含答案及解析建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节 施工许可
含答案及解析建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节 施工许可
建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节•1Z302000 施工许可法律制度1Z302010 建设工程施工许可制度1.我国对建设工程开工条件的审批，存在着领发施工许可证和批准开工报告两种形式。
多数工程由建设单位依法向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
对未取得施工许可证擅自开工的建设项目都将被责令改正;对不符合开工条件的，责令停工，可以处以罚款。
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程以及抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层住宅工程，不需要办理施工许可证。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程不重复办理施工许可证。
2.《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件，例如新增的依法实行强制性监理和消防设计审核的规定等。
此外，审批开工报告的工程，主要是审查：(1)资金到位情况;(2)项目的市场预测情况;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件。
3.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，否则应向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。
在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
实行开工报告审批的工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告审批手续。
4.建设单位为规避办理施工许可证将工程项目分解发包擅自施工，或者采用虚假证明骗取施工许可证，或者伪造、涂改施工许可证，均应承担法律责任。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共45题）1、甲与乙订立了一份10万元的水泥购销合同，双方约定定金为1.5万元，乙实际向甲支付定金3万元；双方约定违约金2.5万元。
甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失1.5万元。
后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为（）。
A.6万B.4.5万C.4万D.5.5万【答案】 D2、（2018年真题）下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。
A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】 D3、（2019年真题）合同权利转让未通知债务人，则（）。
A.转让合同无效B.推定为未转让C.抗辩权发生转移D.对债务人不发生效力【答案】 D4、注册建造师继续教育证书可作为申请()的证明。
A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册【答案】 D5、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】 C6、某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。
该责令限期改正的行为属于()。
A.行政处罚B.行政裁决C.行政强制执行D.行政强制措施【答案】 A7、（2018年真题）关于施工许可的说法，正确的是( )。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】 A8、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题库含答案解析全套
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题库含答案解析一、单选题2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题0011.下列法规中，分别属于法律和部门规章的是（）。
A.《民法典》和《上海市市建筑市场管理条例》B.《建筑市场管理条例》和《市政公用设施抗灾设防管理规定》C.《城乡规划法》和《天津市建设工程造价管理规定》D.《建筑法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》2.关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是()。
A.地方性法规的效力低于行政法规B.部门规章的效力低于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决3.下列关于法人的说法，正确的是()。
A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等4.关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任5.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期6.关于建设工程债的说法正确的是（）。
A.施工噪音、废水可能对附近居民构成侵权之债，居民是债权人，施工单位或建设单位是债务人B.为履行道德义务而进行的给付，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任D.在施工合同中对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人7.下列关于知识产权保护期限正确的有（）。
一建法规及相关知识_施工许可法律制度_考试题_复习资料 (1)
【正确答案】：ABC
第 8 题：单选题(本题1分)
根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到 申请后的（ ）内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。
A、15 日 B、30 日 C、2 个月 D、3 个月
第 22 题：多选题(本题2分)
某高技术产业园区拟进行二期建设，则应具备的条件有（ ）。
A、已经办理用地批准手续 B、已经委托监理企业 C、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D、拆迁工作已经完成 E、建设资金已经落实
【正确答案】：ACE
第 23 题：多选题(本题2分)
申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（ ）。
A、甲级 B、乙级 C、丙级 D、丁级
【正确答案】：C
第 28 题：多选题(本题2分)
《建设工程质量管理条例》所称违法分包，是指（ ）的行为。
A、总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其所承包的部分工程交由其他单位完成 B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 C、施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位 D、分包单位将其承包的建设工程再分包 E、承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位承包
A、已与施工企业签署合作意向 B、评标结果已公示 C、施工合同已签订 D、施工合同已向建设行政主管部门备案
【正确答案】：C
【答案解析】：
与施工企业签署合作意向并不能确定该工程由该施工企业承担，A 选项不正确。评标结果 虽已公示，存在1～3 名中标候选人，但由于公示期未满，故也不能确定中标人。B选项不 正确。在我国，施工合同备案不是合同生效法定要件，故D 选项不正确。按照《合同 法》，合同自双方签字盖章之日起生效，故C 选项正确。
2019年一建《工程法规》真题及答案
2019一建《工程法规》真题及答案（最全版）一、单选题1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是()A刑事法律关系B民商事法律关系C社会法律关系D.行政法律关系【答案】B【解析】建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事高事法律关系。
建设民事商事法律关系，是建设活动中由民事商事法律规范所调整的社会关系在建设活动中，各类民商事主体，如建设单位、施工单位、察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关合同关系就是种民事商事关系。
【考点来源】301013建设法律、行政法规和相关法律的关系P62.不同行政法规对同事项的新的一股规定与旧的特别规定不致，不能确定如何适用时由()决定A国务院B最高人民去院C国务院司法行政部门D全国人大常委会【答案】A【解析】行政法规之间对同一事项的新的一股规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁夫【考点来源】Z301012法的形式和效力层级P53.法人进行民事活动的物质基础是()A有自己的名称B有自己的组织机构D有自己的住所【答案】C【解析】有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则将不能设立或者核住登记【考点来源】30102法人应具备的条件P94关于表见代理的说法，正确的是()A表见代理屋于无权代理，对本人不发生法律效力B表见代理中由行为人和本人承担连带责任C表见代理对本人产生有权的力D第三人明知行为人无代理权仍与之实施民法律行为屋于表见代理【答案】C【解析表见代理对本人产生有权代理的效力即在相对人与本人之间产生民事法律关系本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和行该行为约定的义务。
本人不能以无权代理为抗辩。
本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
【考点来源】301033代理人和被代理人的权利义务及法律责任P15-166.建设用地使用权自()时设立A土地交付B支付出让全C转让D登记【答案】D【解析】设立建设用地使用权的应当向登记机构申请建设用地使用权登记建设用地使用权自登记时设立。
2020二建《工程法规》章节精选习题：建设工程施工许可制度
2020二建《工程法规》章节精选习题：建设工程施工许可制度一、单项选择题1、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。
依照我国《建筑法》的规定，对此正确的处理方式是( )。
A、责令改正，并处以罚款B、责令改正，可以处以罚款C、责令停止施工，并处以罚款D、责令停止施工，可以处以罚款2、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地( )级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A、县B、区C、市D、省3、以下哪些工程需要申领施工许可证( )。
A、开工报告已获得批复B、某工厂建设食堂，建筑面积280平方米C、军队建设宿舍，建筑面积3000平方米D、学校建设教学楼，建筑面积3000平方米4、建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足( )。
A、施工需要并通过监理单位审查B、施工需要并按规定通过了审查C、编制招标文件的要求D、工程竣工验收备案的要求5、某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。
工程于9月18日中止施工。
根据规定，建设单位最迟应当于( )前向施工许可证的发证机关报告。
A、2012年10月1日B、2012年10月18日C、2012年12月1日D、2012年12月18日6、以下工程需要申领施工许可证的是( )。
A、开工报告已获得批复B、某工厂建设食堂，建筑面积280平方米C、军队建设宿舍，建筑面积3000平方米D、学校建设教学楼，建筑面积3000平方米二、多项选择题1、《中华人民共和国建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，已经( )。
A、取得建设工程规划许可证B、确定建筑施工企业C、已签订委托监理合同D、办理工程质量、安全监督手续E、审查通过施工图设汁文件一、单项选择题1、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。
对于无施工许可证擅自开工的情况，处理方式是责令停工，并可以处以罚款。
二建法规答案(2021)第二批
2021年二级建造师《建设工程法规及相关知识》答案第二批一、单项选择题1、【答案】C【解析】A错，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织；B错，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任；D错，建设单位应当有能力承担民事责任，可以自己独立承担，也可以和别人一起承担。
【考点来源】第一章第二节建设工程法人制度2、【答案】D【解析】《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
【考点来源】第一章第三节建设工程代理制度3、【答案】B【解析】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。
建设用地使用权自登记时设立。
【考点来源】第一章第四节建设工程物权制度4、【答案】A【解析】B错，材料设备也可由建设单位购买；C和D选项，债是特定当事人之间的法律关系。
债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。
施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。
施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。
对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。
【考点来源】第一章第五节建设工程债权制度5、【答案】A【解析】使用注册商标违法的行政责任。
按照《商标法》的规定，使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：①自行改变注册商标的；②自行改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的；③自行转让注册商标的；④连续3年停止使用的。
【考点来源】第一章第六节建设工程知识产权制度6、【答案】A【解析】A对，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；B错，抵押权不能与债权分离而单独转让；C和D都说的不全面，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；（2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析一、单选题（每题1分，共30分）1. 以下哪项不属于《建筑法》规定的基本建设程序？A. 项目建议书B. 可行性研究C. 施工许可证D. 竣工验收答案：C解析：根据《建筑法》第十二条，建设单位在开工前应当向建设行政主管部门申请领取施工许可证。
施工许可证是开工前的一个程序，不属于基本建设程序。
2. 下列哪种情形下，监理人可以要求施工企业暂停施工？A. 施工企业未按照合同约定履行安全生产义务B. 施工企业未按期完成工程进度计划C. 施工企业未按照设计文件施工D. 施工企业未及时支付工程款答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，监理人发现施工企业未按照设计文件施工，有权要求施工企业暂停施工，并及时报告建设单位。
3. 建设项目安全生产责任制的核心是？A. 安全生产管理B. 安全生产投入C. 安全生产规章制度D. 安全生产教育培训答案：C解析：建设项目安全生产责任制的核心是安全生产规章制度，通过建立健全安全生产规章制度，明确各方的安全生产责任，确保项目安全生产。
4. 以下哪种情况不属于工程监理的职责？A. 对施工现场安全生产进行监督检查B. 对施工企业安全生产费用进行审查C. 对工程进度进行监控D. 对工程质量进行检验答案：B解析：根据《建设工程监理规范》，工程监理的职责包括对施工现场安全生产进行监督检查，对工程进度进行监控，对工程质量进行检验等，但不包括对施工企业安全生产费用的审查。
5. 建设单位与施工企业签订的合同中，以下哪项不属于合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程造价D. 工程进度答案：D解析：根据《建设工程施工合同》，合同的主要内容包括工程范围、工程质量、工程造价、工程款支付、合同解除、违约责任等，不包括工程进度。
二、多选题（每题2分，共20分）6. 以下哪些属于《建筑法》规定的基本建设程序？A. 项目建议书B. 可行性研究C. 设计D. 施工许可证答案：ABCD解析：根据《建筑法》第十一条，基本建设程序包括项目建议书、可行性研究、设计、施工许可证等。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》例题及答案解析-第二章施工许可法律制度
第二章 2Z202000 施工许可法律制度01节 2Z202010 建设工程施工许可制度【例题1·多选题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（ ）。
A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【例题2·多选题】2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。
关于该工程施工许可证的说法，正确的有( )。
A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【例题3·多选题】关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法，正确的有（ ）。
A.工期不足1年，到位不少于工程合同价50%B.已经委托了监理单位C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格D.施工图设计文件已通过审查E.有保证工程质量的具体措施【例题4·单选题】关于施工许可制度和开工报告制度的说法，错误的有（ ）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期3个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续【答案】01节 2Z202010 建设工程施工许可制度1-4：ACD、ACE、CDE、B02节2Z202020 施工企业从业资格制度【例题1·单选题】下列关于建筑业企业资质的表述错误的是（ ）。
A.有符合国家规定的净资产B.有符合规定的已完成工程业绩C.有相关建筑活动应有的技术装备D.除二级及以下资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核【例题2·单选题】根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（ ）。
建设工程施工许可制度——一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》第二章第一节讲义
一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》第二章第一节讲义
建设工程施工许可制度
5.施工许可证的申请主体
■申请主体是建设单位（业主或项目法人）,不是施工单位
■建设行政主管部门自收到申请之日起15日内，对符合条件的颁发施工许可证6.施工许可证的法定批准条件（8个）
【2012年真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A.施工需要并通过监理单位审查
B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求
【答案】B
【解析】本题考查的是申请主体和法定批准条件。
施工图纸是实行建设工程的最根本
的技术文件。
根据《建设工程质量管理条例》规定，施工图纸及技术资料应当满足施
工需要，并已按规定进行了审查。
参见教材P52。
【2011年真题】某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。
A.100
B.200
C.1000
D.600
【正确答案】D
【答案解析】申请施工许可证时，资金落实的标准，工期超过一年的，到位资金不少
于工程合同价的30%；工期不足一年的，到位资金不少于工程合同价的50%。
参见教材。
二建法律法规习题答案第2章
第二章施工许可法律制度【考情分析】本章涉及到三方面的资格准入制度（施工许可、企业资质、建造师执业），内容体系清晰，考点突出，在学习的时候，企业资质是一个记忆难点，建议进行分类别对比记忆。
从历年考试情况看，本章分值较少，考点恒定，属于一般章节。
预计2014年分值在5分左右。
答疑编号：NODE95093100020100000101答疑编号：NODE95093100020100000102【2Z202010】建设工程施工许可制度【★】【知识点一】施工许可证和开工报告的适用范围（无）1【例题多选题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。
A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】ACD【解析】参见教材P45。
答疑编号：NODE95093100020100000103【提示】不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）2.抢险救灾工程；3.农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
答疑编号：NODE950931000201000001042【例题单选题】下列需要申领施工许可证的是（）。
A.开工报告已获得批复B.某工厂建设食堂，建筑面积280平方米C.军队建设宿舍，建筑面积3000平方米D.学校建设教学楼，建筑面积3000平方米【答案】D【解析】排除法，选项ABC都属于不需要办理施工许可证的工程。
参见教材P45。
答疑编号：NODE95093100020100000105【2Z202010】建设工程施工许可制度【★ ★ ★ 】【知识点二】申请主体和批准条件（11单选；13多选）3 【例题单选题】建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。
A.已经办理了建筑工程用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经办理了规划许可证的申请D.建设资金已经到位【答案】B【解析】施工许可证应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
建设工程法规及相关知识2真题含答案解析
建设工程法规及相关知识2(总分100, 做题时间130分钟)单项选择题（共70题，每题的备选项中只有一个最符合题意）1.某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( )SSS_SINGLE_SELA 法定代理B 委托代理C 指定代理D 表见代理该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B2.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是( )SSS_SINGLE_SELA 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C 该供应商获悉该要约收到的时间D 该供应商理解该要约内容的时间该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A3.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。
则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是( )SSS_SINGLE_SELA 要约内容不明确B 要约人不特定C 受要约人错误D 无订立合同的意思表示该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C4.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )SSS_SINGLE_SELA 法律B 部门规章C 行政法规D 单行条例该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C5.表见代理导致的纠纷主要属于施工合同( )纠纷。
SSS_SINGLE_SELA 主体B 客体C 质量D 变更该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A6.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应( )SSS_SINGLE_SELA 予以支持B 不予支持C 征求发包人意见D 要求承包人提供证据该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。
建设工程法规及相关知识-施工许可法律制度(二)-2_真题(含答案与解析)-交互
建设工程法规及相关知识-施工许可法律制度(二)-2(总分100, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是______。
• A.延期每次不超过3个月• B.应当由施工企业提出申请• C.延期没有次数限制• D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:A[解析] 该题考查的是申请施工许可延期的规定，延期是由建设单位提出，故B 选项错误；延期以两次为限，故C选项错误；超过延期时限，施工许可证自行废止，故D选项也错误，所以正确答案选A。
2.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于______万元。
•**•**•****SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:D[解析] 该题考查的是施工许可证的法定批准条件中的建设资金落实，《建筑工程施工许可证管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，该题合同工期为18个月，超过一年，故建设资金不得少于2000万元的30%，即600万元，故答案选D。
3.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取______。
• A.建设用地规划许可证• B.建设工程规划许可证• C.施工许可证• D.安全生产许可证SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C4.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括______。
• A.建设用地批准书• B.建设工程规划许可证• C.安全生产许可证• D.消防设计审核批准文件SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C5.某施工项目，工程合同价300万元，建设工期6个月，则开工前，建设单位到位资金不得少于______万元。
二级建造师《法律法规》习题及参考答案第2章
第二章施工许可法律制度【考情分析】本章涉及到三方面的资格准入制度（施工许可、企业资质、建造师执业），内容体系清晰，考点突出，在学习的时候，企业资质是一个记忆难点，建议进行分类别对比记忆。
从历年考试情况看，本章分值较少，考点恒定，属于一般章节。
预计2014年分值在5分左右。
答疑编号：NODE95093100020100000101答疑编号：NODE95093100020100000102【2Z202010】建设工程施工许可制度【★】【知识点一】施工许可证和开工报告的适用范围（无）【例题多选题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。
A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】ACD【解析】参见教材P45。
答疑编号：NODE95093100020100000103【提示】不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）2.抢险救灾工程；3.农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
答疑编号：NODE95093100020100000104【例题单选题】下列需要申领施工许可证的是（）。
A.开工报告已获得批复B.某工厂建设食堂，建筑面积280平方米C.军队建设宿舍，建筑面积3000平方米D.学校建设教学楼，建筑面积3000平方米【答案】D【解析】排除法，选项ABC都属于不需要办理施工许可证的工程。
参见教材P45。
答疑编号：NODE95093100020100000105【2Z202010】建设工程施工许可制度【★ ★ ★ 】【知识点二】申请主体和批准条件（11单选；13多选）【例题单选题】建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。
A.已经办理了建筑工程用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经办理了规划许可证的申请D.建设资金已经到位【答案】B【解析】施工许可证应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
二建法规-第二章施工许可法律制度--知识点总结+例题解析
第二章施工许可法律制度第01讲施工许可法律制度（一）【知识框架】第一节建设工程施工许可制度知识点一：施工许可证和开工报告知识点二：申请主体和批准条件知识点三：延期、核验和重新批准★★知识点一：施工许可证和开工报告【 15、14单选】一、基本要求1.掌握施工许可证的办理及适用范围；2.了解项目开工报告和监理开工报告区别。
二、重点内容回顾建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
【提示】不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）；2.抢险救灾工程；3.农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
2.开工报告和建设监理开工报告的区别主体不同建设单位向政府申报施工单位向监理单位提交内容不同审核建设单位具备开工条件审核施工单位具备开工条件三、典型题目演练【例题·单选题】建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。
A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证『正确答案』C『答案解析』本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。
建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
参见教材P45。
【例题·多选题】根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。
A.北京故宫修缮工程 B.长江汛期抢险工程 C.工地临时职工宿舍 D.某私人投资工程 E.部队导弹发射塔『正确答案』ABCE『答案解析』本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。
不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）；2.抢险救灾工程；3. 农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析A卷6月2日【完整版】
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析A卷6月2日【完整版】一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1．不动产物权的转让，自（）发生效力。
A．物权合同成立时B．物权合同生效时C．受让人实际占有不动产时D．依法登记时【正确答案】D【正确解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。
【考点来源】1.2.1物权的设立、变更、转让、消灭和保护2．下列财产中，可以进行抵押的是（）。
A．土地所有权B．公益设施C．生产设备D．使用权有争议的财产【正确答案】C【正确解析】下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（A选项）（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；；（B选项）（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（D选项）（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
【考点来源】1.2.2所有权、用益物权、担保物权和占有3．工程师张某在本职工作范围内，利用单位的物质技术条件，创作完成一项由单位承担责任的工程设计图。
根据《著作权法》，关于该设计图著作权的说法，正确的是（）。
A．由单位单独享有B．由张某与单位协商决定C．由张某享有，单位在业务范围内有2年优先使用权D．由张某享有署名权，单位享有著作权的其他权利【正确答案】D【正确解析】在建设工程活动中，有些作品属于职务作品。
自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品是职务作品。
职务作品与单位作品在形式上的区别在于，单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是自然人个人。
一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节
1Z302000 施工许可法律制度
1Z302010 建设工程施工许可制度
1.我国对建设工程开工条件的审批，存在着领发施工许可证和批准开工报告两种形式。
多数工程由建设单位依法向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
对未取得施工许可证擅自开工的建设项目都将被责令改正;对不符合开工条件的，责令停工，可以处以罚款。
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程以及抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层住宅工程，不需要办理施工许可证。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程不重复办理施工许可证。
2.《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件，例如新增的依法实行强制性监理和消防设计审核的规定等。
此外，审批开工报告的工程，主要是审查：(1)资金到位情况;(2)项目的市场预测情况;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件。
3.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，否则应向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。
在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
实行开工报告审批的工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告审批手续。
4.建设单位为规避办理施工许可证将工程项目分解发包擅自施工，或者采用虚假证明骗取施工许可证，或者伪造、涂改施工许可证，均应承担法律责任。
一单项选择题
1.建设工程实行施工许可制度，主要是为了( )。
A.调控同期开工项目的数量
B.调控同期在建项目的规模
C.防止施.工单位违法转包工程
D.确保工程项目符合法定的开工条件
2.建设工程施，工许可证的申请主体是( )。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
3.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足( )。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
4.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。
建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。
A.20% B。
30%
C.40% D。
50%
5.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
6.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是( )。
A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证
B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施
C.工程所需的消防设计满足施工要求
D.建设.工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%
7.某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为( )。
A.责令停止施.工
B.责令其改正
C.只对建设单位罚款
D.只对施工单位罚款
8.建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当( )。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
《建筑法》第10条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
9.建设丁程应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
10.某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当( )。
A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办开工报告
11.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。
开工后因故于2006年10月15日中止施工。
根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
《建筑法》第10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。
12.实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指( )。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。
13.建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证( )。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
14.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
15.需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.7
B.15
C.20
D.30
16.按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合( )的规定。
A.施工许可证发证机关
B.省市人民政府
C.国务院
D.建设项目主管部门
17.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关( )。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款
二多项选择题
1.以下建设工程中，需要办理施工许可证的有( )。
A.投资额30万元以上的建筑装修工程
B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
2.下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有( )。
A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁
B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证
C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料
D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业
E.办理了建设工程质量、安全监督手续
A选项未表明拆迁进度，不能确认施工现场是否具备施工条件;B选项中，建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法
律凭证，缺一不可;C选项中满足开工需要不正确，且未表明是否审查合格;D选项中，按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。
因此，A、B、C、D选项为正确选项。
3.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括( )。
A.建设用地征用情况
B.资金到位情况
C.投资项目市场预测
D.设计图纸是否满足施工要求
E.施工现场是否具备“三通一平”等要求
4.某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨期前完成土方工程，在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。
对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括( )。
A.责令停止施工，限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.没收非法所得
D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
5.下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有( )。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件
6.下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有( )。
A.已经办理了建设工程用地批准手续
B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%
C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格
D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量、安全的措施
E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求。