建设工程勘察合同(二)(标准版)

合集下载

建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)

GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察合同范文通用版5篇

建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。

2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。

4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。

四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。

2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。

五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。

2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。

六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。

2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。

甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。

3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。

七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。

2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。

3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。

下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。

建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。

建设工程勘察设计合同(二)9篇

建设工程勘察设计合同（二）9篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同（二）一、签署本合同的缘由为了明确双方权利和义务，依据有关法律法规，经过友好协商，甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方达成如下协议，同意签订本合同。

二、合同的基本内容1. 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目范围、内容、任务和要求详见附件《委托书》。

2. 乙方应当根据甲方的委托，按照国家现行的有关法律、法规和标准，认真、勤勉、负责地完成委托的工作。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款：合同价款以人民币表示，为（具体金额），不含税。

如果实际情况发生变化，双方将按照有关规定重新调整价款。

2. 价款支付方式：合同约定价款的支付方式为（具体支付方式），在双方签订本合同时已交纳（具体金额）作为预付款，余款分批支付。

具体支付时间、金额和方式双方另行约定。

四、合同履行的时间和地点1. 本合同的履行时间自双方签字（盖章）时起算，至乙方交付甲方相应成果文件合格并甲方确认后结束。

2. 乙方提供服务的地点为（具体工程勘察设计的地点）。

五、合同变更1. 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同履行发生变更，双方应及时协商解决，必要时重新签订合同。

2. 乙方在履行合同过程中如有必要变更相关内容，应当提前得到甲方书面同意。

六、合同的解除及违约责任1. 若乙方无故拒绝履行合同或未能按期、按质完成合同约定内容的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

2. 若甲方无故拒绝支付价款或者违反其他合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

七、合同的争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方因合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决。

如果协商不成，可向有关部门申请调解。

调解不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程勘察合同(2)(3篇)

建设工程勘察合同(２)建设工程勘察合同（ＧＦ－９６－０２０３）项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）承接方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）甲方委托乙方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程＿＿＿＿＿＿＿勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围１．１本工程项目勘察委托文号、日期１．２工程建设地点１．３技术要求第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称│文件资│ 提供日期││料份数├──────┤│ ____年 ____月 ____日││一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘│察许可文件│二、提交工程项目的坐标与标高资料│三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件└───────────────────────┴───┴────── BR>@@ 第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果│ 提交日期│ 勘察成果名称提交份数│ 年│ 月│ 日│３．１勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费３．２工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延第四条取费标准及拨付办４．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费准中没有规定的收费项目，由双方另行议定４．２本工程勘察费估算为＿＿＿元，合同生效后＿＿＿天内，甲方向乙预付估算勘察费的３０％作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘验收、交付成果后１５天内，结清全部费用４．３双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责５．１甲５．１．１甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察要和编制工程预算的基本要求。

2024年建设工程勘察设计合同标准范文(4篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范文合同编号：【XXXX】甲方：【甲方公司名称】乙方：【乙方公司名称】鉴于甲方拟在【项目所在地】进行建设工程项目，现委托乙方负责整个项目的勘察设计工作。

双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行【项目名称】项目的勘察设计工作，包括但不限于现场调研、方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计等工作。

第二条合同期限本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。

第三条工作内容及要求1. 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求，认真负责地进行项目的勘察设计工作，并提供优质、高效的服务。

2. 乙方应按照约定的工作时间节点，按时提交各阶段设计成果，确保设计质量符合相关规定。

3. 乙方应配合甲方的监理单位或第三方检验单位的工作，出具相应的设计文件，协助解决设计过程中的技术问题。

第四条价款及支付方式1. 本合同工程的总价款为【金额】，乙方应按照合同约定的工作阶段进行支付，具体支付方式见附件【付款明细表】。

2. 如因乙方原因导致工程设计调整或返工，甲方有权要求乙方免费进行调整或返工。

第五条违约责任1. 任何一方未能按时履行合同义务的，应当承担相应的违约责任；因不可抗力导致无法履行合同的，应及时告知对方并协商解决方案。

2. 乙方在设计过程中有过错的，应及时整改并承担相关责任；如因设计问题导致工程质量问题，乙方应负全部责任。

第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决；2. 本合同任何变更须经双方书面确认后生效；3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：年月日2024年建设工程勘察设计合同标准范文（2）甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]Email：[甲方Email]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]Email：[乙方Email]鉴于甲方拟进行以下建设工程的勘察设计，乙方具有相应的设计能力和资质，本着平等自愿、公平合理的原则，经双方友好协商，就该工程的勘察设计事宜达成如下合同：一、合同项目1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模和内容：建设工程的勘察设计（详细列出工程的规模和内容）二、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币[金额]2.支付方式：(1)预付款：双方约定预付款为合同价款的[金额]，甲方应在签订本合同后的[天数]内支付给乙方。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。

（二）工程地点：_______________________。

（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体详见本合同附件《勘察任务书》。

二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。

勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。

（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。

三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。

具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。

（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。

有关建设工程勘察合同(二)6篇

有关建设工程勘察合同（二）6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，特订立本合同，以兹共同遵守。

一、工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]（二）工程地点：[具体工程地点]（三）工程范围：包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。

二、勘察工作内容（一）乙方需按照甲方的要求，进行现场勘察，查明工程所在地的地质、岩土状况，提供详细的地质勘察报告。

（二）乙方需根据勘察结果，对工程建设中的地质问题提出合理的建议和解决方案。

（三）乙方应对其提供的勘察资料的真实性和准确性负责。

三、合同工期（一）勘察工作开始日期：[开始日期]（二）勘察工作结束日期：[结束日期]（包括现场勘察和报告编制等全部工作）（三）如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方协商确定顺延工期。

四、费用及支付方式（一）本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

（二）支付方式：分期支付。

合同签订后支付定金，现场勘察完成后支付进度款，提交勘察报告并经验收合格后支付尾款。

具体支付时间和金额按照附件《支付计划表》执行。

（三）发票开具：乙方应按照国家规定开具正规发票，并在发票上注明合同编号和项目名称。

五、知识产权及保密条款（一）乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（二）乙方提交的勘察报告及成果应归甲方所有，乙方不得擅自以任何形式用于其他项目或公开发表。

六、质量标准和验收方式（一）乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察质量。

（二）勘察工作完成后，乙方应提交完整的勘察报告，甲方在收到报告后XX日内组织验收。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。

2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。

3、甲方应按合同约定时间支付工程款。

4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。

5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。

6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。

7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。

8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。

9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。

10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。

11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。

12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。

13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。

14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。

15、其他另有约定的加记通注。

二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。

2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。

3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。

4、工程监理部出具工程质量验收证书。

明。

5、工程按合同验收批准缴首入备册。

三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。