劳务合同-工程劳务分包合同.
关于劳务分包合同范本7篇
关于劳务分包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方劳务分包事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成一定的劳务项目，并愿意将其中部分劳务分包给乙方完成，乙方具备相应的资质和能力，愿意按照甲方的要求完成分包劳务。
双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经过友好协商，达成以下劳务分包合同。
二、分包事项及内容（一）分包事项：__________（具体事项可根据实际情况填写）（二）分包内容：__________（详细列举分包的具体内容）三、合同期限及进度安排（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。
（二）进度安排：双方根据分包事项的内容，共同制定详细的进度计划，并严格按照计划执行。
四、工程量和计价方式（一）工程量计算方式：双方根据分包内容的实际情况，确定工程量计算方式。
（二）计价方式：根据工程量计算方式，确定相应的计价方式，包括单价、总价等。
五、质量与验收标准（一）乙方应按照甲方的要求和相关行业标准，保证分包事项的质量。
（二）验收标准：双方共同制定验收标准，确保分包事项符合要求。
六、合同价款及支付方式（一）合同价款：根据工程量和计价方式，确定合同总价款。
（二）支付方式：双方约定支付方式和时间节点，如预付款、进度款、尾款等。
七、履约保证及违约责任（一）双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
（二）如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、安全施工及事故处理（一）乙方应遵守安全施工的规定，采取必要的安全措施，确保施工过程的安全。
（二）如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，并按照相关法律法规和合同约定进行处理。
九、知识产权及保密条款（一）双方在合作过程中涉及的知识产权归属问题，应按照相关法律法规和合同约定处理。
劳务分包合同参考7篇
劳务分包合同参考7篇为了确保双方当事人的权益，我们必须认真准备合同，以免产生任何纠纷，合同的制定是为了保障双方在交易中的合法权益不被侵犯和损害，下面是本店铺为您分享的劳务分包合同参考7篇，感谢您的参阅。
劳务分包合同篇1甲方：_____乙方：_____甲方根据施工需要，现将_____工程的部分工作，分包给乙方，现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：一、甲方责任1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。
2.甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备(切割机、电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准，对于不符合标准的，安全员有权制止施工。
3.甲方对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出，有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处。
4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险。
二、乙方责任1.服从甲方工作指令，非甲方安排的工作任务一律不得接受。
2.乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内，及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。
若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担。
3.乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方的管理，在施工期间，必须严格遵守规章制度，自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。
不得有违法乱纪行为，否则甲方有权对其进行处罚，并有权终止协议。
4.乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗，携带特种作业许可证，以备随时接受检查，作业人员名单必须报甲方一份备案。
5.施工前，乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全的生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。
对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
7.在生产操作过程中的个人安全防护用品由乙方自理，乙方向甲方借用的安全帽、安全带，工程结束后及时归还，若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好安全防护用品。
工程施工劳务分包合同五篇模板(通用版)
工程施工劳务分包合同五篇模板（通用版）第一篇：合同前言1.1 合同背景甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：鉴于甲方为实施某项工程施工项目，经双方友好协商，甲方向乙方提供工程施工劳务分包服务，特订立本合同，以共同遵守。
1.2 合同目的确保工程施工项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，共同完成工程施工任务。
第二篇：合同条款2.1 定义与解释1. 雇主：指本合同中委托乙方进行工程施工劳务分包的甲方。
2. 分包商：指本合同中接受雇主委托，承担工程施工劳务分包任务的乙方。
3. 工程施工：指本合同约定的，由分包商在雇主监督下进行的施工作业。
4. 劳务分包：指分包商按照甲方的要求，提供相应的施工人员、施工设备和施工技术，完成施工任务。
2.2 劳务分包内容1. 分包商应按照甲方的要求，提供具备相应资质的施工人员，完成施工任务。
2. 分包商应提供与施工任务相应的施工设备和施工技术。
3. 分包商应对施工过程中的质量、安全、进度等方面负责。
2.3 劳务分包费用1. 甲方应按照本合同约定的价格向乙方支付劳务分包费用。
2. 劳务分包费用的支付方式、支付时间等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.4 施工期限1. 分包商应按照甲方的要求，完成施工任务。
2. 施工期限的计算、延长等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.5 质量保证1. 分包商应对施工质量负责，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 施工过程中出现质量问题，分包商应承担相应责任。
2.6 安全生产1. 分包商应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
2. 分包商应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
第三篇：合同的履行与监督3.1 施工准备1. 甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工条件等。
2. 乙方应按照甲方要求，做好施工前的准备工作。
3.2 施工过程管理1. 甲方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等方面符合要求。
劳务分包合同范本(通用5篇)
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建设工程劳务分包合同范本4篇
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。
三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。
劳务分包合同范本8篇
劳务分包合同范本8篇劳务分包合同范本1发包方(甲方)承包方 (乙方)依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程名称:第二条工程地点：第三条承包范围：第四条承包方式：包轻工。
施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。
第五条工期：年月日，至年月日。
第六条工程质量：1、质量标准：合格2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工，确保工程质量。
如质量不合格，必须返工处理，其工料损失由乙方承担。
隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。
已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)给予乙方结算工费。
第七条工程价格：建筑面积————————/㎡，单价，总价万元。
第八条工期及付款方式：工期在施工材料及设备及时供应，项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工，如因施工人员配备不到位，而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每提前一天给予的奖励。
拨款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款，其余在整体竣工后一次付清.第九条甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项，并给乙方完税证明。
(总包方缴纳税金的复印件)第十条乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
工程劳务分包施工合同(集合14篇)
工程劳务分包施工合同（集合14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程劳务分包施工合同（集合14篇）劳务分包是指建设单位或专业分包人将其承担的劳务工作转包给有资质的劳务分包人进行的行为。
劳务分包合同范本 8篇
劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（分包人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方将部分劳务分包给乙方的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同涉及的劳务分包内容为：__________（具体工作内容）。
乙方应按照甲方的要求，提供合格、专业的劳务服务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工作，确保工作进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规章制度，确保工作过程中的安全。
3. 乙方应配合甲方的工作安排，确保工作任务的顺利完成。
4. 具体工作内容包括但不限于：__________（根据实际需求填写）。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方按照乙方完成的工作量进行结算，支付方式为__________（如：现金、银行转账等）。
3. 支付周期：__________（如：每月支付一次、按项目节点支付等）。
四、质量保证及验收1. 乙方应确保提供的劳务服务符合国家和地方的相关质量标准。
2. 甲方有权对乙方的劳务服务进行验收，验收不合格的，乙方应按要求进行整改。
3. 乙方应配合甲方的验收工作，确保验收顺利进行。
五、合同期限及违约责任1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________（如：一年、两年等）。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同涉及的商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同涉及的知识产权归属甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
劳务分包合同范本8篇
劳务分包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方工程项目的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________二、承包范围及方式1. 乙方承包甲方工程项目的劳务，包括但不限于施工、材料管理、质量控制等。
具体工作内容根据工程实际需要确定。
2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，乙方负责提供符合要求的劳务人员及相应的材料设备。
三、工期及进度要求1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商解决。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行。
甲方有权对进度进行监督与检查。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织自检并提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_____________________）。
该价格为固定价格，除双方另有约定外，不因市场变化等因素调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方劳务费用。
具体支付节点和比例根据工程实际情况确定。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任，并支付滞纳金。
七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的相关规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应对其劳务人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
八、其他约定事项1. 双方应保守对方的商业秘密和技术秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
劳务分包合同范本(精选10篇)
劳务分包合同范本（精选10篇）1. 劳务分包合同范本（一）甲方（总承包方）：______乙方（分包方）：______鉴于甲方为某项目施工总承包方，乙方具备相应劳务分包资质，双方在平等、自愿的基础上，就乙方分包甲方部分劳务工作达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______1.2 工程地点：______1.3 工程内容：______1.4 劳务分包范围：______第二条劳务分包内容2.1 乙方负责的具体劳务工作包括：______2.2 乙方应按照甲方要求提供合格的劳务人员，并确保其遵守甲方的规章制度。
第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：______3.2 支付方式：______第四条工程质量与安全4.1 乙方应保证劳务工作质量符合甲方及国家相关标准。
4.2 乙方应遵守甲方的安全生产规定，确保施工现场安全。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时完成劳务工作或工作质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
5.2 甲方未按时支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
第六条合同变更与解除6.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
6.2 如遇不可抗力，双方可协商解除合同。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
7.2 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：______乙方代表（签字）：______日期：______2. 劳务分包合同范本（二）3. 劳务分包合同范本（三）4. 劳务分包合同范本（四）5. 劳务分包合同范本（五）6. 劳务分包合同范本（六）7. 劳务分包合同范本（七）8. 劳务分包合同范本（八）9. 劳务分包合同范本（九）10. 劳务分包合同范本（十）请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体情况和法律法规进行详细制定。
劳务分包合同范本6篇
劳务分包合同范本6篇劳务分包合同范本 (1) 甲方：（以下简称为甲方）乙方：（以下简称为乙方）为确保基础质量，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1、工程名称：2、工程地点及范围：3、分包内容：4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。
（1）（2）（3）（4）4.1工程量以实际完成的数量为依据。
4.2本合同附件所列单价中，不包含税金。
4.3除包含了完成分包内容而发生的全部费用外（包含人工费、材料费、工器具等一切费用），还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。
5、计量及支付：结算方式：进度款和结算款以结算。
5。
1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。
5。
2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款%，缺陷责任期满付剩余价款至%（扣除预付款及%的质量保证金）。
5。
3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。
6、乙方进场施工日期为：年月日，竣工日期：年月日。
7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任；8、工程质量：8。
1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。
8。
2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。
如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。
9、施工安全、职业健康、环境保护：9。
工程劳务分包合同(精选5篇)
工程劳务分包合同（精选5篇）在充满活力，日益开放的今天，协议的使用频率呈上升趋势，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，下面是白话文整理的工程劳务分包合同（精选5篇），希望大家可以喜欢并分享出去。
劳务合同篇一甲方:名称：____________性质：___________乙方:姓名：____________性别：___________年龄：___________籍贯：___________用工形式：________________________鉴证编号：________________________编号：甲方________________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方________为________工人。
遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下协议：一、甲方录用乙方从事________工作（岗位）；劳动合同期限为________年(月)，从____年____月____日至____年____月____日止。
其中试用期为____个月，至____年____月____日止。
二、基本权利和义务：甲方：1、根据生产（工作）需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理；2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴；3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件；4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方：1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。
合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定；2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律；3、严格遵守操作规程，保证安全生产；4、完成甲方分配的生产（工作）任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项：1、工资待遇：2、劳动保险及福利待遇：3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险：4、其他：四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。
劳务分包的合同范本(优秀6篇)
劳务分包的合同范本(优秀6篇)劳务分包的合同范本篇1甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、平方米包干：包括设备、工具、人工______元/㎡，大写：__________________。
2、所需工具由乙方自备。
3、甲方供材，每天送货，剩余材料拉回。
4、管理内容：(1)遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
(2)无论任何班组如有工人偷到工地材料，罚款及后果由承包人承担。
(3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及时清理施工现场，并注意成品保护，及成品损坏由乙方按价赔偿。
三、合同工期：______年______月______日开工至______年______月______日竣工。
四、质量标准：甲方验收1、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差，甲方将对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班组长应做好班前安全交底。
认真学习安全，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：基乙方用料不合理，材料丢失、浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣除。
七、现场管理：施工现场要有专人负责管理，施工前同甲方一起检查，楼顶防水避雷针、住户窗户等设施是否完好，如原有缺损现象及时告知甲方，以免造成不必要的纠纷。
在施工中如有损坏，照价赔偿。
施工现场做到工完料净场地清。
劳务工程分包合同(通用十篇)
劳务工程分包合同（通用十篇）劳务工程分包合同（通用十篇）劳务工程分包合同协议书很重要，你知道如何来写吗? 在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是我为大家劳务工程分包合同协议书，欢迎大家分享。
劳务工程分包合同【篇1】总包方(甲方)：____________________________地址：____________电话____________代表人：____________分包方(乙方)：____________________________地址：____________电话____________代表人：____________依照《法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、分包工程范围及工程量(附预算书)四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
第二条工程结算第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
工程劳务分包合同书范本3篇
工程劳务分包合同书范本3篇篇1甲方（总承包人）：___________________________乙方（分包劳务人）：___________________________鉴于甲方已承接__________________________工程项目，并需要与乙方就相关劳务事项达成合同协议，为了明确双方权利和义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程项目名称：__________________________工程地点：__________________________承包范围：具体工作内容包括：__________________________等。
二、合同工期开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_______年_______月_______日合同总工期：日历天数为_______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款总额为人民币（大写）_________________________元整（￥_______元）。
该款项包括劳务费、材料费、机械使用费等一切相关费用。
2. 支付方式：根据工程进度分期支付。
具体支付节点和金额按双方约定执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关质量标准和规范。
2. 工程竣工验收时，应按照有关标准、规范和施工图纸进行验收。
验收合格后，方可交付使用。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应制定严格的安全管理制度和措施，确保施工现场的安全生产。
施工人员必须佩戴安全帽，严格遵守安全规程。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序，避免对环境造成污染。
3. 若因乙方原因导致的安全事故和文明施工问题，乙方应承担相应的责任和损失。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸和技术规范，确保工程顺利进行。
劳务分包合同范本8篇
劳务分包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实、守信的原则，就甲方工程项目劳务分包给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及分包事项1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 分包事项：明确分包工程的范围及具体内容，包括但不限于砌筑、抹灰、涂料、贴砖等作业。
乙方应完成相关工程的劳务人员组织、管理、实施等所有事宜。
二、工期及质量要求1. 乙方应根据甲方制定的总体进度计划组织劳务施工，确保工程进度按期完成。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
2. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和安全要求进行施工，确保工程质量达到国家或地方相关标准。
若因乙方施工质量问题造成返工或整改，乙方应承担全部责任。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：明确合同总价款及支付节点。
如：本合同总价款为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：双方约定支付方式为按工程进度分期支付。
具体支付节点和金额根据工程实际情况约定。
3. 结算方式：明确结算方式，如现金、银行转账等。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）负责提供施工图纸、技术交底及现场指导；（2）负责材料采购及供应；（3）负责现场安全管理和监督；（4）负责工程验收及竣工验收文件的整理。
2. 乙方职责与义务：（1）负责按照甲方要求进行劳务施工；（2）负责劳务人员的组织、管理及教育培训；（3）负责施工现场的安全防护措施；（4）负责完成施工记录及隐蔽工程记录的编制和报送。
五、安全生产与文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，确保安全生产零事故。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号:本资料为word 版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 劳务合同-工程劳务分包合同 甲方： 乙方： S 期：...................说明：本合同资料造用于约定双方经过谈Pk 协商ft!共同承认. 时请详通阅焼内容. 义务.同时綱述确定的时问内 约定的承诺结果.文挡可iff 接下载或修 'J工程承包人包人）：劳务分包人依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一•致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期: 年月曰总日历工作天数为：天4、质H标准工程质虽：按总包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：本合同；本合同附件；本工程施工总承包合同；本工程施工专业承包合同。
6、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下:7、总包合同工程承包人应提供总包合同，供劳务分包人査阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同的副本或复印件。
劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定。
8、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
10、工程承包人义务、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质虽向发包人负责；、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：0在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质H要求；在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质质和地下管网线路资料；在年月日前完成办理下列工作手续：_______________ ,在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：, _________________________________________________________,在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:其交验要求与保护责任为:、负责编制施工组织设计，统-制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用虽计划表，实施对工程质虽、工期、安全生产、文明施工，计虽析测、实验化验的控制、监督、检査和验收；、负责工程测虽定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务、对本合同劳务分包范围内的工程质虽向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度;、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交句、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质虽达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质H修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检査；接受工程承包人随时检査其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检査、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检査人员依法实施的监督检査，釆取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14、事故处理、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。
支付保险费用。
、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
工程承包人自行投保的范围为：。
、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围为：、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任釆取必要的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应16 . 1劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质虽、品种、规格、型号、数虽和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。
如质虽、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16・2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16・3工程承包人委托劳务分包人釆购下列低值易耗性材料:米购材料费用为：米购材料费用为：米购材料费用为：米购材料费用为：16・4工程承包人委托劳务分包人釆购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加％的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬17 . 1本工程的劳务报酬釆用下列任何一种方式计算：固定劳务报酬；约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程虽计算。
17・2本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17・3采用第种方式计价的，劳务报酬共计___________________ 7Uo17・4采用第种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：，单价为元；，单价为元；，单价为元;，单价为元；，单价为元。
17.5采用第种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元。
17・6在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过％，按变化前后价格的差额予以调整；后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；双方约定的其他情形：18、工时及工程虽的确认18・1釆用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程虽。
18・2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
徘％兹索丁写如’胸徘影魚叫集関书场出瑋若叫宜五牖徘另我関珠驗董孤袖工 '晌世另缘関濫剛书照回号車£ • 6T'関鹿米多弁勒华辛％奶貪可・14領妫貪NW田法5 . 61'丝以荃'目日由弟间可用不湫二後'攻以军'目日^^felWWW:丹华回由:四導冯设袖荃曲海帀回寻:以不浪％阳"勢书辱Y传定乱工与丫回好雲果'関取來资强用不辛乌晌寧皆食书圍出法I . 61軒荃间出関晦港為果、6【如松去虫丫可宦乱工’皆乱工関工展酒泉四幽Y回&醫魚EI酔图买物国网泓叩辟’恒臬Y钟枣割工彭半Y传;另条快。
来60YWM工甲’Y国枣袖工徘由乱工関涸零解日浴Y国&另我甲’関WS世紧鼎茴M由乱工関、4照導田送£ • 8120、施工机具、周转材料供应20・1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。