海尔工程合同661
海尔合同范本免费下载
海尔合同范本免费下载在商业合作中，签订合同是一项非常重要的环节。
合同不仅规定了各方当事人的权利和义务，还为双方提供了法律保障。
为了简化合同起草的流程，许多公司或机构会提供合同范本供人免费下载使用。
海尔合同范本就是其中之一。
海尔是一家国际知名的家电制造商和供应商。
与许多其他企业一样，海尔意识到了合同起草在商业合作中的重要性。
为了更好地满足合作伙伴的需求，海尔制定了一系列的合同范本，并免费提供下载。
这一举措为合作伙伴提供了便利，节省了时间和资源。
海尔合同范本的种类繁多，适用于不同的商业合作场景。
以供货合同为例，海尔合同范本中规定了供应商需遵守的规章制度、产品质量要求、交付时间等条款。
这些范本旨在保护海尔与供应商之间的利益，并确保合作双方在签订合同后共同遵守合同条款。
除供货合同外，海尔还提供了其他类型的合同范本，如服务合同、销售合同、合作协议等。
无论是由供应商、经销商还是其他合作伙伴与海尔进行合作，都可以从海尔官方网站上下载合适的合同范本进行使用。
海尔合同范本的免费下载带来了诸多好处。
首先，合作伙伴无需自行编写合同，节省了大量的时间和精力。
其次，合同范本经过专业团队的起草和修订，具有较高的可靠性和合规性。
使用合法可靠的合同范本可以降低各方当事人的风险，并减少产生纠纷的可能性。
然而，虽然海尔合同范本提供了便利，但仍需要注意合同的具体条款是否适用于实际情况。
每个商业合作场景都有其独特性，可能需要针对性地修改合同范本，以满足合作各方的特殊需求。
此外，合作伙伴在使用合同范本之前应仔细阅读合同条款，确保自己对其中的义务和责任有清晰的认识。
总的来说，海尔合同范本的免费下载为商业合作提供了便利和保障。
作为一家具有社会责任感的企业，海尔通过提供合同范本的方式，帮助合作伙伴更好地开展业务并减少风险。
然而，合同范本只是起草的参考，合作伙伴在使用之前应进行适度的修改和调整，以符合实际需求。
合同的签订是企业间信任的象征，也是顺利合作的基石。
海尔劳务合同范本
海尔劳务合同范本甲方（劳务派遣单位）：________乙方（劳动者）：________一、合同期限1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工作内容2. 乙方应按照海尔的工作要求，认真履行工作职责，努力完成工作任务。
三、工作地点1. 乙方的工作地点为：________（具体地址）。
四、工作时间1. 乙方的工作时间为：每日工作__小时，每周工作__天，具体作息时间按照海尔的规定执行。
五、劳动报酬1. 乙方同意按照甲方与海尔协商确定的工资标准支付劳动报酬，工资支付方式为：________（月结、周结等）。
2. 乙方在合同期间享受国家法定节假日、年假、病假、产假、婚假等休假待遇，具体按照海尔的规定执行。
六、社会保险及福利待遇1. 甲方负责为乙方缴纳国家规定的社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。
2. 乙方在合同期间享受海尔提供的福利待遇，包括：________（具体福利待遇）。
七、劳动保护1. 甲方负责为乙方提供符合国家劳动保护标准的劳动条件，确保乙方的人身安全。
2. 乙方应遵守甲乙双方的劳动纪律，不得违反国家法律法规及海尔的相关规定。
八、合同的解除与终止1. 在合同期限内，甲乙双方均可提前解除或终止本合同，但应提前__天书面通知对方。
（1）乙方严重违反劳动纪律，给甲方或海尔造成重大损失的；（2）乙方被依法追究刑事责任的；（3）乙方患有传染病，经医疗机构确认，在规定治疗期内不能从事原工作的。
九、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
名词解释：1. 劳务派遣：指甲方将乙方派遣至海尔集团及其下属公司工作，乙方按照甲方的工作安排，为海尔提供劳动服务。
2. 劳动法：指《中华人民共和国劳动法》，是我国调整劳动关系的基本法律。
海尔的劳动合同
海尔的劳动合同篇一：海尔合同产品购销合同()需方:金浦集团合同编号：供方：南京培宏商贸有限公司签订地点：Haier海尔签订时间：年合计人民币（大写）：肆万陆仟叁佰伍拾整二、合同签订后付30%的定金，货到付全款三、交（提）货地点、方式配送，限南京地区四、运输方式及到达港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议的期限八、随机备品、配件工具数量及供应办法九、免费安装十、标的物所有权：十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件十二、违约责任十三、解决合同纠纷的方式十四、其他约定事项篇二：184海尔市场部的劳动合同年冷柜产品工程人员工作合同甲方：冷柜事业部乙方：为充分调动乙方积极性、主动性，使乙方成为自主创新、自我增值的SBU，创造更多的有价值定单，最大限度满足市场直供用户对海尔冷柜产品的需求，有效扩大产品的市场美誉度和占用率，特签定此工作合同。
一．权利与义务：1.乙方负责通过开拓工程渠道实现产品销售(□饮品□冷食□团购□医疗)。
2.乙方应积极搜集市场需求信息，积极创造有价值的市场定单。
3.乙方应对每一个项目的洽谈、签约、生产、开票、送货、回款、激励兑现等实行全过程监控。
4.乙方应视需要定期或不定期走访市场一线，聆听老客户意见，寻找新客户，满足新老客户的需求，并及时反馈市场信息。
5.乙方完成所确定的市场目标，有索酬的权利。
二．工作流程：1．甲方根据去年工作业绩和今年市场容量测算，确定乙方年度和月度目标。
2．将市场需求信息准确及时地反馈给商品开发部和定单执行部门，争取每一笔有价值定单。
3．与客户签定工程供货合同报审后并严格履行，积极维护企业利益和市场信誉。
4．建立《工程渠道销售控制台帐》，全过程监控和推进每一个工程项目。
5．及时与客户沟通，了解其意见和需求变化，及时回笼货款并争取后续定单。
三．考核细则：1．资源存折管理：存入项包括销售提成、清回以前年度其他人员造成的逾期货款的提成等，支出项包括未回收货款及保证金的负债、费用报销、月度市场工资、年终奖励等。
海尔电器工程合同范本
海尔电器工程合同范本甲方（委托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（受托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方有意向乙方购买、安装和维护海尔电器设备，并需要乙方提供相关的工程服务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条定义1. 海尔电器：指由海尔集团或其子公司生产、销售的电器产品，包括但不限于空调、冰箱、洗衣机、电视等。
2. 工程服务：指乙方为甲方提供的与海尔电器设备有关的设计、安装、调试、维修、保养等服务。
3. 竣工日期：指乙方完成海尔电器设备的安装、调试并经甲方验收合格的日期。
4. 质保期：指乙方对海尔电器设备质量承担保证责任的期限，自竣工日期起算，具体期限见本合同附件。
第二条海尔电器设备及工程服务1. 甲方拟向乙方购买、安装和维护的海尔电器设备及工程服务的具体内容、数量、价格等，详见本合同附件。
2. 乙方应按照国家和行业相关标准及本合同的约定，为甲方提供高质量的工程服务。
3. 乙方应保证所提供的海尔电器设备符合国家和行业相关标准，并附有质量合格证书。
4. 乙方应按照甲方要求的时间、地点和方式，将海尔电器设备送达甲方指定地点，并负责装卸、运输及保险等事宜。
5. 乙方应按照甲方要求的时间、地点和方式，完成海尔电器设备的安装、调试工作，并确保其正常运行。
6. 乙方应按照国家和行业相关标准及本合同的约定，对海尔电器设备进行维修、保养等售后服务。
第三条价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币________元（大写：________元整），其中不含税价款为人民币________元（大写：________元整），增值税税额为人民币________元（大写：________元整）。
海尔工程采购合同
工矿产品购销合同甲方（需方）：合同编号：乙方（供方）：签订地点：签订时间：年月日一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：产品名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价总金额（元）备注空调海尔大1.5P 青岛海尔套35 1980 69300彩电海尔26寸青岛海尔台35 1280 44800冰箱海尔BCD-133EN 青岛海尔台35 1150 40250洗衣机海尔XQB50-M1258关爱青岛海尔台35 850 29750热水器海尔50升青岛海尔台35 750 26250小计175 210350合计人民币金额（大写）：二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：1.产品的技术标准（包含质量要求），按以下第（1）项执行：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准有行业标准的，按行业标准执行；（3）无国家和行业标准的，按企业标准执行；（4）有特殊要求的，按双方在合同中商定的条件、要求执行。
2.乙方对质量负责的条件和期限，除人为原因和不可抗力造成损失外。
海尔家用定频空调整机保修六年，主要零部件保修六年，终身维修。
海尔热水器整机8年免费保修，海尔冰箱、洗衣机整机3年免费保修，海尔电视整机1年免费保修、屏免费保修3年，保修期内产品由于非人为因素造成的故障，我方负责免费维修。
保修期内因使用不当或保修期外发生的故障，提供免费服务，只收取更换部件的成本费。
超过保修期，按照海尔,维修收费标准收费。
三、交货方式按下列第（ 1 ）项执行：（1）乙方送货（2）乙方代办运输（3）甲方自提四、乙方承诺在合同签定后25天内到货。
五、验收标准、方法及提出异议期限：1.验收时间：安装调试后三天内，否则视同验收合格；2.验收地点：安装地点：3.验收标准：按国家标准；六、结算方式及期限：。
七、七、合同纠纷解决方式：如因双方之间签订的合同、协议，或履行签订的合同、协议，或发生的其他业务出现的争议，双方应友好协商解决。
八、该批产品的采购必须用于本次安装地点的使用，如用于其它途径视为虚假合同，并承担相应的经济责任。
海尔电器工程合同模板
海尔电器工程合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：乙方：（承接方）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方承接海尔电器工程的有关事宜，经双方负责人签字盖章后，以合同的形式订立如下：一、工程名称海尔电器项目工程二、工程范围1. 甲方委托乙方承接海尔电器工程，包括但不限于设备安装、维护和维修等。
2. 乙方需按照甲方提供的项目计划和设计图纸进行具体操作。
三、工程费用1. 甲方应向乙方支付工程总费用为人民币（￥）________元整。
2. 工程费用的支付方式及支付期限：甲乙双方约定按照阶段性进度支付，具体支付方式和期限另行商定。
四、工程进度1. 工程的开始时间为合同签订之日起。
2. 工程的结束时间为________年____月____日。
3. 工程进度管理：乙方应当按照约定的工期完成各项工作，如出现进度延误，应及时通知甲方，并提出整改措施。
五、材料和设备1. 乙方应当按照甲方提供的材料和设备进行施工，确保工程质量满足相关标准。
2. 如无特殊约定，材料和设备的采购由甲方负责。
六、质量保证1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关要求进行操作，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应保修工程质量一年，期间如发现质量问题，乙方需免费进行修复。
3. 如因乙方施工过程中质量问题导致的损失，乙方应负相应赔偿责任。
七、竣工验收1. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
2. 如发现存在质量问题，乙方应当及时整改，直至甲方满意为止。
八、违约责任1. 如因一方违反合同约定而导致工程停滞或质量问题，违约方应承担相应的违约责任。
2. 如一方出现恶意违约的情况，对方有权解除合同，并要求违约方承担全部损失。
九、争议解决因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；如协商无果，应提交至签订地有管辖权的法院进行解决。
十、其他事项1. 本合同自双方负责人签字盖章之日起生效。
海尔招标合同范本
海尔招标合同范本甲方（招标方）：公司名称：[海尔公司具体名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（中标方）：公司名称：[中标公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[中标公司地址]联系电话：[联系电话]一、项目概况1. 项目名称：[招标项目名称]2. 项目地点：[项目实施地点]3. 项目内容：[详细描述项目的具体内容和要求]二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价格为固定总价，包含乙方完成本项目所需的全部费用，包括但不限于设备采购、运输、安装调试、培训、售后服务等。
2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：乙方按照合同约定的进度完成相应工作后，向甲方提交进度报告及付款申请，甲方经审核确认后，向乙方支付合同总价的[进度款比例]，具体支付节点和金额如下：[第一个进度节点描述]，支付人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；[第二个进度节点描述]，支付人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；……尾款：项目验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[尾款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
三、项目工期1. 本项目的工期为[工期天数]天，自合同签订之日起计算。
2. 如因乙方原因导致项目工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付合同总价的[违约金比例]的标准向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价的[违约金上限比例]。
如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致项目工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，双方应根据实际情况协商确定工期顺延的时间。
四、项目质量及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和甲方的要求，确保项目质量符合要求。
项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请及相关验收资料。
海尔电器工程合同范本
海尔电器工程合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！海尔电器工程合同甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：详细描述海尔电器工程的具体工作内容，包括但不限于电器设备的选型、安装、调试等二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：人民币__________元（大写：______________________）2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）提供工程所需的场地、水电等基础条件；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
家电行业工程合同范本
家电行业工程合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对家电行业工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程内容1.1 本工程为家电行业工程，具体包括但不限于以下内容：____________________。
1.2 工程地点：____________________。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责本工程的施工、安装、调试及售后服务等全部工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行施工。
第三条工程质量标准3.1 本工程质量应达到国家及行业相关标准，具体标准为：____________________。
3.2 乙方应保证工程质量，对于不符合质量标准的工程，乙方应负责无偿返工或更换。
第四条工程期限4.1 本工程开工日期为：____________________，竣工日期为：____________________。
4.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商确定新的工程期限。
第五条合同价款及支付方式5.1 本工程合同总价为：人民币（大写）______________________元整（￥______________________）。
5.2 甲方应按照以下方式支付工程款：a. 合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时支付合同总价的____%；c. 工程竣工验收合格后____天内支付至合同总价的____%；d. 剩余____%作为质保金，在质保期满后____天内支付。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。
6.2 工程验收合格后，双方应签署验收报告，作为工程竣工的依据。
第七条质保期及售后服务7.1 本工程质保期为工程竣工验收合格之日起____年。
海尔电器工程合同模板
海尔电器工程合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：海尔电器工程合同模板合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：海尔电器工程有限公司（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电器工程的设计、施工等相关事宜，达成如下协议：第一条 工程内容1.1 本合同所指的电器工程包括：_______（详细描述电器工程的范围和内容）。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供完整的设计方案，包括电器工程的设计图纸、技术说明等。
第二条 工程费用2.1 乙方向甲方提供的电器工程设计、施工等服务，甲方应支付乙方工程款共计人民币_______元整（大写：_______元整）。
2.2 甲方应在合同签订后的_______个工作日内，向乙方支付上述工程款的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
2.3 剩余的工程款，甲方应在电器工程完工并经双方验收合格后的_______个工作日内支付。
第三条 工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成电器工程的设计和施工。
3.2 乙方应保证电器工程的施工质量，确保工程按时完工。
第四条 质量保证4.1 乙方应保证电器工程的设计和施工质量，确保工程安全、可靠、稳定运行。
4.2 电器工程完工后，乙方应提供完整的技术资料和操作手册，并对甲方人员进行培训。
4.3 乙方应对电器工程实行质保期制度，质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 如乙方未能按照约定的时间完成电器工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
2024年工程家电维修合同范本最新
2024年工程家电维修合同范本最新甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需要对工程家电进行维修，乙方具备相应的维修资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方指定的工程家电进行维修服务。
1.2 维修服务的具体内容和要求，由双方另行签订维修服务单明确。
第二条维修期限2.1 乙方应在合同生效后____天内完成维修服务。
2.2 如遇不可抗力或甲方原因导致维修工作无法按期完成，双方应协商确定新的维修期限。
第三条维修费用及支付方式3.1 维修费用根据实际维修项目和工时按双方约定的标准计算，具体金额以维修服务单为准。
3.2 甲方应在维修服务完成后____天内支付维修费用。
3.3 乙方在收到维修费用后，应向甲方提供正规的税务发票。
第四条质量保证4.1 乙方应保证维修服务质量，维修后的工程家电应达到甲方的使用要求。
4.2 维修完成后，乙方应提供____个月的质量保证期，在此期间内，若因乙方维修质量问题导致工程家电再次出现故障，乙方应负责免费维修。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权监督乙方的维修工作，并在维修完成后进行验收。
5.2 甲方应按合同约定支付维修费用，并提供必要的维修条件。
5.3 乙方应按照约定的时间、质量完成维修服务，并接受甲方的监督和验收。
5.4 乙方应对维修过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付维修费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按期完成维修服务，应按合同总价的____%向甲方支付违约金。
6.3 因一方违约给对方造成损失的，违约方应负责赔偿。
第七条不可抗力7.1 因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行合同义务时，该方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应协商解决。
海尔招标合同范本
海尔招标合同范本甲方（招标方）：公司名称：[海尔公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（投标方）：公司名称：[投标公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟进行[招标项目名称]的采购，乙方愿意参加投标，双方经友好协商，达成如下协议：一、招标内容1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目描述：[简要描述项目需求和要求]3. 交货地点：[具体交货地点]4. 交货时间：[具体交货时间]二、投标要求1. 乙方应具备[投标资质要求]的资质和能力，提供相关证明文件。
2. 乙方应按照甲方的要求提交投标文件，包括但不限于投标书、技术方案、商务报价等。
3. 投标文件的编制应符合甲方的规定，语言为中文。
4. 乙方应保证投标文件的真实性、准确性和完整性。
三、投标有效期投标有效期为[投标有效期时长]，自投标截止日期起计算。
在投标有效期内，甲方有权要求乙方对投标文件进行澄清或修改。
四、开标与评标1. 甲方将于[开标日期]在[开标地点]开标，届时将邀请乙方代表参加。
2. 评标将按照甲方制定的评标标准进行，综合考虑技术、价格、质量、服务等因素。
3. 甲方有权接受或拒绝任何投标，并不需对此进行解释。
五、合同授予1. 甲方将在评标结束后，向中标方发出中标通知书。
2. 中标方应在接到中标通知书后的[规定时间]内与甲方签订合同。
3. 如中标方未在规定时间内签订合同，甲方有权取消其中标资格，并没收投标保证金。
六、合同条款1. 合同的价格应为固定不变的，除非双方另有约定。
2. 交货地点和时间应按照合同约定执行。
3. 质量标准应符合国家和行业标准，以及双方约定的要求。
4. 付款方式应按照合同约定执行。
5. 双方应遵守合同的各项条款，履行各自的义务。
七、保密条款1. 双方应对投标文件和评标过程中的所有信息保密，不得向第三方透露。
2. 保密期限自投标截止日期起至合同履行完毕后止。
海尔空调工程合同
海尔空调工程合同甲方（需方）：_______________乙方（供方）：海尔集团鉴于甲方因业务需要，拟采购乙方生产的空调设备，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就空调设备采购及安装事宜达成如下合同条款：第一条合同标的1.1 甲方同意购买，乙方同意出售以下空调设备：- 型号：Haier XXXX- 数量：_____台- 单价：_____元/台- 总价：_____元1.2 乙方保证所供设备为全新、未使用过的，并符合国家相关质量标准。
第二条交付与安装2.1 乙方应于合同签订后_____天内将设备运送至甲方指定地点，并负责设备的安装调试。
2.2 甲方应提供必要的协助，包括但不限于提供安装场地、电源等。
第三条质量保证与售后服务3.1 乙方保证所供设备自交付之日起_____年内无质量问题。
3.2 若设备在质保期内出现非人为损坏的故障，乙方负责免费维修或更换。
3.3 乙方提供_____小时售后服务热线，确保甲方在使用过程中遇到问题能够得到及时解决。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后_____天内支付总金额的_____%作为预付款。
4.2 设备安装调试完成后，甲方应在_____天内支付剩余款项。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交付设备或安装调试不合格，应向甲方支付违约金，违约金为延迟交付或不合格部分设备价值的_____%。
5.2 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为延迟支付款项的_____%。
第六条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____年__月__日以上合同内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果确定。
海尔工程单合同模板
海尔工程单合同模板甲方（以下简称“客户”）：乙方（以下简称“海尔”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________（具体工程内容详见附件）1.4 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元1.5 工程周期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
二、工程费用及支付方式2.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付工程款项。
具体付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付工程预算的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付工程预算的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
2.3 甲方未按时支付工程款项的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。
三、工程质量及验收3.1 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准进行施工。
3.2 工程验收标准参照国家相关法律法规、行业标准和设计文件。
3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.4 工程验收合格的，甲方应按照约定支付工程款项。
四、质保期及售后服务4.1 工程验收合格后，乙方提供____个月的质保期。
4.2 质保期内，因乙方施工原因导致工程出现质量问题的，乙方负责免费维修或更换。
4.3 质保期内，乙方应提供电话咨询、现场查看等服务，解决甲方在使用过程中遇到的问题。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的1%。
冰箱工程合同
冰箱工程合同冰箱工程合同范本甲方（需求方）：_____________________地址：_____________________________联系人：___________________________电话：_____________________________乙方（服务提供方）：________________地址：_____________________________联系人：___________________________电话：_____________________________鉴于甲乙双方就冰箱工程项目的执行达成共识，现根据相关法律法规，经友好协商，订立本合同如下：一、工程项目内容1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程范围：包括但不限于冰箱的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等。
4. 工程标准：按照国家相关标准及双方约定的技术要求执行。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）____________元整（¥_______）。
2. 付款方式：_____________________3. 付款时间：_____________________三、工期与交付1. 工程开工日期：_____________________2. 工程竣工日期：_____________________3. 交付标准：_____________________4. 延期责任：如因乙方原因导致延期，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证提供的冰箱产品符合国家质量标准及甲方要求。
2. 质保期限：自交付之日起一年内。
3. 如在质保期内出现非人为因素导致的质量问题，乙方负责无偿修复或更换。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时沟通，协商解决。
家电工程合同范本
家电工程合同范本甲方（发包方）：________________________法定代表人：________________________身份证号码：________________________联系地址：________________________联系方式：________________________乙方（承包方）：________________________法定代表人：________________________身份证号码：________________________联系地址：________________________联系方式：________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承接[工程名称]家电工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容及范围：乙方负责按照甲方要求完成[工程内容]的施工及安装工作。
4. 工程承包方式：包工包料。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本合同工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
家电工程合同书样本
家电工程合同书样本甲方：（委托方名称、地址、联系方式）乙方：（承接方名称、地址、联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行家电工程，双方经友好协商，达成以下合同条款：一、合同项目甲方委托乙方进行下列家电工程项目：1. 家电设备购买：根据甲方需求和乙方提供的方案，乙方负责购买与安装相关的家电设备，并保证其品质合格；2. 家电设备安装：乙方将按照甲方提供的施工图纸和要求，负责将家电设备安装到指定位置，并确保其正常运行；3. 保修服务：乙方将提供家电设备的售后保修服务，包括设备维修和更换等，力求保障甲方的利益。
二、合同期限本合同期限为（具体时间范围），自双方签署之日起生效。
若需要延长合同期限，须经双方协商一致并签署书面协议。
三、费用及支付方式1. 甲方同意支付乙方以下费用（具体费用及支付方式）。
2. 甲方应在合同签署后（具体时间要求）内支付合同款项，支付方式为（具体支付方式）。
四、权益与义务1. 甲方权益：（1）享有乙方提供的家电设备保修服务；（2）根据合同约定，要求乙方提供优质的家电设备和安装服务；（3）如乙方违反合同约定，则甲方有权要求返还已支付的费用，或要求重新提供合格的家电设备和安装服务。
2. 乙方权益：（1）根据甲方提供的具体要求，购买并安装家电设备；（2）按照合同金额，获取相应的报酬；（3）对甲方提供的商业秘密及相关信息进行保密。
五、合同解除与违约责任1. 合同解除：（1）若一方因不可抗力等特殊情况无法履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明文件。
协商一致后，可以解除合同。
（2）一方违约时，应及时补救，并承担违约金和相应的赔偿责任。
对于严重违约的情况，受违约方有权解除合同。
2. 违约责任：（1）如乙方购买的家电设备在保修期内出现质量问题，乙方应根据保修条款及时提供维修或更换服务。
（2）如甲方未按时支付合同款项或提供了虚假信息，甲方应承担相应的违约责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对彼此提供的商业秘密及相关信息进行保密，并不得向第三方披露。
家电工程合同书样本
家电工程合同书样本一、合同编号：[填写]二、甲方（需求方）：[填写]三、乙方（服务方）：[填写]鉴于甲乙双方就家电工程项目达成一致意见，为明确各自的权利和义务，特订立本合同。
第一条项目概述甲方委托乙方进行[具体家电工程项目名称]的设计、安装及维护工作。
乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，提供专业的家电工程服务。
第二条合同价款本项目的总价款为[金额]元人民币。
该价款包括所有设计、材料、人工、管理费用及税费等。
第三条付款方式1. 首期款项：甲方在本合同签订后[天数]内支付总价款的[比例]%作为首期款项。
2. 进度款项：根据项目进度，甲方需支付相应的进度款项。
3. 尾款支付：项目完工并经甲方验收合格后，甲方应在[天数]内支付剩余款项。
第四条工期与交付乙方应于[日期]前完成家电工程的设计、安装及调试工作，并将工程交付给甲方使用。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第五条质量保证乙方保证提供的家电产品及服务符合国家标准和行业规范，并对所提供产品的质量负责。
在保修期内，如出现非人为损坏的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
第六条违约责任若任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
家电工程合同协议书
家电工程合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方对家电工程的需求与供应达成一致，特此签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容乙方负责为甲方提供以下家电工程服务：（具体工程内容描述）。
第二条工程质量乙方必须保证所提供的家电工程符合国家相关质量标准，确保工程质量合格，满足甲方的使用要求。
第三条工程期限本工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应确保工程按期完成，如遇特殊情况需延期，应及时通知甲方并协商解决。
第四条工程造价及支付方式本工程总造价为人民币____元。
甲方应按照以下方式支付工程款项：（具体支付方式和时间描述）。
第五条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额为未完成部分工程款的____%。
2. 如甲方未能按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，金额为逾期支付款项的____%。
第六条争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据双方实际情况协商确定。
在签订合同之前，建议双方仔细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士。
家电工程合同范本
家电工程合同范本1. 合同背景本合同（以下简称“本合同”）由以下双方根据相互同意的条件和条款签订：甲方：[甲方公司名称]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，地址：[甲方公司地址]。
乙方：[乙方公司名称]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，地址：[乙方公司地址]。
本合同旨在规范甲方与乙方之间关于家电工程的合作。
双方应遵守本合同的具体内容，并履行各自的责任和义务。
2. 合同条款2.1 项目描述乙方将根据甲方的要求和规定进行家电工程设计、安装和调试，包括但不限于：电视、冰箱、洗衣机等家电设备的安装和调试。
2.2 工程费用1.工程总费用为人民币 [工程总费用] 元（￥[工程总费用]），包括所有设备、工程材料、人力费用等。
2.工程费用分阶段支付：–预付款：甲方应在合同签订后的 [预付款时间] 日内向乙方支付预付款人民币 [预付款金额] 元（￥[预付款金额]）。
–进度款：甲方应根据工程进度按照合同约定向乙方支付进度款，每次进度款的金额为人民币 [每次进度款金额] 元（￥[每次进度款金额]）。
–竣工款：甲方应在工程完工后的 [竣工款时间] 日内向乙方支付竣工款人民币 [竣工款金额] 元（￥[竣工款金额]）。
2.3 工程品质保证1.乙方将确保提供的所有设备符合国家相关标准，并保证设备的安全、正常运行。
2.乙方提供的设备享有以下质保期：–电视：质保期为 [电视质保期] 年；–冰箱：质保期为 [冰箱质保期] 年；–洗衣机：质保期为 [洗衣机质保期] 年。
（将其他设备质保期补充）2.4 违约责任1.如果一方违反了本合同的任何条款和规定，对方有权提出书面通知，并给予违约方 [违约期限] 日的时间进行整改。
如果在违约期限后，违约方仍未予以整改，则对方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。
2.若因疏忽或故意违反约定造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
2.5 争议解决双方如在履行合同过程中发生争议，应先友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人编号承包人编号备案编号鉴证编号建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民国建设部国家工商行政管理总局市城乡建设委员会市工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：限公司承包人（全称）：冷冻设备依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:肉鸭屠宰项目工程地点:市工程容:制冷机房、空调机房设备及制冷机房、空调机房工艺管道安装及调试，库区制冷设备及制冷工艺管道安装及调试，制冷系统、冷却水系统、冲霜水系统安装及调试，制冷和空调部分全部的电气系统安装及调试，冻结间及低温冷藏间、脱盘包装间保温等（详见本合同《补充条款》）设备及材料报价清单详见附件4(合计价格以合同总价为准)。
资金来源:自筹运输方式：承包方代办运输(含发包方公司原有前川8WB设备一套)，运费由承包方负责。
二、工程承包围承包围:“工程容”围的施工（详见本合同《补充条款》）三、合同工期开工日期： 2006年 2月 10日竣工日期： 2006年 3月 31日合同工期总日历天数： 50 天。
四、质量标准工程质量标准：发包方水禽屠宰加工厂严格按标准设计和施工。
五、合同价款承包总金额（人民币大写）：万圆整￥： 600,000 .00元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同的协议书2、本合同的专用条款3、本合同的通用条款4、国家标准、规及有关技术文件5、图纸（承包方或承包方委托有资质设计单位为发包方设计的并经发包方确认的施工图及工艺调整设计施工图）6、《工程质量保修书》(附件2)和《合同补充条款》(附件3)7、2005年12月16日提供的《报价表》(附件4)和《安装及服务承诺书》(附件5)8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2005年12月31日合同履行地点：市本合同双方约定双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义（详见通用条款）2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释顺序：执行本合同《补充条款》第1.1条容规定2.2 当合同文件容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。
双方协商不成或不同意负责监理工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的决定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规3.1 本合同除使用汉语外，还使用不采用其它语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、法规及省、市有关规定。
3.3 适用标准、规适用标准、规的名称：国家现行标准、规。
发包人提供标准、规的时间：标准规由承包人自备国没有相应标准、规时的约定：执行本合同《通用条款》第3.3条容规定。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期与套数：发包人要求承包人在合同签订后20日向发包人提供符合设计要求的设计资料及施工图纸五套(另提供一份电子版文件)，承包人所需施工图纸应经发包人所确认。
设计要求采用的工艺及设备选型应先进可靠，系统尽可能实行模块化 (要求采用电脑集中控制、微机测温系统和分库房设置电子温度显示等) ，具有安装简便、结构紧凑、操作方便。
同时要确保系统运行效率较高、能耗低、运行成本低、投资省以及日常维护保养方便，维修费用低等优点。
发包人对图纸的要求：未经发包人同意，承包人不得将本工程的图纸及设计资料交给任何与本工程无关的第三者。
其他执行本合同《通用条款》第4.1、4.2、4.3条及本合同。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师：职务：监理证号；发包人委托的职权：按施工图纸及相关规对材料、设备与安装的技术标准进行质量监督管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：经发包人指令5.3 发包人派驻的工程师：彬职务：副总经理证件号；职权：所有工程管理5.6 不实行监理的，工程师的职权：所有工程管理6、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权围向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署和收到时间后生效。
确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后48小时不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。
紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应于执行。
因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表的指令、通知。
6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的工期。
6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理7.1 承包人项目经理：：职务：项目经理证号：7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师。
工程师在回执上签署和收到时间后生效。
7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时向工程师送交报告。
责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作。
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：达到三通一平的施工条件，完成时间为承包人正式进驻现场前（详见《补充条款》）。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（详见《补充条款》）。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人正式进驻现场前10日。
（4）工程地质和底下管线资料的提供时间不采用（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人正式进驻现场前3日。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：不采用（7）图纸会审和设计交底时间：不采用（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：不采用（9）双方约定发包人应做的其他工作：详见《补充条款》。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：详见《补充条款》。
9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务围允许的承包人完成的设计文件提交时间：在合同签订后20日（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月月末向发包人提供当月完成实际的工程量，并报下月的工程进度计划表一份。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：自我保护（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不采用（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地规定办理，并承担相关费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责并承担其费用。
（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：不采用（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人只承担因承包人施工造成的施工垃圾的清理工作，交工前清理承包人施工围所涉及的场地。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前10日提供施工组织方案和进度计划。
工程师确认的时间：资料提供后5日10.2群体工程中有关进度计划的要求：不采用11、开工及延期开工11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。
承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
工程师应当在接到延期开工申请后的48小时以书面形式答复承包人。
工程师在接到延期开工申请后48小时不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，发包人应顺延工期。
12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见。
承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。
承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时给予答复。
工程师未能在规定时间提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时未能予答复，承包人可自行复工。
因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：a)发包人未能按专用条款的约定满足开工条件；b)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；c)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；d)设计变更造成工程量增加；e)不可抗力；双方约定工期顺延的其他情况：每次延期必须经发包方工程师签字确认。