合同条款
合同条款范本(精选5篇)
合同条款范本(精选5篇)合同条款范本第1篇合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
甲方委托乙方代理申报的进口货物,必须按照中华人民共和国海关、商品检验检疫及相关部门对于国家进口货物的有关规定,如实申报。
甲方根据乙方要求,负责提供下列全部或部分单据和文件:报关委托书、报检委托书;手册;正本提单、发票、箱单、合同;报关所需要进口许可证如系危险品,应提供相关文件;其他与进出口货运有关的单据和文件。
由于甲方或下列原因导致货物申报时间的延迟,而造成未能及时清关或货物疏港等,由甲方承担所产生的风险、责任及费用,而乙方不予承担:(1)因买卖双方原因导致提单不能在公司正常换取(如海运费用未结清等);(2)由于甲方未能及时提供进口报关所需的全部资料;(3)因甲方所提供的报关资料失实,而导致的延迟;(4)在清关过程中由于海关等相关部门要求,需要补充或修改有关单证及相关说明资料,而甲方未能及时提供;(5)遇到法定节假日或有关部门不能正常办公;(6)因港口要求和规定而必须输港的货物;(7)其他甲方及不可抗拒原因。
由于非乙方原因造成滞箱费、污箱费、修箱费等费用和责任,由甲方承担,乙方尽量协助甲方协商解决。
第二条乙方责任和义务乙方应及时、合理安排甲方所委托进口货物的换单、申报、运输等事宜。
乙方应及时通知甲方有关报关进度、预计送货时间,以便甲方合理安排仓库装卸。
乙方应积极协助甲方解决在报关过程中出现的各种问题和状况,包括文件的提供、解释、说明等工作。
合作合同条款细则5篇
合作合同条款细则5篇篇1合作合同条款细则一、合作目的1. 本合作合同的目的是为了双方共同合作开展特定的业务活动,达成预期的商务目标。
2. 双方应遵守本合作合同中规定的义务和责任,共同努力完成合作活动,并确保合作的顺利进行。
二、合作范围1. 合作双方应明确合作的具体范围和内容,包括但不限于合作方式、合作期限、合作目标、合作责任等。
2. 每一项合作活动应具体明确合作对象、合作方案、合作方式、合作流程等细节内容。
三、合作方式1. 合作双方应协商一致确定合作方式,包括但不限于股权合作、战略合作、技术合作、市场合作等。
2. 每种合作方式应明确双方的权利和义务,包括合作方的责任和授权范围等。
四、合作期限1. 本合作合同的有效期限为______年月日起至______年月日止。
2. 在合作期限内,双方应共同努力完成合作目标,确保合作活动的顺利进行。
五、合作义务1. 双方应遵守合作合同中约定的各项义务,包括但不限于合作目标的实现、合作流程的执行、合作成果的分享等。
2. 如有一方未能履行合作义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。
六、保密条款1. 双方应对合作过程中获取的商业机密和技术机密进行严格保密,不得擅自泄露给与合作无关的第三方。
2. 合作终止后,双方应就商业机密和技术机密继续保密,不得使用或泄露给他人。
七、知识产权1. 合作期间内,合作双方共同创造的知识产权归双方共有,应共同商议如何保护和使用知识产权。
2. 对于合作过程中已有的知识产权,双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯他人的合法权益。
八、风险责任1. 合作双方应共同承担合作活动中的风险和责任,如因不可抗力导致的损失应按照法律规定分担。
2. 在合作过程中如有争议,应及时协商解决,如无法协商解决可向相关部门申请仲裁或诉讼解决。
九、合作终止1. 在合作期限届满前如需提前终止合作,需提前______天书面通知对方,并经双方协商确定终止条款。
2. 合作终止后,双方应处理合作过程中形成的产权和利益分配问题,确保合作顺利结束。
专用合同条款
专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。
(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。
(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。
2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。
(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。
3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。
(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。
(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。
4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。
(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。
(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。
当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。
合同的条款解读与解释
合同的条款解读与解释合同是一种法律文件,用于确立双方或多方之间的权利和义务。
在合同中,各种条款被列明,这些条款规定了合同的具体内容和执行方式。
然而,由于合同的内容通常较为复杂,条款的措辞也可能存在多种解释,因此,对合同条款的解读与解释显得尤为重要。
一、合同条款的解读合同条款的解读是指对合同中各条款的含义和要求进行理解和诠释的过程。
在进行解读时,需要考虑到以下几个方面:1. 文字解释:首先,应当对合同条款的文字进行详细的分析和解释。
这包括对关键词的理解、语法结构的分析以及上下文的推敲等。
通过仔细研读合同条款的具体措辞,可以更好地理解其含义。
2. 词语解释:在解读合同条款时,还需要对一些专业术语或法律术语进行解释。
这些术语的含义通常是在相关法律法规或行业规定中明确规定的,因此,需要查阅相关资料或请教专业人士,以确保对术语的理解准确无误。
3. 预期意图:合同的条款往往是由当事人在签订合同时达成的共识,其目的是为了实现双方的预期意图。
因此,在解读合同条款时,需要考虑当事人的意图和目的。
这可以通过查阅合同谈判记录、交流信函或其他相关证据来获取。
二、合同条款的解释合同条款的解释是指在实际履行合同时,对条款的具体含义和适用范围进行解释的过程。
在进行解释时,需要考虑以下几个因素:1. 词义解释:首先,应当对合同条款中的词语和表述进行解释。
这包括对词义的理解和用法的分析。
如果合同中使用了模糊或不明确的词语,可以参考相关法律法规或行业惯例来确定其具体含义。
2. 双方意图:在解释合同条款时,应当考虑当事人的意图和目的。
这可以通过查阅合同谈判记录或其他相关证据来获取。
如果当事人在合同谈判中就某一条款达成了共识,那么在解释时应当尊重当事人的意愿。
3. 业务实践:在解释合同条款时,还应当考虑到相关的业务实践和行业惯例。
这可以通过参考同类合同的条款或请教相关专业人士来获取。
在实践中,某些行业可能存在特殊的合同条款解释方式,因此,需要对这些特殊情况进行充分的了解。
合同八大条款
合同八大条款
1. 合同目的:明确合同的目的和双方达成合作的意图。
2. 双方权利与义务:列出双方的权利和义务,确保双方知晓并遵守合同规定。
3. 价格与支付方式:明确合同中涉及的价格以及支付的方式和时间。
4. 交付与验收:阐述交货的时间和方式,以及验收的标准。
5. 违约责任:规定违约方应承担的责任和赔偿方式。
6. 保密条款:保护双方合作过程中涉及的商业机密和敏感信息。
7. 争议解决:设定争议解决的方式和程序,如仲裁或诉讼。
8. 合同终止与解除:规定中止或终止合同的情况和程序,如双方协商解除或法律规定的情况。
合同模板法律条款
合同模板法律条款
合同条款
第一条甲方和乙方就以下事项达成协议并签订本合同。
第二条合同双方确保其拥有签署本合同所需的权力,并同意按照本合同的规定履行各自的义务。
第三条本合同的有效期为起始日期至终止日期,双方应在合同履行期限内履行各自的义务。
第四条合同双方约定,本合同的解除应遵循以下情形:
(1) 经双方协商一致解除本合同;
(2) 合同履行期满;
(3) 可能导致合同解除的其他情况。
第五条除非法律另有规定,一方不得擅自将其在本合同项下的权益转让给第三方。
如有需要转让的情况,应事先征得对方的书面同意。
第六条合同双方应保守对方的商业秘密,不得披露、泄露或使用该商业秘密,除非获得对方的书面授权。
第七条双方确定本合同适用的法律为中华人民共和国法律,并同意在发生争议时,通过友好协商解决。
如协商未果,则提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条本合同的任何修改、补充和终止均应采用书面形式,并由双方的授权代表签字确认。
第九条本合同的效力对双方及其各自的继承人、受托人和受让人具有约束力。
第十条本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
(以下无正文)。
标准合同格式条款参考范本5篇学习啦
标准合同格式条款参考范本5篇依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。
以下是小编精心收集整理的标准合同格式条款参考范本,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
标准合同格式条款参考范本篇1出卖方(甲方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________购买方(乙方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间,建筑面积为____平方米。
第二条上述房产的交易价格:第三条付款时间与办法:1.___________2.___________第四条甲方应于____年__月__日前将交易的.房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位,代表人是____________.第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
商业条款合同范本
商业条款合同范本________________________地址:____________________联系人:____________________________________________地址:____________________联系人:____________________第一条货物描述1.1 货物名称:____________________1.2 货物规格:____________________1.3 货物数量:____________________1.4 货物单价:____________________1.5 货物总价:____________________第二条交货及验收2.1 交货地点:____________________2.2 交货期限:自本合同签订之日起____日内,卖方应将货物交付给买方。
2.3 验收标准:买方应对货物进行验收,确认货物数量及质量无误后支付货款。
2.4 验收期限:买方应在货物交付后____日内完成验收。
第三条货款支付3.1 支付方式:买方采用____方式支付货款。
3.2 支付期限:买方应在验收合格后____日内支付货款。
3.3 拖欠货款:如买方未按时支付货款,应支付滞纳金,滞纳金计算方式为:逾期付款金额×____%。
第四条质量保证4.1 质量承诺:卖方承诺所提供的货物符合国家相关质量标准。
4.2 质量问题处理:如货物存在质量问题,卖方应在接到买方通知后____日内予以解决,否则买方有权要求退货或换货。
第五条违约责任5.1 逾期交货:如卖方未按约定时间交货,每逾期一日,应支付给买方合同总金额的____%作为违约金。
5.2 质量违约:如卖方提供的货物不符合质量标准,买方有权要求退货或换货,并有权要求卖方支付合同总金额的____%作为违约金。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。
合同鉴于条款模板
合同鉴于条款模板甲方(以下简称甲方):甲方:地址:联系电话:乙方(以下简称乙方):乙方:地址:联系电话:鉴于1.甲方为一家具有独立法人地位的公司,拥有相关资质和经验,能够按照合同约定的条件和要求提供相关服务。
2.乙方为一名具有相关经验和技能的个人,愿意接受甲方的委托,并按照合同约定的条件和要求履行相应的义务。
3.双方为明确双方的权利义务,根据平等自愿、诚实信用的原则,达成如下合同:第一条服务内容1.1甲方委托乙方参与公司的市场推广活动,包括但不限于线上线下推广、媒体宣传、公关活动等。
1.2乙方应按照甲方指定的时间和要求完成相关推广活动,并保证推广效果达到预期目标。
1.3甲方应向乙方提供必要的支持和协助,确保推广活动顺利进行。
第二条服务费用2.1乙方向甲方提供的服务需要经过确认后,双方再商议确定相应的服务费用标准。
2.2服务费用应按照合同约定的时间和方式支付,逾期未支付的,应按照约定的金额支付违约金。
第三条保密条款3.1双方在履行合同过程中可能接触到对方的商业秘密和机密信息,不得向第三方透露或泄露。
3.2双方应妥善保管对方提供的机密信息,不得擅自使用或转让。
3.3若因一方违反保密义务而导致对方损失的,应承担相应的责任,并赔偿对方的损失。
第四条违约责任4.1任何一方违反合同约定而导致对方损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。
4.2合同解除后,双方应及时清算结算,如有争议应协商解决,协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。
第五条适用法律和争议解决5.1合同的签订、履行和解释应适用法律。
5.2合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕合同约定的义务后终止。
6.2本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(签字):日期:日期:以上条款已由双方审慎阅读并签署,具有合同效力。
合同服务条款模板
合同服务条款模板甲方(委托方):乙方(受托方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商达成一致,签订本合同,共同遵照执行。
第一条服务内容1.1 乙方根据甲方的委托,提供以下服务:(1)服务项目一:(2)服务项目二:(3)服务项目三:1.2 乙方应按照甲方的要求,提供专业、高效、优质的服务,确保服务质量和效果满足甲方的需求。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,服务期限为____年,自____年__月__日至____年__月__日。
2.2 双方同意,在服务期限内,如遇特殊情况需要终止或解除合同,必须提前____天书面通知对方,并经双方协商一致。
第三条服务费用3.1 乙方向甲方提供的服务费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用。
3.3 双方同意,如因乙方原因导致服务期限延长,甲方有权要求乙方支付延长期间的服务费用。
第四条付款方式4.1 甲方支付服务费用的方式如下:(1)合同签订后____天内,甲方支付服务费用的____%;(2)服务期间结束,经双方验收合格后,甲方支付服务费用的剩余____%。
4.2 甲方支付服务费用时,应出具合法的发票。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
5.2 乙方未按照约定提供服务或者提供的服务不符合质量要求的,甲方有权要求乙方改正或者重新提供服务,并有权要求乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
6.2 双方同意,仲裁是解决争议的最终方式,任何一方均不得向法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同条款内容模板
合同条款内容模板甲方(供应商): [填写甲方全称]地址: [填写甲方地址]法定代表人: [填写甲方法定代表人姓名]联系电话: [填写甲方联系电话]乙方(采购方): [填写乙方全称]地址: [填写乙方地址]法定代表人: [填写乙方法定代表人姓名]联系电话: [填写乙方联系电话]第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在采购[填写商品或服务名称]方面的权利、义务和责任。
第二条商品或服务描述1. 商品或服务名称:[填写具体商品或服务名称]2. 规格型号:[填写商品或服务的规格型号]3. 数量:[填写采购数量]4. 单价:[填写单价]5. 总价:[填写总价]6. 交货地点:[填写交货地点]7. 交货时间:[填写交货时间]第三条质量要求甲方应保证提供的商品或服务符合以下标准:- [填写相关质量标准或要求]- 乙方有权在收货后[填写时间期限]内对商品或服务进行检验,如发现不符合约定标准,有权要求甲方更换或退货。
第四条付款条件1. 付款方式:[填写付款方式,如银行转账、支票等]2. 付款时间:[填写付款时间,如交货后30天内]3. 付款比例:[填写付款比例,如30%预付款,70%交货后支付]第五条违约责任1. 如甲方未能按时交货或商品不符合约定标准,应按合同总价的[填写比例]支付违约金。
2. 如乙方未能按时付款,应按未付款项的[填写比例]支付违约金。
第六条争议解决双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交[填写仲裁机构名称或法院名称]进行仲裁或诉讼。
第七条合同变更与解除1. 任何一方需变更或解除合同,应提前[填写时间期限]书面通知对方,并经双方协商一致。
2. 合同一经变更或解除,双方应根据实际情况协商处理相关事宜。
第八条保密条款双方应对本合同内容及在合同履行过程中知悉的对方商业秘密予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
第九条其他约定[填写双方其他约定事项]第十条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同安全责任条款
合同安全责任条款
1. 安全责任,甲方应当为乙方提供一个安全的工作环境,包括但不限于提供必要的安全设备、培训和指导,确保乙方在工作过程中不会受到任何伤害。
2. 安全设备,甲方应当提供符合国家标准的安全设备,并确保设备的正常运转和维护。
乙方在使用安全设备时应当按照甲方提供的操作规程进行操作,并及时报告设备的损坏或故障。
3. 安全培训,甲方应当为乙方提供必要的安全培训,包括但不限于工作流程、安全操作规程、应急预案等内容,确保乙方能够正确、安全地进行工作。
4. 安全监督,甲方应当对工作场所进行定期的安全检查和监督,及时发现并解决安全隐患,确保工作场所的安全。
5. 安全责任违约,若甲方未能履行安全责任,导致乙方受到人身伤害或财产损失,甲方应当承担相应的赔偿责任。
6. 安全意识,乙方应当加强安全意识,遵守安全操作规程,积极参与安全培训和安全检查,确保自身和他人的安全。
7. 其他,双方应当在合同签订后共同遵守安全责任条款,并及时协商解决安全事故和纠纷。
以上为合同安全责任条款范本,具体内容可根据实际情况进行调整和完善。
合同协议书免责条款
合同协议书免责条款这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!合同协议书免责条款甲方:__________乙方:__________鉴于甲方与乙方拟定合同协议,为了保障双方的合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立如下免责条款:第一条 甲方义务1. 甲方应按照合同约定履行各项义务,包括但不限于交付货物、提供服务、支付价款等。
2. 甲方保证所提供的货物或服务符合国家法律法规、行业标准和乙方合理期望。
第二条 乙方义务1. 乙方应按照合同约定履行各项义务,包括但不限于支付价款、接收货物、提供服务等。
2. 乙方保证向甲方提供的信息真实、准确、完整,不得有欺诈行为。
第三条 免责事项1. 甲方因不可抗力导致无法履行合同义务的,甲方不承担违约责任。
不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。
2. 乙方未按照约定时间、方式支付价款的,甲方有权延迟交付货物或提供服务,且不承担违约责任。
3. 双方在履行合同过程中,因第三方原因导致合同无法履行或造成损失的,双方互不承担责任。
4. 双方在履行合同过程中,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四条 保密条款1. 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
2. 未经对方同意,不得向第三方披露保密信息。
否则,泄露方应承担违约责任。
第五条 合同的变更、解除与终止1. 双方同意,合同的变更、解除或终止,应书面签署,并经双方确认。
2. 合同解除或终止后,双方应按照约定办理相关手续,互相返还已收到的货物、款项等。
第六条 违约责任1. 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或者造成损失的,应承担违约责任。
2. 违约方应按照对方的要求,承担损失赔偿、继续履行等违约责任。
第七条 争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
合同保证条款
合同保证条款
一、保证内容
甲方保证履行本合同项下的全部义务并按照约定支付全部款项。
二、保证期限
甲方的保证期限为本合同项下履行义务的期限。
三、保证方式
甲方向乙方提供以下担保方式之一:
1. 第三方保证:甲方可选择第三方机构出具保函或提供担保函等书面形式的担
保文件,作为本合同项下的履约保证。
2. 自有财产保证:甲方可选择提供自有财产作为担保,包括但不限于房产、车辆、存款等。
四、担保责任
1. 甲方保证其提供的担保方式有效、真实、合法,并能有效履行担保责任。
2. 若甲方未按照约定履行义务或未支付全部款项,乙方有权向担保方提起诉讼、仲裁等法律行动,追究其担保责任。
3. 如乙方因甲方违约而遭受实际损失,担保方应按照甲方违约金额承担相应的
赔偿责任。
五、保证条款的变更
1. 本保证条款经甲乙双方协商一致并签署后生效,成为本合同的重要组成部分。
2. 若甲乙双方对本保证条款进行任何修改或变更,须经书面协议并由甲乙双方代表签字确认,方可生效。
六、其他约定
1. 本保证条款的效力不因本合同的任何条款无效或部分无效而失效。
2. 本保证条款的生效、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律法规和相关司法解释。
以上为合同保证条款的内容,并作为本合同的重要组成部分。
甲乙双方应认真履行本条款所述的义务,确保合同的有效履行,并承担由此产生的相应责任。
如有争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向提交争议所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:。
经济合同的六大条款
经济合同的六大条款
经济合同的主要条款通常会涉及以下六个方面:
1. 合同目的和双方责任:详细说明合同的目的、目标和双方当事人的责任。
包括明确的合同目标、责任和义务。
2. 价格和支付条件:明确合同涉及的价格和支付方式,包括支付的时间、方式以及如何处理延迟支付的情况。
还可以规定与支付有关的违约责任和罚款。
3. 交货和交付条件:具体规定商品或服务的交付方式、时间、地点和运输责任。
还可以包括检验和验收程序,确保交付的商品或服务符合合同规定的标准和质量要求。
4. 保密和知识产权:确保涉及商业机密或知识产权的信息受到保护。
这包括明确各方保护机密信息和知识产权的责任和义务,以及违反保密义务的违约责任。
5. 争议解决和违约责任:明确解决合同争议的方式和途径,例如可以选择仲裁或诉讼。
还要规定违约责任和赔偿方式,确保合同的履行和维护双方的权益。
6. 合同终止和解除条款:确保合同能够在合理情况下终止或解除。
这包括解释什么情况下可以终止合同、如何通知对方以及双方终止合同后需要履行的义务。
请注意,这仅是一份基本经济合同的条款示例,具体条款需要根据合同内容和当地法律来制定,建议咨询专业律师以确保合同的有效性和合法性。
(完整版)合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。
双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。
(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
合同条款范本(精选5篇)
合同条款范本(精选5篇)以下是五个合同条款范本:
合同条款范本一:租赁合同
甲方:(出租方)
乙方:(承租方)
租赁物:(具体描述租赁的物品)
租赁期限:(起始日期至结束日期)
租金:(具体金额或计算方式)
保证金:(具体金额或计算方式)
其他条款:(根据实际情况添加)
合同条款范本二:销售合同
卖方:(出售方)
买方:(购买方)
商品:(具体描述要出售的商品)
数量:(具体数量)
价格:(具体金额或计算方式)
配送方式:(具体方式)
其他条款:(根据实际情况添加)合同条款范本三:劳动合同
雇主:(雇主姓名/公司名称)
雇员:(雇员姓名)
职位:(具体职位)
工作地点:(具体地点)
工作时间:(具体时间)
薪资:(具体金额或计算方式)
福利待遇:(具体待遇)
其他条款:(根据实际情况添加)合同条款范本四:借款合同
借款人:(借款人姓名/公司名称)出借人:(出借人姓名/公司名称)借款金额:(具体金额)
借款利率:(具体利率)
借款期限:(具体期限)
逾期利息:(具体利率)
其他条款:(根据实际情况添加)
合同条款范本五:合作协议
甲方:(合作方一)
乙方:(合作方二)
合作内容:(具体描述合作内容)
合作期限:(起始日期至结束日期)
责任分担:(具体责任分担方式)
利益分享:(具体利益分享方式)
解约条款:(具体解约条件)
其他条款:(根据实际情况添加)
注意:以上仅为合同条款的基本范本,具体合同内容需要根据实际情况进行调整和完善。
在实际签订合同前,建议咨询法律专业人士以确保合同的合法性和有效性。
关于合同条款的解释说明
关于合同条款的解释说明关于合同条款的解释说明1. 引言合同是法律上具有约束力的协议,旨在规定合同各方之间的权利和义务。
而合同条款则是合同中的关键部分,为确保合同的有效性和可执行性提供了基础。
然而,合同条款的解释对于各方当事人来说常常是一个复杂而棘手的问题。
本文将深入探讨合同条款的解释问题,为读者提供一些有价值的见解和指导。
2. 合同条款的重要性合同条款承载着各方之间的权利和义务,并为当事人提供了一种解决争议的方式。
合同条款的准确解释至关重要。
合同条款的解释需要考虑以下因素:1) 条款的字面含义:首先要根据条款的文字,来理解其字面含义。
当条款的字面含义不明确时,可以考虑使用其他解释方法。
2) 交易的背景和目的:在解释合同条款时,应该考虑到交易的背景和目的。
交易的目的可以提供解释条款的线索,帮助当事人理解条款的意图。
3) 当事人交易实践:当事人在履行合同期间的行为可以提供对条款解释的参考。
当事人的交易习惯和实践可以对合同条款的解释产生影响。
4) 法律和公平原则:在解释合同条款时,应该考虑到适用的法律规定和公平原则。
法律规定可以为条款解释提供框架和指导,而公平原则可以确保各方权益的平衡。
3. 合同条款解释的方法在实践中,有多种方法可用于解释合同条款。
下面是几种常见的方法:1) 字面解释法:这是最基本的解释方法,根据合同条款的字面含义来解释条款。
这种方法适用于条款明确、简明扼要的情况。
2) 预期解释法:当条款的字面含义不明确时,可以根据交易的背景和目的来解释条款。
这种方法着眼于当事人在签订合同时的预期结果,并试图使合同条款符合当事人的预期。
3) 习惯解释法:当事人的交易习惯和实践可以为合同条款的解释提供依据。
当事人在过去的交易中的行为可以提供对合同条款解释的参考。
4) 宽严解释法:这种方法通过权衡合同条款的利益平衡,以公平的方式解释合同条款。
根据法律和公平原则来解释条款,确保各方的合法权益。
4. 合同条款解释的案例分析通过几个案例来进一步理解合同条款的解释:案例1:买卖合同中的"交付"在一份买卖合同中,卖方承诺将商品交付给买方。
合同保障条款模板
合同保障条款模板甲方:____________(以下简称"甲方")乙方:____________(以下简称"乙方")甲、乙双方经友好协商,就合作事项达成如下协议:第一条产品质量保障1.1 乙方应当保证所提供产品的质量符合国家相关标准,并且符合合同约定的要求。
1.2 若产品出现质量问题,乙方应当承担相应的责任,并及时进行处理。
1.3 如乙方无法提供符合质量要求的产品,甲方有权要求乙方按照约定进行赔偿。
第二条服务质量保障2.1 乙方应当按照合同约定的服务标准和要求进行服务,保证服务质量符合甲方的需求。
2.2 如乙方未能按时提供服务或者服务质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的责任。
2.3 如因乙方原因导致服务中断或者造成损失,乙方应当承担相应的赔偿责任。
第三条价格保障3.1 乙方应当遵守合同约定的价格,并确保价格不会因为任何原因发生变化。
3.2 如由于市场变化或其他不可抗力因素导致价格发生变化,乙方应当提前通知甲方,并经甲方同意后进行调整。
3.3 甲、乙双方可以根据实际情况协商调整价格,但须经过书面确认。
第四条保密条款4.1 甲、乙双方保证在合作过程中所涉及的商业机密和技术资料不会被泄露给任何第三方。
4.2 甲、乙双方对于获得的对方商业机密和技术资料应当谨慎保管,并严格遵守保密协议。
4.3 如因一方违反保密协议导致对方遭受损失,违约方应当承担相应的法律责任。
第五条知识产权保障5.1 甲、乙双方保证在合作过程中不会侵犯对方的知识产权,如有侵权行为,违约方应当承担相应的法律责任。
5.2 如出现知识产权纠纷,甲、乙双方应当积极协商解决,并承担各自应当承担的责任。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同规定导致无法继续履行义务,违约方应当承担相应的违约责任。
6.2 如一方因不可抗力因素无法履行合同,暂时豁免违约责任,但应当及时通知对方,并协商解决办法。
第七条争议解决7.1 甲、乙双方在履行合同过程中如有争议,应当优先通过友好协商解决。
合同中的安全条款
合同中的安全条款
1. 保障义务。
甲方应当为乙方提供一个安全的工作环境,并且遵守所有适用
的安全法规和标准。
甲方应当提供必要的培训和装备,以确保乙方
在工作中不会受到伤害。
2. 工作条件。
甲方应当保证工作场所的安全,并且定期进行安全检查。
如果
发现任何安全隐患,甲方应当立即采取必要的措施予以解决。
3. 事故处理。
如果乙方在工作中发生意外事故,甲方应当立即采取行动,提
供必要的急救和医疗援助。
甲方还应当配合相关部门进行事故调查,并且承担相应的责任。
4. 保险责任。
甲方应当购买适当的工作人员意外伤害保险,以保障乙方在工作中发生意外时的权益。
甲方应当向乙方提供保险单副本,并且定期支付保险费用。
5. 违约责任。
如果甲方未能履行安全保障义务,导致乙方受到伤害,甲方应当承担相应的违约责任,并且赔偿乙方因此遭受的损失。
以上为合同中的安全条款范本,具体内容可根据实际情况进行调整和完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第四章合同条款GF-2000-0210建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)工程名称:湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计工程地点:合同编号:设计证书等级:发包人:长沙市望城区水利建设投资管理有限公司设计人:签订日期: 2017年月设计人: .发包人委托设计人承担湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计,工程地点为望城区,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1勘察设计任务书2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标通知书3.3设计委托书及发包人的其他要求3.4有关的技术标注及行业规范3.5其他文件第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容1.湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计;2.本项目位于湘江东岸(右岸),沿湘江一线大堤,起于沙河谭家巷坝,终于铜官街道新华联(具体以实际为准),总长约13km,本项目对该段堤防进行综合治理;3.设计阶段为方案设计、可行性研究报告(含估算编制)、初步设计(含概算编制)、施工图设计及相应的勘察。
4.设计内容包括:(1)勘察部分:收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样试验、测试、检测、监测等勘察作业,以及编制工程勘察文件(包括但不限于初勘、详勘及施工勘察、方案阶段及初步设计阶段放样、现状复核等)及相关后续服务;(2)设计部分:本项目方案设计、可行性研究报告(含估算编制)、初步设计(含概算编制)、施工图设计及项目建设期后续服务工作(含招标(技术标准等)、报批、报建等服务工作)。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间备注:设计文件电子版文本须为Word格式;图纸为AutoCAD格式、PDF格式各一份;概算包括excel表格及软件版本成果;工程量包括详细的计算公式。
第七条费用(1)设计费审中心(以下简称:区财评中心)审定的预算工程费用(扣除不可预见费用),即:最终设计费=中标费率*区财评中心审定预算工程费用(扣除不可预见费)。
(2)可研编制费本项目可研编制费为(3)勘察费勘察费优惠率为 %;勘察费用以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)为收费基价,按《工程勘察设计收费标准》( [2002]10号)分档定额计费方法计费,并以《望城县政府投资建设项目工作经费管理暂行办法》(望政发[2008]137号)文为计费依据。
最终勘察费=以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)为收费基价,按《工程勘察设计收费标准》( [2002]10号)及《望城县政府投资建设项目工作经费管理暂行办法》(望政发[2008]137号)计算得出勘察费A*中标报价优惠率。
(4)本合同项目费用如合同约定总价高于长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心结算审定总价的,以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定为准。
第八条支付方式8.1付款程序本合同工程付款程序:设计人申请→发包人审核→发包人支付。
设计人申请付款前需按照发包人规定的流程提交相应的付款申请报告、专用发票等资料。
支付方式:⑴本合同签订生效后十天内,发包人支付可研编制费的10%,计元(大写)作为定金(合同结算时,定金抵作可研编制费、勘察、设计费)。
⑵设计人在合同约定时间内完成工程勘察任务并提交勘察成果后,发包人适时支付勘察费用人民币600000元(大写:陆拾万元整),工程完工结算前,累计支付不超过勘察费总额(以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)为收费基价,按《工程勘察设计收费标准》( [2002]10号)及《望城县政府投资建设项目工作经费管理暂行办法》(望政发[2008]137号)计算得出勘察费A*中标报价优惠率)的70%。
(3)设计人在本合同约定时间内完成方案设计、可行性研究设计,并经主管部门审批通过后,设计人提交设计成果,发包人适时一次性付清全部可研编制费,计元(大写);(4)设计人在本合同约定时间内完成初步设计,并经上级行政主管部门审批通过后,设计人提交设计成果,发包人适时支付设计费人民币:叁拾万元整(¥300000.00);(5)设计人提交技施设计成果后,预算经望城区财评中心审定后,发包人再适时支付至设计费总额(区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)*中标费率)的50%,计元(大写);(6)工程完工验收后,核算合同总费用(可研编制费、勘察费、设计费、违约扣除费等)后,支付最终勘察、设计结算费用余款。
第九条双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人付返工费。
9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人若未开始设计工作,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应的费用,完成的实际工程量不足50%时,按该阶段设计费用的50%支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
,逾期支付超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.2.2 设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。
,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
,延误了成果交付时间,每延误一天,应减收合同总价的百分之二,累计延迟达十天,发包人有权终止合同,且无需支付任何设计费用,设计成果归发包人所有。
,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人支付的定金。
9.2.6 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责进行调整补充。
设计人按合同规定时限交付成果,并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加相应的验收工作。
,设计人必须有专人按发包人要求配合招标相关事项;启动实施时,设计人必须有专门设计代表驻守现场办公,以便随时处理现场的各类与设计相关的问题。
办公场所由发包人提供,但生活、办公用具由设计人自行解决。
如发生发包人要求设计人配合本合同工程相关设计服务事宜,而设计人不予配合的,发包人有权扣除人民币1万元/次,该费用直接从设计费中扣除。
9.2.8 项目进行过程中,如发现勘察、设计深度不够的,设计人需无条件进行补充勘察、设计。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条合同争议本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决。
(一)提交长沙仲裁委员会仲裁;(二)依法向发包人所在地人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他12.1由于设计人对本合同工程的勘察、设计深度不够等因素造成工程概算超估算或预算超概算的,由设计人承担相应责任。
如超0—10%的,每超出一个百分点扣除本合同中明确的设计勘察费总价的5%;造价超出概算10%以上的,发包人无需支付任何设计费用,并有权更换设计单位(由于材料单价和甲方调整项目而引起造价增加的除外)。
12.2 发包人与设计人之间的事项沟通(会议召开除外)均采用书面形式,一方收到另一方书面文件后3天内需给予回应。
12.3 设计人为本合同项目的服务至所设计工程竣工验收完毕为止。
12.4本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,设计人叁份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为有必要时,到工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称: (盖章) 设计人名称: (盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:附件一:廉政合同廉政合同根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计(项目名称)的项目法人长沙金水生态环境投资开发有限公司(项目法人名称,以下简称”甲方”)与该项目设计人(设计人名称,以下简称”乙方”),特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。
(二)严格执行湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计(项目名称)勘察设计合同文件,自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。