费 用 索 赔 申 请 表(最新版)
监理最新规范表格
分包单位资格报
经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工/安装资质与能力，能够保证本工程按施工合同第条款的约定进行施工/安装。分包后，我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。
分包工程名称（部位）
分包工程量
分包工程合同额
合 计
表C.0.3索赔意向通知书
工程名称：编号：
致：
根据施工合同（条款）约定，由于发生了
事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向
（单位）提出索赔要求。
附件：索赔事件资料
提出单位（盖章）
负责人（签字）
表B.0.5
施工操纵测量成果报验表
工程名称:编号：
致：（项目监理机构）
我方已完成的施工操纵测量，经自检合格，请予以查验。
附：1.施工操纵测量根据资料
2.施工操纵测量成果表
施工项目经理部（盖章）
项目技术负责人（签字）
年 月 日
审查意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师（签字）
年 月 日
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
编号为（工程暂停令）所停工的部位，现已满足复工条件，我方申请于年月日复工，请予以审批。
附：□证明文件资料
施工项目经理部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审查意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
年 月 日
审批意见：
建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
索赔理由：
附件：□索赔金额的计算
□证明材料
表B5-11费用索赔审批表(全套样本)
表B5-11 费用索赔审批表编号: 001 工程名称：XX市XXX住宅小区致XXXXX建筑工程有限公司（施工单位）根据施工合同条款××条的约定，你方提出的索赔申请（第 2 号）索赔金额（大写）壹拾陆万伍仟伍佰壹拾叁元叁角陆分，经我方审核评估；不同意此项索赔同意此项索赔，审核金额为（大写）壹拾陆万伍仟伍佰壹拾叁元叁角陆分同意/ 不同意的理由:1、费用索赔事件属非承包单位原因。
2、费用索赔的情况属实。
3、对因工程延期的索赔费用金额有疑义。
索赔金额的计算：1、同意二层Ⅲ段2-7/B-H轴剪力墙柱钢筋拆除重做的费用。
2、同意工程变更增加的合同外的施工项目的费用。
3、工程延期1天，增加管理费用500元。
项目监理机构（章）：XXXX工程建设监理咨询有限公司总监理工程师：日期：年月日注：本表一式三份，项目监理机构签署后自留一份，施工单位一份，报建设单位一份。
表B5-11 费用索赔审批表编号: 001 工程名称：XX市XXX住宅小区致XXXXX建筑工程有限公司（施工单位）根据施工合同条款××条的约定，你方提出的索赔申请（第 1 号）索赔金额（大写）贰拾捌万柒仟陆佰伍拾元，经我方审核评估；不同意此项索赔同意此项索赔，审核金额为（大写）贰拾捌万柒仟陆佰肆拾元同意/ 不同意的理由:1、费用索赔情况属实2、工程延期非承包单位造成索赔金额的计算：1、工程延期1天增加管理费×××元2、合同以外增加的施工费用项目监理机构（章）：XXXX工程建设监理咨询有限公司总监理工程师：日期：年月日注：本表一式三份，项目监理机构签署后自留一份，施工单位一份，报建设单位一份。
表B5-11 费用索赔审批表编号: 001 工程名称：XX市XXX住宅小区致XXXXX建筑工程有限公司（施工单位）根据施工合同条款××条的约定，你方提出的索赔申请（第 4 号）索赔金额（大写）壹佰万元，经我方审核评估；不同意此项索赔同意此项索赔，审核金额为（大写）玖拾捌万元同意/ 不同意的理由:1、费用索赔事件属非承包单位原因。
武汉建设监理规范用表(范例)(完整版)
例会纪要（C1.1）工程名称:工程开工/复工报审表（A1）Ⅱ–编号2 武汉建设监理规范用表施工组织设计（方案）报审表（A2）工程名称：×××工程Ⅱ–编号3 武汉建设监理规范用表设计交底及图纸会审纪要（A2.1）工程名称：×××工程Ⅱ–编号3 武汉建设监理规范用表图纸会审(续页) （A2.2）工程名称：×××工程整理人签字整理单位Ⅱ–编号4 武汉建设监理规范用表分包单位资格报审表（A3）工程名称：×××工程Ⅱ–编号5 武汉建设监理规范用表报验申请表（A4）工程名称：×××工程Ⅱ–编号6 武汉建设监理规范用表工程款支付申请表（A5）工程名称：×××工程Ⅱ–编号7 武汉建设监理规范用表监理工程师通知回复单（A6）工程名称：×××工程Ⅱ–编号8 武汉建设监理规范用表工程临时延期申请表（A7）工程名称：×××工程Ⅱ–编号9 武汉建设监理规范用表费用索赔申请表（A8）工程名称：×××工程Ⅱ–编号11 武汉建设监理规范用表工程竣工报验单（A10）Ⅱ–编号12 武汉建设监理规范用表混凝土浇筑申报表（A11）工程名称：×××工程Ⅱ–编号13 武汉建设监理规范用表施工测量放线报验单（A12）Ⅱ–编号14 武汉建设监理规范用表承包单位通用申报表（A13）工程名称：×××工程Ⅲ–编号1 武汉建设监理规范用表监理工程师通知单（B1）工程名称：×××工程Ⅲ–编号2 武汉建设监理规范用表工程暂停令（B2）Ⅲ–编号3 武汉建设监理规范用表工程款支付证书（B3）工程名称：×××工程Ⅲ–编号4 武汉建设监理规范用表工程临时延期审批表（B4）Ⅲ–编号5 武汉建设监理规范用表工程最终延期审批表（B5）Ⅲ–编号6 武汉建设监理规范用表费用索赔审批表（B6）Ⅲ–编号7武汉建设监理规范用表监理工作联系单（C1）工程名称：遇真宫垫高保护工程–编号7 武汉建设监理规范用表监理工作联系单（C1）工程名称：武当山遇真宫山门及东、西宫门整体顶升工程Ⅲ–编号8武汉建设监理规范用表工程变更单（C2）工程名称：×××工程。
GB 50500-2013工程量应用清单计价要求规范地表格(全)
工程量清单计价表格一、封面：1 工程量清单：封—12 招标控制价：封—23 投标总价：封—34 竣工结算总价：封—4二、总说明：表—01三、汇总表：1 工程项目招标控制价／投标报价汇总表：表—022 单项工程招标控制价／投标报价汇总表：表—033 单位工程招标控制价／投标报价汇总表：表—044 工程项目竣工结算汇总表：表—055 单项工程竣工结算汇总表：表—066 单位工程竣工结算汇总表：表—07四、分部分项工程量清单表：1 分部分项工程量清单与计价表：表—082 工程量清单综合单价分析表：表—09五、措施项目清单表：1 措施项目清单与计价表(一)：表—102 措施项目清单与计价表(二)：表—11六、其他项目清单表：1 其他项目清单与计价汇总表：表—122 暂列金额明细表：表—12—13 材料暂估单价表：表—12—24 专业工程暂估价表：表—12—35 计日工表：表—12—46 总承包服务费计价表：表—12—57 索赔与现场签证计价汇总表：表—12—68 费用索赔申请(核准)表：表—12—79 现场签证表：表—12—8七、规费、税金项目清单与计价表：表—13八、工程款支付申请(核准)表：表—14_________________________________工程工程量清单工程造价招标人：________________________ 咨询人：_________________________(单位盖章) (单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：__________________________或其授权人：__________________________(签字或盖章) (签字或盖章)编制人：__________________________复核人：__________________________ (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日_________________________________工程招标控制价招标控制价(小写)：__________________________________________________________(大写)：__________________________________________________________工程造价招标人：_________________________ 咨询人：_________________________(单位盖章) (单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：_________________________或其授权人：____________________________(签字或盖章) (签字或盖章)编制人：__________________________复核人：__________________________(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日封－2投标总价招标人：__________________________________________________________________ 工程名称：_________________________________________________________________投标总价（小写）：_______________________________________________________ （大写）：_______________________________________________________投标人：__________________________________________________________________（单位盖章）法定代表人或其授权人: _______________________________________________________________（签字或盖章）编制人：__________________________________________________________________（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日_______________________________工程竣工结算总价中标价(小写):_____________________________ (大写):__________________________ 结算价(小写): ____________________________ (大写):__________________________工程造价发包人：____________ 承包人：____________ 咨询人：________________(单位盖章) (单位盖章) (单位资质专用章)选定代表人法定代表人法定代表人或其授权人：_____________ 或其授权人：______________ 或其授权人: __________ (签字或盖章) (签字或盖章) (签字或盖章)编制人：__________________________核对人：_________________________ (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日核对时间：年月日总说明表—01工程项目招标控制价／投标报价汇总表工程名称：第页共页注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
监理规范用监理表格A4(完整版)
建设工程监理规范GB50319-2000
施工阶段工作的基本表式
说明：
1、工程名称应打印后使用
2、编号应同其他表格统一
工程开工/复工报审表
工程名称：编号：
施工组织设计（方案）报审表
工程名称：编号：
分包单位资格报审表
工程名称：编号：
报验申请表
工程名称：编号：
工程款支付申请表
工程名称：编号：
监理工程师通知回复单
工程名称：编号：
工程临时延期申请表
工程名称：编号：
费用索赔申请表
工程名称：编号：
工程材料／构配件／设备报审表
工程名称：编号：
工程竣工报验单
工程名称：编号：
监理工程师通知单
工程名称：编号：
工程暂停令
工程名称：编号：
工程款支付证书
工程名称：编号：
工程临时延期审批表
工程名称：编号：
工程最终延期审批表
工程名称：编号：
工程费用索赔审批表
工程名称：编号：
监理工作联系单
工程名称：编号：
工程变更单
工程名称：编号：。
2010版省统表监理用表(广东省)
2010版省统表监理用表（广东省）总监理工程师任命通知书GD220201□0□1项目监理机构印章使用授权书GD220202□0□1项目监理机构设置通知书GD220203□0□1项目监理机构监理人员调整通知书GD220204□0□1GD220205□0□1海丰县正升峰境商住小区（二期）项目监理规划编写：（总监等编写人员签名）审批：（企业技术负责人签名）惠州市建设集团工程建设监理公司（盖法人章）二〇一四年四月一日GD220206□0□1海丰县正升峰境商住小区（二期）项目旁站监理实施细则编写：（总监等编写人员签名）审批：（企业技术负责人签名）惠州市建设集团工程建设监理公司海丰县正升峰境商住小区项目监理部年月日施工组织设计（方案）报审表GD220207□0□1承包单位试验室考察表GD220208□0□1工程材料、配件、设备报审表GD220209□0□1施工测量放线报验单GD220210□0□1工程报验申请报表GD220211□0□1混凝土工程浇灌审批表GD220212□0□1不合格工程项目通知GD220213□0□1工程质量事故处理方案报审表GD220214□0□1工程竣工报验单GD220215□0□1工程开工/复工报审表GD220216□0□1施工进度（调整）计划报审表GD220217□0□1工程暂停令GD220218□0□1工程开工/复工令GD220219□0□1工程计量申报表GD220220□0□1工程变更估算表GD220221□0□1单位（子单位）工程名称：22 / 4923 / 49GD22022201GD22022301工程款支付申请表GD22022401工程款支付汇总表GD220225□0□127 / 49工程款支付证书GD22022601分包单位资格报审表主要施工机械进/退场报审表工程临时延期申请表工程变更单工程变更指令工程变更统计表竣工移交证书监理工程师通知单监理工程师通知回复单工作联系单监理机构审查表旁站监理记录表海丰县正升峰境商住小区项目及地下室工程（首次）会议纪要监理工程师备忘录（工程名称打印）监理月报第期年月日至年月日项目总监（签名）：签发日期：年月日（监理单位名称打印）（项目监理机构名称打印、盖项目章）（工程名称打印）监理工作总结年月日至年月日总监理工程师：法定代表人：日期：（项目监理机构名称打印、盖项目章）建设单位审查表工程质量监理报告项目监理机构（项目章）【每月5日前报上月《工程质量监理报告》】监理快报（报项目质量监督机构）项目监理机构（项目章）。
2024河南省土地整治施工表格(最新全部)
附录C 施工监理工作常用表格C.1 表格说明C.1.1 表格可分为以下二种类型：1 施工单位用表。
以CB ××表示。
2 监理机构用表。
以JL ××表示。
C .1.2 表头应采纳如下格式：注1：“CB09”——表格类型及序号。
注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。
注3：“承包[ ]放样 号”——表格编号。
其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。
②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。
③[ ]：年份，[2024]表示2024年的表格。
④“放样”：表格的运用性质，即用于“放样”工作。
⑤“ 号”：一般为3位数的流水号。
如承包人简称为“华安”，则2024年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：表格运用说明C.2.1 监理机构可依据施工项目的规模和困难程度，采纳其中的部分或全部表格；假如表格种类不能满意工程实际须要时，可依据表格的设计原则另行增加。
C.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应依据具体状况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。
C.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。
C.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施支配、施工平安方案、施工工艺、专项试验支配等。
C.2.5 施工单位的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。
C.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构，如设计代表、设代组、设代处等。
C.3 施工监理工作常用表格书目C.3.1 施工单位用表书目表C.3.1 施工单位用表书目C.3.2 监理机构用表书目表C.3.2 监理机构用表书目C.4 施工监理工作常用表格 CB01 施工技术方案申报表（承包[ ]技案号）（项目法人）各 1份CB02 施工进度支配申报表（承包[ ]进度号）位（项目法人）各 1份CB03 施工分包申报表（承包[ ]分包号）说明：1本表由施工单位填写，监理机构审核、项目担当单位（项目法人）批准后，伴同审批看法，施工单位、监理机构、项目担当单位（项目法人）各 1份CB04 现场组织机构及主要人员报审表（承包[ ]机构号）位（项目法人）各 1份CB07 材料/构配件进场报验单（承包[ ]材验号）位（项目法人）各 1份CB06 施工设备进场报验单(承包[ ]设备号)位（项目法人）各 1份CB07 工程预付款申请单（承包[ ]工预付号）位（项目法人）各 1份CB08 工程材料预付款报审表（承包[ ]材预付号）CB09 施工放样报验单（承包[ ]放样号）说明：本表由施工单位填写。
交通事故赔偿计算表+时限表+诉讼证据表(2022)
交通事故赔偿计算表+时限表+诉讼证据表（2022）一、交通事故赔偿计算表二、公式中相关术语注释①城镇居民人均可支配收入即国民家庭全部现金收入中扣除所得税、个人缴纳的社会保障费等费用后剩余的用于安排家庭日常生活的那部分收入。
②伤残赔偿系数根据伤者伤残的严重程度将伤者残疾划分为十个等级，一级伤残的赔偿系数是百分之百，二级伤残的赔偿系数是百分之九十，以此类推。
③农村居民人均纯收入农村居民各来源收入总和合扣除其经营性支出、税费支出所剩余的收入，计算公式是：农村居民纯收入=家庭总收入－家庭费用支出－税费支出－生产性固定资产折旧损失。
④城镇居民人均消费性支出城镇居民人均消费性支出以城镇居民个人购买商品和劳务两方面支出作为重要权衡指标。
⑤农村居民人均年生活消费支出农村居民人均年生活消费支出是指农村常驻家庭用于日常生活的全部开支，也即农民家庭实际生活消费支出，反应农民的消费水平。
三、交通事故赔偿计算法律依据1、医疗费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第19条；2、误工费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条；3、护理费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第21条；4、交通费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第22条；5、住院伙食补助费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第23条；6、丧葬费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条；7、死亡赔偿金《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第29条；8、被扶养人生活费《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条；9、精神损害抚慰金《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第9、10条；10、财产损失《最高人民法院关于审理交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第14、15条；11、残疾赔偿金《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第15条。
最新SHT3903-2017版
监理单位用表------SH/T 3903－A.1 总监理工程师任命书------SH/T 3903－A.2 监理交底记录------SH/T 3903－A.3 监理工作联系单------SH/T 3903－A.4 监理通知单------SH/T 3903－A.5 旁站记录------SH/T 3903－A.6 平行检验记录------SH/T 3903－A.7 工程施工暂停令------SH/T 3903－A.8 工程施工复工令------SH/T 3903－A.9 工程款/工程竣工结算款支付证书------SH/T 3903－A.10 监理报告------SH/T 3903－A.11 费用索赔审批表------SH/T 3903－A.12 工程临时延期审批表------SH/T 3903－A.13 工程最终延期审批表------SH/T 3903－A.14 监理日志------SH/T 3903－A.15 监理月报附录B（规范性附录）承包单位用表------SH/T 3903－B.1 施工组织设计/施工技术方案报审表------SH/T 3903－B.2 工程施工开工报审表------SH/T 3903－B.3 分包单位资格报审表------SH/T 3903－B.4 施工测量成果报验申请表------SH/T 3903－B.5 工程材料/构配件/设备报审表------SH/T 3903－B.6 监理通知回复单------SH/T 3903－B.7 单机试车申请表------SH/T 3903－B.8 隐蔽工程/检验批/分项工程报验申请表------SH/T 3903－B.9 分部工程报验申请表------SH/T 3903－B.10 工程施工复工报审表------SH/T 3903－B.11 单位工程预验收报审表------SH/T 3903－B.12 工程款/工程竣工结算款支付申请表------SH/T 3903－B.13 施工进度计划报审表------SH/T 3903－B.14 费用索赔申请表------SH/T 3903－B.15 索赔意向通知书------SH/T 3903－B.16 工程临时/最终延期申请表------SH/T 3903－B.17 报审/报验申请表。
建设工程监理规范用表(完整版)
建设单位
承包单位
序号
表序
表格名称
作用
份数
发送单位
1
B1
监理工程师通知单
用于监理单位对承包单位发出的指令提出的要求。
3
监理单位
建设单位
承包单位
2
B2
工程暂停令
用于由于承包单位违反规定可能造成隐患或严重后果，经业主同意由总监签发。
3
监理单位
建设单位
承包单位
3
B3
工程款支付证书
用于建设单位支付工程款的凭证，是A5表的回复。
监理单位
建设单位
承包单位
11
A11
施工进度计划报审表
用于承包单位工程进度计划的申报。
施工进度计划。
3
监理提出修改意见并修正后予以签认。
表明是否同意申报的进度计划并提出监理意见。
监理单位
建设单位
承包单位
12
A12
取样见证记录表
用于承包单位对取样的见证申报。
检测结果。
2
确定施工单位的取样是否符合规定。
监理单位
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师
日期
总监理工程师审核意见：
项目监理机构
总监理工程师
日期
A4
报验申请表
工程名称：编号：
至：（监理单位）
我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附：
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
A5
工程款支付申请表
请予以审核。
附件：1、数量清单
监理用表格最全版
施工阶段监理工作的基本表式A类表（承包单位用表）A1 工程开工/复工报审表A2 施工组织设计（方案）报审表A3 分包单位资格报审表A4 报验申请表A5 工程款支付申请表A6 监理工程师通知回复单A7 工程临时延期申请表A8 费用索赔申请表A9 工程材料/构配件/设备报审表A10 工程竣工报验单A11 施工进度计划报审表A12 施工测量放线报审表A13 质量事故（缺陷）处理方案报审表A14 混凝土浇筑报审表A15 进场施工设备报验单A16 （）月工、料、机动态表A17 月完成工程进度报审表B类表（监理单位用表）B1 监理工程师通知单B2 工程暂停令B3 工程款支付证书B4 工程临时延期审批表B5 工程最终延期审批表B6 费用索赔审批表B7 安全隐患通知单C类表（共用表）C1 监理工作联系单C2 工程变更单C3 备忘录A1工程开工/复工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：1开工/复工报告2.证明文件承包单位(章)项目经理日期年月日审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期年月日审查意见：建设单位（章）项目负责人日期年月日本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。
A2施工组织设计(方案)报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案/变更）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：施工组织设计（方案/变更）承包单位（章）项目经理日期年月日专业监理工程师审查意见：专业监理工程师日期总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期年月日建设单位审批意见：建设单位（章）项目负责人日期年月日本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。
A3分包单位资格报审表工程名称：编号：致：（监理单位）经考察，我方认为拟选择的 (专业/劳务分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可能保证本工程项目按合同的规定进行施工。
关于索赔申请书汇总十篇(最新)
关于索赔申请书汇总十篇申请人：XXXX有限公司住所地：被申请人：中国XXXX保险股份有限公司住所地：请求事项：1、被申请人向申请人支付车辆损失保险金209509.13元。
2、被申请人支付申请人间接损失72000元。
事实与理由：20xx年5月13日，申请人就公司的混凝土泵车（使用性质：其他非营业车辆）向被申请人公司投保了机动车交通事故责任强制保险单和损失保险。
保险单号分别为:PDZA20xxXXXXXXX047245和PDAA20xxXXXX0612。
承保险种为机动车损失保险、第三者责任险、车上人员责任险（司机（D11））起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款（K1）特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款（K2）、不计免赔覆盖A/B/D11.保险期间均为20xx年X月XX日零时起至20xx年X月XX日二十四时止。
20xx年10月06日23时11分许,申请人的司机XXX驾驶的赣XXXXX的重型专项作业车，由XXX镇往XX村方向行驶，行驶至事发地时，撞在了道路旁边的石墩上，造成车辆损坏的交通事故。
经XXX交通管理大队道路交通事故认定书（简易程序），申请人公司的司机XXX承担此次事故的全部责任。
事发时，申请人公司的负责人一直联系被申请人公司，但是被申请人公司一直以各种借口推脱来到事故现场，后申请人公司无奈，投诉被申请人公司员工，两个小时后，才陆续来了两个工作人员，工作人员到达现场后态度相当恶劣，即不积极理解现场情况，也不积极要求申请人公司出具相关的材料。
丢下一句：你们公司的车辆属于自燃引起的交通事故，保险公司不承担任何的赔偿”就走了。
后申请人公司积极的联系保险公司，要求配合进行车辆事故原因的鉴定，被保险人公司一直没有任何人出面。
申请人公司无奈，只能自己联系汽车4S店，将发生事故的XXXXX的混凝土泵车送去检测。
20xx年XX月XX日经江西XXXXXXXXX服务中心的故障检测分析报告，赣XXXX 的混凝土泵车故障现象现象是线路短路导致驾驶室右侧烧毁严重，故障的原因分析为：因左侧中部保险杠碰撞断裂，导致上装线束拉扯断裂，引起短路燃烧。
交通事故赔偿计算表
交通事故赔偿计算表+时限表+诉讼证据表目录一、交通事故赔偿计算表二、公式中相关术语注释三、交通事故赔偿计算法律依据四、最新交通事故处理的一般时限表（2021）五、最新交通事故诉讼证据一览表（2021）一、交通事故赔偿计算表二、公式中相关术语注释①城镇居民人均可支配收入即国民家庭全部现金收入中扣除所得税、个人缴纳的社会保障费等费用后剩余的用于安排家庭日常生活的那部分收入。
②伤残赔偿系数根据伤者伤残的严重程度将伤者残疾划分为十个等级，一级伤残的赔偿系数是百分之百，二级伤残的赔偿系数是百分之九十，以此类推。
③农村居民人均纯收入农村居民各来源收入总和合扣除其经营性支出、税费支出所剩余的收入，计算公式是：农村居民纯收入=家庭总收入－家庭费用支出－税费支出－生产性固定资产折旧损失。
④城镇居民人均消费性支出城镇居民人均消费性支出以城镇居民个人购买商品和劳务两方面支出作为重要权衡指标。
⑤农村居民人均年生活消费支出农村居民人均年生活消费支出是指农村常驻家庭用于日常生活的全部开支，也即农民家庭实际生活消费支出，反应农民的消费水平。
三、交通事故赔偿计算法律依据1、医疗费《民法典》第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第6条；2、误工费《民法典》第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第7条；3、护理费《民法典》第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第8条；4、交通费《民法典》第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第9条；5、住院伙食补助费《民法典》第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第10条；6、残疾赔偿金《民法典》第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第12条。
四川省建设工程监理用表(第2版)
四川省建设工程监理单位用表【A类表：（A001～A020）B 类表：（B001～B008）C类表：（C001～C005）】A类表：（A001～A020）●工程开工报审表………………………………………A001●施工组织设计（方案）报审表………………………A002●分包单位资格报审表JL－A003……………………A003●工程施工进度计划（调整计划）报审表……………A004●施工测量放射线报审表………………………………A005●建筑材料报审表………………………………………A006●主要工程设备选型报审表……………………………A007●工程构配件报审表……………………………………A008●复工审请表……………………………………………A009●工程变更费用申请表…………………………………A010●费用索赔申请表………………………………………A011●延长工期申请表………………………………………A012●整改复查报审表………………………………………A013●技术核定报审表………………………………………A014●施工现场质量管理审查记录表………………………A015●工程质量问题（事故）报告单………………………A016●工程质量问题（事故）处理方案报审单……………A017●（－）月完成工程量报审单…………………………A018●（－）月付款报审单…………………………………A019●（**********）工程变更单…………………………A020B类表：（B001～B008）●工程暂停令………………………………………………B001●监理备忘录………………………………………………B002●监理工程师通知单………………………………………B003●（******施工协调会）会议记录………………………B004●专题报告…………………………………………………B005●工程最终延期审批表……………………………………B007●费用索赔审批表…………………………………………B008C类表：（C001～C005）●质量控制资料检查记录表………………………………C001●工程建设监理工作月报…………………………………C002●旁站监理记录表…………………………………………C003●施工监理日志……………………………………………C004●房屋建筑工程和市政基础设施工程单位工程质量评估报告C005JL－A001工程开工报审表工程名称：成都职业技术学院国际旅游学院教师值班用房项目(第二次)致四川诚信工程监理公司（监理单位）：我方承担的成都职业技术学院国际旅游学院教师值班用房项目工程，已完成了以下各项工作：一、施工组织设计（方案）已审批□√二、劳动力按计划已就绪□√三、机械设备已就绪□√四、管理人员全部到位□√五、开工前各种手续已办妥（见附件）□√六、质量管理、技术管理制度已制定□√附：开工报告特此申报开工，请批准。