合同通用条款

合集下载

通用合同条款

 通用合同条款

通用合同条款1.合同标的1.1 卖方向买方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见《已标价合同货物清单》。

1.2 卖方应向买方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物,并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利(包括但不限于知识产权),详细要求见“技术规范书”。

1.3 卖方提供的货物应符合国家或行业技术标准,生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的,卖方应按生产厂家技术标准执行。

1.4 卖方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。

1.5 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵,合同货物上不存在任何抵押、质押、留置等担保物权、任何第三方知识产权,不存在任何性质的附属或者限制性权益,也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。

卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。

卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程,不会超越经营范围和方式,并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。

卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求,否则,卖方应当就买方因此遭受的损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等)承担全部赔偿责任。

2.合同价格本合同价格指卖方将合同货物运到合同约定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用,包括但不限于合同货物价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、培训费、技术服务费等。

买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

3.交货3.1 卖方应按照买方指定的时间、地点和方式向买方交付本合同项下的货物。

卖方应将技术资料(包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书)两套随货物一并提交买方,否则视同延迟交货处理。

3.2 卖方负责货物运输,并承担由此发生的所有费用。

通用合同条款-

通用合同条款-

通用合同条款-1 定义1.1 1.1 “合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、“合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

附录和构成合同的所有文件。

1.2 1.2 “合同价”“合同价”“合同价”系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承包人的价格。

支付给承包人的价格。

1.3 1.3 “货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其“货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其它材料。

它材料。

1.4 1.4 “服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、保险以及其它的伴随服务,比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定承包人应承担的其它义务。

承包人应承担的其它义务。

1.5 1.5 “通用条款”指本章通用合同条款。

“通用条款”指本章通用合同条款。

“通用条款”指本章通用合同条款。

1.6 1.6 “专用条款”指专用合同条款。

“专用条款”指专用合同条款。

“专用条款”指专用合同条款。

1.7 1.7 “发包人”指专用合同条款中写明的当事人。

“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。

“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。

1.8 1.8 “承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。

“承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。

1.9 1.9 “监理人”“监理人”“监理人”指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监理的当事人。

理的当事人。

1.10设计单位:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本水利水电工程进行设计的单位。

工程设计单位仅对其设计的图纸负责。

1.11 1.11 “项目现场”指专用条款中指明的地点。

合同通用条款工程结算

合同通用条款工程结算

合同通用条款工程结算一、结算原则1. 本工程结算应遵循合同约定、相关法律法规以及行业规范,确保结算的准确性和合法性。

2. 双方应本着公平、公正的原则进行结算,确保工程款项的真实、合理。

二、结算依据1. 工程量清单:根据合同约定,工程量清单是结算的基础,应当详细列出各项工程的数量和单价。

2. 设计变更:任何设计变更都应有书面记录,并经双方确认后作为结算的依据。

3. 施工现场签证:对于施工现场发生的变化,应及时办理签证手续,作为结算的依据。

4. 合同约定的其他结算依据:包括会议纪要、变更通知单等,均应作为结算的有效文件。

三、结算程序1. 预结算:在工程完工前,施工单位应根据实际完成的工程量编制预结算报告,提交给甲方审核。

2. 初步结算:甲方在收到预结算报告后,应在约定的时间内完成审核,并提出书面意见。

3. 最终结算:在工程竣工验收合格后,双方应根据初步结算的结果和实际完成的工程量进行最终结算。

四、结算方式1. 按进度结算:根据合同约定的工程进度,分阶段进行结算。

2. 一次性结算:适用于工程量较小或者合同约定的项目,工程完工验收后一次性结算全部工程款项。

五、结算期限1. 预结算期限:施工单位应在工程完工前的规定时间内提交预结算报告。

2. 初步结算期限:甲方应在收到预结算报告后的约定时间内完成审核工作。

3. 最终结算期限:最终结算应在工程竣工验收合格后的约定时间内完成。

六、结算争议处理1. 双方应通过友好协商解决结算过程中出现的争议。

2. 如果协商不成,可以按照合同约定的争议解决方式进行处理,如提交仲裁或诉诸法院。

七、其他事项1. 本结算范本中的未尽事宜,双方可根据实际情况协商补充。

2. 本结算范本自双方签字盖章之日起生效。

合同通用条款

合同通用条款

合同通用条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为:1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件,附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3)“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料.4)“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输\保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)“合同条款”系指本合同条款。

6)“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

7)“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

8)“项目现场”系指不呢合同项下货物安装、运行的现场。

其名称在合同专用条款中指明。

9)“天”指日历天数。

2、适用性2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。

3、标准3.1本合同下交付的货物应符合技术规范所述的标准。

如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2除非技术规定中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4、使用合同文件和资料4.1没有买方事先书面同意,卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2没有买方事先书面同意,除了履行本合同外,卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3除了合同本身以外,合同条款第4.1条所列举的任何文件时买方的财产。

如果买方有要求,卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5、专利权5.1卖方应保证,买方使用该货物或货物的任何一部分是,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

合同文本通用示范条款

合同文本通用示范条款

合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。

2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。

3.甲方签订本合同的目的在于。

二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。

2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。

如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。

三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。

双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。

2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。

(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。

(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。

3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。

4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。

四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。

2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。

与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。

五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。

工程合同范本通用条款

工程合同范本通用条款

工程合同范本通用条款一、一般约定1. 词语定义在本合同中,除非上下文另有明确说明,下列词语具有如下含义:“工程”:指承包人按照合同约定实施的永久性工程和临时性工程。

“合同价格”:指承包人完成合同约定的全部工作内容,发包人应支付的金额。

“工期”:指合同约定的承包人完成工程所需的时间,包括按照合同约定所作的期限变更。

“开工日期”:指发包人发出的开工通知中载明的开工日期。

“竣工日期”:指工程按照合同约定通过竣工验收的日期。

“图纸”:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

“技术标准和要求”:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

“变更”:指在合同履行过程中,经发包人批准的对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量所做的改变。

“索赔”:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

2. 语言文字本合同使用的语言文字为中文。

3. 法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规及工程所在地的地方性法规。

4. 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。

除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:合同协议书;中标通知书(如果有);投标函及其附录(如果有);专用合同条款及其附件;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单或预算书;其他合同文件。

5. 合同的生效与终止本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

除法律另有规定或合同另有约定外,合同双方履行完合同约定的全部义务,工程竣工验收合格,质保期满且无争议后,本合同即告终止。

二、发包人义务1. 遵守法律发包人应遵守法律,并在履行合同过程中遵守任何适用的法律规定。

2. 发出开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可,并在计划开工日期前[具体天数]天向承包人发出开工通知。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

一般货物销售合同示范条款通用版本8篇

一般货物销售合同示范条款通用版本8篇

一般货物销售合同示范条款通用版本8篇篇1甲方(买方):____________________乙方(卖方):____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买货物事宜达成如下协议,以兹信守。

第一条术语及定义1. “货物”:指乙方按照本合同约定向甲方提供的商品。

2. “合同价格”:指甲方购买货物的价格,以双方约定的货币计量。

第二条合同标的甲方同意购买,乙方同意出售下列货物:__________(具体货物名称、规格、数量、价格等详见附件)。

第三条交货与验收1. 交货期限:乙方应在合同生效后______(具体时间)内完成交货。

2. 交货方式:乙方应按照甲方的要求将货物送至甲方指定的地点。

3. 验收:甲方应在收到货物后______(具体时间)内进行验收,并书面确认。

如有质量问题,甲方有权拒绝接受或要求退货。

第四条货款支付1. 支付方式:甲方应按照合同约定支付货款,可选择现金、银行转账等方式。

2. 支付期限:甲方应在收到货物并验收合格后______(具体时间)内完成付款。

3. 乙方需提供有效发票作为收款凭证。

第五条质量保证与售后服务1. 乙方应保证货物的质量符合国家标准、行业标准及甲方的要求。

2. 如货物存在质量问题,甲方有权要求退货或换货。

乙方应承担相应的损失。

3. 乙方应提供售后服务,包括维修、更换等。

具体服务内容、期限及方式等详见附件。

第六条合同变更与解除1. 合同变更:双方如需变更合同内容,应协商一致并签订书面补充协议。

2. 合同解除:如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。

合同解除后,双方应按照合同约定及法律规定处理相关事宜。

第七条违约责任与赔偿1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

2. 违约金的数额及支付方式等详见附件。

第八条保密条款双方应对本合同内容及相关商业信息承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方泄露。

工程合同通用条款和专用条款的区别

工程合同通用条款和专用条款的区别

工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款是适用于所有类型的工程合同的一般条款,专用条款是根据具体工程项目的特点和需求进行订立的特别条款。

下面是两者的具体区别:
1. 适用范围:通用条款适用于所有类型的工程合同,无论是建筑工程、机电工程还是土木工程等,而专用条款仅适用于具体工程项目。

2. 内容细节:通用条款中包含了诸如合同的签订、履行、支付条件、争议解决等方面的基本规定,而专用条款则根据具体工程项目的特点和需求,对工程范围、工期、质量要求、支付方式等进行具体规定。

3. 法律适用:通用条款通常会考虑到适用当地的法律和法规,以确保合同的合法性和有效性;而专用条款可以进一步明确适用的法律和法规等细节事项。

4. 灵活性:通用条款在合同中被广泛使用且经过多次验证和修订,因此更具通用性和灵活性,可以适应各种类型的工程项目;而专用条款更注重特定工程项目的细节,可能针对特定需求和风险进行灵活调整。

综上所述,通用条款是适用于所有工程合同的一般性条款,而专用条款是根据具体工程项目的特点和需求,对通用条款进行修改和补充,以适应特定的工程合同。

通用合同条款

通用合同条款

通用合同条款一、合同缔约方
本合同由以下双方共同缔约:
甲方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
乙方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方之间的合作关系,保
障合同履行的顺利进行。

三、合同内容
1. 合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,至(具体日期)止。

2. 合同履行地点:本合同约定的履行地点为(具体地址)。

3. 合同付款方式:根据合同内容约定,付款方式为(具体方式)。

4. 合同违约责任:任何一方违反本合同约定的,应当承担相应的法
律责任。

四、合同解决争议方式
本合同履行过程中如出现争议,双方应协商解决。

协商不成的,任
何一方均可向双方约定的仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

五、合同附件
1. (若有附件,请详细列明附件名称及内容)
2. (如有其他需要列明的附件,依次列明)
六、其他约定
(其他双方约定的内容)
甲方(盖章):日期:
乙方(盖章):日期:
以上为本合同的全部内容,双方请认真阅读并确保理解,共同遵守合同约定,如有争议,以书面形式解决。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

合同生效日期:(具体日期)
(以下空白,用于签字盖章处)。

合同专用条款与通用条款

合同专用条款与通用条款

合同专用条款与通用条款
甲乙双方在签订合同时,为明确各自的权利和义务,特制定以下专用条款和通用条款。

专用条款
1. 项目名称:__________
2. 项目地点:__________
3. 合同金额:人民币____元
4. 付款方式:一次性支付或分期支付
5. 特殊要求:__________
通用条款
1. 合同有效期:自____年__月__日至____年__月__日
2. 双方权利义务:
- 甲方提供必要支持
- 乙方按时完成任务
3. 违约责任:
- 违约方需赔偿对方损失
- 严重违约,守约方有权解除合同
4. 争议解决:
- 双方协商解决
- 协商不成,提交甲方所在地法院
5. 其他:
- 合同一式两份,双方各持一份
- 未尽事宜,另行协商确定
本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日。

第1节通用合同条款

第1节通用合同条款

第1节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书:指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件,包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.1.7图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。

列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分,具有合同效力,主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据,但不能直接用于施工。

经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分,用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据,亦不能直接用于施工。

1.1.1.8已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员。

1.1.2.1合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人:指专用条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5分包人:指专用条款中指明的,从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。

工程合同中的通用条款内容

工程合同中的通用条款内容

工程合同中的通用条款内容一、定义和解释1. 合同:指本协议及其附件,包括所有补充协议、变更指令和其他书面文件。

2. 工程:指合同中规定的所有工作,包括但不限于施工、安装、调试等。

3. 完成日期:指工程完工并经双方验收合格的日期。

二、合同双方1. 甲方(业主):指工程项目的发起人或委托方,负责提供工程需求和支付工程款项。

2. 乙方(承包商):指承担工程实施的公司或个人,负责保证工程质量和进度。

三、合同价格1. 合同总价:根据合同约定,由乙方完成工程所需的全部费用。

2. 价格调整:如遇特殊情形需要调整合同价格时,应遵循合同约定的价格调整机制。

四、工期与进度1. 工期:指从工程开工到竣工验收合格所需的时间。

2. 进度计划:乙方应提交详细的工程进度计划,并按计划执行。

3. 延期:因不可抗力或其他双方认可的原因导致延期时,应及时协商调整进度计划。

五、质量要求1. 标准:工程必须符合国家及行业标准,满足甲方特定要求。

2. 检验:乙方应配合甲方或第三方机构进行质量检验。

3. 返工:如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到要求。

六、支付条款1. 预付款:甲方应在合同签订后支付一定比例的预付款。

2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定比例支付进度款。

3. 结算款:工程完工并通过验收后,进行最终结算。

七、变更与索赔1. 变更:任何工程变更需双方协商一致,并签署书面变更协议。

2. 索赔:一方因另一方违约造成损失时,有权提出索赔。

八、争议解决1. 协商解决:发生争议时,双方应首先通过友好协商解决。

2. 仲裁或诉讼:协商不成时,可提交仲裁机构或向法院提起诉讼。

九、保险与安全1. 保险:乙方应为工程投保相应的保险,包括但不限于施工一切险、第三方责任险等。

2. 安全:乙方应遵守安全生产规定,保障施工现场安全。

十、终止与解除1. 终止权:双方均有权在对方严重违约情况下终止合同。

2. 解除条件:合同可在约定条件下被任何一方解除。

通用合同条款9篇

通用合同条款9篇

通用合同条款9篇通用合同条款 1一、医院应订有各该医院住院须知,提供住院病人参阅。

二、各该医院的住院通知,至少应包括下列事项:(一)住院手续。

(二)病房守则。

(三)供应事项。

(四)收费原则。

(五)文件申请。

(六)出院手续。

三、住院手续的说明,至少应包括下列事项:(一)办理住院手续的地点。

(二)办理住院手续应携带或持凭的文件。

(三)办理住院手续应填具的文件。

(四)其他相关事项。

四、病房守则说明,至少应包括下列事项:(一)访客及/夜间陪病的规范。

(二)病人住院期间应配合遵守的义务。

(三)禁止吸烟的规范。

(四)财务安全的提醒。

(五)其他相关事项。

五、供应事项的说明,至少应包括下列事项:(一)膳食供应或供膳时间。

(二)病患服的供应。

(三)自备盥洗用物或其他应自备用物。

(四)其他相关事项。

六、收费原则的说明,至少应包括下列事项:(一)住院基本费用的计算原则。

(二)非保险病房的差额负担及额度。

(三)医疗保险住院费用应自付之部分负担比率原则。

(四)其他相关事项。

七、文件申请的说明,至少应包括下列事项:(一)诊断、出生、死亡证明书的申请与交付。

(二)出院、转诊、自动出院病历摘要的申请与交付。

(三)检查报告资料及检查造影片拷贝的申请与交付。

(四)其他相关事项。

八、出院手续说明,至少应包括下列事项:(一)出院应办理的事项。

(二)自动出院的许可程序与填写自动出院书的义务。

(三)符合出院或转诊条件,病人应立即办理出院或转诊的义务:(四)其他相关事项。

九、其他事项。

通用合同条款 2合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。

第一条甲方责任和义务1.甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。

合同通用条款和专用条款

合同通用条款和专用条款

合同通用条款和专用条款合同是指双方或多方之间为达成某项商业目的而签署的互相具有约束力的法律文件。

合同分为合同通用条款和合同专用条款两个部分。

其中,合同通用条款指的是在大多数合同中都会用到的标准条款,而合同专用条款则是根据特定商业目的而设计的具体条款。

下面将详细介绍这两者之间的区别及其应用。

合同通用条款指的是在各种合同中都流传广泛,而且被大多数商业主体认可的通用条款。

这些条款属于标准化的、套用性强的条款,在合同签订之前,相关双方就已经在商业界通行的一些规则。

通用条款不仅能够减少商业交易的时间和成本,同时还能够减少相关双方之间的法律纠纷。

合同通用条款可以分为三种类型:1.法律条款:用于规定合同双方之间的法律关系、以及合同相关的法律规定。

2.商业条款:用于规定该商业交易的经济及其它商业条件。

例如,经常会被用到的法律条款包括:适用法律、管辖权、仲裁、裁决、争议解决、合同终止及其他相关法律责任等。

商业条款则包括:付款方式、退款、交货期、质量保证、担保和延迟履行等。

技术条款则包括:定制要求、技术规范及规范等。

合同专用条款是为适应具体商业目的而设计的具体条款,合同的具体情况要求双方在合同中增加或完善某些约定。

专用条款必须在两个交易方之间得到协商和确认,合同签订后具有强制性。

因此,合同专用条款常常是商业交易中最关键、最核心的部分。

合同专用条款有以下几个特征:1.定制性:专用条款必须根据具体的商业目的进行设计,参考以往的合同模板,但不能照抄照搬。

2.具体性:专用条款必须具有明确的标准,用以验证在合同中所提到的具体商业目的承诺是否实现。

3.针对性:专用条款针对的是具体的商业目的,与其他合同中通用的条款无关。

例如,一份购买房屋的合同就包含了许多专用条款。

这些合同条款必须具体而又严格,以确保交易的安全性和可靠性。

购房合同中的专用条款可能包括:购房方式、交房日期、房屋面积、价格、交付时间、保护内容等。

总结合同通用条款是商业交易中常用的标准条款,针对法律、商业及技术方面进行规范。

一般货物销售合同示范条款通用版本6篇

一般货物销售合同示范条款通用版本6篇

一般货物销售合同示范条款通用版本6篇篇1甲方(买方):____________________乙方(卖方):____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买货物事宜达成如下协议,以兹信守。

第一条术语及定义1. “货物”:指乙方按照本合同约定出售给甲方的商品。

2. “交付”:指乙方将货物按照本合同约定交付给甲方。

3. “验收”:指甲方对收到的货物进行数量和质量的检查确认。

第二条货物描述及规格具体货物描述及规格详见附件一。

第三条数量及单价货物数量及单价详见附件二。

除另有约定外,货物单价固定不变,数量以实际交付为准。

第四条交付方式及期限1. 乙方应按照甲方的订单要求,在约定时间内将货物送达甲方指定地点。

2. 交付期限:自本合同签订之日起XX个工作日内完成首批货物的交付。

后续订单以双方书面确认为准。

3. 乙方承担货物的运输费用,并保证妥善包装,确保货物在运输过程中的安全。

第五条验收标准及方法1. 甲方在收到货物后XX个工作日内进行验收。

2. 验收标准:按照本合同约定的规格、数量、质量进行验收。

如存在质量问题,甲方有权拒绝接受或要求退货。

3. 验收方法:甲方按照行业标准或惯例进行验收,必要时可委托第三方检测机构进行检测。

第六条质量保证及售后服务1. 乙方保证所售货物符合质量标准,如因质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应赔偿责任。

2. 乙方提供售后服务,如因货物本身原因导致的故障或损坏,乙方应负责维修或更换。

具体售后服务政策详见附件三。

第七条价格及支付方式1. 货物价格:以附件二所载价格为准。

除非另有约定,否则不得擅自更改。

2. 支付方式:甲方在收到货物并验收合格后XX个工作日内支付货款。

支付方式双方另行约定。

第八条合同变更与解除1. 本合同一经签订,双方应严格遵守。

如需变更本合同条款,应经双方协商一致并书面确认。

2. 在合同履行过程中,如发生以下情形之一,双方均有权解除合同:(1)对方严重违约导致合同无法继续履行;(2)发生不可抗力致使合同目的无法实现。

咨询合同范本通用条款

咨询合同范本通用条款

咨询合同范本通用条款甲方(委托方):姓名/名称:联系地址:联系电话:乙方(受托方):姓名/名称:联系地址:联系电话:鉴于甲方希望获得乙方提供的专业咨询服务,双方经友好协商达成如下通用条款:一、服务内容乙方将按照双方约定的具体要求,为甲方提供[详细描述咨询服务的内容]。

二、服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。

三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的咨询服务费用为[具体金额或计算方式]。

2. 支付时间:[明确具体的支付时间节点]。

3. 支付方式:[说明支付的具体途径,如银行转账等]。

四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:提供必要的信息和支持。

按时支付服务费用。

[其他甲方权利义务]。

2. 乙方的权利和义务:按照约定提供高质量的咨询服务。

对甲方提供的信息保密。

[其他乙方权利义务]。

五、保密条款双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和机密信息严格保密,并不得向任何第三方披露,除非获得对方事先书面同意或法律法规另有规定。

六、违约责任若一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于[具体违约责任形式和赔偿方式]。

七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同的修改、补充需经双方书面同意。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字/盖章):日期:乙方(签字/盖章):日期:。

(完整版)合同文本通用示范条款

(完整版)合同文本通用示范条款

合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。

2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。

3.甲方签订本合同的目的在于。

二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。

2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。

如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。

三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。

双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。

2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。

(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。

(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。

3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。

4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。

四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。

2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。

与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。

五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。

什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定

什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定

什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定为指导工程承、发包双方正确签订施工合同,住建部和国家工商总局制定了多个版本的《建设工程施工合同(示范文本),最新的是(GF-2017-0201)版。

该版示范文本中,合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分构成。

(1) 合同协议书。

2017版施工合同示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(2)通用合同条款。

通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》《合同法》(已失效)等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

部分通用合同条款,可以认定为建筑行业的交易习惯。

交易习惯在合同交易领域的作用不言而喻,《合同法》规定交易习惯的法条共有9条。

第22条和第26条规定了承诺的方式和承诺的生效可以适用交易习惯进行判断;第60条和第92条规定了合同履行中的附随义务和合同权利义务终止后的后合同义务可以适用交易习惯进行判断;第61条和第125条规定了补充协议的确定和合同解释适用交易习惯进行判断;第163条、第293条和第368条分别规定了买卖合同、客运合同和保管合同中的一些附随义务适用交易习惯进行判断。

部分通用合同条款,被认定为建筑行业的交易习惯,在最高人民法院(2015)民提字第30号判决中已有所体现,也被各地法院所接受。

简易的合同(通用13篇)

简易的合同(通用13篇)

简易的合同简易的合同(通用13篇)现今很多公民的维权意识在不断增强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。

那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的简易的合同(通用13篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

简易的合同篇1委托方(甲方):承揽方(乙方):经友好协商,甲、乙双方就甲方标线施工达成如下条款:第一条工程项目一、工程名称:工程。

二、施工地点:____ 。

三、工程内容及承包方式:采用包材料、包施工的总包干形式。

第二条工程技术及质量标准:按国标GB5768—2009标准施工。

第三条工程总包干金额及付款方法一、标线单价:元/平方米,总包的工程总额:二、付款办法:工程完工后双方组织验收,工程完工后五天内不验收,工程视为验收合格,合格后十天内甲方一次性结清工程款。

第四条责任和义务一、甲方责任和义务:1、提供足够的施工场地。

2、委派为代表,负责协调乙方工作,解决施工中遇到的问题,并提供便利。

3、按时支付工程款。

二、乙方责任和义务:1、按经甲方审核同意的施工方案进行施工。

2、委派为代表,负责施工中的工作安排、技术指导、质量控制等。

3、按本合同第二条进行制作施工,负责施工期间安全。

在合同期内保质保量完成本项工程。

第五条工程验收:工程完工,双方即组织有关人员进行验收。

第六条其它一、本合同一式贰份,甲方执壹份、乙方执壹份,经双方代表签字盖章后生效。

二、未尽事宜,由双方代表在执行中协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):简易的合同篇2甲方:乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规、规章规定,在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上,经平等自愿、协商一致签订本合同,并共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限有固定期限的劳动合同自____年___月___日起至年月日止。

并约定试用期自____年___月___日起至____年___月___日止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为:1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定,卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件,包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位(含最终用户)。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。

若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

如果任何第三方提出侵权指控,卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4.包装要求4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。

由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:收货人:合同号:装运标志:收货人代号:目的地:货物名称、品目号和箱号:毛重/净重:尺寸(长×宽×高以厘米计):5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货:卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。

有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。

运输费和保险费由买方承担。

运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物:由买方在合同规定地点自行办理提货。

提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。

同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。

否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7.装运通知7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8.付款条件付款条件见第二册第八章“合同专用条款”。

9.技术资料9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:在合同专用条款规定时间内,卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

10.质量保证10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。

在货物质量保证期之内,卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方应尽快以书面形式通知卖方。

卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同专用条款”规定外,合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11.检验和验收11.1 在交货前,卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具证明货物符合合同规定的文件。

该文件将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后,买方在合同专用条款规定时间内组织验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时,卖方必须提前通知买方。

12.索赔12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符,或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内,如果卖方对买方提出的索赔负有责任,卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:12.2.1 在法定的退货期内,卖方应按合同规定将货款退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

如已超过退货期,但卖方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额,经买卖双方商定降低货物的价格,或由有权的部门评估,以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分,卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。

同时,卖方应按合同第10条规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后,卖方在合同专用条款规定时间内未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。

买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜,买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。

如果这些金额不足以补偿索赔金额,买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13.延迟交货13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货,买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中,如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。

买方收到卖方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿14.1 除合同第15条规定外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方可要求卖方支付违约金。

违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。

一周按7天计算,不足7天按一周计算。

如果达到最高限额,买方有权解除合同。

违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。

15.不可抗力15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在合同专用条款规定时间内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。

因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

16.税费16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.合同争议的解决17.1 因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。

协商不成的,可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决,当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外,应由败诉方负担。

18.违约解除合同18.1 在卖方违约或出现下列情形的情况下,买方可向卖方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,按合同第18.1的规定可以解除合同的;18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的;18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第18.1条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。

部分解除合同的,卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产终止合同19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时,买方可以书面形式通知卖方,单方终止合同而不给卖方补偿。

但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。

该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

相关文档
最新文档