建设工程勘察设计合同样式范本
建设工程勘察设计合同样式8篇
建设工程勘察设计合同样式8篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（勘察人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程勘察设计要求：__________二、合同范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的地质勘察、工程测量及设计等工作。
2. 乙方应根据国家相关技术标准、规范及规定，编制勘察纲要和设计文件。
3. 乙方应对其提交的勘察成果和设计文件的真实性、准确性负责。
三、合同工期1. 勘察周期：自合同签订之日起______天内完成。
2. 设计周期：在勘察完成后______天内完成。
四、费用及支付方式1. 工程勘察费用：人民币______元。
2. 工程设计费用：人民币______元。
3. 支付方式：甲方应在合同签订后______天内支付乙方总费用的______%作为预付款；勘察和设计成果经甲方确认后______天内支付剩余款项。
五、质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范及规定进行勘察和设计工作，确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 乙方提交的勘察成果和设计文件应满足甲方的需求，并通过相关部门的审查。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果和设计文件等涉及商业秘密的信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容、勘察成果和设计文件等商业秘密。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成勘察设计工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因未能按照合同约定支付费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的明确本次建设工程勘察设计的背景、目的、工程概况及建设规模。
双方共同确认本次勘察设计的范围、内容及相关要求。
二、工作内容及要求详细列举本次建设工程勘察设计的具体工作内容，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
明确各项工作的具体要求和质量标准。
双方应明确约定设计成果的交付方式及时间要求。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，包括各项工作的费用明细。
双方应约定支付进度和支付比例。
如涉及设计变更，应明确变更费用的计算方式和支付方式。
同时约定违约责任及相关处理方式。
四、进度安排与履行期限双方应共同制定本次建设工程勘察设计的进度安排，明确各阶段的工作内容、完成时间及验收标准。
确保项目按期完成并交付使用。
如因不可抗力因素导致进度延误，双方应及时协商解决。
五、知识产权归属与使用许可明确本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题。
约定设计成果的版权归属及使用权分配。
双方应签署保密协议，确保商业秘密不被泄露。
六、风险分担与违约责任详细列举合同履行过程中可能遇到的风险因素，如不可抗力因素、政策调整等，并约定相应的应对措施和风险分担方式。
明确违约责任及相关处理办法，确保双方权益得到充分保障。
七、合同变更与解除条件约定合同变更的情形及程序，明确变更时需遵循的原则和注意事项。
同时约定合同解除的条件和程序，确保双方在合同解除时能够妥善处理相关事宜。
八、争议解决方式及法律适用明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
建设工程勘察设计合同通用样式7篇
建设工程勘察设计合同通用样式7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务。
工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，涉及的业务范围包括勘察、设计等多个方面。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及本合同约定的内容和要求进行勘察、设计工作。
工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计等。
同时，乙方需遵循甲方提供的技术参数、要求和设计规划。
在履行合同过程中，乙方应对所提供的服务质量和进度负责。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、工作时间及进度安排乙方应根据本合同约定的工作内容和要求，制定合理的工作进度计划，确保按时完成勘察、设计工作。
如有特殊情况需调整进度计划，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。
具体工作时间及进度安排详见本合同附件二。
四、合同价格及支付方式本合同的总价为人民币[合同总价大写数字]元整，合同单价按照合同附件三所列明细进行计价。
支付方式采用分期付款的方式，具体支付节点和金额按照本合同附件四执行。
甲方应按时支付款项，确保工程进展顺利。
若因甲方原因导致工程延期或终止，乙方有权按照实际工作量计算费用并要求甲方支付相应款项。
此外，发票的开具和款项支付应遵守国家相关税法规定。
五、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、工程概况及要求本合同所涉及工程名称为XXXXXX工程，具体位于XXXXXX地址。
本次勘察设计的内容包括建筑工程勘察、初步设计、施工图设计等环节。
甲方对勘察设计的具体要求包括设计风格、功能布局、技术要求等方面内容。
乙方需按照相关法律法规和本合同要求进行勘察设计，确保勘察设计质量符合国家相关技术标准规范。
二、合同金额及支付方式本次勘察设计合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX 元整）。
支付方式为分期支付，具体包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额详见合同附件。
甲方应按约定时间支付款项，乙方应提供合法有效的发票。
三、勘察设计周期及进度安排本次勘察设计周期自合同签订之日起计算，预计历时XXXXXX个月完成全部工作。
乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察设计进度计划，并在约定时间内完成各阶段工作。
甲方有权对进度计划进行调整，乙方应积极配合并按要求调整工作进度。
四、知识产权及保密条款乙方在勘察设计中产生的知识产权归属于甲方所有。
乙方应对在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密及其他机密信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
若因乙方泄露甲方机密信息造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、质量标准和验收方式乙方应按照国家和地方有关工程勘察设计的法律法规和技术标准规范进行勘察设计，确保质量达标。
初步设计和施工图设计需经过甲方审查验收，如存在不符合要求的部位，乙方应按照甲方要求进行修改。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同样式5篇
建设工程勘察设计合同样式5篇篇1甲方（发包人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________乙方（承包人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，承担本建设工程的勘察设计工作。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划、施工图设计等工作。
具体工作内容和范围详见附件一。
三、合同工期及进度安排1. 合同工期：本合同的工期为合同签订之日起计算，共计XX天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方可协商顺延工期。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的工程进度要求，按时完成各阶段的工作任务。
具体进度安排详见附件二。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同的总费用为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体费用明细详见附件三。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款；（2）工程阶段性成果验收合格后XX日内，甲方支付乙方相应阶段的费用；（3）工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付乙方剩余费用。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术标准、规范以及甲方的要求进行勘察设计工作，确保工程质量和安全。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程规模：__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式：__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用，如逾期支付，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作，确保勘察数据真实准确，设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】乙方（承包人）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、合同背景与目的甲方委托乙方就【项目名称】进行工程勘察设计工作。
双方本着友好合作、互利共赢的原则，经充分协商，签订本合同。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1. 工程勘察：包括地质勘察、地形测量等。
2. 工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
三、工作期限及进度安排1. 工程勘察设计工作总期限为【工作期限】天。
2. 具体进度安排如下：【详细进度安排】。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总额为人民币【金额】元（大写：【金额汉字大写】）。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】作为预付款。
（2）乙方完成初步设计并提交甲方确认后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】。
（3）乙方完成施工图设计并提交甲方后【支付时间】内，支付剩余费用。
3. 支付方式：【支付方式描述】。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计质量规范、标准进行勘察设计。
2. 工程设计应满足甲方的功能需求及使用要求。
3. 甲方在收到乙方提交的勘察设计成果后【验收时间】天内进行验收，并给予书面回复。
若甲方未在规定时间内验收或回复，视为验收合格。
六、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方信息承担保密责任。
2. 本合同项下的工程勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察设计成果用于其他用途或向第三方转让。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失。
2. 若因乙方的勘察设计原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX有限公司承包人（乙方）：XXXXXXXXX设计研究院鉴于甲方需要乙方就某建设工程进行勘察设计，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX建设工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX区域。
3. 工程规模：工程总占地面积XX平方米，建设内容包括但不限于主体建筑、配套设施等。
二、服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境评估等。
2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计、深化设计等。
3. 乙方应提供技术交底、现场指导等后续服务，确保工程顺利施工。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
此价格包含乙方为完成本合同约定的服务内容所需的所有费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签署后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交初步设计成果后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方提交施工图设计成果并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（4）工程竣工验收合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
四、合同工期及进度安排1. 乙方应在本合同签署后XX日内完成勘察工作。
2. 乙方应在勘察工作完成后XX日内完成初步设计。
3. 乙方应根据甲方施工进度要求，按时完成施工图设计及后续服务工作。
4. 若因甲方原因导致工程延期或停工，双方应协商解决工期顺延事宜。
五、技术标准及质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范进行勘察设计。
2. 乙方提交的勘察设计成应当符合甲方提出的工程质量、安全等方面的要求。
3. 若因乙方原因导致勘察设计成不符合合同约定或国家相关技术标准、规范的，乙方应承担违约责任。
建设工程勘察设计合同样书5篇
建设工程勘察设计合同样书5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同样书一、合同背景为有效规范建设工程的勘察设计工作，保障工程质量和安全，特制订本建设工程勘察设计合同样书。
本合同的签署双方分别为甲方（委托方）和乙方（承接方），双方将依法诚实守信、平等自愿、协商一致的原则签订本合同，共同遵守合同的约定。
二、委托内容1. 甲方委托乙方进行（具体工程名称）的勘察设计工作，包括但不限于工程设计方案的制定、施工图纸的绘制等。
2. 乙方应根据国家相关法律法规、规范要求和甲方的具体要求，保证勘察设计工作的质量、进度和安全。
3. 乙方应在勘察设计过程中与甲方保持密切联系，及时反馈工作进展情况，并接受甲方对勘察设计工作的监督和指导。
三、合同条款1. 合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 合同价款：双方约定的合同价款为（具体金额），乙方应按照工作量和质量按时按质完成勘察设计工作。
3. 工作要求：乙方应在勘察设计工作过程中，认真履行职责，细致勤奋，确保设计方案合理可行，图纸准确无误。
4. 工作报告：乙方应在每个阶段完成后向甲方提交工作报告，详细记录工作进展情况和可能出现的问题，并提出解决方案。
5. 合同变更：如因不可抗力等原因需要对合同内容进行调整，须经双方协商一致后办理相关手续。
6. 违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
四、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可依据有关法律法规及约定进行协商处理。
3. 合同的签订地点和有效期限为：（签订地点和日期）。
以上是关于建设工程勘察设计合同样书的内容，希望双方能够严格遵守合同约定，共同努力完成勘察设计工作，创造出优质的工程成果。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：建设工程勘察设计合同样书一、合同双方甲方：（委托方名称、地址、法定代表人、联系人及联系方式等信息）二、合同背景甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方友好协商，达成如下合同：三、合同内容1. 本合同的工程范围：（详细描述工程项目的情况，包括项目名称、位置、规模、用途等信息）2. 乙方承担的工作范围及要求：（包括但不限于勘察设计的内容、标准、时间节点、成果提交要求等）3. 甲方提供的配合条件：（包括但不限于提供项目资料、协助乙方工作、支付相应费用等）4. 乙方的报酬及支付方式：（具体说明设计费用、勘察费用等，以及支付方式、时间等）5. 质量保证：（双方对设计工作的质量要求及保证措施）6. 合同变更和解除：（明确合同变更、解除的条件和步骤）7. 违约责任：（双方因违约导致的责任承担及赔偿标准）8. 保密条款：（对涉及商业秘密的信息保密要求）9. 法律适用及争议解决：（约定适用的法律、争议解决方式等）四、合同生效及其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同范本(七篇)
建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同样式5篇
建设工程勘察设计合同样式5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：电话：传真：为了保障双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方与乙方按照平等自愿、互利互惠的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、委托内容1. 甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计，具体内容包括但不限于项目概况、工程范围、工程概况调查、规划设计等，具体详细内容以双方协商一致的书面协议为准。
2. 勘察设计的成果应符合国家规定的相关标准和规范，能够满足建设工程实际需求。
3. 乙方应按照约定的时间节点提交勘察设计成果，并接受甲方的监督和审核。
二、费用与支付方式1. 甲方向乙方支付的勘察设计费用为（具体金额），乙方应根据工作量、工程复杂度等因素进行合理评估。
2. 付款方式：甲方应在签订合同后（具体时间）内支付（具体金额）的合同款项，乙方应在勘察设计阶段的不同阶段按照约定的比例进行分期付款。
三、保密责任1. 双方在合作期间应保护对方的商业机密信息，不得向第三方泄露或披露与本合同有关的任何商业秘密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将本次合作的相关信息用于其他商业目的。
四、知识产权1. 乙方为甲方提供的勘察设计成果，包括设计方案、图纸、技术文件等，其知识产权归甲方所有。
2. 乙方应保证提供的勘察设计成果不存在侵犯他人知识产权的情况，如有任何侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 若因乙方故意或重大过失导致勘察设计成果不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并要求乙方承担违约赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致勘察设计工作无法顺利进行或延迟，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
六、合同变更和解释1. 合同履行过程中，若双方需要对合同内容进行修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
建设工程勘察设计合同样式范本
发包方：_________
承包方：_________
根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________；
工程地点__________；
工程规模__________；
工程投资__________；
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。
（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后＿＿天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在＿＿天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。
本工程的勘察费为＿＿元估算设计费为＿＿元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
（1）
（2）
（3）
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1、承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和
设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
（1）
（2）
（3）
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托
方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
（1）
（2）
（3）
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列＿＿项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：
承包方（盖章）：
鉴（公）证意见：
地址：
地址：
经办人：
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：
鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
开户银行：开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间年月日签约地点___________ 有效期限年月日至年月日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行__________________________设计工作。
工程设计项目表
工程编号
项目名称建设性质投资（万元）规模建筑层数结构设计内容
附表二：
工程、地质勘察委托书
建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要察
求资
提料。