期房买卖合同
期房购买合同范本
期房购买合同范本合同编号：[合同编号]甲方（买方）：[甲方姓名] 身份证号码：[甲方身份证号码] 联系地址：[甲方联系地址] 联系电话：[甲方联系电话]乙方（卖方）：[乙方姓名] 身份证号码：[乙方身份证号码] 联系地址：[乙方联系地址] 联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方通过友好协商，达成以下协议，并共同遵守：一、房屋买卖基本信息1.房屋名称：[房屋名称]2.位置：[房屋所在位置]3.房屋结构及面积：–主卧室：[面积]–厨房：[面积]–客厅：[面积]–卫生间：[面积]4.使用权：[使用权类型]5.建筑结构：[建筑结构类型]6.建筑年代：[建筑年代]7.装修情况：[装修情况]8.售价：[房屋售价]二、交易条件1.甲方按照以下方式支付房屋购买款项：–首付款：[首付款金额]，在签订合同之日起 [首付款期限] 内支付；–尾款：[尾款金额]，在[尾款支付日期]之前支付。
2.乙方承诺在甲方支付所有款项后，按照约定的时间将房屋所有权证照交付给甲方。
3.若甲方未能按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，甲方所支付的首付款项将不予退还。
4.乙方承诺所售房屋无法在支付所有款项之前，被其他方通过任何形式侵占或转让。
5.乙方保证所售房屋的合法性，不存在共有权纠纷、三角债务等任何纠纷或嫌疑。
6.甲方在购房过程中需自行承担相应的税费，包括但不限于契税、印花税等。
三、权益和义务1.乙方承诺在房屋交付前，妥善保管房屋，确保其不受任何损坏、破坏或改动。
2.甲方享有房屋的所有权，可以自由使用、建造、装修等。
3.甲方在使用房屋期间，负责合理维护和保养房屋设施，若因甲方故意或过失造成的房屋损坏，甲方应承担维修费用。
4.乙方承诺在合同生效之日起的一年内，对房屋的主要结构和质量问题承担维修责任。
四、其他约定1.本合同生效后，除非甲乙双方另有书面约定，否则任何一方不得随意解除合同。
2.若因法律法规变动导致本合同无效或发生争议，甲乙双方愿意友好协商并及时修改合同内容。
期房何时拿购房合同
一、期房购房合同的定义期房购房合同，是指开发商从取得商品房预售许可证开始至取得房地产权证（大产证）止，在这一期间的商品房买卖合同。
期房购房合同是在房屋建设过程中，购房者与开发商就房屋买卖达成的协议。
二、期房购房合同签订时间1. 预约登记阶段：购房者与开发商签订认购书，约定购房价格、付款方式等，此时尚未签订正式的购房合同。
2. 交付首付阶段：购房者按照约定交付首付款后，开发商会为购房者开具发票，此时购房者可拿到首付发票。
3. 签订正式购房合同：一般来说，在交付首期付款后7-15个工作日内，开发商会为购房者办理购房合同和银行贷款等相关事宜。
购房者可以在此期间与开发商签订正式的购房合同。
4. 房管局备案：购房合同签订后，开发商会将合同拿去房管局备案。
备案手续一般在7个工作日内完成。
5. 拿到购房合同：备案完成后，购房者可以前往销楼部领取购房合同。
购房合同一般包括甲方（开发商）、乙方（购房者）、丙方（银行）三份，其中甲方保留一份，丙方保留一份，乙方本人保留一份。
三、期房购房合同注意事项1. 使用统一规范的购房合同：在签订购房合同时，要使用建设部和国家工商行政管理总局制订的《商品房买卖合同示范文本》，避免开发商自行拟定合同。
2. 注意房屋质量条款：认真阅读《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，并将质保书作为合同的附件。
3. 注意违约条款：明确约定卖房者的责任条款，如迟延交房、迟延办理房产证、交房不合标准等。
4. 合同细节要清晰：合同中的各项条款要明确，避免日后产生纠纷。
四、总结期房购房合同是购房者购买期房的重要法律文件，购房者需在交付首付后的一段时间内与开发商签订正式的购房合同，并关注合同备案进度。
在签订购房合同时，要注意合同条款的规范性、房屋质量条款、违约条款和合同细节的清晰度，以确保自己的权益得到保障。
期房买卖定金合同书6篇
期房买卖定金合同书6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方拥有一项尚未完成的房地产项目（下称“期房”），乙方有意购买该期房。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在公平、平等、自愿的基础上，就乙方向甲方购买期房事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在期房买卖过程中的定金支付、房屋交付、违约责任等相关事宜，以维护双方合法权益。
二、房屋基本情况1. 期房位置：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如：公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________平方米。
4. 房屋交付时间：预计于____年____月____日前交付。
三、定金条款1. 乙方同意在签订本合同时向甲方支付定金人民币____元（大写：____元整）。
2. 定金支付时间：乙方应于本合同签订之日起____日内支付定金。
3. 定金退还：若因甲方原因导致不能签订正式房屋买卖合同，甲方应双倍返还定金；若因乙方原因导致无法签订正式房屋买卖合同，甲方有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
四、房屋买卖条款1. 房屋价格：人民币____元（大写：____元整）。
2. 付款方式：一次性付款/按揭付款（具体细节另行约定）。
3. 房屋过户：甲、乙双方应于房屋交付前办理房屋过户手续。
4. 房屋交付：甲方应按约定时间将房屋交付给乙方，并确保房屋符合约定条件。
五、违约责任1. 若甲方违约，未能按约定时间交付房屋，应支付乙方违约金人民币____元（大写：____元整）。
2. 若乙方违约，未能按约定时间支付购房款，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
3. 若因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
期房买卖合同范本6篇
期房买卖合同范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就甲方所持有的期房（以下简称“标的房产”）达成买卖意向，为明确双方权利和义务，保障买卖双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、标的房产基本情况1. 房产地址：_______________________________________。
2. 房屋类型：_______________________________________。
3. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
4. 房屋权属证明文件：甲方已取得《商品房预售合同》等相关证明文件。
二、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方在签订本合同时支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
3. 余款人民币______元（大写：______元整）在房屋交付时一次性支付。
三、房屋交付1. 标的房产交付时间为______年______月______日。
2. 交付时，甲方应提供《商品房预售合同》原件及相关证明文件，并办理房屋交接手续。
3. 房屋交付后，双方应按照相关规定办理房屋产权转移登记手续。
四、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，应自逾期之日起每日向乙方支付总房价的万分之五的违约金。
2. 若乙方未能按照约定时间支付房款，应自逾期之日起每日向甲方支付应付未付金额的万分之五的违约金。
3. 若因甲方原因导致无法完成房屋产权转移登记，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付总房价的百分之二十作为违约金。
期房买房合同范本
期房购房合同范本合同编号：XXXXXXXX本合同由买方（以下简称“甲方”）和卖方（以下简称“乙方”）共同订立，并经双方自愿，依法平等、自愿、公平的原则执行。
第一条合同背景及目的1.1 甲方向乙方购买位于（具体地址）的期房。
1.2 甲方自愿购买上述期房，乙方同意出售该期房。
1.3 双方共同确认并遵守本合同的所有条款和条件。
第二条期房描述及价格2.1 期房详细描述如下，具体单位、面积、楼层等信息：（此处填写对期房的详细描述，包括建筑面积、布局等信息）2.2 期房价格为人民币（以下简称“RMB”）（具体金额）元整。
第三条交付时间与方式3.1 甲方支付全款后，乙方应向甲方交付买卖合同所规定的期房。
3.2 期房交付时间为本合同签订日起（具体天数）个日历日内。
3.3 期房的交付方式为（可选：现金交付/转账交付/其他方式）。
第四条付款方式4.1 甲方应按以下方式向乙方支付期房购款：•（可具体列出付款阶段及对应的金额和付款时间，如首付款、第二笔回款、尾款等）4.2 甲方未按时支付购款的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
第五条房屋产权及其他费用5.1 期房产权证书办理手续由乙方负责。
5.2 期房过户费用由乙方承担。
5.3 期房交付使用之日起，甲方应承担相应的水、电、燃气等使用费用。
第六条期房验收6.1 甲方应在期房交付后（可具体列出验收时间和方式），自行对期房进行验收。
6.2 如甲方对期房存在异议，应及时向乙方提出书面通知，并在（具体天数）个工作日内提出整改要求。
第七条期房质保7.1 期房的质保期为（具体时间），自交付之日起计算。
7.2 在质保期内，如由于乙方原因引起的期房质量问题，乙方应负责免费修复。
7.3 在质保期外，如出现期房质量问题，乙方不承担责任。
第八条合同解除及违约责任8.1 本合同一经签订，双方应互相遵守合同的条款和条件。
8.2 任一方违反合同中约定的内容，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
买卖合同范本期房买卖定金协议7篇
买卖合同范本期房买卖定金协议7篇篇1甲方（卖方）：[卖方名称]地址：[卖方地址]法定代表人（授权代表）：[姓名]乙方（买方）：[买方名称]地址：[买方地址]法定代表人（授权代表）：[姓名]鉴于甲乙双方同意就期房买卖事宜达成定金协议，为明确双方权利义务，保障交易顺利进行，经友好协商，特订立本协议。
第一条标的物1.1 甲方同意出售位于[房屋地址]的期房，该房屋的具体信息如下：房屋类型：[房屋类型]、建筑面积：[建筑面积平方米]、房屋结构：[房屋结构]、房屋用途：[房屋用途]、交房日期：[具体交房日期]。
第二条定金的支付与返还2.1 乙方同意在本协议签订之日起[具体天数]内支付人民币[定金金额]作为购买上述期房的定金。
2.2 若甲方在约定的交房日期内未能交付房屋，则应返还双倍定金给乙方。
若乙方原因导致未能履行购买义务，定金归甲方所有。
第三条房屋买卖的主要内容3.1 甲乙双方应按照相关法律法规及政策规定，签订正式的房屋买卖合同。
买卖合同的签订时间、地点及方式由双方另行约定。
3.2 买卖合同的条款包括但不限于房屋的交付、付款方式、违约责任、产权登记等，双方应根据实际情况充分协商并达成一致。
第四条房屋权属及产权转移4.1 甲方应确保所售期房具有合法权属，并能办理产权登记。
4.2 房屋产权转移应遵循国家相关法律法规及政策规定，具体转移时间、方式及费用由双方约定并在正式买卖合同中明确。
第五条风险承担5.1 期房交易存在的风险，包括但不限于政策风险、市场风险、交付风险等，由甲乙双方按照法律法规和公平原则共同承担。
5.2 双方应充分了解期房交易的风险，并采取相应措施进行防范和应对。
第六条违约责任6.1 若甲乙双方中的任何一方违反本协议的约定，均应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
6.2 具体违约责任及处理方式由双方在正式买卖合同中约定。
第七条不可抗力7.1 因不可抗力导致甲乙双方无法履行本协议的，双方均不承担违约责任。
买卖合同范本期房买卖定金协议6篇
买卖合同范本期房买卖定金协议6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲、乙双方就购买甲方所售期房事宜达成意向，为明确双方权利义务，确保交易顺利进行，特签订本协议。
一、协议目的甲、乙双方同意就甲方所售期房进行买卖交易，并基于诚信原则，通过签订本协议明确双方权利义务。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：__________________2. 房屋类型：__________________3. 房屋面积：__________________4. 房屋交付时间：_____________（具体以甲方取得房屋产权证书并完成相关手续后通知乙方为准）三、定金条款1. 乙方在本协议签订之日起___日内向甲方支付定金人民币_____元整（大写：______元整）。
2. 定金支付后，乙方不得以任何理由要求退还定金。
若乙方违约，甲方有权扣除定金作为违约金。
若甲方违约，应双倍返还定金给乙方。
3. 定金支付方式：____________（现金、转账等）4. 定金收据作为本协议的一部分，具有同等法律效力。
四、买卖条款1. 房屋价格：人民币_____元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：____________（全款、贷款等）。
如选择贷款方式，需明确贷款相关事宜。
3. 房屋交付时，甲方应提供房屋产权证书等相关证明材料。
4. 甲乙双方应按照国家和地方政策规定缴纳各自应承担的税费。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付定金或购房款，视为违约，甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。
2. 若甲方未按约定时间交付房屋或违反本协议其他约定，视为违约，应双倍返还定金给乙方。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
六、其他事项1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
期房购买合同范本8篇
期房购买合同范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况乙方购买的期房位于__________市______区______路______号______小区（项目名称）内，具体为第______栋______单元______层______号房。
房屋用途为普通住宅，属钢筋混凝土结构，层高为______米。
建筑暂定名为______小区______组团。
房屋平面图及其整个项目详见附件。
房屋预测建筑面积为______平方米，其中套内建筑面积为______平方米，公共部分分摊建筑面积为______平方米（有关公共部分分摊建筑详细信息详见附件）。
最终房屋实际面积以政府相关部门实测为准。
若发生增减变化，甲乙双方同意按照政府相关规定及本合同约定进行增减结算。
乙方购买的房屋仅作住宅使用，不得用于其他用途。
甲方承诺在房屋交付后办理产权登记时协助乙方办理产权登记手续。
产权登记面积以产权登记机关最终确定的实际面积为准。
除上述内容外，具体购房合同详见下文：二、付款方式与房价款支付方式篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的期房事宜，达成如下协议：一、基本情况1. 甲方单位：____________________2. 甲方售楼处地址：____________________篇3甲方（出卖人）：_________________________地址：_____________________________________电话：_________________________ 传真：_________________________法定代表人：_________________________ 联系人：_________________________营业执照注册号：_________________________资质证书编号：_________________________土地使用证号（或土地使用批文号）：_________________________房地产开发资质证书编号：_________________________篇4甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的期房事宜，达成如下协议：一、标的物基本情况1. 甲方出售的期房位于____________（详细地址）。
购买房期房合同范本
购买期房合同范本合同编号：[合同编号]甲方（购房人）：姓名：[甲方姓名] 身份证号码：[甲方身份证号码] 联系地址：[甲方联系地址] 联系电话：[甲方联系电话]乙方（房地产开发商）：名称：[乙方名称] 法定代表人：[乙方法定代表人] 联系地址：[乙方联系地址] 联系电话：[乙方联系电话]一、合同目的本合同由甲方与乙方共同签订，甲方以约定价格购买乙方开发的期房，双方同意按照以下条款约定进行合作。
二、购房信息1.房产地址：[房产地址]2.房屋面积：[房屋面积]3.房屋类型：[房屋类型]4.建筑楼层：[建筑楼层]5.房屋朝向：[房屋朝向]三、房款支付方式1.甲方应按照以下方式支付购房款项：–预付款：人民币（以下简称“RMB”）×万元；–阶段性付款：按照施工进度，每个工程节点支付相应款项，共计RMB×万元；–尾款支付：房屋竣工、验收合格后，甲方应支付尾款RMB×万元。
2.甲方应在付款期限内将相应的款项支付至乙方指定的银行账户，乙方应在收到款项后开具相应发票并交付甲方。
四、交房日期1.乙方应在本合同所约定的交房日期前将房屋交付给甲方。
2.如因不可抗力导致交房日期延期，甲方和乙方应协商解决，并签订书面补充协议作为本合同的组成部分。
五、房屋质量保证1.乙方保证所售房屋的质量符合国家有关标准，并向甲方出具《商品房质量保证书》。
2.购房自合同签订之日起，乙方承担房屋结构及主体设备的质量保修责任，保修期为[保修期]年。
六、合同解除与违约责任1.如果乙方不能按照约定交付房屋，甲方有权解除合同，并要求返还已支付的全部房款及相应违约金。
2.如果甲方不能按照约定支付房款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付相应违约金。
七、争议解决1.合同履行过程中，如因任何原因引发争议，甲乙双方应友好协商解决。
2.如协商不能解决，争议一方有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1.本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并成为双方之间的有效证据。
2024年期房买卖协议封面示意图版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年期房买卖协议封面示意图版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 出卖人信息1.2 买受人信息1.3 房屋描述1.4 房屋价格第二条：房屋交付及验收2.1 交付时间2.2 交付条件2.3 验收程序第三条：付款方式及进度3.1 付款方式3.2 付款时间3.3 付款金额第四条：产权过户4.1 过户时间4.2 过户费用4.3 过户资料第五条：售后服务5.1 保修期限5.2 维修服务第六条：违约责任6.1 出卖人违约6.2 买受人违约第七条：争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 法律途径第八条：合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件第九条：合同的生效、终止与续约9.1 生效条件9.2 终止条件9.3 续约条件第十条：保密条款10.1 保密内容10.2 泄露后果第十一条：不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果第十二条：其他条款12.1 房屋装修12.2 物业费用第十三条：附件13.1 房屋平面图13.2 付款凭证第十四条：合同的签署与保存14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 合同副本第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 出卖人信息1.2 买受人信息1.3 房屋描述房屋位于市区路号，房屋结构：，房屋面积：平方米，房屋所有权证号：。
1.4 房屋价格房屋总价为人民币万元整（大写：人民币陆佰捌拾万元整），上述价格包含房屋本身价值、附属设施及装修费用。
第二条：房屋交付及验收2.1 交付时间出卖人应按照合同约定，将房屋在2024年12月31日前交付给买受人。
2.2 交付条件房屋交付时，应符合国家关于房屋建设的相关标准和规定，具备入住条件，包括但不限于：水、电、燃气、暖气等配套设施齐全，且达到国家规定的质量标准。
2.3 验收程序买受人在收到房屋后，应在7个工作日内对房屋进行验收，并将验收结果通知出卖人。
合同范本期房买卖合同
合同范本期房买卖合同合同范本一、合同目的本合同旨在明确买方与卖方之间关于期房买卖的权利、义务和责任，确保双方的合法权益。
二、合同双方买方：姓名：[买方姓名]身份证号码：[买方身份证号码]联系地址：[买方联系地址]联系电话：[买方联系电话]卖方：姓名：[卖方姓名]统一社会信用代码（营业执照号码）：[卖方统一社会信用代码]联系地址：[卖方联系地址]联系电话：[卖方联系电话]三、房屋基本信息1. 房屋名称：[房屋名称]2. 房屋地址：[房屋地址]3. 房屋面积：[房屋面积]4. 房屋用途：[房屋用途]5. 房屋楼层：[房屋楼层]6. 房屋售价：[房屋售价]7. 首付款金额：[首付款金额]8. 首付款支付方式：[首付款支付方式]9. 贷款金额：[贷款金额]10. 贷款利率：[贷款利率]11. 贷款期限：[贷款期限]四、合同条款1. 买卖房屋的约定1.1 卖方同意将上述房屋出售给买方，买方同意购买该房屋。
1.2 买方应按照约定支付房屋的首付款和贷款金额。
1.3 卖方应在收到首付款后，办理过户手续并交付房屋相关证件给买方。
1.4 买方应在收到房屋相关证件后，支付剩余购房款项。
2. 房屋交付与验收2.1 卖方应在约定的交付日期将房屋交付给买方。
2.2 买方应在收到房屋后，进行验收。
如发现房屋存在质量问题，买方有权要求卖方进行修复或退还购房款。
3. 违约责任3.1 任何一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
3.2 若买方未按时支付房屋款项，应支付卖方每日逾期利息。
3.3 若卖方未按时交付房屋，应支付买方每日违约金。
4. 其他约定4.1 本合同的修改、补充或解除，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 本合同一式两份，买方和卖方各执一份，具有同等法律效力。
4.3 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
期房购房合同
期房购房合同甲方（卖方）：________________________乙方（买方）：________________________甲乙双方本着平等自愿的原则，就乙方购买甲方开发的期房事宜，经协商一致，签订本合同。
第一条房屋基本情况1. 房屋坐落：_______________________2. 房屋用途：_______________________3. 房屋结构：_______________________4. 房屋建筑面积：___________________5. 房屋套内建筑面积：________________第二条房屋价格及付款方式1. 房屋总价款为人民币（大写）：______________________（￥：______________________元）。
2. 付款方式：乙方选择以下第______种方式支付房款：（1）一次性付款；（2）分期付款；（3）按揭贷款。
第三条交付期限甲方应于______年______月______日前将房屋交付乙方使用。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应保证房屋符合国家和地方的建筑规范和质量标准。
2. 甲方应按期交付房屋，并保证房屋的权属清晰，无争议。
3. 甲方应协助乙方办理房屋产权登记手续。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按合同约定支付房款。
2. 乙方在房屋交付后有权对房屋进行装修，但不得破坏房屋主体结构。
3. 乙方应遵守甲方制定的物业管理规定。
第六条违约责任1. 如甲方未按期交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款万分之______的违约金。
2. 如乙方未按期支付房款，每逾期一日，应向甲方支付未付房款万分之______的违约金。
第七条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向房屋所在地人民法院起诉。
第八条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
期房购房合同范本
期房购房合同范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买位于______省______市______区（县）______路______号______室的期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 甲方开发建设的位于______省______市______区（县）______路______号______室的房屋（以下简称“该房屋”），房屋用途为______，建筑面积为______平方米。
1.2 甲方保证该房屋符合国家有关法律法规及质量标准，不存在任何质量问题。
二、房屋价格及支付方式2.1 该房屋总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
2.2 乙方应按照以下方式向甲方支付房款：（1）本合同签订后______日内，乙方支付首付款人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元；（2）剩余房款人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元，乙方应通过贷款方式支付，具体贷款事宜由乙方自行办理。
三、房屋交付及产权转移3.1 甲方应于______年______月______日前将该房屋交付给乙方。
3.2 甲方应在房屋交付前办理完毕该房屋的初始登记手续，取得房屋所有权证书。
3.3 甲方应在房屋交付后______日内，协助乙方办理房屋所有权转移登记手续，将房屋所有权转移至乙方名下。
四、违约责任4.1 甲方违反本合同的约定，延期交付房屋的，应按乙方已支付房款的______%向乙方支付违约金。
4.2 乙方违反本合同的约定，延期支付房款的，应按逾期支付金额的______%向甲方支付违约金。
五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
期房买卖合同5篇
期房买卖合同5篇期房买卖合同1甲方：(卖方)身份证：乙方：(买方)身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _________ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为：，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写：人民币元整)。
四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币元整。
2、乙方于甲乙双方至上海市区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币元整暂存于中介方帐户(户名：，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。
3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。
七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。
九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。
十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。
十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《上海市房地产买卖合同》，本协议未尽事宜以双方签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期房转让协议书
本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签订：
甲方（卖方）：，身份证号：，电话：住址：
乙方（买方）：，身份证号：电话：住址：
鉴于：
1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于的房屋一套（以下简称“该房屋”）：该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
上述合同已由登记备案。
2、乙方了解该房屋为期房的事实，并同意向甲方购买上述期房。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。
现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、总购房款为人民币______元整，具体的付款进度及方式如下：
1、本合同签订后_______日内，乙方以_______方式向甲方支付首期购房款人民币_______元整；
2、开发商交房时，乙方以_______方式向甲方支付剩余购房款人民币_______元；
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
二、甲方的义务为：
1、甲方负责取得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
3、甲方应于乙方付清首付日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方。
三、乙方的义务：
1、承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用；
2、承担该房屋的维修费用；
3、乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。
四、承诺和保证
1、甲乙双方承诺：作为年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，具有签署本合同的权利能力和行为能力；
2、甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实，不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的情况；
3、甲方保证该房产不存在任何未披露的他限权利限制，如查封、抵押、回购、预告登记等任何权利限制；
4、甲方承诺，本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前，不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。
五、违约责任
1、不论任何原因，若甲方未在______年______月______日配合乙方办理房产转让手续，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有购房款；
2、不论任何原因，若乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；
3、如果甲方隐瞒任何房产存在的瑕疵信息，包括但不限于抵押、回购等相关信息，甲方同意按照本协议约定的总房款的【】%向乙方支付违约金；
4、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应按照未付款的万分之三向甲方支付违约金。
逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，各份具有相同法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：时间：。