工程罚款单
项目部对施工队罚款单
项目部对施工队罚款单项目部对施工队罚款单5篇项目部对施工队罚款单篇1罚款单致：砌体班组因你班组在运输加气混凝土砌块时，野蛮操作，在倾倒砌块时把砌体施工架体的钢管立杆砸弯，致使架体不稳固，也没有及时恢复、整修架体，存在不安全因素；再者，你班组拆除的外架包柱拉杆也没及时恢复，存在严重安全隐患。
（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以叁佰元（300）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。
现场总施工：安全员：接收人：#项目部2015.10.30罚款单致：砌体班组因你班组在砌体施工中时，违背项目部安全管理规定；1、作业工人不戴安全帽。
（后附照片）2、粉刷工人存在赤膊作业不文明行为。
（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。
安全员：现场总施工：接收人：###项目部2015.11.10罚款单致：幕墙班组因你班组在施工中时，违背项目部安全管理规定；1、作业工人不戴安全带。
（后附照片）2、电焊工人作业不使用接火工具。
（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。
安全员：现场总施工：接收人：世纪物流园项目部2015.11.10罚款单致：水电安装班组因你班组在安装施工中时，违背项目部安全管理规定；1、作业工人不戴安全帽。
（后附照片）2、存在赤膊作业不文明行为。
（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。
安全员：现场总施工：接收人：世纪物流园项目部2015.11.10罚款单致：抹灰班组因你班组在抹灰施工中时，违背项目部安全管理规定：作业工人不戴安全帽。
（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。
建筑工程安全罚款单
建筑工程安全罚款单建筑工程安全罚款单罚款单位：建筑工程管理部门根据《建筑工程安全管理法》第X条之规定，经查明，下述工程发生了违规行为，严重违反了建筑工程安全管理法规定，给工程安全带来了严重的威胁。
根据相关法规，决定对以下责任主体进行罚款。
工程名称：街道A区1号楼建筑工程责任主体：1. 建设单位：建设2. 监理单位：监理3. 施工单位：施工工程违规行为：1. 建设单位：建设违规行为：未按照相关规定制定施工方案及安全措施，对工程现场进行严格管理。
导致工地发生高空坠物事故，严重威胁了工人的生命安全。
罚款金额：500,000元2. 监理单位：监理违规行为：在工程施工过程中，未认真执行监理责任，未履行监督、检查和指导施工单位按照合同约定和相关规定组织工程施工的责任。
罚款金额：200,000元3. 施工单位：施工工程违规行为：在工程施工过程中，未按照合同约定和相关规定组织施工，并且未采取有效措施保障工人的安全。
导致多起工人伤亡的事故发生。
罚款金额：800,000元处罚依据：根据《建筑工程安全管理法》第X条、第X条之规定，对上述责任主体进行罚款。
违规行为经过调查核实，并有现场监控视频、证人证言等证据证明。
处罚理由：经过调查核实，发现上述责任主体的违规行为严重违反了《建筑工程安全管理法》的相关规定，造成了严重后果。
根据《建筑工程安全管理法》的规定，对违规行为的责任主体进行罚款，以起到警示作用，促使建筑工程各方重视安全管理。
处罚结果：1. 建设单位：建设罚款金额：500,000元2. 监理单位：监理罚款金额：200,000元3. 施工单位：施工工程罚款金额：800,000元请上述责任主体按照规定时间内将罚款支付至本部门指定账户。
此罚款单仅为文本格式输出，不具有实际处罚金额和法律效力，请依法支付。
工程罚款单
工程罚款单
工程罚款单
一、基本信息
1.项目名称：
2.建设单位：
3.施工单位：
4.地址：
5.日期：
二、违规行为及罚款金额
1.违规行为：
（请在此处详细描述施工单位所违反的条款和规定，以及行为的具体情况。
）
2.罚款金额：
（请在此处注明违规行为的罚款金额，罚款金额应根据相关法律法规及合同约定确定。
）
三、处罚依据
1.法律法规：
（请在此处列举与违规行为相关的法律法规，并加以详细注释。
）
2.合同约定：
（请在此处列举与违规行为相关的合同约定，并加以详细注释。
）
四、处罚效力
1.双方签字确认：
建设单位：_______________________
施工单位：_______________________
2.生效日期：______________
注：本罚款单填写后需由建设单位、施工单位双方签字确认，并在生效日期生效。
注释：
1、本罚款单属于建设工程合同履行过程中项目管理的一部分，用于规范双方行为，保证工程的顺利进行。
2、施工单位应当遵守相关法律法规及合同约定，对违规行为应当及时进行整改，避免不必要的损失。
法律名词及注释：
1、《建设工程质量管理条例》：中国国家质量监督检验检疫总局和住房和城乡建设部联合颁布的法规，用于规范建设工程质量管理行为。
2、《建设工程安全生产管理条例》：中国国家安全生产监督管理总局颁布的法规，用于规范建设工程安全生产工作。
工程罚款单
工程罚款单1. 罚款单概述本文档旨在记录工程罚款单的相关信息。
工程罚款单是指在工程项目中，对参与该工程的单位或个人因违反合同约定、规章制度或施工规范而被处以罚款的单据。
2. 罚款事由工程罚款通常是由以下情况而产生：•工期延误：如在工程进展中，施工单位未能按照合同约定的工期完成工程任务，导致工程进度滞后，损害了其他相关方的利益，因而产生罚款。
•施工质量问题：如果施工单位在工程施工过程中出现了质量瑕疵、缺陷或者不符合相关规范的情况，导致工程质量不达标，会被处以罚款。
•安全问题：如工程项目中发生了安全事故，施工单位未能按照安全规范进行施工，导致人员伤亡或财产损失，将面临罚款。
•合同违约：当施工单位违反与业主或其他合同方签订的合同约定，如未按时交付材料、超出工程变更范围等，将被处以罚款。
3. 罚款标准罚款标准根据具体的工程项目、合同约定和违规行为的严重程度而定。
常见的罚款标准包括：•工期延误罚款：根据合同约定的工期和延误天数进行计算，一般以每延误一天的工程款项的一定比例作为罚款金额。
•施工质量罚款：根据施工质量问题的严重程度和修复成本进行计算，罚款金额可以是工程款项的一定比例或固定金额。
•安全事故罚款：根据事故的性质和后果进行评估，并结合合同约定的安全条款进行计算，罚款金额多为一定比例的工程款项。
•合同违约罚款：根据合同违约行为的性质和影响程度进行计算，罚款金额可以是工程款项的一定比例或固定金额。
4. 罚款单的编制和流程工程罚款单通常由业主或者监理单位编制，并经过项目管理部门或相关审批部门审核和批准。
具体的编制和流程如下：1.编制罚款单：根据罚款事由和罚款标准，项目管理人员或罚款单编制人员填写罚款单的各项信息，包括被罚款单位、罚款金额、罚款事由等。
2.审批和批准：编制完成后，罚款单需要通过审批流程，一般需要业主、监理单位及相关审批部门的批准，确保罚款决定的合法性和合理性。
3.送达和执行：经过批准后，罚款单会送达被罚款单位。
工程项目部罚款单
工程项目部罚款单
工程项目部罚款单
工程名称：XXX二期工程
施工单位：XXX
关联通知单02
被罚班组：瓦工班组
被罚事由：在20XX年4月18日的巡查中，甲方及监理部发现XXX没有围挡。
项目部已多次口头告知整改，并下发通知单。
但该班组口头答应却未整改，安全意识较差。
被罚依据：违反20XX年4月14日项目部下发的通知单第二部分第1条内容。
附图：
罚款金额：￥2000元
金额大写：贰仟元整
罚款方式：在下一次的进度支付款中直接扣除
整改要求：必须于20XX年4月19日整改完成，满足安全施工要求。
签发人：XXX项目部
签发日期：20XX年4月18日
注：本通知单一式二份，一联留项目部存档，一联下发接收人。
工程罚款单
工程名称：XXX二期工程
施工单位：XXX
关联通知单02
被罚班组：钢筋班组
被罚事由：在20XX年5月10日，钢筋工吊钢筋材料时夹跟钢筋垂直悬挂着，未及时取下就吊走。
安全意识较差。
被罚依据：违反20XX年4月14日项目部下发的通知单第二部分第1条内容“无夹物”原则。
附图：
罚款金额：￥2000元
金额大写：贰仟元整
罚款方式：在工程款中直接扣除
整改要求：塔吊上材料要遵循“牢固”、“少吊”、“无夹物”原则，提高安全意识。
签发人：XXX项目部
签发日期：20XX年5月11日。
工程施工罚款通知单
工程施工罚款通知单
尊敬的施工单位：
根据《中华人民共和国建筑法》及相关规定，经我司检查，发现贵
单位在进行XXX工程施工中存在以下问题：未按照规定提交相关资料、工程质量不符合要求、工程进度滞后等。
因此，我司依据合同约定，
决定对贵单位进行罚款处理。
具体罚款事宜如下：
1. 未按时提交相关资料，造成工程延误，即日起每日罚款XXX元，直至提交完整资料为止；
2. 工程质量不符合要求，需整改后方可进入下一阶段施工，并罚款XXX元；
3. 工程进度滞后，造成正常施工计划无法按时执行，罚款XXX元；
4. 如发现其他不符合合同规定的问题，将依合同约定进行相应罚款
处理。
请贵单位务必根据以上罚款事宜及时整改，避免再次发生类似问题。
对于已经罚款的金额，请贵单位按照约定时间及方式缴纳至指定账户，逾期未缴将按照合同规定予以处理。
特此通知，望贵单位重视并配合，如有疑问请及时与我司联系。
祝工程顺利完成，谨此通知。
XX建筑施工有限公司
日期：XXXX年XX月XX日。
工程罚款单【范本模板】
罚款通知单
编号：□质量□安全□环境□材料□进度□文明施工□设备
受罚单位（个人）土建班组
作业部位市政公园儿童乐园
工作内容混凝土浇灌
处罚原因及金额
钢构班组工人在现场施工作业时，未佩戴安全帽施工,违反公司规定的安全文明施工条例,根据条例规定工人在施工作业未佩戴安全帽罚款50元/人次，现对该班组作出150元罚款,请该班组在收到通知单，2日内将罚款交于现场安全管理人员处，若收到罚款单2日内未缴纳罚款，将收取双倍罚款，并从工程款中扣除。
罚款金额(大写）壹佰伍拾圆整
验证人附件
处罚单位（部门) 成都金馨园林绿化有限公司批准。
建筑工程安全罚款单
建筑工程安全罚款单建筑工程安全罚款单罚款项目为了维护建筑工程的安全和保障人员的生命财产安全，根据《建筑法》和相关法律法规的规定，以下违规行为被认定为对建筑工程安全的威胁，对负有责任的单位和个人将进行罚款。
违规行为1：未按期进行安全检查根据《建筑法》第X条规定，建筑工程在施工过程中需要进行定期的安全检查，以确保施工过程的安全性和合规性。
负责监管建筑施工的单位或个人未按期进行安全检查的行为严重影响了施工工地的安全，对此将进行罚款。
罚款金额：元违规行为2：使用不合格的材料根据《建筑法》第X条规定，建筑工程在施工过程中使用的材料需要符合相关标准和要求，确保施工质量和工程安全。
负责采购和使用材料的单位或个人使用不合格的材料进行施工的行为危及了施工工程的安全性和质量，对此将进行罚款。
罚款金额：元违规行为3：违反施工计划和工序安排根据《建筑法》第X条规定，建筑工程需要按照施工计划和工序安排进行，以保证施工工程的有序进行。
负责组织施工的单位或个人违反施工计划和工序安排的行为对施工工程的安全和质量造成了严重影响，对此将进行罚款。
罚款金额：元违规行为4：未采取必要的安全防护措施根据《建筑法》第X条规定，建筑工程在施工过程中需要采取必要的安全防护措施，以确保施工工地的安全性。
负责施工的单位或个人未采取必要的安全防护措施的行为存在较高的安全风险，对此将进行罚款。
罚款金额：元罚款通知和缴纳方式以上违规行为的罚款通知将通过书面形式发送到负责单位或个人的办公场所或注册地质。
罚款金额需在收到通知的15个工作日内完成缴纳，逾期未缴纳将加收滞纳金。
缴纳方式：/支付银行转账请在缴纳时务必提供正确的缴款信息，并相应的罚款通知号码。
注意事项1. 接收到罚款通知后，请务必按照通知中的要求进行缴款，逾期将承担额外的滞纳金。
2. 如对罚款通知有任何异议，可在收到通知的15个工作日内提出书面申诉，逾期申诉将不予受理。
请广大建筑工程单位和个人通过加强安全意识，严格遵守相关法律法规和规定，共同维护建筑工程的安全，保护人员的生命财产安全。
工程罚款通知单(3套)
项目总工/日期
生产经理/日期
项目经理/日期
注明： 1、此扣款单一式三份：技术质量部部存根一份，项目商务部、扣款劳务（个人）各一份，扣款单严禁涂 改； 2、扣款以现金形式每月上交项目财务部，否则月工程款不予签字，此单受罚单位不签字视为默认； 3、扣款单后附整改通知单、影像资料。
罚款通知单
班 组 ： *组 项目部于 月 日检查，发现你班组存在以下问题:
原
以 3000 元经济处罚。
因
望你劳务今后不再发生类似问题，同时我项目部要求你劳务在分项工程
验收前严格自检，合格后及时报项目部验收。如今后我项目再发现此类问题，
所产生的材料浪费、质量责任、后果及人材机整改等费用均由你劳务承担并
整改落实。
罚款金额（大写）：
叁仟元整（3000.00 元）
技术质量部经 理/日期
接受处理人签字
工程负责人签字
备注
安全、进度、浪费、其它、 罚款事由：
项目高空作业人员进入施工现场必须佩戴安全帽与安全带。经 查，你部门个别人员有未佩戴安全帽的现象，脚手架安装时，施工 人 员 安 全 帽 未 按 规 范 佩 戴 ,多 次 通 知 未 整 改 ， 现 给 予 严 重 警 告 ， 并 对 部门经理罚款 300 元。
罚款金额（元）： 附件：
工程名称
罚款通知单
受罚单位
我项目技术质量部于 XXXX 年 XX 月 XXXXX 日，对贵单位劳务施工的
XXXXXXXXX 作业面检查时，发现以下严重质量问题：
1、梁板钢筋型号大小混用，未按图施工；
2、板钢锚固筋搭接长度过长，不符合规范要求；
受
3、16#楼螺杆洞封堵不密实、防水未按要求涂刷。
罚
针对此次问题，经项目部研究决定，给予你劳务施工的 XXXXXXX 楼，处
工程施工罚款单
工程施工罚款单尊敬的施工单位：根据我国相关法律法规和工程建设标准，为确保工程施工的质量和安全，维护人民群众的生命财产安全，我们对在工程施工过程中出现的不规范行为和违规操作进行罚款处理。
现将本次工程施工罚款单的具体情况告知如下：一、工程名称：某市某建设项目二、施工单位：某某建筑工程有限公司三、罚款原因：1. 质量问题：在施工过程中，发现部分工程质量不符合国家标准和行业规范，存在混凝土强度不足、钢筋焊接不牢固等质量问题。
经检测，这些问题可能导致工程在使用过程中出现安全隐患。
2. 安全问题：施工现场安全管理不到位，未按照施工方案和安全技术交底要求进行施工。
现场发现部分施工人员未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，以及部分施工设备未进行定期检查和维护。
四、罚款金额：1. 质量问题：根据《建设工程质量管理条例》规定，对施工单位处以工程合同价款2%的罚款，共计人民币XX万元。
2. 安全问题：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对施工单位处以工程合同价款1%的罚款，共计人民币XX万元。
五、处罚决定：根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，我单位决定对某某建筑工程有限公司进行如下处罚：1. 质量问题罚款人民币XX万元，责成施工单位在规定时间内对不合格工程进行整改，并重新验收。
2. 安全问题罚款人民币XX万元，责成施工单位加强施工现场安全管理，对施工人员进行安全教育培训，确保施工安全。
六、处罚执行：施工单位应在接到本罚款单之日起15日内，将罚款金额支付至指定账户。
逾期不支付的，我单位将依法申请人民法院强制执行。
七、其他要求：1. 施工单位应认真吸取教训，加强工程质量和安全管理，确保工程顺利进行。
2. 施工单位应对本次罚款事项进行内部调查，查明原因，严肃处理相关责任人。
3. 施工单位应在整改期间，定期向我单位报告整改进展情况。
敬请施工单位予以配合，共同维护工程建设领域的良好秩序。
此致敬礼！某市建筑工程质量安全监督站年月日。
工程罚款通知单模板
工程罚款通知单模板尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。
二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。
2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。
三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。
b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。
c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。
四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。
2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。
敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。
特此通知。
[公司名称][日期]尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。
二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。
2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。
三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。
b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。
c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。
四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。
2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。
敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。
特此通知。
项目部工程质量问题罚款单
合同文档示例：项目部工程质量问题罚款单甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在施工过程中出现的工程质量问题，达成如下罚款协议：一、工程质量问题1.1 乙方在施工过程中，未能按照设计文件、施工规范和甲方的要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定的质量标准。
1.2 乙方在施工过程中，未能遵守国家有关工程质量的法律、法规和标准，导致工程质量存在安全隐患。
二、罚款金额及支付方式2.1 甲方根据工程质量问题的严重程度，有权对乙方进行罚款，罚款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
2.2 乙方应在收到甲方发出的罚款通知之日起__________日内，将罚款金额支付至甲方指定的银行账户。
三、乙方责任3.1 乙方应立即对存在的工程质量问题进行整改，确保工程质量符合合同约定的质量标准。
3.2 乙方应承担因工程质量问题导致的甲方损失，包括但不限于甲方支付的整改费用、赔偿金、违约金等。
四、甲方责任4.1 甲方有权对乙方的整改情况进行检查，并要求乙方提供相关整改报告和资料。
4.2 甲方有权根据实际情况，要求乙方采取其他措施，以确保工程质量符合合同约定的质量标准。
五、违约责任5.1 如乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。
5.2 如乙方未按照本协议的约定进行整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日以上合同文档示例仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
工程罚款通知单四篇
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单
安字第XX号
受罚单位（人员）：
惩罚原因
处 罚
意 见
罚款
罚款金额（大写）
伍仟元
罚款单签发部门（章）
年 月 日
受罚单位财务章
年 月 日
收款单位财务章
年 月 日
注：此通知单一式三份，盖章页交被检查单位，一联存根，二联上报。
签发人： 收签人：
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单
被处罚人：
项目经理：
注：本罚款单一式两份，被处罚班组一份，分公司财务科一份，无被处罚人签字，所罚款项在工程款支付时由财务直接扣除。
罚款单
工程名称
A地下车库
处罚时间
20XX-6-24
处罚班组
通风班组
处罚金额
2000元
处罚事由：通风班组在风道制作、安装过程中未按照要求对地面采取保护措施，导致车库部分地面损坏。另外风道吊杆弯曲不平直，影响施工质量。现要求该班组对地面采取保护措施，并对所有吊杆进行检查维修。
注：此罚款单一式三份，第一联工程管理部存档，第二联转经营核算部，第三联发被罚款单位；
工程罚款通知单
受罚单位
xxxx有限公司
工程名称
x#楼
罚款原因
1.实测实量工作未开始。
2.西单元七层顶板卫生间降板棱角破损严重。
3.东单元八层墙棱角破坏无人修补，墙面无人擦灰且不及时。
4.外架钢筋材料乱放。
5.七层顶板钢筋外露。
被处罚人：
项目经理：
注：本罚款单一式两份，被处罚班组一份，分公司财务科一份，无被处罚人签字，所罚款项在工程款支付时由财务直接扣除。
1.实测实量工作未开始。
工程施工罚款单
工程施工罚款单
施工单位：XXX工程有限公司罚款单号：2022-001
施工地点：XXX项目工地罚款时间：2022年1月1日
尊敬的施工单位：
根据我方对您公司在XXX项目工地进行的施工工作的监督和检查，发现以下问题：
1. 未按照规定完成工程前期准备工作，包括但不限于未进行足够的
施工方案论证、资料准备不完善等，违反了《施工管理条例》第X条
第X款的规定。
罚款金额：XXX元
2. 在施工过程中，未按照相关规范要求进行现场防护措施的搭建和
使用，导致施工现场存在安全隐患，违反了《建设工程安全生产管理
条例》第X条的规定。
罚款金额：XXX元
3. 未严格落实施工人员资质要求，使用未经培训和考核合格人员从
事高风险工种的作业，违反了《建筑施工人员管理条例》第X条的规定。
罚款金额：XXX元
4. 未按照合同约定的工期完成工程，造成工程延误，影响了整体进度，违反了合同约定。
罚款金额：XXX元
根据以上问题，我方决定对贵公司进行罚款。
共计罚款金额为XXX元（大写：人民币XXX元整）。
请贵公司于罚款通知签发之日起，十个工作日内，将罚款金额汇入我方指定账户。
若您对罚款事项有任何异议，请您于接到通知之日起五个工作日内书面向我方提交相关材料及理由。
逾期未提异议将视为贵公司默认接受罚款决定。
请贵公司严格按照规定履行罚款义务，如有拖欠款项，我方将依法采取相应措施，包括但不限于申请强制执行等。
谢谢您的合作！
XXXX建设监督机构
联系人：XXX 电话：XXX
地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号。
工程罚款单(完整版)
工程罚款单（完整版）编号：2021/XXX/001日期：YYYY年MM月DD日被罚单位：XXXXXXXXX工程有限公司根据工程施工管理规定，经核查，您公司在工程建设中存在以下违规行为：1. 施工进度延误：根据合同约定，您公司应在YYYY年MM月DD日前完成工程A的施工，但经实地检查，工程A至今尚未完工。
根据合同第X条第X 款，您的公司延误完成工期，违约责任由您承担。
2. 施工质量不达标：根据工程验收报告，工程B存在以下质量问题：（列举具体问题），违反了合同第X条对质量要求的规定。
根据合同第X条第X款，您的公司应对这些质量问题进行整改，并承担相应的违约责任。
3. 安全生产违规行为：根据监督抽查和内部检查结果，发现您公司在工程C的施工过程中存在以下安全生产违规行为：（列举具体问题），违反了合同第X条对安全生产的规定。
根据合同第X条第X款，您的公司应对这些违规行为进行整改，并承担相应的违约责任。
基于以上违规行为，我单位根据工程管理规定，决定对您公司做出如下罚款决定：1. 罚款金额：根据合同第X条第X款，针对工程A的延误完成工期，我们将按照每日XXXX元的标准，自YYYY年MM月DD日起至实际完工日止，以延误天数计算，共计罚款XXXX元。
2. 罚款方式：您的公司应在收到本罚款通知书后的十个工作日内，将罚款金额支付至我单位指定的银行账户。
请务必在缴纳罚款时注明公司名称和罚款编号，以确保款项准确到账。
3. 罚款期限：罚款截止日期为YYYY年MM月DD日，逾期未缴纳的，我们将视为您公司拒绝履行合同义务，我单位将保留追究其他法律责任的权利。
特此通知。
此致XXX工程监督部门备注：1. 如对本处罚决定有异议，请于收到本通知之日起十个工作日内向我单位提出书面申请，并提供相关证据及合理解释。
2. 若您的公司按要求整改，并提交整改报告，并经我单位验收合格，则本罚款决定可予以撤回。
3. 请您务必遵守合同规定和相关法律法规，确保工程建设的顺利进行。
施工工程罚款单通知(3篇)
第1篇尊敬的施工单位：根据我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为确保施工工程的质量、安全、环保，维护公共利益，我单位在施工过程中对贵单位进行了现场检查。
经查，贵单位在施工过程中存在以下违规行为，现依法予以处罚，特此通知如下：一、违规行为及处罚依据1. 违规行为：施工过程中未按照设计文件和施工图纸进行施工，擅自改变设计内容。
处罚依据：《建筑法》第五十九条：违反本法规定，擅自改变设计文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
2. 违规行为：施工现场安全防护设施不完善，存在安全隐患。
处罚依据：《建设工程质量管理条例》第五十七条：施工单位未按照规定设置安全防护设施，或者未按照规定对施工现场进行安全管理，造成安全事故的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
3. 违规行为：施工现场环保措施不到位，排放污染物超过标准。
处罚依据：《环境保护法》第六十六条：违反本法规定，排放污染物超过国家或者地方规定的排放标准的，责令限期治理，处二万元以上二十万元以下的罚款。
二、处罚决定根据以上违规行为及处罚依据，我单位决定对贵单位作出以下处罚：1. 责令改正：立即停止违规行为，按照规定进行整改。
2. 罚款：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《环境保护法》的相关规定，对贵单位处以罚款人民币五万元整。
三、缴纳罚款及整改要求1. 罚款缴纳：请贵单位在接到本通知之日起五个工作日内，将罚款人民币五万元整缴纳至以下账户：开户银行：XX银行账户名称：XX市建设局账号：1234567890123456782. 整改要求：请贵单位在接到本通知之日起十个工作日内，提交整改方案及整改落实情况报告，并确保整改措施落实到位。
四、其他事项1. 如贵单位对处罚决定有异议，可在接到本通知之日起五个工作日内向我单位提出书面申诉。
2. 如贵单位逾期未缴纳罚款，我单位将依法采取强制措施，包括但不限于申请法院强制执行。
敬请贵单位予以重视，严格遵守国家法律法规，确保施工工程的质量、安全、环保。
建筑工地施工安全罚款单
商务部从工程款中扣除
签发单位：
（章）
项目负责人：
提出人：
签 发：
日 期：
注：本罚款单一式三份，被处罚单位一份，签发单位一份，扣款单位一份
施工安全罚款单
安全质量进度其他 编号：HD-AQ-2023-004
项目名称
梦工程1号厂房
检ห้องสมุดไป่ตู้组
项目安监部
施工单位
XXX工程有限公司
检查日期
2023.7.12
处罚事由：经安监部巡查发现，你司挖机司机黄群波上班途中为抄近路翻过栅栏从基坑5米高处往下攀爬违规作业，存在重大的安全隐患；项目部已多次提出要求整改，禁止违规作业，依据公司机械设备管理制度罚款1000元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.
. 罚款通知单
编号：
□质量□安全□环境□材料□进度□文明施工□设备
受罚单位（个人）土建班组
作业部位市政公园儿童乐园工作内容混凝土浇灌
处罚原因及金额
钢构班组工人在现场施工作业时，未佩戴安全帽施工，违反公司规定的安全文明施工条例，根据条例规定工人在施工作业未佩戴安全帽罚款50元/人次，现对该班组作出150元罚款，请该班组在收到通知单，2日内将罚款交于现场安全管理人员处，若收到罚款单2日内未缴纳罚款，将收取双倍罚款，并从工程款中扣除。
罚款金额（大写）壹佰伍拾圆整
验证人附件
处罚单位（部门）成都金馨园林绿化有限公司批准。