乙方经过友好协商，就乙方承建甲方的[项目名称]项目的工程款结算与还款事宜达成如下协议。
为确保双方权益，明确各方责任，特制定此协议。
一、工程概况本协议涉及的工程为[项目名称]，工程地点位于[具体地址]，工程内容包括但不限于[具体工程内容]。
乙方已按照合同约定完成相应的工程施工任务。
1. 工程款总额：经双方确认，[项目名称]项目工程款总额为人民币[大写金额]（￥[数字金额]元）。
2. 结算方式：双方同意按照以下方式进行结算：（1）进度款结算：按照工程进度分阶段结算；（2）竣工验收结算：工程竣工验收合格后，进行最终结算；（3）质保金结算：扣留工程款的XX%作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 发票开具：乙方应按照结算金额向甲方提供合法有效的发票。
三、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，还款期限为XX个月。
2. 还款方式：分期还款，具体还款计划如下：（1）第一期：自协议签订之日起XX个月内偿还XX%；（2）第二期：自第一期还款完成之日起XX个月内偿还XX%；（3）第三期：剩余款项在最后一次还款期限前一次性还清。
3. 利率：自逾期之日起，未还款项将按照XX%的年利率计算利息。
4. 违约责任：如乙方未按本协议约定的期限和方式还款，应支付违约金，并承担甲方因追索欠款而产生的一切费用。
四、保修义务乙方应按照国家和地方相关规定以及施工合同的约定，承担工程保修责任。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，乙方应确保工程的正常使用，对出现的问题应及时无偿修复。
五、保证条款1. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保协议的合法性和有效性。
2. 本协议中的任何变更或修改，必须经双方协商一致并书面确认。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经过双方协商一致达成的补充协议，与本协议具有同等法律效力。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“本项目”）的工程款结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务，确保工程款的及时支付，保障甲乙双方的合法权益，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程价款：经双方确认，本项目工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间：甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证：双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划（1）甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
（2）项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
（3）剩余______%即人民币______元作为质量保证金，自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月，乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
还款协议(工程款)6篇
还款协议（工程款）6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下两方达成：甲方（债权人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（债务人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________鉴于乙方拖欠甲方工程款，现双方经过友好协商，就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款背景及金额乙方承认拖欠甲方工程款的事实，具体欠款金额为人民币大写__________元整（小写_________元）。
乙方同意按照本协议的规定进行还款。
二、还款计划乙方应按照以下计划偿还欠款：1. 乙方自本协议签订之日起X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
2. 在上述款项偿还完毕后，乙方在接下来的X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
3. 最后，乙方在本协议签订之日起X年内偿还剩余的全部欠款。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
三、利息及支付方式乙方应按照以下方式支付欠款利息：自本协议签订之日起计算利息，年利率为X%。
利息按季度支付，每次支付时间为每个季度末。
四、保证条款乙方应提供以下保证以确保本协议的执行：1. 乙方应按照本协议规定的期限和金额偿还欠款。
如乙方未按时偿还欠款，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及利息。
2. 乙方应保证用于工程的资产及权益不受损害或转让，以保证本协议债权的实现。
如发生损害或转让，乙方应及时通知甲方并采取相应措施确保甲方权益不受损失。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据甲乙双方在________项目中的建设工程施工合同关系，就工程款结算与还款事宜，经过双方充分协商，达成如下协议：一、协议背景鉴于乙方已完成工程项目建设，甲方需要对该项目的工程款进行结算及支付。
为了明确双方权益，规范双方行为，达成结算还款协议。
二、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程内容：___________________________工程总价：___________________________（大写）人民币（以下均为人民币）三、结算条款1. 工程款结算依据：双方确认的工程量清单一览表、工程设计变更单、现场签证等文件。
2. 工程款支付方式：根据协议约定的付款期限及付款节点，由甲方支付至乙方指定账户。
3. 工程质量保证金：为保证工程质量，预留部分款项作为工程质量保证金，待工程质保期满后支付。
4. 发票开具：乙方收到工程款后应开具相应的合法发票给甲方。
四、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
2. 还款金额：______元整。
分期还款计划如下：（1）第一期：______元，于协议签订后______个月内支付；（2）第二期：______元，于协议签订后______个月至______个月期间支付；（3）第三期：剩余款项，于工程质保期满后支付。
具体还款时间以甲方实际回款情况为准。
3. 若甲方未能按期支付款项，应按照逾期利率向乙方支付利息。
逾期利率为年化利率___%。
具体计算方法为：逾期利率= 未支付款项× 逾期天数× 年化利率/ 365。
4. 甲方在还清所有款项前，应确保项目工程无重大质量问题及其他纠纷。
工程款结算还款协议范本通用版5篇
工程款结算还款协议范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就工程项目签订了一系列合同，现就工程款的结算和还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方为了明确工程款结算和还款的具体事项，确保工程款项的及时支付，避免不必要的纠纷，共同制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________三、结算方式1. 甲方应按照合同约定，在工程竣工验收合格后，及时向乙方支付工程款。
2. 工程款结算方式分为预付款、进度款和尾款三部分。
预付款按照合同约定比例支付，进度款根据工程进度支付，尾款在工程竣工验收合格后支付。
3. 乙方应按照合同约定提供完整的结算资料，并确保资料的真实性和准确性。
四、还款计划1. 甲方应于本协议签订之日起XX个工作日内，向乙方支付工程款的XX%作为首期还款。
2. 甲方应于工程竣工验收合格后的XX个月内，支付工程款的XX%。
3. 甲方应于工程竣工验收合格后的第XX个月，支付剩余的工程款尾款。
4. 甲方应按照上述时间节点足额支付工程款，如因甲方原因导致逾期支付的，应按照合同约定支付违约金。
五、保证措施1. 甲方应保证工程款的来源合法、充足，确保按时支付。
2. 乙方应保证提供的结算资料真实、准确、完整，如因乙方提供的资料不实导致结算纠纷的，由乙方承担全部责任。
3. 在工程款结算过程中，双方应保持良好的沟通与合作，共同解决可能出现的问题。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和金额支付工程款，视为违约，应按照合同约定支付逾期违约金。
2. 若乙方提供的结算资料不真实、不准确或不完整，导致结算延误或纠纷的，由乙方承担全部责任。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方应协商解决。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议7篇
工程款结算还款协议7篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方就工程项目已签订相关合同，经友好协商，就工程款的结算和还款达成以下协议：一、协议背景鉴于乙方已按照合同约定完成了工程项目的大部分工作，根据工程实际情况和双方共同协商的结果，特制定本结算还款协议。
1. 工程结算金额：经双方确认，本次工程结算总金额为人民币[大写金额]（￥[金额]元）。
2. 结算依据：双方已签署的相关工程合同、工程变更单、验收报告及其他结算资料作为本次结算的依据。
3. 结算时间：乙方应在本协议签署后XX个工作日内提供完整的结算资料，甲方在收到资料后XX个工作日内完成审核工作。
三、还款计划1. 还款金额：甲方应支付乙方的工程结算款为人民币[大写金额]。
2. 还款期限：自本协议签署之日起，甲方将在XX个月内完成全部还款工作。
3. 还款方式：甲方将按照以下方式还款：（1）首期还款：本协议签署后的XX个月内，甲方支付工程结算款的XX%；（2）中期还款：在首期还款后的XX个月内，甲方支付工程结算款的XX%；（3）尾款支付：在全部工程完成验收合格后的XX个月内，甲方支付剩余的工程结算款。
4. 利息约定：若甲方未能按期还款，将自逾期之日起，按照未还款金额的XX%向乙方支付逾期利息。
四、保证条款1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款项，若未能按时支付，需承担相应的违约责任。
2. 乙方应保证工程质量符合合同约定，若因工程质量问题导致的损失，乙方应承担相应责任。
3. 在工程款结算过程中，双方应相互协作，及时沟通，确保结算工作的顺利进行。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权要求甲方承担违约责任。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
3. 双方应共同遵守本协议的各项约定，若一方违约，应承担相应的法律责任。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
工程款结算还款协议5篇
工程款结算还款协议5篇第1篇示例：工程款结算还款协议1. 双方约定本协议是由甲方（借款人）与乙方（出借人）共同签订的，双方同意以下条款，并同意遵守执行本协议。
2. 资金用途甲方借款用于工程款结算，确保完成相关工程项目，按照约定时间还款。
3. 借款金额与利率借款金额为人民币（以下简称“元”），利率按月计，计算标准为以上一笔借款金额为本金，计算利息。
4. 还款方式还款方式为等额本息还款方式，甲方每月应按照约定还款时间和还款金额进行还款。
5. 还款时间甲方应当在每月还款日前将应还款项汇入乙方指定账户，否则甲方将被视为违约，乙方有权采取法律手段进行追偿。
6. 逾期利息如甲方逾期还款，应支付相应的逾期利息，逾期利息按照每日的借款本金金额的1%计算。
7. 提前还款如甲方提前还款，应按照实际借款周期计算利息，乙方不得要求甲方支付额外的费用。
8. 违约责任若因甲方原因造成借款不能按时还清，甲方应当承担相应的违约责任，乙方有权追究甲方的法律责任。
9. 法律适用与争议解决本协议适用中华人民共和国法律，双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项本协议内容为双方共同约定，具有同等效力。
未尽事宜，双方可另行协商约定，并签订补充协议，补充协议具有与本协议相同的法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为借款还清之日止。
如有违反本协议的行为，双方均有权解除合同，履行本协议所发生的争议可由双方协商解决或依法向人民法院提起诉讼。
甲方（借款方）：______________以上为《工程款结算还款协议》，双方请仔细阅读并签字盖章。
感谢您的合作！第2篇示例：工程款结算还款协议甲方：（单位名称）统一社会信用代码：联系地址：法定代表人：鉴于甲方与乙方就（工程项目名称）的施工工程款结算事宜达成一致意见，特制定本协议，共同遵守并履行，以维护双方利益，特订立如下条款：第一条工程款结算方式1.1 工程款支付方式：乙方应按照合同约定的进度及质量标准完成施工，甲方应按照工程款支付进度及验收情况，按时足额支付工程款。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了一系列合同，现就工程款的结算和还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方本着公平、公正、诚信的原则，为确保工程款的顺利结算和还款，明确各方权利和义务，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程总价：经双方确认，本工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、结算方式1. 甲方应按照合同约定，在工程竣工验收合格后，及时向乙方支付工程款。
2. 乙方应按照甲方要求，提供完整的结算资料，并保证资料的真实性和准确性。
3. 双方同意按照以下步骤进行结算：（1）甲方收到乙方提交的结算资料后，进行资料审核。
（2）审核通过后，甲方出具结算确认书。
（3）乙方确认结算金额后，双方签订本还款协议。
四、还款计划1. 还款金额：经双方确认，甲方应支付乙方工程款余款人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共分为______期偿还。
3. 还款方式：每期还款金额______元（大写：______元整），具体还款日期为每月的______日。
4. 甲方应按期足额支付工程款，若甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
五、保证条款1. 甲方保证按照本协议约定的期限和方式支付工程款。
2. 乙方保证提供的结算资料真实、准确、完整。
3. 双方应保守本协议涉及的商业秘密，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并有权解除本协议。
2. 若乙方提供的结算资料不真实、不准确、不完整，导致甲方损失，乙方应承担相应的违约责任。
工程款结算还款协议范本一3篇
工程款结算还款协议范本一3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方与乙方在____________工程（以下简称“本项目”）上进行了合作，现就工程款结算及还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景1. 甲方为本项目的业主，乙方为本项目的承建方，双方已签署相关建设工程施工合同。
2. 本项目已按照合同约定完成施工并通过竣工验收。
二、结算条款1. 工程款结算总额：经双方确认，本项目最终结算总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 结算方式：双方按照合同约定方式进行结算。
3. 结算时间：自本协议签署之日起______个工作日内完成结算工作。
三、还款条款1. 还款金额：乙方确认应偿还甲方工程款总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款计划：乙方承诺按照以下时间节点进行还款：（1）自本协议签署之日起______个月内偿还工程款的______%；（2）自第一期还款日起______个月内偿还工程款的______%；（3）自第二期还款日起______个月内偿还剩余全部款项。
3. 逾期处理：若乙方未按照约定时间还款，应自逾期之日起按日向甲方支付逾期违约金，违约金为应还款项的______%。
四、保证条款1. 乙方提供合法有效的担保，确保本协议项下的债权得以实现。
2. 若乙方未能履行本协议约定的还款义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方支付违约金及赔偿损失。
五、其他条款1. 双方应严格遵守本协议的约定，任何违反本协议约定的行为均应承担违约责任。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款结算还款协议
公司（以下简称甲方）：
新户乡政府（以下简称乙方）：
年月日，甲方与乙方就（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：），建设工程总价款为：万元整人民币。
该项目已于年月日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于年月日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方
偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条：甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自年月日至年月日止由
乙方向甲方支付建设工程款万元整。
（还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条双方各自的承诺和保证
1、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；
2、甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
第四条：本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
第五条、本协议正本一式份，每份均具有同等法律效力，双方各持份。
甲方：
乙方：
年月日。