施工合同签订规范通用版
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。
2、工程地点:_____。
3、工程立项批准文号:_____。
4、资金来源:_____。
5、工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围:_____。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2023建设工程施工合同(住房和城乡建设部)正规范本(通用版)
建设工程施工合同(住房和城乡建设部)1. 合同的背景和目的本合同由住房和城乡建设部主管,用于规范建设工程的施工过程,明确双方权利义务,保障合同的履行。
2. 双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务甲方有权:•提供具体的建设工程设计、要求和资料•对施工过程进行监督和检查,并要求及时改正施工中的不合格行为•合理支付工程款项甲方有义务:•向乙方提供合理的施工条件和施工所需的材料•配合乙方完成施工过程中的必要联络和手续•按约定支付工程款项2.2 乙方的权利和义务乙方有权:•在设计要求和合同约定范围内进行施工•合理要求甲方提供施工所需的材料和条件•获得工程款的支付乙方有义务:•按照甲方提供的设计要求和资料进行施工•保证施工的质量和进度•配合甲方进行工程的监督和检查3. 工程的规模和范围3.1 工程的规模本工程的规模为(详细描述工程规模)。
3.2 工程的范围本工程的范围包括但不限于(详细描述工程的范围)。
4. 合同价款及支付方式4.1 合同价款本工程的合同价款为(详细描述合同价款)。
4.2 支付方式支付方式按照约定进行:•甲方按约定时间和进度向乙方支付工程款项•工程款项可分为多个阶段支付,每个阶段的支付金额和时间由双方协商决定•甲方支付工程款项时,应提供相应的付款凭证和发票5. 合同履行的期限和工期管理5.1 合同履行期限本合同自甲方与乙方双方签字之日起生效,合同有效期为(详细描述合同的有效期)。
5.2 工期管理•工程的总工期为(详细描述工程的总工期)•乙方应根据工期计划,按时完成各项施工任务•若因甲方原因导致工期延误,延误期限应由甲方补偿•若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任6. 合同变更和解除6.1 合同变更合同生效后,若出现情况之一,双方应协商变更合同:•工程设计发生变化•工程规模发生变化•工程价格发生变化6.2 合同解除合同生效后,若出现情况之一,双方可协商解除合同:•甲方未按合同约定支付工程款项•乙方未按合同约定按时完成工程任务7. 合同的争议解决双方因合同执行发生争议时,应通过友好协商解决,协商不成的,可向住房和城乡建设部申请调解或提起诉讼。
住建部:建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
住建部:建设工程施工合同一、引言建设工程施工合同是指作为建设工程开展的基础,用于约定双方在工程施工过程中的权利和义务的合同。
住建部根据国家相关法律法规的要求,对建设工程施工合同的内容进行了明确的规定和指导。
本文将对住建部关于建设工程施工合同的规定进行详细解读。
二、合同主体根据住建部的规定,建设工程施工合同的主体应该包括甲方和乙方两个主要对象。
1.甲方:甲方是建设工程的业主,可以是政府机构、企事业单位或个人。
2.乙方:乙方是承担建设工程施工任务的施工单位,通常是建筑公司或者工程团队。
三、合同内容住建部在建设工程施工合同的内容方面进行了细致的规定。
合同内容主要包括合同的基本信息、工程范围、工期、价格和支付方式等内容。
1.合同基本信息:合同基本信息包括合同编号、签订日期、合同双方的基本信息和联系方式等。
2.工程范围:工程范围应该明确描述建设工程的具体内容和规模,包括工程的位置、用途、设计要求等。
3.工期:工期是指完成建设工程所需要的时间,合同中应明确规定工期的起止时间和工期保证金等。
4.价格:价格是指乙方进行施工所需要的费用,合同中应明确规定施工的总价款、款项的支付方式和支付周期等。
5.安全与质量要求:合同中应明确规定施工过程中的安全要求和质量要求,以保证建设工程的安全和质量。
四、合同履行1.监理和验收:在建设工程施工过程中,甲方有权对工程的施工过程进行监理,并在工程完工后进行验收。
2.变更和索赔:当施工过程中发生工程变更或者乙方因不可抗力无法按时完成施工时,双方可以协商变更合同内容或进行索赔。
3.终止合同:在特殊情况下,合同可以被终止,如出现严重违约、倒闭、破产等情况。
4.法律责任:合同中应明确规定双方在违约情况下的法律责任和争议解决方式。
五、合同格式住建部对建设工程施工合同的格式进行了规范,可以采用统一的合同样本作为参考。
合同格式应包括合同的页眉、页脚、标题、正文和附件等。
六、合同备案根据住建部的规定,建设工程施工合同需要在相应的建设工程主管部门进行备案。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称:_____。
(二)工程地点:_____。
(三)工程内容:_____层栋,建筑面积_____平方米,其它_____。
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_____。
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式:_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写:_____万元,其中土建_____万元,安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需:材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议,应进行检验。
如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同(通用版)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第一条为明确双方的权利与义务,根据国家建设法律法规及有关规定,甲方与乙方双方本着平等互利的原则,就乙方承揽甲方的建设工程施工事宜,依据该合同的约定,达成如下协议。
第二条本合同所称“工程”指建筑工程、市政公用工程、装饰工程等,具体工程内容详见附件。
第三条本合同所称“工程合同价款”包括工程全部费用,不包括贷款利息、国家税金等其他费用。
第四条本合同所称“开工通知书”为甲方就工程项目的施工合同签订,将选定的乙方视为承揽该工程的标志。
开工通知书一经发出即为生效,乙方应在开工通知书规定的时间内进场动工。
第五条本合同所称“合同图纸”指双方签订的图纸,并附有明确规定的技术规范书。
第六条本合同的签订应按法定程序办理,经甲、乙双方签字盖章后生效。
第七条本合同的履行应及时、诚信、合法,应对建设工程质量承担相应的责任。
第八条本合同的争议解决应首先通过友好协商解决,协商不成的,交由仲裁机构或者人民法院处理。
第二章合同价款第九条工程合同价款为人民币(RMB)______________元整。
第十条工程合同价款的支付方式为按工程进度划分,每月支付,支付比例为______________。
第十一条工程合同价款的支付时间为每月的第一个工作日,以合同签订日期为基准开始计算。
第十二条工程合同价款中如有变更,乙方应及时通知甲方以便双方协商处理。
第十三条甲方对工程合同价款的支付应及时到位,不得有拖欠或延迟付款的情况。
第十四条甲方对工程合同价款的支付应逐步在工程完工后验收合格且提交相关手续后支付。
第十五条工程合同价款的增加、减少等变更应经双方协商达成一致意见,并按程序办理相关手续。
第十六条工程合同价款的支付方式为电汇或现金支付。
第三章工程进度第十七条工程进度由乙方按照合同规定的工期进行,不得有提前或延迟完工的情况。
第十八条工程进度的具体监督由甲方负责,乙方应配合甲方进行监督。
规范的施工合同模板
规范的施工合同模板甲方:(委托方单位名称、法定代表人姓名、地址、电话、传真、开户银行、账号等必要信息)乙方:(承包方单位名称、法定代表人姓名、地址、电话、传真、开户银行、账号等必要信息)经甲、乙双方友好协商,为确保工程建设质量,按照国家有关法律法规的规定,双方订立如下施工合同:一、项目名称:(工程项目的具体名称)二、工程地点:(工程项目的具体地址)三、工程内容及范围:(详细描述工程项目的具体内容及范围)四、总造价:本工程的总造价为人民币(大写)(小写)元整,根据工程实际进度和变更情况,最终结算价可能有所差异。
五、施工周期:工程的整体完工时间为(具体时间),经甲、乙双方共同确认,如遇不可抗力因素,可适当延长施工周期,具体延期天数由双方另行协商确定。
六、施工进度管理:双方约定施工进度计划,并按照计划完成各项工程任务,乙方在工程实施过程中应定期向甲方汇报施工进度情况。
七、施工质量标准:本工程应按照国家有关规定的工程质量标准进行施工,乙方承诺按照甲方的要求和验收标准严格控制施工质量。
八、施工安全保障:乙方应落实施工现场安全管理,确保施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,乙方应承担相应的责任。
九、材料采购与使用:乙方应按照甲方要求采购合格的建筑材料,并遵守国家相关规定,不得使用假冒伪劣材料。
十、工程变更与索赔:若由于工程变更等原因需要调整工程造价及施工周期,双方应书面协商并签订补充协议,不得单方擅自变更。
十一、施工合同的解除与解决争议:双方协商一致可解除本合同,如发生争议,应先友好协商解决,如不能达成一致,应向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
十二、其他约定:本合同未尽事宜,由双方协商确定,并附于本合同中。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)日期:年月日。
2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
住建部新版建设工程施工合同一、引言住建部新版建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部(简称住建部)制定的相关法律法规和管理办法,用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务的合同。
新版合同的出台旨在提高工程施工质量,促进建设工程市场的规范发展。
二、合同主体住建部新版建设工程施工合同的主体包括甲方、乙方和监理方。
1. 甲方:甲方是建设工程的业主,一般为政府机构、企事业单位或个人,负责建设工程的资金筹措、工程设计和施工过程的监管。
2. 乙方:乙方是施工队伍或承建单位,负责具体的建设工作,包括施工组织、施工计划的制定和执行,材料和设备的采购,施工工序的安排等。
3. 监理方:监理方是由甲方聘请的独立第三方机构,负责对施工过程进行监督和管理,确保工程质量符合规定要求,保障甲方的利益。
三、合同内容住建部新版建设工程施工合同的内容包括但不限于几个方面:1. 工程基本信息:合同中应明确工程的名称、位置、规模、用途等基本信息,以便甲乙双方明确工程的范围和目标。
2. 工程设计文件:合同要求乙方按照国家、行业和地方所规定的相关标准和规范进行工程设计,并提供设计文件给监理方和甲方进行审核和备案。
3. 工程施工行为:合同明确乙方的施工责任和义务,包括但不限于施工组织、质量控制、安全生产等方面的要求。
甲方对乙方的施工行为进行监督和检验。
4. 工程质量:合同规定工程质量的要求和验收标准,乙方需要按照标准和规范进行施工,保证工程质量符合要求。
5. 工程期限和报酬:合同中明确工程的开工和竣工日期,并约定工程款的支付方式和时间节点。
6. 变更和索赔:合同规定工程变更和索赔的程序和方式,确保在工程实施过程中对于乙方和甲方权益的保护。
7. 罚款和违约责任:合同明确对于违反合同内容的一方的处罚措施和责任承担,以维护合同的稳定性和约束力。
四、合同签订和生效住建部新版建设工程施工合同要求甲乙双方在合同签订前对合同内容进行充分地洽商和协商,在双方达成一致意见后进行签署。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
建筑施工合同范本通用版5篇
建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。
第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。
第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。
第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。
第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。
2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。
3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。
第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。
施工合同规范文本
施工合同规范文本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程施工的事宜,经充分协商,达成一致,订立本合同,共同遵守执行。
一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:根据施工图纸设计方案,包括各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容。
具体工程内容详见施工图纸及工程量清单。
1.4 工程规模:____________________1.5 工程总投资:____________________二、合同价格2.1 合同总价:根据乙方提交的工程量清单和甲方审定的施工图纸,双方确认的工程总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 合同价格的调整:合同总价款不包括由于设计变更、工程量增减、材料价格变动等因素引起的价格调整。
如发生上述情况,双方应按照实际情况协商确定调整后的价格。
三、合同履行3.1 乙方责任1)乙方应按照甲方的要求,完成施工图纸设计方案所规定的工程内容,保证工程质量、安全、进度等各项指标的达到。
2)乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、标准、规范和甲方的要求进行施工,确保工程施工的合法性、合规性。
3)乙方应确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。
在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
4)乙方应指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
3.2 甲方责任1)甲方应按照合同约定,向乙方支付合同价款。
2)甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施,并保障施工期间的正常使用。
3)甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续,并提供必要的施工条件。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________二、工程期限工程开工日期:____年__月__日工程竣工日期:____年__月__日工程质量标准:符合国家标准及合同约定三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。
具体造价根据工程实际结算。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款,包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间按照工程进度和合同约定执行。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提交验收申请报告及相关资料。
甲方应在收到报告后组织验收,并在合理期限内完成验收工作。
3. 若工程质量不符合合同约定,乙方应负责无偿修复或返工。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
2. 因设计变更或其他原因需要调整工程量和造价的,双方应签订书面补充协议。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁、有序。
3. 若因乙方违反安全或文明施工规定导致的一切损失,由乙方承担。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延期、质量不符合要求等,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。
施工合同模板格式规范
施工合同模板格式规范甲方:(委托人名称)地址:(委托人地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系人电话)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系人电话)根据双方协商一致,甲乙双方就以下项目进行施工合同签订,特订立本合同如下:第一条项目名称及内容1.1 甲方委托乙方进行(项目名称)的施工,具体内容包括(项目内容),具体要求如下(详细要求)。
第二条施工时间2.1 本合同自双方签字生效之日起生效,施工期限为(具体施工时间),如遇不可抗力因素需要延期,须双方协商一致并签订补充协议。
第三条施工费用及支付方式3.1 甲方应在签订本合同之日起,按照以下方式向乙方支付施工费用:(详细支付方式)。
3.2 施工费用共计(具体金额),其中预付款为(预付款金额),竣工后结算尾款。
第四条施工标准及验收4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保施工质量合格。
4.2 施工结束后,乙方应主动向甲方提交竣工验收报告,由甲方进行验收。
第五条违约责任5.1 若一方未按照本合同约定的履行义务,则属于违约,违约方应承担相应的法律责任。
第六条保密条款6.1 双方应对本合同内容以及施工过程中涉及到的商业机密保密,不得向第三方透露。
第七条合同变更7.1 若有需要对本合同进行变更,双方应经过协商并签订补充协议,变更后的内容具有同等法律效力。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同产生任何争议,应协商解决;协商不成的,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商约定。
第十条本合同一式二份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章签字):乙方(盖章签字):签订日期:签订日期:以上为本合同的具体内容,双方均应严格按照合同要求履行,若双方出现任何违约行为,应承担相应的法律责任。
祝双方合作愉快!。
建设部建设工程施工合同通用条款
建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行,保障合同当事人的合法权益,维护建设工程施工市场的良好秩序,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,制定本通用条款。
第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行,包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则,合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。
第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务,并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则,不得损害第三方合法权益。
第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定,招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。
建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序,确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。
第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容,并依法签订书面合同,加盖合同双方公章。
第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工,并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。
施工单位应当按照工程质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。
第八条任何一方在履行合同过程中,如有变更、调整的需要,应当提前书面沟通并经过双方协商一致后,方可修改合同内容。
未经书面协商一致的任何变更和调整,均不具有法律效力。
第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。
施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明,保证资金使用的合法合规性。
第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境,并按照相关法律法规和合同约定,采取必要的安全防护措施,确保工程施工过程中无事故发生。
第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工,应当向对方支付违约金,并承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
管理制度编号:YTO-FS-PD470
施工合同签订规范通用版
In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
施工合同签订规范通用版
使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。
文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
(一)、合同、补充条款部分:
1、合同、补充条款、报价单、图纸上必须签字齐全、规范;
2、甲、乙双方各自应填写的项目必须齐全规范;
凡甲、乙双方签字部位的月日必须一致;
3、合同中工程地址必须详细、区(县)、门牌号(路、街号)、小区、楼、单元(门)、室(号);
一、合同文本中“其它未定条款”,需填写内容必须请示部门主管、经理批准后方可填写;
二、合同中的总金额与报价单总金额必须一致(百位数前);
三、合同总金额的大小写必须一致;
四、合同文本中“工程款支付方式”必须按公司规定方式。
五、合同封面甲、乙方必须规范、工整填写。
六、合同必须依照公司规定的范本认真填写,否则罚款500元/次。
(二)报价单部分:
1、报价单各项累计必须准确,报价单总金额与合同总金额必须一致;
2、报价级别必须准确;
3、报价单上的客户姓名、开竣工日期、联系电话、工程地址必须与合同一致、详细、工整。
4、报价中多项、漏项和工程量增、减量相加不得超过合同总金额的5%。
5、补充报价中特殊的把握不准的项目必须请示材料部经理。
(三)图纸部分:
1、图纸必须标注图纸名称;
2、平面图须标注内方尺寸、门窗尺寸,标明材料及做法;
3、天花平面图须标明材料做法,造型部位必须标有剖面图;
4、主要墙面必须有立面图,标明尺寸、标明标高、标明材料做法;柜、橱、桌等家具木制品必须标注详细尺寸(四)合同部分
合同封面:
发包方:客户(必须填写,只能是一人,妻子、丈夫、父母均可)
承包方:
合同编号:按公司规定执行(签订日期)
内页:
甲方填写内容:
发包方:客户(无论填谁,整个合同前后一定要一致,只能填一个)
委托代理人:可以不填,如果填,由甲方确定人员
住所地址:原则上可以不填
工程地址:必须填(尽可能详细,区、县、楼号、门牌号)
联系电话:尽可能详细,包括手机、宅电等以上内容可以代书,但最后签字必须由甲方亲自签字。
乙方填写内容:
本工程设计人:设计师自己、公司电话
工程地址:可代书
工程内容及做法:见报价单
承包形式:协商后选择一种
工程期限:一定要与开、竣工日期一致
合同价款:大、小写要一致
甲方工作:开工前(三)天做好相关工作
质量标准:一般选择按本公司《重庆室内装饰工程质量验收规定》
发生争议申请:一般申请市质检部门对工程质量予以认定。
工程款支付方式:即开工前付工程款的50%,泥瓦工程完工通知验收时付工程款的20%,木工完工通知验收付工程款25%,5%质保金3个月内付清。
注意:
1、客户在工程中,提出加项要求,须先通知设计师,出图并报价,与客户签订《工程变更协议》,双方签字。
用户先到财务部交纳增项部分的100%的款项后,施工队见到收据后方可继续施工。
2、垃圾处理:按小区物业指定方式、地点。
(甲方负责垃圾清运费)
3、甲方负责交钥匙一把给乙方施工队负责人工程完工后,乙方负责将钥匙交还给甲方。
其它约定条款:双方约定,但必须请示公司经理才能签订。
其它附表,凡公司盖章均需客户本人签字。
最后一页:
客户签名必须与前面一致,不能代书,下面日期可代书。
双方签字日期年、月、日均必须一致
(五)合同领取与转交
1、设计师签订合同前,应提前通知在财务处领取公司标准合同,并在财务部的领用合同单上签字。
2、设计师签订合同时,应规范填写。
设计师权则外的,须报请主管审核。
3、设计师签订合同后,应及时将合同连同全部材料,转交到财务部存档。
设计师未及时转交合同,造成相关部门工作衔接不及时的,设计师处罚50元次。
设计师丢失已签的合同的,罚款500元,并承担相关损失。
4、设计师转交到财务部的材料不全,设计师工资延期发放,直至补齐全部资料。
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。