建筑地勘合同
建设工程地勘合同范本
建设工程地勘合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（服务方名称）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为保证工程质量和施工安全，现委托乙方进行地质勘察、地质调查等相关工作，双方本着平等、自愿、互利的原则，通过友好协商，达成以下合同：第一条任务范围1.1 甲方委托乙方进行建设工程地质勘察与调查工作，具体包括但不限于：1）项目选址的勘查；2）地质环境的调查与评估；3）相关资料的整理与报告编制等。
1.2 乙方应按照甲方要求，认真细致地完成勘察工作，准确提供勘察报告，确保勘察数据的真实性和可靠性。
第二条服务内容2.1 乙方应根据勘察要求和实际情况，组织人员、设备并合理安排工作时间，完成勘察任务。
2.2 乙方应在勘查过程中遵守相关法律法规，确保工作安全、环保，并确保施工现场无事故。
3.1 甲方应根据勘查任务的不同阶段及时支付勘察费用，具体费用以双方协商为准。
3.2 乙方应提供发票等相关票据，便于甲方结算。
第四条违约责任4.1 任何一方在履行合同过程中出现违约情况，应当承担相应的法律责任。
4.2 若因不可抗力等原因导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并在合理范围内提供书面证明。
第五条保密条款5.1 乙方应严格保守勘查过程中所获得的机密信息，未经甲方书面同意，不得泄露给任何第三方。
5.2 保密期限为合同终止后5年，过期后可以根据具体情况再行协商。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 生效日期：__________。
地勘合同范本经典版4篇
地勘合同范本经典版4篇篇1地质勘探是对地下资源进行勘察、勘探和评价的活动，是重要的国民经济基础产业。
地质勘探合同是地质勘探活动的重要法律文件，规定了勘探双方的权利和义务，是地勘活动的重要保障。
下面我们来看一份经典的地质勘探合同范本。
地质勘探合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：电话：为规范地质勘探活动，明确双方权责，经双方友好协商，就下列事项订立本合同：一、合同目的甲方委托乙方进行地质勘探工作，以寻找地下资源，为国民经济发展做出贡献。
二、勘探范围1.甲方将勘探区域划分为若干区块，乙方按区块顺序进行勘探活动。
2.勘探范围包括矿藏类型、勘探深度、工作区域等，具体范围以专门协商确定。
三、合同期限本合同期限为（时间），如需延长，应提前协商确定。
四、勘探项目1.勘探项目包括地质调查、样品分析、勘探钻探等。
2.乙方应按照勘探项目要求，完成勘探报告和勘探数据的整理。
五、勘探费用1.勘探费用由甲方全额承担，乙方应按照约定用途使用勘探资金。
2.如发现矿产资源，乙方有权获得相应的勘探报酬。
六、成果归属1.勘探成果包括地质勘探报告、勘探数据和矿产资源等，归甲方所有。
2.乙方有权根据约定获得相应的利益分成。
七、违约责任1.任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
2.如由于不可抗力等原因致使合同无法履行的，应及时通知对方并协商解决。
八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构裁决。
2.争议解决的相关费用由败诉方承担。
九、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同期限结束。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：以上就是一份关于地质勘探合同的经典范本，希望能对相关合同的签订提供参考。
愿双方在勘探活动中取得丰硕的成果，共同推动国民经济的快速发展。
篇2地勘合同范本甲方（委托方）：______________ 乙方（承揽方）：______________鉴于甲方有意委托乙方进行地质勘探工作，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：一、勘查范围及内容1.1 甲方委托乙方对___________（具体地址）进行勘探，勘查范围约____________（具体范围）。
地勘合同范本经典版5篇
地勘合同范本经典版5篇篇1地勘合同范本甲方：（甲方的基本信息）乙方：（乙方的基本信息）鉴于甲方为（甲方公司名称）股份有限公司，乙方为（乙方公司名称）股份有限公司，双方有意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方开展地质勘探工作事宜达成如下合同：第一条任务范围乙方应根据甲方的要求，在（勘探地区简要描述）进行地质勘探工作，具体内容包括（勘探工作的具体范围和内容）。
第二条勘探计划乙方应按照双方约定的任务范围，制定详细的勘探计划，并提交给甲方审核确认。
勘探计划包括勘探区域划分、工作内容、工作进度安排等内容。
第三条勘探资金1. 甲方应按照约定的费用支付方式，按时足额向乙方支付勘探费用。
2. 乙方应按照约定的费用使用情况，及时向甲方提供费用支出明细，确保费用使用的透明度。
第四条勘探期限乙方应在（勘探期限）内完成所有勘探工作，并提交相关报告。
如需延长勘探期限，须经双方协商一致并签订书面延期协议。
第五条勘探成果1. 乙方应提交符合国家相关规定的地质勘探报告，报告内容应真实准确。
2. 如乙方在勘探过程中发现有价值的矿产资源或者其他可开发资源，应及时向甲方报告，并在双方协商一致后继续开展相关勘探工作。
第六条保密责任双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方书面许可不得向第三方泄露。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见原因导致合同不能履行，双方应及时协商解决，协商不成可解除合同。
第八条合同解释本合同的有效性、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
对于本合同中未约定的事项，双方可以协商一致后签订书面补充协议。
第九条合同变更合同的任何修改、补充或变更均需要双方书面确认并签署补充协议，且具有法律效力。
第十条合同生效本合同自双方盖章日期起生效，有效期至达成合作目标或双方协商解除合同之日为止。
（以下无正文）签订方：（甲方盖章）签订方：（乙方盖章）签订日期：年月日签订日期：年月日地勘合同范本经典版完整内容如上，希望对您有所帮助。
地勘合同范本8篇
地勘合同范本8篇第1篇示例：地勘合同范本甲方：（合同的委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行地质勘探工作，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议并约定事项：第一条勘探范围1.1 乙方接受甲方委托，在甲方指定的地点进行地质勘探工作，勘探范围为（具体范围）。
1.2 在勘探过程中，乙方应当遵守相关法律法规，保证勘探工作的合法性和准确性。
第二条勘探内容2.1 乙方应当按照甲方的要求，对勘探范围内的地质情况进行详细勘探，提供相关数据和报告。
2.2 勘探内容包括但不限于地质勘探、地层测定、水文地质调查等相关工作。
第三条勘探期限3.1 勘探工作的开始日期为（具体日期），结束日期为（具体日期）。
3.2 如因不可抗力或其他客观原因导致勘探工作无法按期完成，乙方应及时通知甲方并重新协商确定勘探期限。
第四条服务报酬4.1 甲方应按照实际完成的工作量支付服务报酬给乙方，具体金额为（具体数额）。
4.2 服务报酬应在勘探工作完成后的（具体日期）内支付完成。
第五条保密责任5.1 在勘探工作过程中，双方应保守商业秘密和技术资料，不得向第三方披露。
5.2 双方应尊重对方的商业利益，确保勘探结果的机密性和有效性。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照合同规定完成勘探工作，造成甲方损失的，应当承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按时支付服务报酬，或提供虚假信息导致勘探工作无法正常进行的，应当承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 因履行本合同引起的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。
第八条合同变更8.1 若因勘探工作的实际情况变化或其他客观原因需要变更合同内容的，双方应当书面协商一致后修改合同。
第九条生效与终止9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，期限为（具体期限）。
9.2 若合同期满后仍需继续合作的，双方可协商签订新合同；如无协商一致，本合同自动终止。
地勘合同官方模板
地勘合同官方模板甲方：（委托单位名称）乙方：（勘查单位名称）鉴于甲乙双方具备合作条件，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、合同的签署1. 甲乙双方约定按照本合同的约定进行合作，共同完成勘查任务，并保证双方合法权益。
二、项目的背景及目的1. 甲方需对（具体项目名称）进行勘查工作，以确定项目的地质条件、地理环境等情况，为后续工程建设提供依据。
2. 本合同的目的是明确双方责任及权利，确保勘查工作的顺利进行。
三、合同的内容及条款1. 勘查任务：乙方应按照甲方的要求，完成相应的勘查工作，包括但不限于地质勘查、土壤检测、地形测量等。
2. 勘查范围：勘查范围为（具体范围），乙方应按照甲方的要求，在规定的范围内完成勘查工作。
3. 勘查期限：勘查工作的期限为（具体期限），乙方应在规定的时间内完成勘查工作。
4. 勘查报告：乙方应于勘查结束后，提交勘查报告给甲方，并确保报告的真实性和完整性。
5. 合同的解除：如因不可抗力等原因，导致无法完成勘查任务，本合同可解除，双方不承担违约责任。
6. 合同的变更：如因特殊情况需要变更合同内容，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
四、付款方式及金额1. 甲方应按照约定的合同金额支付给乙方相应的费用，费用包括勘查费用、材料费用等，具体金额如下（具体金额）。
2. 甲方应将费用支付给乙方后，乙方应按照约定的时间完成勘查任务。
五、违约责任1. 如乙方未按照约定时间完成勘查任务，应承担相应责任并按照约定支付违约金。
2. 如乙方提交虚假报告或违反合同约定，应承担相应的法律责任。
六、协议的生效及变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘查任务完成后终止。
2. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
七、争议解决1. 本合同如发生争议，应先通过协商解决；协商无果的，可提交至具有管辖权的法院解决。
八、其他事项1. 本合同所提及的其他事项，应根据具体情况进行协商确定，并签订书面协议。
地勘合同模板一
地勘合同模板一这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！地勘合同模板一：甲方乙方的权利和义务甲方：1. 甲方应按照合同约定向乙方支付地勘费用。
2. 甲方应提供乙方所需的一切必要的资料和信息，以便乙方能够顺利进行地勘工作。
3. 甲方应对乙方提供的一切资料和信息保密，不得泄露给第三方。
4. 甲方应按照合同约定接受乙方提供地勘成果。
乙方：1. 乙方应按照合同约定进行地勘工作，并按照约定时间提交地勘成果。
2. 乙方应保证地勘成果的真实性、准确性和完整性。
3. 乙方应按照合同约定向甲方支付地勘费用。
4. 乙方应按照合同约定对甲方提供的一切资料和信息保密，不得泄露给第三方。
地勘合同模板二：地勘工作的范围和内容1. 乙方应根据甲方的要求，进行土地勘测、地质调查、地下资源勘探等工作。
2. 乙方应提供包括但不限于地质报告、勘测图纸、勘探数据等地勘成果。
3. 乙方应在地勘工作中，严格遵守国家有关法律法规，确保地勘工作的合法性。
地勘合同模板三：地勘费用的支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付地勘费用。
2. 地勘费用的支付方式可以采用一次性支付或分期支付。
具体支付方式由双方协商确定。
3. 甲方未按时支付地勘费用的，乙方有权暂停地勘工作，并按照合同约定追究甲方的违约责任。
地勘合同模板四：地勘成果的交付和验收1. 乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交地勘成果。
2. 甲方应对乙方提供地勘成果进行验收，并签署验收报告。
3. 乙方应根据甲方的要求，对地勘成果进行修改和完善。
地勘合同模板五：违约责任1. 甲方未按时支付地勘费用的，乙方有权暂停地勘工作，并按照合同约定追究甲方的违约责任。
2. 乙方未按照约定时间提交地勘成果的，甲方有权解除合同，并按照合同约定追究乙方的违约责任。
3. 甲方未按照约定提供资料和信息的，乙方有权暂停地勘工作，并按照合同约定追究甲方的违约责任。
建筑地勘合同范本
建筑地勘合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑地勘事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________二、地勘内容2.1 乙方根据甲方提供的工程资料和现场实际情况，进行地质勘察，包括但不限于：工程地质测绘、勘探、取样、试验、分析、评估等。
2.2 乙方应按照国家有关标准和规范进行地勘工作，确保地勘成果的科学性、准确性和可靠性。
三、地勘费用3.1 甲方应支付乙方地勘费用，费用标准为：________________3.2 甲方支付乙方地勘费用的方式和时间为：________________四、地勘报告4.1 乙方应在地勘工作完成后_______日内向甲方提交地勘报告。
4.3 甲方对地勘报告有异议的，应在收到报告后_______日内向乙方提出，乙方应在收到甲方异议后_______日内进行核实并予以答复。
五、保密条款5.1 乙方应对在履行本合同过程中所获悉的甲方商业秘密和机密信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
地勘合同范本常用范文6篇
地勘合同范本常用范文6篇篇1地勘合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托单位）：[甲方名称]乙方（服务单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行地质勘探（以下简称“地勘”）工作，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 项目名称：[项目名称]。
2. 项目地点：[项目地点]。
3. 委托内容：地质勘探、地质调查、地质测绘等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[合同总金额汉字大写及数字]。
此费用包括乙方完成全部地勘工作的费用。
除本合同约定由甲方承担的费用外，其他一切费用均由乙方承担。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：合同签订后XX日内支付总金额的XX%，完成工作交付成果后XX日内支付剩余款项。
乙方应在收到款项后提供正规的发票。
三、工作内容及质量要求1. 乙方应按照地质勘查相关规定和甲方的要求进行工作，包括但不限于地质勘探、地质调查、地质测绘等。
甲方对乙方的工作质量和进度实施监督，对不符合本合同约定的行为及时提出改进要求。
乙方应及时改进。
如乙方拒绝改进，甲方有权单方面终止本合同并追究乙方法律责任。
2. 乙方提交的所有成果必须符合国家相关技术标准和规范，保证数据的真实性和准确性。
若因乙方工作失误造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、合同履行期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部约定工作内容且验收合格时终止。
进度安排如下：合同签订后XX日内完成现场勘探工作，提交初步成果报告；在收到甲方对初步成果报告的反馈后XX日内完成修改并提交最终成果报告。
具体进度可根据实际情况由双方协商调整。
五、保密条款双方对本次合作涉及的所有技术资料及数据负有保密义务，未经对方许可，任何一方不得擅自对外泄露。
如因违约方泄露给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
保密期限为自本合同签订之日起至项目完成后的XX年。
地勘合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“乙方”）：地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备丰富的地勘经验和技术力量，乙方具备良好的市场信誉和资源优势，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方为乙方提供地勘服务事宜达成如下协议：一、合作项目1. 项目名称：________________________2. 项目地点：________________________3. 项目类型：________________________4. 项目规模：________________________二、合作内容1. 甲方责任：（1）根据乙方提供的资料，进行地质勘探、勘查工作；（2）负责编制地勘报告，确保报告内容真实、准确、完整；（3）负责对勘探现场进行安全管理和环境保护；（4）负责对勘探过程中发现的问题进行及时处理和反馈；（5）按约定时间完成勘探任务。
2. 乙方责任：（1）提供项目所需的资料，包括但不限于地形图、遥感影像、地质报告等；（2）负责与相关部门协调，办理勘探所需的各种手续；（3）负责支付勘探费用；（4）负责对勘探成果进行验收，并对勘探报告提出意见和建议；（5）在勘探过程中，配合甲方进行安全管理和环境保护。
三、合作期限1. 合作期限：自本协议签订之日起至____________________止。
2. 合作期限届满后，如双方同意继续合作，可另行签订补充协议。
四、费用及支付方式1. 甲方根据实际完成的工作量，按约定的计费标准向乙方收取地勘服务费用；2. 乙方应在甲方完成地勘服务后，按照约定的支付方式向甲方支付地勘服务费用；3. 甲方完成地勘服务后，乙方应在接到甲方开具的发票后____个工作日内支付地勘服务费用。
地勘合同范本
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有害、有毒等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的
地勘合同范本
篇一：建筑工程地勘合同
GF－2000－0203
建设工程勘察合同（一）
工程测量、工程物探]
工程名称：
岩土工程勘察
工程地点：
合同编号：
勘察证书等级：甲级
（由勘察人填写）
发包人：
勘察人：
签订日期：20XX年9月日
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）监制
发包人：
2、《岩土工程勘察规范》GB50021-20XX（20XX年版）；
3、《高层建筑岩土工程勘察规范》JGJ72-20XX；
4、《重庆建筑岩土工程技术规范》dB22/46-20XX；
5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20XX
6、《重庆建筑地基基础设计规范》dB22/45-20XX；
7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20XX.
4.2.2(大写元整)，合同生效后/
天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的/作为定金，计/元
（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察
工程，发包人还应按实际完成工程进度/%时，向勘察人支付
预算勘察的/%的工程进度款，计元；勘察工作
外业结束后/天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的/%，计/元，提交勘察资料成果时，发包人应一次付清全部工程费用。
工程地质勘察合同范文模板
工程地质勘察合同范文模板甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）为保障双方权益，特签订本合同，依照《合同法》及有关法规规定，共同遵守相关法规规定。
一、合同标的甲方委托乙方进行XX工程地质勘察，具体内容包括：1.对工程区域地质构造、地层岩性、地貌情况、地下水情况等进行详细调查和研究；2.进行地质勘查孔、地质勘查样品的采集与分析；3.编制工程地质调查报告，提供工程规划、设计等部门所需的地质资料；4.其他双方约定的工作内容。
二、工作要求1.乙方应当认真负责地完成委托方交代的工程地质勘察任务，确保勘察工作的科学性、准确性和实效性；2.乙方应当紧密配合甲方的要求，按照合同规定的时间节点按时完成工程地质勘察工作，并按照甲方要求提供相关资料和报告。
三、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XXX万元，具体款项划分如下：（1）XX元作为合同订金，合同签订后甲方立即支付；（2）工程地质勘察报告通过验收后，甲方支付剩余款项。
2.支付方式：甲方支付方式包括转账、现金等方式，具体支付方式双方可商议确定。
四、违约责任1.若乙方未能按照合同规定时间节点完成工作，应当承担相应的违约责任；2.若因乙方原因导致工程地质勘察工作内容和质量出现问题，应当承担相应的责任；3.双方如违约，应当按照《合同法》相关规定承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方应当保密合同签订过程及工程地质勘察过程中获得的所有资料和信息，不得向第三方泄露；2.双方在合同解除或履行完毕后，应当及时销毁所有相关资料和信息，确保机密性。
六、法律适用及争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律；2.因合同履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决，若协商不成，应当向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他1.本合同自双方签署之日起生效，至双方完成工程地质勘察及结清款项之日终止；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
地勘合同模版
地勘合同模版甲方（委托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟对其所属的_____项目进行地质勘查工作，乙方具备相应的地质勘查资质和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担该项目地质勘查工作事宜达成如下协议：一、项目名称及地点1、项目名称：＿____2、项目地点：＿____二、地质勘查工作的内容和要求1、乙方应按照国家和地方相关法律法规、规范标准以及甲方的要求，对项目所在地进行地质勘查工作，包括但不限于以下内容：地形测绘工程地质调查水文地质调查岩土工程勘察地质灾害评估（如有需要）2、乙方应提交符合规范要求的地质勘查报告，报告内容应包括但不限于：项目概况勘查工作的目的、任务和依据勘查区域的地质条件岩土工程分析与评价结论与建议三、工作期限1、本项目的地质勘查工作期限自合同生效之日起_____个日历天内完成。
2、如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工作期限延误，双方应协商解决。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对乙方的勘查工作进行监督和检查，提出意见和建议。
2、按照合同约定向乙方支付勘查费用。
3、提供乙方开展勘查工作所需的相关资料和文件，并确保其真实性和完整性。
4、协助乙方解决在勘查工作中遇到的与项目有关的问题和困难。
（二）乙方的权利和义务1、有权要求甲方按照合同约定支付勘查费用。
2、按照合同约定的工作内容和要求，按时、高质量地完成地质勘查工作。
3、对勘查工作中所获取的资料和数据严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
4、在勘查工作中，遵守国家和地方相关法律法规、规范标准，确保勘查工作的安全和环保。
五、勘查费用及支付方式1、本项目的勘查费用为人民币_____元（大写_____元整）。
2、甲方应按照以下方式向乙方支付勘查费用：合同签订后_____个工作日内，支付勘查费用的_____%作为预付款；乙方提交地质勘查报告并经甲方验收合格后_____个工作日内，支付勘查费用的_____%；剩余勘查费用的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
建筑地质勘查合同模板
建筑地质勘查合同模板甲方（甲方单位名称）：地址：（甲方单位地址）法定代表人：（法定代表人）联系电话：（联系电话）乙方（乙方单位名称）：地址：（乙方单位地址）法定代表人：（法定代表人）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟在地点（具体地址）进行建筑工程项目，为了保证工程质量和安全，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务概况甲方委托乙方，对工程建设地点进行地质勘查工作，以确定地质条件，为后续建设工作提供有效参考。
第二条勘查内容乙方将对工程建设地点进行地质勘查，包括但不限于以下内容：1.岩土地质情况调查2.地下水情况调查3.地质灾害风险评估4.其他需要勘查的地质情况第三条勘查报告乙方将根据勘查情况，制定相应的勘查报告，报告内容应包括但不限于：1.勘查地点的地质条件描述2.对地下水情况的分析及评价3.地质灾害风险评估报告4.其他重要地质情况的说明勘查报告将在勘查完毕后提交甲方审核。
第四条合同费用甲方应按照约定支付给乙方勘查费用，具体金额为（具体金额），支付方式为（支付方式）。
第五条保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密及技术秘密，均应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第六条违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应对对方造成的损失承担赔偿责任。
第七条争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交有关仲裁机构或法院解决。
第八条其他事项本合同相关事项由双方共同商议确定，双方将全力履行本合同，确保工程顺利进行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
地勘报告合同范本3篇
地勘报告合同范本3篇篇一甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[具体规模描述]二、工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方现行的有关地质勘察规范、标准及甲方的要求，对项目建设用地进行地质勘察工作，包括但不限于：工程地质测绘、勘探、原位测试、室内试验等。
2. 查明场地的工程地质条件，对场地的稳定性和适宜性进行评价，提供满足设计和施工要求的地质勘察报告。
3. 地质勘察报告应包括文字报告、图表及相关附件，内容应准确、完整、清晰，符合国家和地方相关规定及行业标准。
三、工作进度1. 乙方应在合同签订后______个工作日内进场开展勘察工作。
2. 乙方应在进场后______个工作日内完成野外勘察工作。
3. 乙方应在野外勘察工作完成后______个工作日内提交地质勘察报告初稿。
4. 甲方应在收到初稿后______个工作日内提出修改意见，乙方应在收到修改意见后______个工作日内完成修改并提交正式地质勘察报告。
四、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币（大写）______元整（￥______元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款，即人民币（大写）______元整（￥______元）；（2）乙方提交地质勘察报告初稿后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%，即人民币（大写）______元整（￥______元）；（3）乙方提交正式地质勘察报告并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%，即人民币（大写）______元整（￥______元）。
地勘合同范本7篇
地勘合同范本7篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地质勘探工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程范围：地质勘探、地质调查、地质测绘等。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在地勘工程中的权利与义务，保障工程的顺利进行，实现互利共赢。
三、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行地质勘探、地质调查及地质测绘等工作。
2. 乙方需按照相关法律法规及行业标准进行工作，确保工作质量和安全。
3. 乙方应在规定时间内完成工作任务，并按时提交工作报告。
四、合同金额及支付方式1. 本工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）乙方完成工作任务并提交工作报告后，甲方支付余款。
五、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 工程期限：自合同签订之日起______天内完成。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在完成工作任务过程中获知甲方的商业秘密，应予以保密。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定完成工作任务，应支付违约金并赔偿甲方损失。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
地勘合同范本经典版5篇
地勘合同范本经典版5篇第1篇示例：地勘合同范本甲方：（公司全称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方委托乙方进行地勘工作，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：地勘工作1.2 项目地点：具体位置待确定1.3 项目内容：详细的地质勘探、勘测、勘验等工作第二条2.1 乙方应根据甲方的要求和需求，合理组织人员和设备，确保地勘工作的顺利进行。
2.2 甲方应按照合同约定支付地勘费用，按照工作进度进行支付。
第三条3.1 乙方应制定详细的工作方案和进度计划，报告甲方审批后执行；3.2 乙方应按照工作进度及时向甲方汇报工作进展，并接受甲方的监督和检查；3.3 乙方应将地勘工作的结果及时提交给甲方，确保信息的准确性和完整性。
第四条4.1 如果地勘工作中出现问题，乙方应及时向甲方汇报并提出解决方案；4.2 如因乙方的责任造成地勘工作无法进行或者结果不准确，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条5.1 地勘工作完成后，乙方应将所有勘探资料交付给甲方，并做好相关的档案工作；5.2 地勘工作结束后，双方进行验收，确认地勘工作的结果，并签署相关文件。
第六条6.1 本合同经双方签字盖章后生效，本合同包括正本一式两份，甲、乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按照双方协商一致处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：本合同经双方盖章后生效，自签署之日起生效。
（以下无正文）地勘合同范本是地勘项目工作中必备的文件，对项目的顺利实施和双方的权益保护起着重要作用。
希望双方能够遵守合同约定，共同努力完成地勘工作，取得圆满的成果。
第2篇示例：地勘合同范本甲方：(公司名称)法定代表人：(法定代表人姓名)地址：(公司地址)电话：(公司电话)鉴于甲方拥有地质勘探的相关技术和设备，乙方有意委托甲方进行地质勘探工作，双方本着平等、自愿、互利互惠的原则，经友好协商，特订立本合同如下：一、勘探范围1.1 乙方委托甲方对特定地区进行地质勘探工作，具体范围为：(具体地点)二、勘探内容2.1 甲方将派遣专业人员和技术设备前往勘探地点，对地下矿产资源进行调查、采样和分析。
农村自建房地勘合同模板
农村自建房地勘合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方拟在位于_____________________（以下简称“项目地点”）的土地上进行自建房建设，现委托乙方进行地勘工作，以确保自建房的安全性和稳定性。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条地勘范围和内容1.1 地勘范围：项目地点的土壤、岩石、地下水等地质条件。
1.2 地勘内容：包括但不限于地形测量、土层结构分析、地下水位及水质检测、地震安全性评估等。
第二条地勘标准和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关地勘的法律法规、标准和规范进行地勘工作。
2.2 乙方应确保地勘结果的准确性、完整性和可靠性。
第三条地勘成果3.1 乙方应在合同签订后____天内完成地勘工作，并出具正式的地勘报告。
3.2 地勘报告应包括但不限于地勘数据、分析结论、建议措施等。
第四条合同价款及支付方式4.1 地勘费用总额为人民币（大写）______________________元。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付合同价款的____%作为预付款。
4.3 地勘报告出具后，甲方应在____天内支付剩余合同价款。
第五条双方权利和义务5.1 甲方应提供必要的协助和便利，以确保乙方顺利开展地勘工作。
5.2 乙方应保证地勘工作的质量和进度，按时完成地勘任务。
5.3 甲方有权对地勘工作进行监督和检查，乙方应予以配合。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按时完成地勘工作或地勘结果不符合合同要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未能按时支付合同价款，应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程地勘合同注意事项
建筑工程地勘合同注意事项建筑工程地勘合同是指在建筑工程施工前，对工程地点进行地质勘察、地形测量、地下管线探测等工作，为施工提供必要的技术资料和依据的合同。
在签订和履行地勘合同时，应注意以下几个方面的问题：一、明确合同主体合同主体应适格，即双方都应具备合法的资格和能力。
发包人（甲方）通常为建设项目的主办方或开发商，具备相应的民事权利能力和行为能力。
勘察人（乙方）应具备国家规定的地质勘察资质，具备从事地质勘察业务的资格和能力。
二、明确勘察范围和内容勘察范围应包括工程地点的全部区域，以及可能影响工程建设的周边区域。
勘察内容应包括地质勘察、地形测量、地下管线探测等，并根据工程特点和需要，增加相应的工作内容。
在合同中应明确勘察的具体范围和内容，以避免日后产生争议。
三、明确合同价款和支付方式合同价款应根据勘察工作的实际量和质量要求，以及市场行情等因素进行合理定价。
支付方式可以采用一次性支付或分期支付，具体支付方式和时间应在合同中明确约定。
合同价款的支付应符合国家有关财务管理和合同履行的规定。
四、明确合同履行期限和质量要求勘察合同的履行期限应根据工程进度和需要进行合理安排，确保勘察工作在施工前完成。
在合同中应明确勘察工作的完成时间和质量要求，包括勘察报告的编制、提交时间以及质量标准等。
五、明确违约责任和相关争议的处理合同中应明确双方违约的责任和处理方式，包括违约金的计算和支付方式等。
同时，合同中还应明确解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并选择适当的解决机构或法院。
六、注意合同的签订和履行过程中的法律法规遵守在签订和履行地勘合同时，应遵守国家相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。
合同文本应采用国家规定的标准格式，并经双方签字盖章确认。
合同的修改和补充应书面进行，并由双方盖章确认。
总之，在签订和履行建筑工程地勘合同时，应注意以上几个方面的问题，以确保合同的合法性、有效性和履行质量。
同时，双方还应积极履行合同义务，加强沟通和协作，共同确保勘察工作的顺利进行。
地勘合同范本
地勘合同范本甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就地质勘查项目达成如下协议：11 服务内容及范围111 甲方委托乙方进行地质勘查工作，包括但不限于地质调查、样品采集分析、地质结构测绘等112 乙方应按照国家相关标准和规范进行作业，确保数据准确可靠113 乙方需定期向甲方汇报项目进展，提交阶段性成果报告114 在合同期限内，未经甲方书面同意，乙方不得将项目转包给第三方12 权利义务121 甲方有权监督乙方的工作进度与质量，并提出合理建议122 甲方应及时提供乙方所需的相关资料，并保证其真实性有效性123 乙方有责任保护好甲方提供的所有资料，不得泄露给任何第三方124 乙方须遵守国家法律法规及行业标准，安全文明施工13 合同价款及支付方式131 本合同总价款为人民币______元整（大写：＿_____），包含税金保险等一切费用132 合同签订后三个工作日内，甲方支付合同总额的百分之三十作为预付款133 乙方完成约定工作量并通过验收后十个工作日内，甲方支付剩余款项14 违约责任141 如因乙方原因导致项目延期，每延迟一天按合同总价款千分之五向甲方支付违约金142 若甲方未按时付款，则应按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮百分之五十向乙方支付逾期利息143 双方均应严格履行各自义务，否则违约方需承担对方因此造成的所有损失15 不可抗力151 因不可抗力事件影响而不能履行合同的一方，应在该事件发生后二十四小时内通知另一方，并提供相应证明文件152 不可抗力期间双方互不追究违约责任，但应采取措施减少损失16 争议解决161 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决162 协商不成时，任何一方均可将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决17 其他事项171 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至______止172 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力173 未尽事宜，由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方代表签字：＿___________________ 日期：＿_____乙方代表签字：＿___________________ 日期：＿_____。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX建设项目
地质勘察合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订地点：
签订日期：
发包人：
承包人：
发包人委托勘察人承担建设项目地质勘察任务。
为明确发包人、承包人双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，结合工程具体情况，发包人、承包人双方达成一致意见，订立以下合同内容：
第一条：工程概况
一、工程名称：建设项目地质勘察
二、工程地点：
三、承包范围：依据设计院出具的建设项目勘探点布置图所提出的参数和说明以及国家规范等相关内容进行地质勘察，共个孔位，其中个孔位需布点图内现有建筑物拆除后进行补勘，二次进场费用已含在总价内，不再另行收取，出具合格的并符合国家现行规范要求的地质勘察报告。
四、承包方式：包工包料，单价元/孔为固定价格（包括进场费、机械使用费、规费、税费等所有费用），结算不再调整。
五、工期：日历天（地勘报告交付发包人），开工日期以发包人书面或电话通知为准；
六、工程款及其支付与结算：
1、合同总价款：人民币：（大写：）。
2、支付方式：承包方提供合格的地质勘察报告，待地质勘察报告评审
合格后，承包人向发包人提供结算金额的100%正式发票，同时发包人向承包人支付工程结算费用的90%， 10%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。
第二条：质量要求、验收标准
1.勘探需符合布点图中要求和现行的国家相关规范规定，勘察人向发包人提交合格的勘察成果资料并对其质量负责，并承担相应法律责任。
勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料六份。
2.发包人进行现场和勘察报告验收，其验收标准依据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)及现行的国家、行业及地方规范、规程、标准，设计院提供的地勘点布置图、技术要求和相关的联络单等文件。
待承包人现场施工完工（勘察报告编写完成）后及时通知发包人，发包人组织公司相关部门和承包人一起进行现场验收。
第三条：发包人、勘察人责任
一、发包人责任
1.在勘察范围内，发包人应提供相关区域的地下管道布置情况，在没有资料、图纸的地区（段），发包人应积极组织现场勘察。
2.发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如地上可移动障碍物、青苗树木、处理施工扰民）等相关事宜。
3.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按照实际变更勘探孔位数量支付勘察费用。
4.对于施工现场中由外界原因造成勘察人出现多次进场，发包人不再支付其除勘探点数外任何费用。
5.此次地质勘察发包人只提供必须的施工水源和电源，水、电费用由发包人承担。
6.由于发包人原因造成勘察人停、窝工，其勘察工期可进行洽商顺延，不再支付其它费用。
7.本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
二、勘察人责任
1.勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的提供的相关技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察资料，并对其负责。
2.由于勘察人提供的勘察结果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其它单位时，勘察人应承担全部勘察费用；若因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应付法律责任和免受直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的50%。
3. 承包人在施工中，负责各施工区域内的成品保护，使其不受污染、损坏，如有污染、损坏由承包人承担相应责任。
4.在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.承包人在施工中应有严格的施工安全措施，危险孔位必须留有专人看管，待完工后必须回填。
由于自身安全措施不利而造成的任何事故责任，由承包人负责并承担相应费用。
承包人应严格遵守发包人的现场管理和有
关的规定（如：办理人员、机械设备等进厂施工手续、办理临时用电用水等相关手续），保证施工安全并应按照国家相关管理规定办理保险。
6.项目建设过程中需承包人配合的工作，承包人需在接到发包人电话通知后4小时内派人到达现场。
7.本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第四条：违约、索赔
1.由于承包人原因，造成发包人原有建筑物、构筑物、公用设施、地下管道损坏而造成的相关损失，发包人可向承包人提出索赔。
以发包人向承包人派发的联络单确认索赔事项及内容，索赔金额在工程结算时按照相关定额中相应条款之规定从结算工程款中扣除，若索赔金额超过工程结算价，由承包人在结算完成后一周内赔付。
2.除双方确认可顺延的工期外，如承包人没按要求的日期完成，承包人每拖期一天，向发包人承担违约金壹仟元，此违约金在工程结算时予以扣除。
3.本合同签订后，发包人不履行合同时，发包人支付5%的赔偿金；勘察人不履行合同时，勘察人支付10%的赔偿金。
第五条：项目管理负责人
发包方项目管理负责人：；承包方项目管理负责人：
第六条：争议解决方式
发生违约情况，如需司法解决的，应在发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条：组成合同的文件，其中包括设计变更、工程洽商、联络单。
第八条：双方签订反贿赂协议。
第九条：双方签订安全环保施工协议书。
第十条：本合同正文为清洁打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充应另行签订补充协议。
合同正文中任何非打印的文字或图形（签署人签字、时间签署和盖章除外），除非经双方确认同意，不产生约束力。
第十一条: 本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式六份，发包人四份，承包人二份。
合同签字盖章（含骑缝章）后生效。
发包人：承包人：
法定代表人（授权委托人）: 法定代表人（授权委托人）：帐号：帐号：
开户行：开户行：
日期：年月日日期：年月日。