三通一平合同
三通一平施工合同协议书
甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建项目的三通一平工程（即通水、通电、通路、平整场地）达成如下协议：第一条工程建设内容1.1 通水工程：1.1.1 乙方负责提供潜水泵（5寸18米扬程）一台；1.1.2 乙方负责铺设输水管，总长度为______米。
1.2 通电工程：1.2.1 乙方负责架设线路，总长度为______米；1.2.2 乙方负责提供（型号）变压器一台。
1.3 通路工程：1.3.1 乙方负责新修道路，总长度为______米，包括修整路基、夯实路面；1.3.2 乙方负责整修道路，总长度为______米，包括修整填补旧路基、夯实路面。
1.4 平整场地：1.4.1 乙方负责修整路面，铺筑填充料；1.4.2 乙方负责整平夯实，厚度为______米。
第二条承包方式2.1 合同价款：2.1.1 本合同采用固定单价承包方式，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有费用；2.1.2 合同总价暂定人民币（大写）______元。
2.2 付款方式：2.2.1 乙方在工程开工前，甲方支付合同总价款的______%作为预付款；2.2.2 工程完工后，经甲方初验合格，支付合同总价款的______%；2.2.3 剩余部分在工程质保期满后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户。
第三条合同工期及进度3.1 开工日期：自______年______月______日起至______年______月______日止；3.2 合同工期历时天数：______天；3.3 乙方应按甲方要求，合理安排施工进度，确保工程按期完工。
第四条双方责任4.1 甲方责任：4.1.1 甲方负责提供施工图纸、施工场地及必要的施工条件；4.1.2 甲方负责办理施工所需的各种审批手续；4.1.3 甲方负责解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
建设工程三通一平施工合同
建设工程三通一平施工合同一、背景建设工程三通一平是指水、电、气和道路的拓建和平整工作。
合同是建设工程施工过程中非常重要的法律文件，明确了各方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。
二、合同的目的和范围本合同的目的是明确承包商和业主在建设工程三通一平工作中的责任和义务，确保工程按时、按质、按量完成。
本合同适用于建设工程的三通一平施工，包括但不限于：水管道的安装和铺设电线电缆的敷设和维修燃气管道的布置和维护道路的平整和硬化三、合同的主要内容1. 工程范围和要求•承包商应根据实际情况，按照设计图纸和规范要求进行施工。
•承包商应确保施工过程中不影响周边环境和其他建设工程。
•完工后的三通一平工程应符合相关标准和验收要求。
2. 工期安排和提前完成•双方应在合同签订后确定工期，合理安排施工进度。
•承包商应采取相关措施，确保工程提前完成，以减少对业主的影响。
3. 材料和设备•承包商应根据工程需求提供符合质量要求的材料和设备。
•材料和设备的采购和使用应符合相关法律法规的要求。
4. 施工过程和质量控制•施工过程中应对施工人员进行安全教育和培训。
•施工质量应满足相关标准和规范要求。
•定期进行质量检测，确保施工质量。
5. 风险和责任•承包商应对施工过程中的风险和责任负责，并采取必要措施进行防护。
•如因承包商的原因导致工程质量问题或延误，承包商应承担相应的责任和赔偿。
6. 付款和结算•业主应按照合同约定的进度和质量要求进行付款。
•承包商应提供符合法律要求的相关发票和结算单据。
7. 违约和争议解决•如一方违反了合同的约定，另一方有权采取相应的补救措施。
•引起争议的事项，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
四、合同的生效和变更本合同经各方签字盖章后生效，变更时应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、其他事项•本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
•本合同未约定事项，可由双方另行协商确定。
六、附件1.相关图纸和设计文件2.施工计划和进度安排3.工程验收标准和规范参考。
三通一平工程施工合同协议范本
5.1工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2乙方应按照双方确认的工程量清单和单价进行结算。
六、付款方式
6.1甲方分期支付工程款，具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。
6.2乙方完成施工后，经甲方验收合格，甲方应在验收报告出具后____天内支付剩余工程款。
三、工程期限
3.1乙方应按照双方确认的施工计划进行施工，确保本工程在____年__月__日前完工。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。
四、工程质量
4.1乙方应严格按照双方确认的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限按国家相关规定执行。
七、违约责任
7.1乙方如未按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×0.1%。
7.2甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×0.1%。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年__月__日
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。）
一、工程内容
1.1本工程包括但不限于：场平整、道路铺设、排水系统建设、供水供电设施安装等。
三通一平建设工程施工合同
三通一平建设工程施工合同目录一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的1.3合同依据二、合同范围2.1工程概述2.2工程范围2.3工程地点2.4工程期限三、合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间3.4税费四、工程管理4.1工程进度4.2工程质量4.3工程变更4.4工程验收五、合同双方的权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务六、违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约七、争议解决7.1协商解决7.2诉讼解决八、合同生效、终止与解除8.1合同生效8.3合同解除九、其他条款9.1保密条款9.2不可抗力9.3合同修改9.4法律适用十、附件10.1工程图纸10.2工程量清单10.3工程报价单合同一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的为完成三通一平建设工程，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：本合同依据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
二、合同范围2.1工程概述三通一平建设工程是指：道路、给排水、电力、通信等基础设施工程。
2.2工程范围本工程范围包括：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。
2.3工程地点本工程地点位于：____________________。
2.4工程期限本工程期限为：____个月，自合同签订之日起计算。
三、合同价格与支付3.1合同价格本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2支付方式甲方以转账方式支付合同价款。
3.3支付时间3.3.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
3.3.2工程进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告及支付申请，甲方审核无误后，支付相应工程进度款。
3.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及支付申请，甲方审核无误后，支付至合同价款的____%。
3.3.4质保金：工程竣工验收合格满____个月后，甲方支付剩余合同价款的____%作为质保金。
2024版三通一平施工合同
2024版三通一平施工合同合同编号：_______第一条工程内容（1）场地平整（2）道路施工（3）供水管道施工（4）排水管道施工第二条工程质量标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.2 乙方应严格按照约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。
第三条工程造价3.1 乙方向甲方提供的工程造价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于施工人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
3.2 乙方应向甲方提供工程造价明细，甲方有权对乙方的造价明细进行审核。
第四条工程进度及工期4.1 乙方向甲方承诺工程自开工之日起____个日历天内完工。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条付款方式及时间（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期为工程完工后一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。
5.2 乙方向甲方开具等额的正规发票。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
6.2 甲方应组织相关单位对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
第七条违约责任7.1 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总造价的0.5%。
7.2 如甲方未按照约定时间支付工程款项，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的0.5%。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
房地产三通一平工程合同
房地产三通一平工程合同
鉴于甲方拟进行房地产项目开发，需对项目地块进行三通一平工程，即通路、通电、通水和平整土地。
经双方友好协商，达成如下合同条款：
第一条工程内容及范围
1. 乙方负责完成甲方指定地块的三通一平工程，包括道路建设、电力设施安装、给排水系统铺设以及土地平整工作。
2. 工程应符合国家相关标准和规范，确保工程质量和使用安全。
第二条工程期限与进度安排
1. 本工程自合同签订之日起计算，工期为____天。
2. 甲乙双方应共同制定详细的工程进度计划，并作为合同附件。
第三条工程质量要求
1. 乙方必须按照国家现行标准和规范组织施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，未通过验收的部分应由乙方负责整改直至合格。
第四条工程造价与支付方式
1. 工程造价根据实际完成的工程量按合同约定单价结算。
2. 甲方应按进度向乙方支付工程款，具体支付时间和比例由双方协商确定。
第五条违约责任
1. 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息。
第六条其他事项
1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 因履行本合同发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同生效与备案
1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：_______ 乙方代表（签字）：_________ 日期：_______。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本甲方：（住宅小区名称）乙方：（业主姓名）丙方：（物业公司名称）鉴于甲方是______小区的所有者或管理者，乙方是______小区的业主，丙方是______小区的物业管理公司，三方在平等、自愿、互利的基础上，经友好协商，就______小区的三通一平服务达成如下协议：一、三通一平的内容和范围1. 三通服务包括：______。
2. 一平服务包括：______。
二、甲方的责任1. 确保______的正常运行和供应。
2. 保证______的清洁和卫生。
3. 维护和修复______的设施和设备。
三、乙方的责任1. 遵守______的使用规定。
2. 维护和保养______的设施和设备。
3. 协助甲方和丙方进行______的巡查和维修。
四、丙方的责任1. 提供______的清洁和维护服务。
2. 及时处理______的报修和投诉。
3. 定期对______进行巡查和维护。
五、费用支付1. 三通一平服务的费用由乙方按照约定的方式和时间支付给丙方。
2. 如有______的维修和更换，费用由甲方承担。
六、违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的，应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行本协议的，应及时通知其他各方，并尽快恢复履行。
七、争议解决本协议的履行和解释均适用中华人民共和国法律，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向______人民法院提起诉讼。
八、生效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
九、其他1. 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由三方协商解决。
（以下无）甲方（盖章）：乙方（签字）：丙方（盖章）：日期：______年______月______日。
三通一平合同(2篇)
三通一平合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需进行项目开发，需要乙方完成项目的三通一平工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条项目内容及范围1.1通路：指按照甲方要求，实现项目区域内道路的铺设或改造，满足项目建设的交通需求。
1.2 通水：指实现项目区域内给水管道的铺设，满足项目建设的用水需求。
1.3 通电：指实现项目区域内供电线路的铺设，满足项目建设的电力需求。
1.4 平整场地：指对项目区域内的土地进行平整，达到项目建设所需的地质条件。
第二条工程期限乙方应按照合同约定的时间节点完成三通一平工作，具体时间双方另行约定。
第三条费用及支付3.1 甲方应支付乙方三通一平的费用，具体金额双方另行约定。
3.2甲方支付费用的方式为：合同签订后支付一部分预付款，工程进度达到约定节点后支付进度款，工程验收合格后支付余款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
4.2 工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后支付余款。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定时间完成工程的，应承担违约责任，具体违约金双方另行约定。
5.2 乙方未能确保工程质量的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________签订日期：____________________三通一平合同（二）甲方（委托方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要乙方完成某项目地块的“三通一平”工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 乙方负责完成甲方指定地块的以下工作：（1）水通：接入城市供水管网，确保供水正常；（2）电通：接入城市供电管网，确保供电正常；（3）路通：修建通往地块的道路，确保交通便利；（4）场地平整：对地块进行平整，满足项目施工要求。
三通一平的工程合同范本
三通一平的工程合同范本第一条工程内容及范围1. 供水：乙方负责将水源引至施工现场，并保证水质、水量满足施工需求。
2. 供电：乙方需确保施工现场有稳定的电力供应，包括临时用电设施的搭建和安全使用。
3. 通路：乙方负责修建连接主要道路至施工现场的道路，确保材料、设备运输畅通无阻。
4. 场地平整：乙方需对施工现场进行必要的平整工作，以满足施工设备的布置和操作。
第二条工程质量标准所有三通一平工作必须符合国家及地方相关法规和行业标准，确保工程质量达到设计要求。
第三条工程进度要求1. 乙方须在合同签订后XX天内完成三通一平工作。
2. 如遇不可抗力因素导致延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币XXXX元，包含所有三通一平工作的费用。
2. 甲方在合同签订后XX天内支付预付款XX%，即XXXXX元。
3. 剩余款项在三通一平工作完成并经甲方验收合格后XX天内支付。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，并提出合理建议。
2. 乙方必须按照合同约定的时间、质量完成工程，并对所承担的工作负责。
3. 双方应遵守国家法律法规，不得损害对方利益。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工作，需支付违约金给甲方，并承担由此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，并承担由此造成的损失。
第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构或法院解决。
第八条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第九条生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至三通一平工程验收合格且双方结清所有款项后终止。
村级三通一平工程合同范文
村级三通一平工程合同范文乙方（承包单位）：XXXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟对本村进行三通一平工程建设，乙方具有相应的施工资质和丰富的工程经验，双方本着公平、自愿的原则，经协商一致，就以下条款达成如下合同：一、工程内容与范围1. 通路工程：包括新建、改建和维护村内道路，确保道路畅通无阻，符合相关交通标准。
2. 通电工程：负责村内电力设施的建设和维护，保障村民用电安全和稳定。
3. 通水工程：建设和维护供水系统，确保村民用水需求得到满足。
4. 土地平整：对村内土地进行平整作业，提高土地利用率和农业生产条件。
二、工程质量要求乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，保证工程质量达到设计要求。
三、工程进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完工。
具体进度计划由双方协商确定，并作为合同附件。
四、工程造价与支付方式工程总造价为人民币XXXX元，支付方式按工程进度分阶段支付。
五、工程变更与索赔如遇特殊情况需变更工程设计或施工方案，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
因变更造成的费用增减，按照合同约定执行。
六、违约责任任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定双方可根据工程实际情况协商增加其他条款，并以书面形式作为合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
十、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日。
三通一平合同协议书
甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方地址]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方地址]鉴于甲方拟在[项目地点]进行[项目名称]工程的建设，需要乙方进行“三通一平”工程施工，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程建设内容1.1 通水工程：乙方负责为甲方提供合格的通水工程，包括但不限于潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管[长度]米等设备材料，确保通水工程满足甲方使用需求。
1.2 通电工程：乙方负责为甲方提供合格的通电工程，包括但不限于架设线路[长度]米，包括[型号]变压器一台，确保通电工程满足甲方使用需求。
1.3 通路工程：1.3.1 新修道路：乙方负责新修道路[长度]米，包括修整路基、夯实路面等，确保道路质量符合相关规范要求。
1.3.2 整修道路：乙方负责整修道路[长度]米，包括修整填补旧路基、夯实路面等，确保道路质量符合相关规范要求。
1.4 平整场地：乙方负责修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为[厚度]米，确保场地平整度符合相关规范要求。
第二条承包方式2.1 合同价款：本合同采用固定单价承包方式，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有费用。
2.2 合同总价：本合同总价为人民币[大写金额]元。
第三条工程工期及进度3.1 开工日期：[开工日期]3.2 竣工日期：[竣工日期]3.3 乙方应按合同约定的时间节点完成各项工程建设任务，确保工程按期竣工。
第四条付款方式4.1 甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付工程进度款。
4.2 工程完工后，甲方应组织验收，验收合格后支付95%的工程款，剩余5%的工程款作为质保金，质保期为1年。
第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的[百分比]%计算。
5.2 乙方未按合同约定完成工程建设任务，应向甲方支付违约金，违约金按逾期完成工程部分价值的[百分比]%计算。
2024年度通用型三通一平施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度通用型三通一平施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工内容2.3 施工范围第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付时间表第四条工期与进度4.1 施工期限4.2 施工进度计划4.3 工期延误的处理第五条施工质量与标准5.1 施工质量要求5.2 施工标准5.3 质量控制与验收第六条施工安全与环保6.1 施工安全措施6.2 安全事故的处理6.3 环保要求与措施第七条变更与调整7.1 合同变更的条件7.2 合同调整的程序7.3 变更与调整的费用第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议的解决方式9.2 争议的解决机构9.3 争议解决费用第十条合同的解除10.1 合同解除的条件10.2 合同解除的程序10.3 合同解除后的处理第十一条合同的效力11.1 合同的生效条件11.2 合同的失效条件11.3 合同的期限第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密义务12.3 保密期限第十三条不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的后果13.3 不可抗力的处理第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××公司地址：××省××市××区××路××号1.2 乙方名称：×××建筑有限公司地址：××省××市××区××路××号1.3 丙方名称：×××材料供应有限公司地址：××省××市××区××路××号第二条工程内容与范围2.1 工程概述：本合同涉及的工程为甲方提供的通用型三通一平施工项目。
建设工程三通一平施工合同
建设工程三通一平施工合同1. 引言2. 合同主体•甲方：为建设工程业主，拥有建设工程的权益。
•乙方：为承包商，负责根据甲方的要求及相关规定进行工程施工。
•丙方：为监理机构，负责对工程施工过程进行监督和检查。
•其他相关方：根据实际需要，可能包括设计单位、项目管理方等。
3. 合同内容3.1 工程范围详细描述建设工程的范围和规模，包括工程名称、位置、用途、建筑面积、高度等基本参数。
同时，应明确工程的设计标准、技术要求和质量要求。
3.2 工期要求规定工程的开始和结束时间，以及各个施工阶段的时间安排。
同时，应明确交工时间和竣工时间的要求。
3.3 工程价格明确工程的总价款及支付方式，包括分期付款的方式和时间节点。
同时，应规定变更工程范围和增减工程量的价格调整方式。
3.4 施工组织说明工程的施工组织和管理机制，包括施工图纸的审查和修改、材料和设备的采购、施工人员的组织培训等。
3.5 质量控制明确工程的质量控制要求和验收标准，包括材料和设备的质量要求、施工工艺的规范要求等。
同时，应规定质量问题的整改和返工要求。
3.6 安全管理规定工程的安全管理要求，包括现场安全保护措施、施工人员的安全培训和防护措施、施工期间的安全检查等。
同时，应明确安全事故的处理和赔偿责任。
3.7 环境保护明确工程的环境保护要求，包括对施工过程中产生的废弃物的处理和处置、环境污染的控制等。
同时，应规定环境违法行为的处罚和赔偿责任。
3.8 合同变更和解除规定合同变更的程序和要求，包括双方决定变更的原因、范围和方式等。
同时，应明确合同解除的条件和程序，以及解除后各方的权益和责任。
4. 其他条款•保密条款：明确双方对于工程相关的技术和商业秘密的保密义务。
•争议解决：规定双方在合同履行过程中产生的争议应当通过协商解决，若无法达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。
•违约责任：明确各方因违反合同规定而产生的违约责任和赔偿方式。
5. 合同生效和变更本合同自各方签字盖章后生效，变更需经各方协商一致，以书面形式作出修改。
三通一平合同规定2024年通用
三通一平合同规定2024年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方提供三通一平工程服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：甲方负责将工程地点的供水、供电、排水、通信等基础设施达到施工要求，即完成“三通一平”（供水、供电、排水及场地平整）工程。
二、工程期限2.1 工程启动日期：__________2.2 工程完工日期：__________三、甲方义务3.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成三通一平工程。
3.2 甲方应确保工程期间的水、电、通信等基础设施畅通，满足乙方施工需要。
3.3 甲方应协助乙方办理工程所需的各类审批手续。
四、乙方义务4.1 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
4.2 乙方应遵守国家法律法规，不得擅自改变工程用途，不得损坏甲方提供的基础设施。
4.3 乙方应按照约定支付工程款项。
五、工程质量及验收5.1 甲乙双方应按照相关法律法规和行业标准，保证工程质量。
5.2 工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格的，甲方应将工程交付乙方使用。
六、工程款项6.1 乙方向甲方支付工程款项的总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
6.2 乙方应按照合同约定的付款时间向甲方支付工程款项。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程款×逾期天数×日利率。
7.2 乙方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×日利率。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三通一平建筑工程合同
三通一平建筑工程合同在建筑工程中，"三通一平"是指水、电、路通和场地平整。
这是工程建设前必须完成的基础工作，对整个工程的顺利进行至关重要。
下面，我们将提供一个关于三通一平建筑工程的合同范本，以供参考。
---甲方（发包方）： ___________________乙方（承包方）： ___________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供三通一平工程服务事宜，经友好协商，达成如下协议：1. 工程内容：乙方负责为甲方完成三通一平工程，具体包括水电通路、道路通路和场地平整等工作。
2. 工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关规定和标准，确保工程的安全、稳定和持久性。
3. 工程时间：乙方应在签订本合同后的____天内开始施工，并在____天内完成全部工程。
如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
4. 工程费用：乙方完成的三通一平工程总费用为人民币____元。
甲方应在工程完成后的____天内支付全部费用。
5. 违约责任：如果一方违反本合同的任何条款，违约方应对守约方承担违约责任，并赔偿其因此遭受的所有损失。
6. 争议解决：对于因执行本合同而引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
7. 其他：本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________---。
住宅小区三通一平合同协议书
住宅小区三通一平合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！住宅小区三通一平合同协议书甲方：_______（开发商名称）乙方：_______（施工方名称）鉴于甲方拟开发建设位于_______市_______区的住宅小区项目，该项目涵盖了住宅楼、配套设施等建设内容，为确保工程质量和进度，现甲乙双方就住宅小区项目的“三通一平”工程达成如下协议：一、工程内容1. 甲方委托乙方负责住宅小区项目的“三通一平”工程建设，包括水通、电通、燃气通和场地平整工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，确保工程质量符合国家标准和相关法规规定。
二、工程进度1. 乙方应按照甲方确定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 甲方应协助乙方办理相关施工手续，并提供必要的施工条件。
三、工程质量1. 乙方应选用符合国家标准的建筑材料、设备和构件，确保工程质量。
2. 甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改要求。
乙方应按照甲方的要求及时整改。
四、工程费用1. 乙方向甲方提交工程预算，甲方审批后双方确认工程总价。
2. 甲方按照双方确认的工程总价，向乙方支付工程款。
具体支付方式和时间由双方另行商定。
五、违约责任1. 乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
六、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日请根据您的实际情况修改完善合同内容，以确保合同的合法性和实用性。
在修改过程中，请注意保持合同语言的清晰、简明和正式。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同，是指在建设工程施工中，建设单位与施工单位之间签订的一种合同形式。
它是指施工单位在施工过程中，负责通水、通电、通风和平整土地等工作，确保建设工程顺利进行。
1. 通水：施工单位负责安装和接通建筑物的给水管道系统，确保建筑物正常供水。
2. 通电：施工单位负责安装和接通建筑物的电气系统，包括配电箱、照明设备、电力设备等，确保建筑物正常供电。
3. 通风：施工单位负责安装和调试建筑物的通风系统，确保建筑物内部空气流通，符合舒适和安全要求。
4. 平整土地：施工单位负责对建筑工地进行平整处理，确保建筑物基础平稳，并按照设计要求进行土方开挖与填充。
在签订三通一平合，建设单位和施工单位需要明确双方的权责、支付方式、工程进度、质量要求、变更管理、索赔处理等事项，以
确保双方的合作顺利进行。
双方应遵守合同约定，按照合同要求完
成工作，并对工程质量进行监督和管理。
需要注意的是，三通一平合同仅涵盖施工过程中的部分工作内容，针对具体的建设工程，还需要根据实际情况签订其他相关合同，如土建工程施工合同、安装工程施工合同等。
三通一平标准合同范本
三通一平标准合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行“三通一平”工程，即通水、通电、通路和场地平整工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“三通一平”工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于通水、通电、通路和场地平整等。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家和行业相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2.2 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并经甲方审核同意后方可施工。
2.3 工程完成后，乙方应提供工程质量保证书，并承担保修期内的维修责任。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方应按照以下进度支付工程款：3.2.1 合同签订后____日内，支付总价款的____%作为预付款；3.2.2 工程进度达到____%时，支付总价款的____%；3.2.3 工程竣工验收合格后____日内，支付至总价款的____%；3.2.4 余款在保修期满后____日内一次性付清。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
4.2 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
第五条保修期5.1 本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本甲方（建设单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承担住宅小区三通一平工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：住宅小区三通一平工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：三通一平，即通电、通水、通路、场地平整。
4. 工程承包范围：乙方负责按照甲方要求及国家相关标准和规范，完成工程范围内的所有工作，包括但不限于场地平整、临时设施搭建、施工用水用电接入、道路修筑等。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
3. 总工期：______日历天。
4. 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力因素。
甲方提出的变更、增加工程。
一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时。
三、工程质量及验收1. 工程质量标准：执行国家及行业现行的施工及验收规范，达到合格标准。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和有关技术要求进行施工，确保工程质量。
3. 工程完工后，乙方应及时向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告后______个工作日内组织验收。
4. 验收合格后，甲乙双方应在验收报告上签字确认。
5. 如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至验收合格为止。
2024年度通用型三通一平施工合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度通用型三通一平施工合同版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 合同术语定义第二条：工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工地点2.3 工程量清单2.4 施工标准及要求第三条：合同价格与支付3.1 合同总价3.2 付款方式及进度3.3 价格调整机制3.4 发票开具及税务责任第四条：施工期限与进度4.1 施工开始日期4.2 施工结束日期4.3 关键节点进度计划4.4 延期违约责任第五条：施工质量与验收5.1 施工质量标准5.2 验收程序及标准5.3 质量问题处理5.4 保修责任及期限第六条：材料与设备6.1 材料供应责任6.2 设备使用与管理6.3 材料与设备验收6.4 环保与安全要求第七条：安全生产与管理7.1 安全生产责任7.2 安全防护措施7.3 安全事故处理7.4 应急预案及演练第八条：变更与调整8.1 变更程序8.2 变更费用承担8.3 变更对工期的影响8.4 变更后的合同总价第九条：违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任9.4 违约赔偿方式及限额第十条：争议解决10.1 争议解决方式10.2 调解及仲裁10.3 法律适用及诉讼管辖10.4 保密条款第十一条：合同解除11.1 合同解除条件11.2 解除合同的程序11.3 解除合同后的责任处理11.4 解除合同的备案手续第十二条：合同生效与终止12.1 合同签订日期12.2 合同生效条件12.3 合同终止条件12.4 合同终止后的权利义务处理第十三条：其他约定13.1 不可抗力13.2 甲方提供的施工条件13.3 乙方现场管理及人员配备13.4 丙方技术支持及服务第十四条：附件14.1 工程量清单14.2 施工图纸及技术文件14.3 材料及设备采购清单14.4 相关许可证及批准文件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：×××公司地址：×××市×××路×××号1.2 乙方名称：×××建筑有限公司地址：×××市×××路×××号1.3 丙方名称：×××设计院地址：×××市×××路×××号1.4 合同术语定义1.4.1 通用型三通一平：指道路、排水、供电和土地平整等基础设施工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程合同书
工程名称：XXXXX“三通一平”工程
发包人（甲方）：石家庄XXXXX
承包人（乙方）：河北XXXXX
签订日期：XXXX年XX月X 日
发包人（全称）：石家庄市XXXXX （甲方）
承包人（全称）：河北XXXXX （乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：XXXXX“三通一平”工程
2、工程地点：XXXXXXX号
二、工程承包范围
工程量清单全部内容（见附件）。
三、合同工期
开工日期XXXX 年X月X 日，竣工日期为XXXX 年X月X 日，合同工期总天数XX 天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
工程总造价：大写：XXXXXXXX 元（人民币）￥：XXXXXX元（人民币）
六、合同价款支付
合同竣工后，甲方根据审计公司出具的《结算审核报告》，一次性支付乙方工程总造价的100 %，计：￥：XXXXXX 元（人民币）。
七、发包人工作
1、委派XX 为甲方代表，联系方式：XXXXXXXXXXX。
2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为乙方提供临时办公场所。
3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。
八、承包人工作
1、委派XXX 为乙方代表，联系方式；XXXXXXXXXXX。
2、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
3、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场。
九、竣工验收
工程竣工，由甲方组织工程验收。
验收合格，方可支付工程价款。
十、竣工结算
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计，出具《结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。
十一、违约
1、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的
3‰的违约金。
2、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十三、不可抗力
1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害等造成工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。
十四、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。
十五、本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。
发包人（公章）：承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：。