勘察合同示范文本
建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。
勘察单位合同模板
勘察单位合同模板合同编号：【】甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方：（勘察单位）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方希望委托乙方进行勘察工作，并且双方经友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行（以下简称“勘察工作”）项目的勘察工作，包括但不限于（具体项目名称、地点等）。
1.2 勘察工作内容详见勘察任务书。
二、勘察费用2.1 甲方应当按照双方约定的支付时间和方式支付相应的勘察费用。
2.2 勘察费用包含税费和其他相关费用，并且应当于合同生效之日起【X】天内支付完毕。
2.3 乙方应当在接到甲方支付的费用后立即着手进行勘察工作。
三、勘察工期3.1 乙方应当按照勘察任务书的要求完成勘察工作，并确保在约定的勘察工期内提交勘察报告。
3.2 如因不可抗力等原因导致勘察工期延期，双方应当友好协商，并签订书面延期协议。
四、勘察报告4.1 乙方完成勘察工作后，应当提交详细的勘察报告，包括勘察过程、勘察结果、建议等内容。
4.2 勘察报告应当符合相关法律法规要求，并由专业人员签字确认。
五、保密条款5.1 双方应当对勘察过程中所获取的相关信息和资料进行严格保密，不得向第三方透露。
5.2 在双方合作结束后，乙方不得擅自使用勘察报告中的内容进行其他商业活动。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
6.2 如一方多次违约，严重影响合作的，对方有权解除本合同。
七、解释权7.1 本合同的解释权归双方共有。
7.2 对于本合同项下未尽事宜的解释，双方应当友好协商，以诚实信用的原则进行解决。
八、附则8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：签订地点：签订地点：以上为《勘察单位合同》，甲、乙双方在签订之前应仔细阅读，每一页盖章确认。
勘察合同模板
勘察合同模板一、甲方，（委托方）。
地址，。
法定代表人，。
联系电话，。
传真，。
邮编，。
二、乙方，（受托方）。
地址，。
法定代表人，。
联系电话，。
传真，。
邮编，。
鉴于甲方委托乙方进行勘察工作，双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条勘察内容。
甲方委托乙方进行（勘察项目名称），具体内容包括（勘察内容），并要求乙方按照相关法律法规和技术标准进行勘察工作。
第二条勘察期限。
乙方应在（勘察期限）内完成勘察工作，并按时提交勘察报告。
第三条勘察报告。
乙方应在勘察期限届满后（天/月/年）内提交勘察报告，报告内容应真实、准确、完整，并符合相关法律法规和技术标准的要求。
第四条勘察费用。
甲方应按照双方约定的方式和时间支付勘察费用，具体金额为（金额），支付方式为（支付方式）。
第五条保密条款。
双方应对在勘察过程中获得的涉及甲方商业秘密和技术机密的信息进行保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露。
第六条违约责任。
如果乙方未能按照约定时间完成勘察工作或勘察报告内容不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条合同解释。
本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交相关仲裁机构进行裁决。
第八条其他。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察报告提交之日止。
甲方（盖章），乙方（盖章），。
签字，______ 签字，______ 。
日期，______ 日期，______ 。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是一份标准的勘察合同模板，委托方和受托方在签署合同前应仔细阅读并明确了解合同的内容，确保双方权益得到保障。
希望本模板对您有所帮助。
重庆市房屋建筑及市政基础设施工程勘察审查合同示范文本
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察审查合同（示范文本）工程名称：工程地点：建设单位：（签章）审查机构：（签章）审查类别及范围：签订时间：重庆市城乡建设委员会监制建设单位：（以下简称甲方）审查机构：（以下简称乙方）甲方委托乙方承担工程勘察文件审查。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》（主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（主席令第46号）、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第279号)、《建设工程质量管理条例》（国务院令第293号）、《重庆市建设工程勘察设计管理条例》（市人大公告第33号）等。
1.2 住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）、重庆市城乡建设委员会《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（渝建发[2006]75号）和《关于加强施工图审查工作的意见》（渝建发[2008]158号）等。
1.3 重庆市物价局《关于规范建筑工程施工图设计审查收费标准的通知》（渝价[2011]7号）、《关于转发国家发展和改革委员会关于〈降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知〉的通知》（渝价[2011]86号）等。
第二条工程概况2.1 工程名称：2.2 子项目名称：2.3 工程规模：第五条审查工期及提交的审查成果5.1 审查工期在甲方提供符合本合同第四条要求的资料后，乙方不少于个工作日且不多于个工作日（不包括勘察文件的修改复核、复审时间）完成本项目的勘察文件审查工作。
甲方未按约定时间提交材料的，乙方有权顺延审查工期。
5.2 乙方提交的审查成果如下：5.2.1 工程勘察文件审查合格书份；5.2.2 按规定在勘察文件审查送审表及扉页、勘探点平面布置图、见证报告扉页上加盖审查专用章。
地质详细勘察合同模板
地质详细勘察合同模板甲方：(委托单位名称)乙方：(勘察单位名称)根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就由甲方委托乙方进行地质详细勘察项目签订本合同。
合同内容如下：一、合同目的为了解项目区域的地质情况，提供详细的勘察报告，以便甲方在后续工程建设中做出合理决策。
乙方应以专业技术和服务水平为甲方提供周到的服务。
二、项目内容1. 勘察范围包括但不限于：地质构造、地层岩性、矿产资源、地下水情况、地形地貌等。
2. 勘察方法：乙方应根据项目实际情况，合理选取地质勘察的方法和手段，确保勘察结果准确可靠。
3. 勘察周期：根据项目规模和实际情况，双方商定勘察周期，确保勘察工作顺利完成。
4. 勘察报告：乙方应在勘察结束后，撰写详细的勘察报告，并提供给甲方审阅。
报告内容应包括勘察方法、结果分析、评估建议等。
三、合同费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工作量和费用标准，对项目进行勘察，并向甲方出具相应的费用清单。
2. 甲方应在收到费用清单后，及时支付合同约定的费用，否则乙方有权暂停勘察工作。
3. 如合同变更或需要增加工作量，双方应重新商定费用及支付方式。
四、合同保密条款1. 双方应对涉及到的商业秘密和机密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得将相关信息披露给第三方。
2. 合同解除或履行完毕后，双方应妥善保管相关文件和资料，不得擅自披露或保存。
五、合同违约与解除1. 若任何一方违反本合同约定，经对方书面通知，且在合理期限内未予改正的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 合同解除后，双方应根据合同约定的方式处理后续事宜，并互相协助解决可能出现的问题。
六、争议解决在合同履行过程中，若有争议发生，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交有关仲裁机构解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，有效期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。
住建部勘察设计合同示范文本
住建部勘察设计合同示范文本一、为啥要有这个示范文本呢？你想啊，在建筑这行，勘察设计可是特别重要的事儿。
就像盖房子打地基一样，这个合同就是给大家定个规矩，让甲方（通常是找勘察设计单位干活儿的那一方）和乙方（就是做勘察设计的单位）之间的事儿能说得明明白白的。
要是没有个标准的示范文本，那大家签合同的时候可能就乱套了，今天这个说要这么干，明天那个又有别的想法，容易扯皮。
二、这个示范文本里都有啥重要内容呢？1. 项目基本信息。
首先得把这个项目是啥说清楚，就像介绍一个人得先说名字一样。
比如说这个项目叫啥名儿，在哪个地方，大概有多大规模。
这就好比你要给人送快递，你得知道收件人的名字、地址和包裹大小差不多的道理。
2. 双方的权利和义务。
甲方呢，得告诉乙方自己的要求。
比如说我想要盖个什么样的房子，是住宅呢还是办公楼，有啥特殊功能要求之类的。
同时，甲方还要按照合同给乙方付钱。
这就像你去餐馆点菜，你得告诉厨师你想吃啥，还得结账呢。
乙方就负责按照甲方的要求去做勘察设计。
这可不是随便画画图就行的，得专业，得符合各种规定。
而且乙方还得按照规定的时间把活儿干完，不能拖拖拉拉的，就像你答应了人家什么时候交货，就得按时做到。
3. 费用和支付方式。
这个合同里会把勘察设计的费用说得清清楚楚。
是一口价呢，还是根据工作量来算钱。
还有怎么支付也得明明白白，比如说先付一部分定金，然后在某个阶段完成后再付一部分，最后验收合格了再结清尾款。
这就跟咱们买东西分期付款有点像，每个阶段都有个说法。
4. 勘察设计成果的要求和交付。
乙方做出来的勘察报告和设计图纸得达到啥标准呢？这在合同里都有规定。
比如说设计图纸得详细到能让施工队照着盖房子，勘察报告得准确反映地下的情况。
而且啥时候把这些成果交给甲方也有要求，就像你订了个蛋糕，蛋糕店得按时把做好的蛋糕送到你手上，还得保证蛋糕的质量呢。
三、用这个示范文本有啥好处呢？1. 对甲方来说，不用担心被乙方坑了。
因为合同里啥都规定好了，要是乙方没做好，就可以按照合同来追究责任。
工程勘察建设合同示范文本
工程勘察建设合同示范文本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设，现需对该工程进行详细的勘察工作，以确保工程设计和施工的顺利进行。
甲方决定委托乙方进行上述工程的勘察工作，乙方同意接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成勘察任务。
双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程勘察内容乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，对_________工程进行地质勘察、环境评估、风险分析等相关工作，并提供详细的勘察报告。
二、工程勘察期限乙方应自合同签订之日起_________天内完成全部勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。
三、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。
费用的支付方式为：_________。
四、质量保证乙方应保证所提供的勘察结果真实、准确，符合国家相关标准和行业规范。
如因勘察失误导致工程损失，乙方应承担相应的责任。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项双方可根据工程具体情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日以上合同示范文本仅供参考，实际签订合同时应考虑项目的具体情况和双方的实际需求，必要时应咨询法律专业人士。
合同内容的完整性和准确性对于保障双方权益至关重要，因此在签订前应仔细审阅每一条款，确保没有遗漏或误解。
勘察合同国家模板
勘察合同国家模板甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行勘察项目的勘察工作，双方在平等协商的基础上，达成以下协议：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察工作，具体项目范围和工作内容详见勘察任务书。
1.2 勘察工作地点为（工作地点）。
1.3 勘察工作时间为从（起始日期）至（结束日期）。
第二条勘察内容2.1 乙方应按照勘察任务书及相关技术标准要求，开展项目勘察工作，提供勘察报告和相关成果。
2.2 勘察内容应包括但不限于地质勘察、地形测量、地理信息收集等内容。
2.3 乙方应根据实际情况，合理调整勘察内容，并及时报告甲方。
第三条工作进度和质量监督3.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成勘察任务，如有延误需提前向甲方报备。
3.2 甲方有权要求对乙方所提交的勘察报告和成果进行审查，如发现问题，乙方应及时进行修正。
3.3 乙方应保证勘察工作的质量和准确性，如因乙方原因导致的勘察成果不准确，乙方应承担相应责任。
第四条报酬和支付方式4.1 甲方应按照合同约定的报酬标准向乙方支付勘察费用。
4.2 勘察费用包括勘察人员工资、勘察设备费用、勘察材料费用等，具体费用明细详见附件。
4.3 乙方应在勘察工作完成后向甲方提交相应的发票和结算单，甲方应在收到发票后15个工作日内进行支付。
第五条保密条款5.1 双方应对合同中涉及的商业机密和技术资料保密，未经对方书面同意不得向其他单位或个人透露。
5.2 在合同完成后，双方应归还对方提供的文件和资料，并删除相关电子资料。
第六条不可抗力及争议解决6.1 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时进行协商，协商不成的，可通过仲裁机构进行处理。
6.2 如在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向当地仲裁机构申请仲裁。
第七条其他约定7.1 合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
7.2 本合同正本一式两份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
工程地质勘察合同范文模板
工程地质勘察合同范文模板甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）为保障双方权益，特签订本合同，依照《合同法》及有关法规规定，共同遵守相关法规规定。
一、合同标的甲方委托乙方进行XX工程地质勘察，具体内容包括：1.对工程区域地质构造、地层岩性、地貌情况、地下水情况等进行详细调查和研究；2.进行地质勘查孔、地质勘查样品的采集与分析；3.编制工程地质调查报告，提供工程规划、设计等部门所需的地质资料；4.其他双方约定的工作内容。
二、工作要求1.乙方应当认真负责地完成委托方交代的工程地质勘察任务，确保勘察工作的科学性、准确性和实效性；2.乙方应当紧密配合甲方的要求，按照合同规定的时间节点按时完成工程地质勘察工作，并按照甲方要求提供相关资料和报告。
三、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XXX万元，具体款项划分如下：（1）XX元作为合同订金，合同签订后甲方立即支付；（2）工程地质勘察报告通过验收后，甲方支付剩余款项。
2.支付方式：甲方支付方式包括转账、现金等方式，具体支付方式双方可商议确定。
四、违约责任1.若乙方未能按照合同规定时间节点完成工作，应当承担相应的违约责任；2.若因乙方原因导致工程地质勘察工作内容和质量出现问题，应当承担相应的责任；3.双方如违约，应当按照《合同法》相关规定承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方应当保密合同签订过程及工程地质勘察过程中获得的所有资料和信息，不得向第三方泄露；2.双方在合同解除或履行完毕后，应当及时销毁所有相关资料和信息，确保机密性。
六、法律适用及争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律；2.因合同履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决，若协商不成，应当向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他1.本合同自双方签署之日起生效，至双方完成工程地质勘察及结清款项之日终止；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
勘察合同模板
勘察合同模板【勘察合同模板】甲方：（委托人全称或名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方全称或名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行勘察工作，乙方愿意按照甲方的要求承接该项工作，双方达成以下勘察合同：一、工作内容1.1 甲方要求乙方进行的勘察工作包括：（详细列举勘察项目、勘察范围、勘察任务的具体要求）1.2 具体工作任务和工作时间由双方另行协商确定，双方在协商过程中应该充分考虑勘察工作的实际情况和进度要求。
二、费用与支付方式2.1 勘察工作费用：（具体说明勘察工作费用的构成和标准，并注明使用的货币单位）2.2 乙方应当向甲方提供准确的费用明细和计算方法，并在签订合同时提前告知甲方。
2.3 甲方应按照双方约定的支付方式和进度支付勘察费用。
三、勘察成果3.1 乙方应在约定的时间范围内提交勘察成果报告，报告应包括但不限于以下内容：（详细列举勘察成果报告的主要内容和格式要求）3.2 如有需要，乙方还应根据甲方的要求提供相关的勘察资料和数据。
四、保密条款4.1 双方一致认可勘察过程中可能涉及的商业秘密和机密信息，双方应予以保密。
4.2 乙方不得在未获得甲方书面授权的情况下，向任何第三方透露与本合同有关的商业秘密和机密信息。
五、违约责任5.1 若因乙方原因导致勘察工作未按时完成或勘察成果报告质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
5.2 若因甲方原因导致勘察工作未按时启动或不能正常进行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提请当地仲裁机构或法院处理。
七、其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并自双方签署之日起生效。
7.2 双方在履行合同时，如有任何变更或补充，应按照双方协商一致的原则进行，并以书面形式作出补充协议。
7.3 本合同的效力、解释和执行应适用中华人民共和国相关法律法规。
地基勘察合同模板
地基勘察合同模板甲方：（委托方）乙方：（勘察方）鉴于甲方拟在地面上建设项目，为了保证项目施工时地基的稳固性和安全性，并提前了解地质情况，甲、乙双方经友好协商，于（具体日期）签订本合同，共同遵照下列规定进行勘察：一、勘察任务1.1 乙方应按照甲方的要求，对项目周边地基进行勘察，包括但不限于地质情况、土壤性质、地下水位等相关信息，并提交勘察报告。
1.2 勘察内容包括但不限于地质探勘、地基承载力测试、地下水位测定、地下水渗透性测试等。
1.3 在勘察过程中，乙方应尽最大努力进行细致勘查，确保勘察结果的准确性和可靠性。
二、勘察费用2.1 甲方应按照双方协商确定的费用标准，按时足额支付勘察费用。
2.2 勘察费用包括勘察人员工资、勘察设备使用费、勘察资料整理费等相关费用。
2.3 如勘察过程中发生其他费用支出，双方应协商解决，并及时报备甲方。
三、勘察报告3.1 乙方应在勘察结束后15个工作日内提交勘察报告给甲方，报告内容应包括勘察过程、勘察结果、勘察意见等。
3.2 勘察报告应具备权威性和可操作性，确保甲方能够清晰了解地基情况，为项目施工提供参考。
3.3 如勘察结果不符合甲方要求，乙方应根据甲方要求进行修改，直至甲方满意为止。
四、承诺与保密4.1 乙方对勘察报告中的内容负有保密责任，不得向第三方泄露。
4.2 如因乙方原因导致勘察报告泄露，乙方应承担相应法律责任。
4.3 双方应根据本合同约定，严格履行合同义务，维护双方的合法权益。
五、紧急情况处理5.1 如在勘察过程中发生紧急情况，乙方应立即通知甲方，确保项目的施工和安全。
5.2 双方应协商解决紧急情况，并及时反馈处理结果。
六、合同变更和解除6.1 如因不可抗力等客观原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解除或变更合同。
6.2 双方经协商一致，可对合同进行变更或解除，变更或解除需书面确认。
七、争议解决7.1 本合同一切争议应友好协商解决，协商不成的可依法向有管辖权的法院起诉。
详细勘察合同模板
详细勘察合同模板甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（勘察单位）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程勘察设计质量管理条例》和相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行特定项目的勘察工作，具体包括但不限于：项目概况调查、现场勘察、勘察报告编制等工作内容。
1.2 勘察内容由双方在签订本合同后进行详细商讨，并在勘察合同附件中具体约定。
二、勘察费用2.1 勘察费用总额为（具体金额）人民币，由甲方支付给乙方。
2.2 勘察费用的支付方式为：（一次性付清/分期支付/其他），具体支付时间和方式由双方协商确定。
2.3 如发生额外费用（如派工费、材料费等），甲方应事先知晓并与乙方商定支付方式。
三、勘察工期3.1 勘察工期自本合同签订之日起计算，具体勘察工期为（具体天数），须在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。
3.2 若勘察工期需延长，乙方应提前通知甲方，并经双方友好协商后确定新的勘察工期。
四、勘察报告及知识产权4.1 乙方应按时提交完整的勘察报告给甲方，确保勘察报告的准确性和完整性。
4.2 勘察报告的知识产权归属于乙方，未经甲方同意，不得泄露给第三方或用于其他用途。
4.3 如甲方需要使用勘察报告中的内容进行项目建设等工作，应提前征得乙方的书面同意，并支付相应的使用费用。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致勘察工作无法继续进行，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
5.2 如因甲方原因导致勘察工作无法正常进行，甲方应承担相应责任，如需终止合同，应支付乙方已经发生的费用。
六、保密条款6.1 双方应对勘察过程中所得到的信息、资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。
6.2 勘察报告及相关资料的保密期限为（具体期限），在此期限内，双方应严格遵守保密协议。
七、争议解决7.1 本合同项下产生的一切争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交（仲裁机构/人民法院）进行裁决。
勘察合同模板
勘察合同模板甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：乙方：（勘察单位）地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方拟委托乙方进行勘察工作，经双方协商一致，达成如下合同：一、项目名称甲方委托乙方进行的勘察项目为【项目名称】，项目地址为【项目地址】。
二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于测绘、采样、勘探、勘验等。
2. 乙方应当按照国家相关规定和标准，严格执行勘察设计工作，确保勘察成果的真实性和准确性。
3. 乙方应当按照甲方要求，按时完成勘察设计工作，并提交相应的成果报告。
三、勘察费用1. 甲方应当按照双方约定的费用标准，支付给乙方相应的勘察费用。
2. 勘察费用的支付方式为【支付方式】，支付时间为【支付时间】。
3. 如因勘察变更或其他原因导致费用发生变化，应当双方协商确定，并签订补充协议。
四、保密条款1. 双方应当在合同期限内和合同终止后，对涉及到的商业秘密和技术资料严格保密，不得擅自泄露给第三方。
2. 如因一方违反保密协议，给对方造成损失的，应当承担相应的法律责任。
五、条款变更1. 双方因工作需要，可随时通过书面形式对本合同条款进行修改，修改后的条款同样具有法律效力。
六、合同解除1. 双方协商一致，可随时通过书面形式解除本合同。
2. 如其中一方违反本合同规定，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
七、法律适用和争议解决1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 本合同履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当向相关司法机构申请解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为【合同期限】。
2. 本合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方（委托人）：_____________乙方（勘察单位）：_____________日期：_____________以上是根据双方协商一致制订的勘察合同，自双方签字盖章之日起生效。
水利工程 勘察设计合同 示范文本
水利工程勘察设计合同示范文本一、合同双方。
甲方（委托方）：甲方是那个想要搞水利工程，但是自己没本事做勘察设计的一方。
比如说，可能是某个地方政府想要建个水库来解决用水问题，或者是某个企业想搞个小型水电站来发电，但是他们自己搞不定前期勘察设计这些专业事儿，就得出钱找人干，这就是甲方啦。
乙方（受托方）：乙方呢，就是那些有本事、有技术、有专业人员的勘察设计单位。
他们就像是一群水利工程界的“超级英雄”，有能力去实地考察，搞清楚那块地的地质情况、水文条件啥的，然后根据这些情况设计出一个超级棒的水利工程方案。
二、工程概况。
1. 工程名称。
得给这个水利工程取个名字呀，就像给孩子取名字一样重要呢。
比如说“阳光水库工程”或者“清风灌溉水利工程”，这个名字得能体现这个工程的特点或者所在地之类的。
2. 工程地点。
这就是说这个水利工程要建在哪里。
是在山清水秀的山谷里，还是在广阔的平原上呢？要写得清清楚楚，像“位于XX省XX市XX县XX村附近的河边”这种具体的描述。
3. 工程规模。
这个就像是在说这个水利工程是个“小不点”还是个“大块头”。
比如说水库的话，是能蓄水10万立方米的小水库，还是能蓄水1000万立方米的大型水库；灌溉工程的话，是能灌溉100亩农田的小工程，还是能灌溉10000亩的大工程。
三、勘察设计任务和要求。
1. 勘察任务。
乙方要像探险家一样，去工程地点进行全面的勘察。
这可不仅仅是看看风景哦，得看看地下的土是软是硬（地质勘察），河水有多少、什么时候多什么时候少（水文勘察），周围的环境对工程有没有影响（环境勘察）等等。
要把这些情况都摸得清清楚楚，然后写成详细的勘察报告，就像写一篇关于这个工程地点的超级详细的说明书一样。
2. 设计要求。
根据勘察得到的那些信息，乙方要开始设计工程啦。
这个设计得符合各种标准和规定，可不能天马行空随便画个图就行。
比如说，水库的坝体要设计得足够坚固，能抵抗洪水的冲击；灌溉渠道要设计得合理，让水能够顺利地流到每一块需要灌溉的农田里。
地勘合同范本6篇
地勘合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行地质勘探工作，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：地质勘探、资源评价及其他相关服务工作。
二、工作范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行地质勘探工作，包括但不限于地质勘查、资源评价、编制报告等。
2. 乙方应根据甲方的具体需求，制定详细的工作计划，并在约定的时间内完成勘探工作。
3. 乙方应确保提供的数据真实、准确、完整，并对其承担法律责任。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的______%作为预付款。
（2）乙方完成勘探工作并提交初步成果报告后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。
四、履约期限和方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成勘探工作，并提交成果报告。
3. 乙方在履行合同过程中，应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露或擅自使用。
五、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则履行合同。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致勘探工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的额外费用。
六、争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程勘察，经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：2．2工程项目的地点：2．3工程项目的规模：2．4工程特征及附注说明： /2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写： )。
6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 / 元 (按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任7．1 甲方责任7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。
甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。
如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。
(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
)8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)委托方单位名称：承接方单位名称：计研究院有限公司(盖章) 法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于 2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见 (盖章) (盖章)备案日期：鉴订日期：年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位(甲方)：勘察设计单位(乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章) 法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章) 年月日年月日。