《碧桂园总承包施工合同范本》重点介绍
2023碧桂园建设工程总承包施工合同范本正规范本(通用版)[1]
![2023碧桂园建设工程总承包施工合同范本正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/f13e338309a1284ac850ad02de80d4d8d05a017f.png)
碧桂园建设工程总承包施工合同范本1. 合同目的本合同旨在明确碧桂园与建设单位之间的建设工程总承包施工合作关系，确保工程按时按质完成。
2. 项目概述建设单位委托碧桂园承担工程的总承包施工：工程名称：（填写具体工程名称）工程地点：（填写具体工程地点）工程规模：（填写具体工程规模）工程周期：（填写工程预计开始和结束时间）3. 条件与质量要求3.1 建设单位应提供施工所需的土地使用权、工程图纸和相应的施工许可证等必要的手续和文件。
3.2 碧桂园承诺按照国家相关技术规范和标准进行施工，并确保工程质量符合合同要求。
4. 合同价款4.1 合同价款为人民币（填写具体金额）。
4.2 合同价款支付方式：预付款：约定合同价款的（填写百分比）作为预付款，合同签订后（填写天数）内支付。
进度款：工程进度达到（填写百分比）时，支付约定合同价款的（填写百分比）作为进度款。
完工款：工程竣工验收合格后支付约定合同价款的（填写百分比）作为完工款。
4.3 碧桂园应向建设单位提交符合合同要求的发票和相关支付凭证。
5. 工程进度与验收5.1 工程按照合同约定的进度进行施工，如无特殊情况，须保证工程按时完工。
5.2 工程竣工后，建设单位有权对工程进行验收。
如工程不符合合同要求，碧桂园应及时进行整改。
6. 保修期工程竣工验收合格后，碧桂园应提供（填写保修期长度）的免费维修保养服务。
7. 合同变更7.1 如有需要对合同内容进行变更，双方应达成书面协议。
7.2 合同变更的费用和工期调整应在变更协议中明确。
8. 合同解除8.1 如因不可抗力等原因导致无法履行合同的，双方应及时协商解除合同。
8.2 合同解除后，已经支付的费用按照已完成工程的实际进度计算，剩余费用应退还建设单位。
9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
9.2 协商不成的，应提交给有关行政机关或仲裁机构进行裁决。
10. 合同生效本合同经双方代表签字盖章后生效，自合同签订之日开始执行。
碧桂园工程总承包施工合同
碧桂园工程总承包施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写业主名称]乙方（承包商）：[填写承包商名称]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]的施工达成如下协议：一、工程概述1. 工程地点：[填写工程地点]2. 工程规模：[填写工程规模]3. 工程内容：[详细描述工程内容]4. 工程标准：[明确指出工程应达到的标准]二、合同金额本工程的总承包金额为人民币[填写金额]元，包含所有施工成本及乙方的管理费用。
三、工期要求1. 开工日期：[填写开工日期]2. 竣工日期：[填写竣工日期]3. 延期条款：[详细说明延期的条件及处理方式]四、质量要求乙方必须按照国家相关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。
五、付款方式1. 预付款：[说明预付款的比例及支付时间]2. 进度款：[根据工程进度设定付款节点及比例]3. 竣工款：[工程竣工后的付款条件及比例]六、变更与索赔如遇设计变更或其他导致工程量变动的情况，双方应协商一致后签署书面变更协议。
乙方有权根据实际情况提出合理索赔。
七、违约责任任何一方违反合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
九、其他事项[根据具体情况约定其他需要遵守的事项]十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________签订日期：[填写签订日期]以上合同范本仅供参考，实际合同应根据具体项目的特点和双方的实际需求进行调整和完善。
在签订合同之前，建议由专业律师进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
碧桂园工程施工总包合同
碧桂园工程施工总包合同一、合同双方甲方：碧桂园集团（以下简称“甲方”）乙方：（施工单位名称）（以下简称“乙方”）二、工程概况1. 工程名称：（具体项目名称）2. 工程地点：（具体地址）3. 工程规模：（建筑面积、层数等）4. 工程内容：（土建、安装、装修等）5. 工程质量标准：（国家及地方相关标准）6. 工程工期：（开工日期、竣工日期）三、合同价款1. 合同总价：（大写及小写金额）2. 付款方式：（预付款、进度款、结算款等）3. 付款时间：（具体时间节点）4. 质量保证金：（比例及退还条件）四、工程质量与安全1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强安全管理，防止安全事故的发生。
3. 如发生质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、工程进度与验收1. 乙方应根据合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成。
2. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，如发现乙方未按合同约定履行，应及时提出整改要求。
3. 工程竣工后，甲方应组织有关部门进行验收，验收合格后方可办理竣工手续。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
碧桂园总承包施工合同范本
碧桂园总承包施工合同范本
甲方：（委托方）
乙方：深圳市碧桂园房地产开发有限公司
鉴于甲方拟委托乙方进行某项目的总承包施工服务，双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条项目名称：
甲方委托乙方进行项目（详细地址）的总承包施工服务。
第二条项目范围及工程内容：
1. 施工范围包括项目内所有建筑工程、土建工程、装饰工程等相关工程；
2. 工程内容详见附件《工程施工内容清单》。
第三条施工期限：
1. 乙方承诺在签订本合同后严格按照工期计划完成合同工程；
2. 施工周期为（具体时间），如需延长施工期限，需提前经双方协商一致。
第四条付款方式：
1. 在项目完成验收合格后，甲方按照合同价款的（具体比例）进行分期支付；
2. 乙方提供相应的发票和结算单据。
第五条违约责任：
1. 一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；
2. 如由于不可抗力导致工程延期或无法完成的，双方均可取消合同，承担自己的损失。
第六条其他约定：
1. 双方需在受理工程前签署《安全生产协议》，确保施工期间安全生产；
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
碧桂园建设工程总承包合同
碧桂园建设工程总承包合同甲方（碧桂园）：乙方（总承包商）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方碧桂园建设工程项目的总承包事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：碧桂园建设工程项目1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等全部工程。
二、总承包范围2.1 乙方承担本工程的设计、采购、施工、验收等全部工作，并按照甲方的要求，提供相应的技术支持和服务。
2.2 乙方负责本工程的材料采购、设备采购、人员配备、施工组织、质量控制、安全文明施工等工作。
2.3 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本工程的所有工作。
三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的工程总承包价格为人民币____元（大写：____________________元整），上述价格为全包干价格，包括工程设计、采购、施工、验收等全部费用。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、合同履行期限4.1 工程开工日期：____年____月____日。
4.2 工程竣工日期：____年____月____日。
4.3 乙方应按照合同约定的工期要求，完成本工程的施工。
五、工程质量与验收5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
5.2 工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付尾款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量、安全等要求完成工程的，应向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定的时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院解决。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
碧桂园房屋建设2024年总承包合同书
碧桂园房屋建设2024年总承包合同书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 项目地点1.4 工程内容第二条合同金额2.1 合同总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算第三条工程进度与质量3.1 工程进度计划3.2 工程质量标准3.3 验收程序第四条合同履行期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 维修期第五条合同的变更与解除5.1 合同变更程序5.2 合同解除条件第六条违约责任6.1 发包方的违约责任6.2 承包方的违约责任第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 诉讼或仲裁地点第八条合同的生效、暂停和终止8.1 合同生效条件8.2 合同暂停条件8.3 合同终止条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 侵权责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果第十二条税法遵守12.1 税法适用12.2 税费承担第十三条合同的转让13.1 合同转让条件13.2 转让程序第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 项目地点1.3.1 本项目位于____________（详细地址），占地面积约为____________平方米。
1.4 工程内容1.4.1 工程内容包括：住宅楼建设、配套设施建设、绿化工程、道路工程等，具体详见附件一《工程概况》。
第二条合同金额2.1 合同总价2.1.1 本合同总价约为人民币____________元（大写：________________________元整），具体金额以附件二《工程量清单》为准。
2.2 预付款2.2.1 碧桂园应在合同签订后七个工作日内，向承包商支付合同总价的一定比例（%）作为预付款。
预付款的支付比例、支付时间及抵扣方式详见附件三《预付款及进度付款条款》。
2024年碧桂园施工协议规范文本
2024年碧桂园施工协议规范文本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及代表1.2 乙方名称及代表1.3 丙方名称及代表1.4 合同相关术语解释第二条：工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工内容详细描述2.3 工程地点及施工区域第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式及时间表3.3 价格调整机制第四条：施工进度及工期4.1 施工计划及时间表4.2 工期延误及责任4.3 提前完工奖励及条件第五条：施工质量及标准5.1 施工质量要求5.2 质量检验及验收5.3 质量问题处理及责任第六条：安全生产及环保要求6.1 安全生产责任及措施6.2 安全事故处理及责任6.3 环保要求及措施第七条：合同变更及解除7.1 合同变更条件及程序7.2 合同解除条件及后果第八条：违约责任及赔偿8.1 违约行为及后果8.2 赔偿金额计算及支付第九条：争议解决及法律适用9.1 争议解决方式9.2 适用法律法规第十条：保密条款10.1 保密信息范围及期限10.2 违约泄露后果及责任第十一条：不可抗力11.1 不可抗力事件定义11.2 不可抗力事件后果及处理第十二条：合同的生效、终止和解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件及后果第十三条：其他条款13.1 合同附件13.2 补充协议13.3 合同修改及替换第十四条：签署及盖章14.1 合同签署日期及地点14.2 合同盖章及生效第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1.1 甲方代表：甲方指派的项目经理或授权代表1.2.1 乙方代表：乙方指派的项目经理或授权代表1.3.1 丙方代表：丙方指派的负责人或授权代表1.4 合同相关术语解释1.4.1 施工工程：指本合同约定的施工项目，包括建筑施工、安装工程、装修工程等1.4.2 工程进度：指按照合同约定的时间节点完成施工的进度要求1.4.3 合同金额：指本合同约定的工程总价款1.4.4 合同工期：指本合同约定的工程开工日期至工程竣工交付日期第二条：工程范围及内容2.1 工程概述2.1.1 工程名称：碧桂园X项目2.1.2 工程地点：市区路号2.1.3 工程规模：平方米2.2 施工内容详细描述2.2.1 建筑施工：包括土建工程、钢结构工程、幕墙工程等2.2.2 安装工程：包括给排水工程、电气工程、通风空调工程等2.2.3 装修工程：包括室内外装修、装饰工程等2.3 工程地点及施工区域2.3.1 施工区域：甲方提供的施工场地，包括施工临时设施用地第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.1.1 合同总价款为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2 支付方式及时间表3.2.1 甲方支付乙方工程进度款，按工程进度节点支付3.2.2 进度款支付比例为已完成工程量的70%3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余30%的工程尾款3.3 价格调整机制3.3.1 合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格第四条：施工进度及工期4.1 施工计划及时间表4.1.1 乙方根据工程量和施工条件，制定详细的施工计划及时间表，并提交甲方审批4.1.2 甲方应在收到施工计划后的7个工作日内审批完毕4.2 工期延误及责任4.2.1 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任4.2.2 甲方如因自身原因导致工期延误，应按合同约定向乙方支付延期费用4.3 提前完工奖励及条件4.3.1 乙方如提前完成工程，甲方按照合同约定给予提前完工奖励4.3.2 提前完工奖励的计算方式及金额在合同附件中约定第五条：施工质量及标准5.1 施工质量要求5.1.1 乙方应按照国家和行业的施工标准、规范进行施工5.1.2 工程质量应符合甲方要求及合同约定的质量标准5.2 质量检验及验收5.2.1 乙方应按合同约定的时间节点进行自检、互检和甲方检验5.2.2 工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合验收工作5.3 质量问题处理及责任5.3.1 乙方对施工过程中的质量问题负责整改和修复5.3.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任第六条：安全生产及环保要求6.1 安全生产责任及措施6.1.1 乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施6.1.2 乙方应建立健全安全生产责任制，明确安全生产管理人员及职责6.2 安全事故处理及责任6.2.1 如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，并采取措施防止事故扩大6.2.2 乙方对安全事故承担主体责任，如因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任6.3 环保要求及措施6.3.1 乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作6.3.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对第八条：合同变更及解除8.1 合同变更条件及程序8.1.1 合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议8.1.2 合同变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等相关事项8.2 合同解除条件及后果8.2.1 合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议8.2.2 合同解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的责任处理等事项第九条：违约责任及赔偿8.1 违约行为及后果8.1.1 乙方如未按照合同约定的质量、进度完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任8.1.2 甲方如未按照合同约定的付款时间支付进度款，乙方有权要求甲方承担违约责任8.2 赔偿金额计算及支付8.2.1 违约赔偿金额根据合同约定的违约金计算方式计算8.2.2 违约赔偿金支付方式及时间在合同附件中约定第十条：争议解决及法律适用9.1 争议解决方式9.1.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.1.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼9.2 适用法律法规9.2.1 本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律法规第十一条：保密条款10.1 保密信息范围及期限10.1.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息10.1.2 保密信息的使用、披露期限自合同签订之日起计算，期限为5年10.2 违约泄露后果及责任10.2.1 如任何一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的违约责任10.2.2 泄露方应赔偿因此给守约方造成的直接经济损失及名誉损失第十二条：合同的生效、终止和解除11.1 合同生效条件11.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效11.1.2 合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务11.2 合同终止条件11.2.1 工程竣工并验收合格后，合同终止11.2.2 合同终止后，乙方应向甲方交付完整的工程资料及验收文件11.3 合同解除条件及后果11.3.1 合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地11.3.2 合同解除后，乙方不应以任何方式主张合同解除前的权利第十三条：其他条款12.1 合同附件12.1.1 合同附件包括工程量清单、材料设备品牌及规格、施工图纸等12.1.2 附件的变更、修改或补充，应以书面形式进行，并与本合同具有同等效力12.2 补充协议12.2.1 双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行补充或修改，应签订书面补充协议12.2.2 补充协议与本合同具有同等效力，视为本合同的一部分12.3 合同修改及替换12.3.1 任何对合同的修改或替换，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认12.3.2 未经双方同意，任何一方不得单方面修改或替换合同内容第十四条：签署及盖章13.1 合同签署日期及地点13.1.1 本合同于年月日签署，地点为市区路号13.1.2 合同签署后，双方应按照合同约定履行各自的权利义务13.2 合同盖章及生效13.2.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力13.2.2 双方签字盖章后，本合同生效，双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有施工项目的工程量，包括土建、安装、装修等工程的具体项目和数量。
碧桂园工程承包协议样本2024年版
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX碧桂园工程承包协议样本2024年版本合同目录一览第一条协议概述1.1 工程概况1.2 承包商资质1.3 合同有效期第二条工程范围与内容2.1 工程范围2.2 工程内容2.3 工程量清单第三条工程质量标准3.1 质量要求3.2 质量控制措施3.3 质量验收程序第四条工程进度与工期4.1 工程进度计划4.2 工期延误4.3 工期提前第五条合同价格与支付5.1 合同价格5.2 预付款5.3 进度付款5.4 竣工结算5.5 支付方式第六条承包商责任与义务6.1 承包商责任6.2 承包商义务6.3 工程保险第七条甲方责任与义务7.1 甲方责任7.2 甲方义务第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同变更与解除10.1 合同变更10.2 合同解除第十一条合同的转让11.1 合同转让第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力责任第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同效力14.3 附件说明14.4 合同签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 工程概况本合同项下的工程为碧桂园工程项目，位于_______（地址），工程内容包括：_______。
1.2 承包商资质1.3 合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第二条工程范围与内容2.1 工程范围本合同工程范围包括但不限于：_______。
2.2 工程内容工程内容具体包括：_______。
2.3 工程量清单工程量清单详见附件_______。
第三条工程质量标准3.1 质量要求工程质量应符合国家相关标准和规范，具体要求如下：_______。
2024年碧桂园专项工程承包施工合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年碧桂园专项工程承包施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 发包方：碧桂园房地产开发有限公司1.2 承包方：X建筑工程有限公司1.3 专项工程：指本合同约定的建筑工程施工项目，包括土建、装修、安装等工程。
第二条：合同标的及范围2.1 合同标的：专项工程的承包施工2.2 施工范围：根据发包方提供的施工图纸和工程量清单，承包方应完成的所有施工内容。
第三条：合同价格及支付3.1 合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）3.2 支付方式：根据工程进度，分阶段支付工程款。
3.3 支付时间：按照双方约定的时间节点进行支付。
第四条：工期及进度4.1 合同工期：自开工之日起，共计X日。
4.2 工程进度：承包方应按照发包方提供的施工计划和节点要求，确保工程按时完成。
第五条：质量标准及要求5.1 质量标准：按照国家和行业的相关标准进行施工。
5.2 质量要求：工程质量应达到优良等级，确保安全、美观、实用。
第六条：材料及设备6.1 材料供应：发包方负责提供施工所需的主要材料和设备。
6.2 材料质量：承包方应按照发包方提供的材料品牌和质量要求进行施工。
第七条：施工安全7.1 安全责任：承包方应承担施工过程中的安全管理责任，确保工程安全。
7.2 安全措施：承包方应制定并落实施工安全措施，防止安全事故的发生。
第八条：违约责任8.1 承包方违约：如承包方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。
8.2 发包方违约：如发包方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任。
第九条：争议解决9.1 争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
9.2 仲裁：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条：合同的生效、变更和解除10.1 合同生效：自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同变更：双方协商一致后，可以变更合同内容。
碧桂园房屋建设2024年总承包合同书
碧桂园房屋建设2024年总承包合同书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 碧桂园房地产开发商1.2 总承包方1.3 工程地点和范围1.4 工程内容和规模第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整机制2.3 支付方式2.4 预付款和进度付款2.5 结算和支付流程第三条工程进度和交付3.1 工程开工日期3.2 工程竣工日期3.3 工程进度计划3.4 交付标准和要求3.5 延期交付的违约责任第四条工程质量和技术要求4.1 工程质量标准4.2 材料和设备要求4.3 施工工艺和技术要求4.4 质量检查和验收4.5 质量问题的处理第五条施工安全5.1 安全生产要求5.2 安全事故的处理5.3 安全生产责任和义务第六条变更和调整6.1 合同变更的条件6.2 变更程序和方式6.3 变更费用的承担第七条违约责任7.1 违约行为和责任7.2 违约赔偿方式第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼或仲裁地点和机构第九条合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同终止条件第十条保密条款10.1 保密信息的内容10.2 保密义务和期限第十一条法律适用和争议解决11.1 合同适用的法律11.2 争议解决方式第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 附件和补充协议第十三条合同的签署和盖章13.1 签署日期和地点13.2 合同副本份数13.3 盖章和生效第十四条合同的完整性和修改14.1 合同的完整性14.2 合同修改程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3 工程地点和范围：本合同工程位于碧桂园房地产开发商指定的地点，工程范围包括但不限于土地平整、房屋建设、基础设施建设等。
1.4 工程内容和规模：本合同工程内容包括但不限于住宅楼、商业楼、配套设施等建设，工程规模按照甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。
第二条合同价格2.1 合同总价：本合同总价根据乙方提交的工程量清单和甲方确认的工程量计算得出，具体金额详见附件一。
碧桂园工程承包合同样本2024年版
碧桂园工程承包合同样本2024年版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 工程地点1.5 合同金额第二条合同条款2.1 承包范围2.2 工程进度2.3 工程质量2.4 安全生产2.5 材料供应第三条合同价格3.1 合同价款3.2 价格调整3.3 付款方式3.4 付款条件第四条合同履行4.1 承包方责任4.2 发包方责任4.3 工期延误4.4 工程变更第五条违约责任5.1 承包方违约5.2 发包方违约5.3 违约赔偿第六条争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径第七条合同的生效、变更和终止7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同终止第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 泄露后果第九条知识产权保护9.1 知识产权归属9.2 侵权责任9.3 知识产权保护措施第十条不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力责任第十一条税收和优惠政策11.1 税收缴纳11.2 优惠政策第十二条环境影响及污染防治12.1 环境影响评价12.2 污染防治措施12.3 环保验收第十三条安全生产责任13.1 安全生产管理13.2 安全事故处理13.3 安全生产培训第十四条合同附件14.1 附件清单14.2 附件效力14.3 附件修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3 工程：指碧桂园工程承包合同样本2024年版所涉及的住宅小区建设项目，包括住宅楼、配套设施等。
1.4 工程地点：指碧桂园所提供的施工场地，具体位置详见附件一。
1.5 合同金额：指双方约定的工程总价款，具体金额详见附件二。
第二条合同条款2.1 承包范围：承包商应按照合同约定的工程范围、工程量及工程质量要求，完成工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。
2.2 工程进度：承包商应按照合同约定的时间表完成工程的各个阶段，具体进度安排详见附件三。
碧桂园房屋建设2024年总承包合同书一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX碧桂园房屋建设2024年总承包合同书一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 碧桂园房地产开发有限公司1.2 总承包方定义第二条合同范围及工程内容2.1 工程范围2.2 工程内容第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付时间第四条工程进度及交付时间4.1 工程进度4.2 交付时间第五条工程质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收标准第六条合同的履行6.1 双方的权利和义务6.2 违约责任第七条合同变更和解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构第九条合同的生效、终止和失效9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同失效条件第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 附件第十三条合同的签署13.1 签署日期13.2 签署地点第十四条联系方式14.1 碧桂园房地产开发有限公司联系方式14.2 总承包方联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围及工程内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于建筑设计、土建施工、安装工程、装饰装修、园林绿化等。
2.2 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于房屋建筑、配套设施建设、土地平整、排水排污等。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格：本合同约定的工程总价为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等。
3.2 支付方式：甲方按照乙方实际完成工程量的70%支付工程进度款，工程验收合格后支付剩余的30%工程款。
3.3 支付时间：甲方应在每个月的20日前支付当月工程进度款，工程验收合格后一个月内支付剩余工程款。
碧桂园2024年度工程总包协议范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX碧桂园2024年度工程总包协议范本本合同目录一览第一条一般规定1.1 合同的定义与范围1.2 合同文件的组成1.3 合同的生效与无效第二条工程概况2.1 工程简介2.2 工程地点2.3 工程规模第三条工程承包范围3.1 承包内容3.2 承包方式3.3 承包人的责任与义务第四条工程质量标准4.1 质量要求4.2 质量控制4.3 质量验收第五条工程进度与工期5.1 工程进度计划5.2 工期延误5.3 工程提前完成第六条合同价格与支付6.1 合同价格6.2 支付方式6.3 支付进度第七条材料与设备7.1 材料与设备供应7.2 材料与设备质量7.3 材料与设备验收第八条施工安全与环保8.1 施工安全管理8.2 安全事故处理8.3 环保要求第九条变更与调整9.1 变更范围9.2 变更程序9.3 变更费用第十条违约责任10.1 承包人的违约行为10.2 发包人的违约行为10.3 违约责任的处理第十一条争议解决11.1 争议的解决方式11.2 争议的处理程序11.3 争议解决的费用第十二条合同的解除12.1 合同解除的条件12.2 合同解除的程序12.3 合同解除后的处理第十三条合同的转让与分包13.1 合同转让的条件13.2 合同转让的程序13.3 分包的管理与监督第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用与争议解决14.3 合同的签订与备案第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1 合同的定义与范围1.2 合同文件的组成（1）协议；（2）协议附件；（3）补充协议；（4）其他双方认可的文件。
1.3 合同的生效与无效协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续之日终止。
协议无效的情况包括：（1）协议的签订违反法律法规；（2）协议的内容违反法律法规；（3）协议的签订主体不具备相应的资格和能力；（4）协议的签订未经发包人授权或批准。
碧桂园2024年度工程总包合同范本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX碧桂园2024年度工程总包合同范本本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同主体2.1 甲方名称2.2 甲方地址2.3 甲方联系人2.4 乙方名称2.5 乙方地址2.6 乙方联系人3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 付款方式3.4 进度付款3.5 竣工付款3.6 质量保证金4. 工程进度4.1 施工计划4.2 工期延误4.3 工期提前5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量验收5.4 质量保修6. 材料和设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料和设备验收6.4 材料和设备保管7. 安全生产7.1 安全生产责任7.2 安全生产措施7.3 安全事故处理8. 变更和解除合同8.1 合同变更8.2 合同解除9. 违约责任9.1 甲方违约9.2 乙方违约10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 诉讼解决11. 合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同终止条件12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 保密条款12.3 法律适用12.4 合同附件13. 合同的签订和备案13.1 合同签订13.2 合同备案14. 附件14.1 工程图纸14.2 技术说明书14.3 材料和设备清单14.4 其他相关文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：碧桂园2024年度工程总包合同项下工程。
1.2 工程地点：位于中华人民共和国省市区街道，具体位置详见附件一。
1.3 工程规模：根据附件一中的图纸和说明，工程包括但不限于住宅楼、配套设施、道路、绿化等。
1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等，具体内容详见附件二。
第二条合同主体2.1 甲方名称：碧桂园房地产开发有限公司。
碧桂园施工合同范本
碧桂园施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：包括但不限于[详细工程范围描述]4. 工程规模：[工程规模相关数据，如建筑面积、占地面积等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[具体工期总天数]三、质量标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和碧桂园的质量要求。
2. 承包人应确保工程施工过程中的质量控制，按照施工图纸、技术规范和验收标准进行施工。
3. 工程竣工后，应经过碧桂园及相关部门的验收合格后方可交付使用。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程合同总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体天数]日内，发包人支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
进度款：承包人每月提交工程进度报告，经发包人审核确认后，按审核进度支付工程进度款，支付比例为已完成工程量的[百分比]%。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，承包人提交竣工结算报告，发包人在[具体天数]日内审核完毕，审核确认后支付至结算总价的[百分比]%，剩余[百分比]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题无息退还。
五、双方责任与义务1. 发包人责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程价款。
及时组织工程验收。
2. 承包人责任与义务按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工。
负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全。
遵守发包人及施工现场的管理规定，做好文明施工。
负责工程竣工后的保修工作，保修期按照国家相关规定执行。
六、工程变更1. 如因设计变更、发包人要求等原因需要进行工程变更，应由发包人书面通知承包人。
2. 工程变更涉及费用调整的，双方应协商确定，并签订补充协议。
七、竣工验收1. 工程竣工后，承包人应提交竣工验收报告，发包人应在[具体天数]日内组织验收。
碧桂园2024年工程总承包建筑合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX碧桂园2024年工程总承包建筑合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程地点1.4 工程内容第二条合同价格2.1 工程总价2.2 价格调整2.3 支付方式第三条工程进度与交付3.1 工程进度计划3.2 工程交付时间3.3 工程质量标准第四条承包方义务与责任4.1 工程质量4.2 安全生产4.3 材料与设备4.4 工程变更第五条发包方义务与责任5.1 施工条件5.2 工程款支付5.3 合同变更第六条违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决第八条合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力处理第十一条税收11.1 税收责任11.2 税收优惠政策第十二条保险12.1 保险责任12.2 保险办理第十三条环境影响与保护13.1 环境影响评估13.2 环境保护措施第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 附件14.3 法律适用14.4 合同正本与副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3 工程地点：指位于市区街道的碧桂园工程项目施工现场。
1.4 工程内容：指承包商根据碧桂园提供的施工图纸、施工规范和技术要求，完成建筑工程的设计、采购、施工、验收和保修等工作。
第二条合同价格2.1 工程总价：双方根据工程量清单、工程设计和市场行情，按照约定的计价方式和计价规则，确定的工程总价款为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。
2.2 价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素导致工程成本变化，双方可协商调整合同价格。
调整方式为：按实际发本的百分比进行调整。
碧桂园建设工程总承包施工合同范本：免修版模板范本
碧桂园建设工程总承包施工合同范本1. 简介本合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就碧桂园建设工程总承包施工事项进行订立的合同。
本合同依据《合同法》、《建筑法》等法律法规，共同遵守合同的约定。
2. 合同内容2.1 工程概况甲方委托乙方对碧桂园建设工程进行总承包施工，包括但不限于规划、设计、施工和监管等工作。
2.2 工期本工程的施工工期为个月，自合同生效之日起计算。
如果因不可抗力或双方协商一致，工期可以进行适当延长，但延期时间不得超过合同约定的工期的50%。
2.3 价款支付2.3.1 甲方向乙方支付的总价款为X万元（大写）。
2.3.2 付款方式：首期付款：甲方在签订合同后的个工作日内向乙方支付款项的%。
进度付款：根据工程实际进度，乙方每完成一定阶段的工作后，甲方将按照该阶段的工作量支付款项的%。
竣工付款：本工程施工完成后个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。
2.4 工程质量和验收标准2.4.1 乙方应按照相关法律法规和技术标准的要求进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2.4.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收合格后，甲方应及时通知乙方，并支付剩余款项。
2.4.3 如因乙方施工质量不符合要求而导致的工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。
2.5 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失，并承担违约金的责任。
2.6 争议解决双方在合作过程中如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 其他条款3.1 合同变更本合同的任何修改、补充或变更应经双方书面协议，并由双方签字盖章。
3.2 合同解除在下列情况下，本合同可以被解除：双方协商一致解除；甲方支付款项逾期60天，且无正当理由；乙方严重违反合同约定，无法继续履行义务。
3.3 通知方式本合同中的所有通知和通知应当以书面形式进行，并通过挂号信、专人送达或电子邮件等方式送达到指定的地质或。
碧桂园建设工程总承包施工合同
碧桂园建设工程总承包施工合同.(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的与适用范围1.2 合同的法律依据1.3 术语定义第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）信息2.2 乙方（承包方）信息2.3 双方的权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称与地点3.2 工程规模与特点3.3 工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1 合同总价4.2 工程预付款4.3 工程进度款支付第五章：工程质量与验收5.1 工程质量标准5.2 施工质量控制5.3 工程验收程序第六章：工程进度与延期6.1 工程进度计划6.2 进度延误处理6.3 延期责任第七章：材料与设备供应7.1 材料供应责任7.2 设备供应责任7.3 材料与设备的质量标准第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 环境保护措施8.3 安全事故处理第九章：变更与索赔9.1 工程变更程序9.2 索赔程序9.3 变更与索赔的审核第十章：违约责任10.1 违约责任的确定10.2 违约责任的处理10.3 违约赔偿第十一章：合同的变更、解除与终止11.1 合同变更条件11.2 合同解除条件11.3 合同终止条件第十二章：争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决程序12.3 法律适用第十三章：合同生效与签字13.1 合同生效条件13.2 签字栏13.3 签订时间与地点第十四章：其他条款14.1 保密条款14.2 通知与送达14.3 不可抗力第十五章：附件15.1 工程图纸及技术文件15.2 工程量清单15.3 其他相关附件以上为《碧桂园建设工程总承包施工合同（2024版）》的目录。
合同编号_______第一章：合同总则1.1 合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在碧桂园建设工程项目中的合作关系，确保工程顺利进行。
1.2 合同的法律依据本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 术语定义本合同中所涉及的专业术语及合同条款，其定义按照本合同附件或相关行业标准解释。
碧桂园建设工程总承包施工合同范本
碧桂园建设工程总承包施工合同范本第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务，约定工程的施工内容、质量要求、工期安排、付款方式等事项，以确保顺利完成碧桂园建设工程。
第二条合同甲乙方甲方（包工方）：___________________（简称甲方）乙方（分包方）：___________________（简称乙方）第三条工程范围1.根据双方协商，甲乙双方约定的工程范围为：___________________。
2.工程详细信息包括但不限于内容：___________________。
第四条工程质量要求1.甲方应按照国家相关规定和乙方要求执行施工，确保工程达到相应的质量标准和验收标准。
2.乙方有权对甲方的施工情况进行监督、检查和验收，如发现质量问题，甲方应及时进行整改。
第五条工程工期1.双方约定的工期为___________________。
2.工期的计算方法为自___________________起计算，至___________________止。
3.如发生不可抗力等不可抗因素导致工期延误，双方应重新协商调整工期。
第六条工程报价与支付方式1.工程报价为___________________，金额以人民币表示。
2.工程款支付方式为____________%的预付款，在开工前支付；____________%的工程进度款，按照工程进度支付；剩余的____________%为工程竣工验收后支付。
3.工程款的支付时间为___________________。
第七条合同变更和解除1.任何一方有权根据工程实际情况提出变更合同的要求，变更内容必须经过双方协商一致，并按照约定的程序办理。
2.双方若因不可抗力等无法履行合同义务，经协商一致可以解除合同。
第二章约定事项第八条验收与保修1.工程竣工验收应按照国家有关规定进行，由双方共同组织验收。
2.工程保修期为___________________，在保修期内，甲方应保证工程质量，在保修期内负责免费修理质量问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二、开工初期常用的合同条款
3、临时用水用电在合同中的约定
临时施工用水
承包人进场后，发包人向承包人提供施工用水水源的接 驳口，如果水源接驳口距离施工区域范围外边线100米 以内（含100米），其接驳费用由承包人自行负责。超 出100米以外的管道，发包人负责其管道的材料及工人 工资的成本费用。
专用条款12.条款
二、开工初期常用的合同条款
暂停施工
因发包人原因造成停工的，若全面停工（单位以“天” 为单位）时间累计在7天内的（含7天），总工期不予顺 延；若全面停工时间超过7天的，按停工的第8天起计算 相应的顺延工期，停工费用损失由双方另行协商。
注：高层住宅适用合同附件18-2 《停工缓建承诺函》
目录
一、合同结构简介 二、开工初期常用的合同条款 三、施工期间常用的合同条款 四、工程结算及保修常用的合同条款
二、开工初期常用的合同条款开工初期常用的合同条款
1、 标段划分 2、工期节点细化表 3、临时水、电 4、临设、临时道路
5、场地处理 6、人员名单、项目经理 7、履约保函 8、施工范围选项表
二、开工初期常用的合同条款 4、临设、临时道路在合同中的约定
【案例】某项目，由于红线范围内无法安排临 设用地供承包人使用，故在附近租赁一空置场 地。因承包人自身原因导致延迟45天才竣工。
思考：场地租赁费用是 否由发包人承担？
二、开工初期常用的合同条款
临设：
承包人的临设搭建需向发包人提供临设搭建计划及临 设平面布置图，在发包人指定位置或指定范围内搭建； 若需在规划红线范围外租赁场地搭设的，在本合同约定 工期内（含竣工验收之日起10天内）的租赁费用由发包 人承担，超过本合同约定工期的租赁费用由承包人承担。
第一册 合同
第二册《碧桂园质量管理手册》
一、合同结构简介
第一册 合同
第一部分 协议书 第二部分 通用条款 第三部分 专用条款 第四部分 合同附件
说明：在工程造价管理过程中 ，使用频率较高的是第一、 三、四部分。
一、合同结构简介
第一部分 协议书
工程概况
工程承 包方式
合同价款 及支付
合同生效
合同工期
二、开工初期常用的合同条款
临时施工道路标准：
施工区域范围内的临时道路由承包人负责修建（包括 暗沟、淤泥、地下障碍物等特殊情况），道路修建费用、 日常保养、维修的费用由承包人承担。
专用条款8.1.2.1.
二、开工初期常用的合同条款
临时施工道路标准：
如在规划红线外道路不能满足施工车辆出入的使用要 求，发包人负责修建一条临时施工道路，该施工临时道 路修建至总承包人承包区域范围外边线，以方便承包人 车辆出入。原则上路宽不超过8米。道路的日常保养、 维修的费用由使用临时道路的承包人负责。
一、合同结构简介
第二册 《碧桂园质量管理手册》
第一篇 工程技术文件
《防渗漏、防开裂重点控制》（2013版） 《创优100计划（2013版）》 碧桂园统一工法样板指引
第二篇 工程质量管控制度
2013版碧桂园工程质量评分办法 2012版碧桂园综合质量评分办法 碧桂园工程质量问题处罚准则 碧桂园重点工程质量问题处罚表（试行） 关于施工尺寸专项检查的处罚规定 关于加强图纸会审工作的通知 集团专业公司场地交接验收制度
发包人承诺
协议书
质量标准
承包人承诺 用语含义
承包方式说明、 承包范围、 结算方式
组成合同 的文件
一、合同结构简介
第四部分 合同附件
附件1：《承包人承包范围及合同价款一览表》 附件2：土建工程承包人投标报价书 附件3：《安装工程全费用综合包干单价表》 附件4：《室外市政及园建工程全费用综合包干单价表》 附件5：总承包管理及配合工作内容 附件6：图纸目录 附件7：廉洁合作协议书 附件8：工程质量保修书 附件9：建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理协议 附件10：发包人指定品牌材料表 附件11：门窗技术要求及确认函范本 附件12：进度款支付申请表及其附表 附件13：施工界面划分表 附件14：现场管理实施细则 附件15：进度款节点支付表 附件16：预（结）算工作保证书 附件17：履约银行保函格式 附件18 ：承诺函 附件19 ：设计变更、现场签证相关流程
专用条款8.1.2.5.
二、开工初期常用的合同条款
临时施工用电
承包人如需要在施工区域外接驳电源，在距离施工区域 范围外边线100米以内（含100米）的情况下，其接驳 费用由承包人自行负责。超出100米以外的电线线路， 发包人负责其线路敷设的材料及工人工资的成本费用。
专用条款8.1.2.4.
100米
专用条款9.1.3.
二、开工初期常用的合同条款
临设：
临时设施占地具有一次(期)性,若后期工程继续由承包 人中标承包的，临时设施须重新申请占地,若需搬迁的， 则承包人必须无条件服从并负责其费用，不再计取；若 后期工程由第三方中标承包的，若需承包人搬迁的，则 承包人必须无条件服从，搬迁费用另行计取。
专用条款9.1.3.
二、开工初期常用的合同条款
承包人需要充分了解工程所在地的水、电供应情况， 备用满足环境保护要求的燃油发电设施及燃油供水设施 （包括水池）保证工程在市政停电断水时正常施工，发 包人不考虑因为市政停水、停电而给承包人经济补偿及 顺延工期。
协议书4.2.条款
二、开工初期常用的合同条款
暂停施工
因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用， 工期不予顺延；如果因承包人原因造成停工而影响工程 进度时，若发包人要求承包人退场,承包人应无条件退场， 并且承包人须向发包人支付实际损失费用的1.3倍作为 违约金。
二、开工初期常用的合同条款
工期节点细化表中工期已含法定节假日，具体开工日 期以发包人发出的开工通知书为准。（沈阳、天津、内 蒙古地区应约定冬休（歇）期）
工期包括人员进场、临设搭设、施工准备、建筑物脚 手架拆除至验收合格在内的所有工作所需的时间。承包 人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。
协议书4.2.条款
《碧桂园总承包施工合同范本》 重点介绍
目录
一、合同结构简介 二、开工初期常用的合同条款 三、施工期间常用的合同条款 四、工程及保修常用的合同条款
目录
一、合同结构简介 二、开工初期常用的合同条款 三、施工期间常用的合同条款 四、工程结算及保修常用的合同条款
一、合同结构简介 2013版总承包工程施工合同