《商品住宅质量保证书》示范文本
2024年住宅质量保证书(15篇)【模板】

住宅质量保证书(15篇)住宅质量保证书1尊敬的住户:感谢您选购了我公司新建的商品住宅。
为维护您的合法权益,我公司对您购买的_____区(县)_____小区_____号(栋)楼___单元___户,建筑面积为____平方米的房屋,作出如下质量保证和承诺:一、本房屋通过淄博市____区(县)质量监督部门监督验收,建筑工程质量被评定为____等级。
二、根据国家、省、市有关法律、法规和政策规定:1、住宅自交付之日起,在规定的期限及在用户正常使用情况下,本公司免费承担以下项目保修期内的维修设施的正常运行要签字认可。
2、业主验收后自行添置及改动的设备、设施均由业主自行承担维修责任。
3、在保修期内,因用户使用不当或擅自进行家庭装饰装修而造成的质量问题,不在本公司保修范围内,本公司不承担免费维修责任,若因此造成房屋质量受损或其他用户的损失,均由责任人承担相应的责任。
4、经市级以上有资格的专业部门的鉴定,凡住宅结构质量不合格且无法修复的住宅,将予以退房或调换。
三、业主对住宅交付验收签字之日即为该住宅交付使用日期,保修期的起始日期自住宅交付使用之日起计算。
本房屋由我公司售后服务机构负责安排进行保修期内维修服务,对于超出保修范围或保修期限的维修事项,由业主自行选择维修。
四、为做好保修业务,我公司专门设立了售后服务机构:名称:______________________________________________;______________________________________________;售后服务负责人/联系人:_____________________________;电话:______________________________________________。
五、如对我公司的答复或处理有争议,可根据国务院《建设工程质量管理条例》等有关法规规定,向本地的建设工程质量监督部门申请协调解决。
因住宅工程质量问题久拖得不到解决的,可向建设工程质量监督部门投诉或通过人民法院解决。
商品住宅质量保证书(精选4篇)

商品住宅质量保证书(精选4篇)第一篇:商品住宅质量保证书《商品住宅质量保证书》是本房地产开发企业对销售的商品住宅承担质量责任的依据。
为确保住房消费者的合法权益,完善商品住宅售后服务制度,促进房地产市场的健康发展,特制定本质量保证书。
一、该工程保证为合格工程,工程质量等级最终以质监部门验收为准,本住宅楼质量等级为工程。
二、住宅结构设计寿命为年,住宅结构按设计寿命终身保证使用。
三、用户在正常使用情况下,保修期限及内容:(一)屋面防水工程自交房之日算起3年内保修。
(二)土建工程自交房之日算起1年内保修。
(三)卫生洁具自交房之日算起1年内保修。
(四)电器管线、上下水管线安装工程自交房之日算起6个月内保修。
(五)管道堵塞自交房之日算起2个月内保修。
(六)供热(冷)系统及设备自交房之日算起保修一个采暖期(供冷期)。
四、用户在保修期内正常使用情况下,房屋及其设施出现质量问题,请及时到联系维修,日之内进行处理,处理结果由用户签字满意为止。
联系地址:联系电话:用户在保修期内正常使用情况下,房屋及其设施出现质量问题,用户须及时采取保护措施,不得擅自维修,否则公司将不予保修,责任由用户自负。
五、如用户因住宅结构质量原因提出退房,必须经省级及其以上工程质量监督部门鉴定,确认质量问题无法居住时,公司将扣除折旧费用后予以退房。
六、公司在预售商品房后,预购单位在不影响房屋正常施工的情况下,可以对在建工程进行监督检查。
七、交接房屋时公司交接人员与用户同时对商品住宅交接验收,公司根据交接登记时存在的问题及时进行维修。
八、在保修期限内出现的质量问题,按国家、省有关标准规范的规定进行处理。
九、房屋及其设施由于住户使用不当出现的质量问题,由住户负责,开发单位不予保修。
十、本商品住宅出现质量问题,住户对公司的答复和处理有争议时,凡有关住宅工程质量的,可向原发证的建设工程质量监督站申请裁决;凡有关住宅配套质量的.,可向当地房地产开发主管部门申请裁决,若仍有异议时,可直接向人民法院提起诉讼。
保证书商品住宅质量保证书样本

保证书商品住宅质量保证书样本一、本保证书是根据国家相关法律法规制定的,用于保证商品住宅质量的文件。
为了保障消费者的合法权益,确保商品住宅的质量符合相关标准和规定,特制定本保证书样本,具体内容如下:二、保证书样本具体内容1. 商品住宅基本信息商品住宅名称:XXXX小区商品住宅地址:XX省XX市XX区XX街道XX号开辟商名称:XXXX有限公司开辟商地址:XX省XX市XX区XX街道XX号竣工日期:XXXX年XX月XX日2. 商品住宅质量保证本开辟商郑重承诺,根据国家相关法律法规和建造行业的标准,保证以下内容:(1)结构安全:商品住宅的结构设计、施工符合国家建造行业的相关标准,确保房屋的结构安全可靠。
(2)防水隔热:商品住宅的外墙、屋面、地下室等部位的防水、隔热措施符合国家建造行业的相关标准,确保房屋在各种气候条件下的防水、隔热性能。
(3)供水排水:商品住宅的供水、排水系统符合国家建造行业的相关标准,确保供水稳定可靠,排水畅通无阻。
(4)电气安全:商品住宅的电气设计、施工符合国家建造行业的相关标准,确保电气设备的安全可靠,防止火灾和电击等事故发生。
(5)室内环境:商品住宅的室内环境符合国家建造行业的相关标准,确保室内空气质量达到健康标准,不会对居民的身体健康造成危害。
3. 保修期限和范围本商品住宅的质量保修期限为自竣工验收之日起,分为以下几个阶段:(1)结构保修期:自竣工验收之日起,为期10年。
在此期间,如因结构设计、施工等原因导致结构浮现问题,开辟商将负责免费维修。
(2)设备保修期:自竣工验收之日起,为期2年。
在此期间,如因设备质量等原因导致设备浮现问题,开辟商将负责免费维修或者更换。
(3)装修保修期:自竣工验收之日起,为期1年。
在此期间,如因装修质量等原因导致装修浮现问题,开辟商将负责免费维修或者重新装修。
4. 维修责任和方式在保修期内,如发现商品住宅存在质量问题,居民可以向开辟商提出维修申请。
开辟商将按照以下方式履行维修责任:(1)居民需书面提出维修申请,并详细描述问题的具体情况。
《商品住宅质量保证书》

商品住宅质量保证书尊敬的业主:感谢您选择我们的商品住宅,我们深知您对住宅质量的关心和期待。
为了保障您的权益,我们特制定本质量保证书,向您承诺我们的住宅质量。
一、住宅基本情况1. 住宅座落:XXX市XXX区XXX路XXX号。
2. 建设单位:XXX房地产开发有限公司。
3. 设计单位:XXX建筑设计研究院。
4. 施工单位:XXX建筑集团有限公司。
5. 质监单位:XXX市建设工程质量监督站。
6. 物业管理单位:XXX物业管理公司。
7. 住宅结构类型:XXX。
8. 质量评定等级:XXX。
二、住宅质量保证我们的住宅经过政府主管部门的验收合格,现予交付使用。
在正常使用情况下,如有质量问题,在规定的保修期内由我们承担维修责任。
具体的保修内容与保修期如下:1. 地基基础、主体结构(按实际年限):50年。
2. 屋面防水:5年。
3. 外墙面、地下室、厨房、厕所及卫生间地面、管道等防渗漏:5年。
4. 墙面、顶棚抹灰层脱落:1年。
5. 地面空鼓开裂、大面积起砂:1年。
6. 门窗、五金件损坏:1年。
7. 卫生洁具:1年。
8. 灯具、电器开关:半年。
9. 管道堵塞:2个月。
三、使用说明1. 本《商品住宅质量保证书》依据中华人民共和国国务院《城市房地产开发经营管理条例》制定。
2. 请您按照住宅使用说明书的指导正确使用住宅,并按照维护保养手册的要求进行定期保养。
3. 如有任何质量问题,请您及时与我们联系,我们将尽快安排维修或给予解决方案。
四、其他说明1. 因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,我们不承担保修责任。
2. 造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。
3. 住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。
五、承诺与保证我们承诺所提供的商品住宅符合国家标准和行业规范,并保证住宅质量符合设计和规范要求。
我们对于所承诺的质量保证书内容承担法律责任。
商品住宅质量保证书4篇

商品住宅质量保证书4篇【题注】本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。
二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。
三、本住宅通过___市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。
四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:1.屋面防水层3年;2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年;3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年;4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年;5.门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏1年;6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;7.管道堵塞2个月。
五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。
六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。
七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。
八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。
九、本公司愿承诺的其他内容(略)。
十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。
保证单位:法人代表:日期:公司地址:联系人:电话:邮政编码:物业管理公司:联系人:联系电话:地址:【题注】本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。
商品住宅质量保证书及使用说明书(范本)

商品住宅质量保证书及使用说明书(范本)第一篇范文:合同编号:_______商品住宅质量保证书及使用说明书(范本)尊敬的用户:感谢您购买我司生产的商品住宅。
为了保障您的合法权益,请您在购买商品住宅时认真阅读本质量保证书及使用说明书,并妥善保管。
一、质量保证1.我司承诺,所售商品住宅符合国家相关法律法规、标准和行业规定,具备一般住宅的使用功能。
2.商品住宅主体结构自交付之日起保修五年,防水工程、电气系统、给排水系统、暖通系统自交付之日起保修两年。
在保修期内,因产品质量问题导致的故障,我司将负责免费维修或更换。
3.商品住宅的保修期自交付之日起计算。
交付时间以购房合同约定为准。
4.保修期内,我司将提供定期上门检查、维护服务,确保商品住宅的正常使用。
5.保修期外,我司将提供有偿维修服务,维修费用按照市场价格收取。
6.商品住宅的质量问题按照国家相关法律法规的规定处理。
二、使用说明1.请您在入住前,认真阅读并遵守《住宅使用说明书》。
2.住宅内的设施、设备应按照《住宅使用说明书》的要求进行使用和维护。
3.请您合理使用住宅内的设施、设备,避免因使用不当造成损坏。
4.住宅内的设施、设备如有故障,请及时联系我司客服进行维修。
5.住宅的装修、改造应符合国家相关法律法规、标准和行业规定。
6.住宅的装修、改造过程中,如需拆改主体结构、水电线路等,请提前与我司联系,并签订相关协议。
7.购房合同8.住宅设计图纸9.住宅使用说明书10.产品质量合格证请您在购买商品住宅时,仔细阅读以上内容,并在确认无误后签字。
签字后,本质量保证书及使用说明书将成为您与我司之间合同的一部分,具有法律效力。
销售方:(盖章)地址:____________联系电话:_________购买方:(签字)姓名:____________日期:____________第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导商品住宅质量保证书及使用说明书(范本)尊敬的用户:感谢您购买我司生产的商品住宅。
商品住宅质量保证书

商品住宅质量保证书(示范文本)编制说明一、为维护住房消费者的合法权益,加强商品住宅售后服务管理,依据国家和地方等相关规定,编制本保证书。
1.《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令第248号)2.《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)3.《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)4.《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)5.《商品房销售管理办法》(建设部令第88号)6.建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》(建房〔1998〕102号)7.住建部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)二、《商品住宅质量保证书》是房地产开发企业对销售的商品住宅质量向购买者做出承诺保证、承担质量责任的法律文件,房地产开发企业应当按《商品住宅质量保证书》的约定,承担保修责任。
《商品住宅质量保证书》作为商品房销售合同的补充约定,与合同具有同等法律效力。
三、房地产开发企业在向购买人交付销售的新建商品住宅时,必须向购买人提供《商品住宅质量保证书》。
《商品住宅质量保证书》按套发放,一式二份,购买人、房地产开发企业或其委托的物业服务企业等保修单位各持一份。
《商品住宅质量保证书》应当和《商品住宅使用说明书》一并提供给购买人。
四、商品住宅质量保修期自房地产开发企业将竣工验收合格的住宅交付用户使用之日(即业主对房屋验收签字之日)起计算,公用部位保修期自项目竣工验收合格之日起计算,保修期不应低于国家规定的期限。
五、如国家或地方政策法规调整,本《商品住宅质量保证书》有关内容从其规定。
六、本《商品住宅质量保证书》适用于房地产开发企业出售的商品住宅,其他住宅和非住宅的商品房屋可参照执行。
各企业可自制《商品住宅质量保证书》格式,并进一步细化,但应包含本示范文本中的内容,并不应违反国家和地方政策法规的相关规定。
目录1.基本信息 (1)2.质量保证 (1)3.保修须知 (2)4.保修项目及期限 (3)5.公共部分的保修 (4)6.保修程序 (4)7.保修责任认定 (4)8.保修责任免除 (5)9.争议解决 (5)10.其他内容 (6)11.保修记录表 (7)尊敬的业主:欢迎您入住,为确保商品住宅售后服务质量,维护您的合法权益,保证您的生活质量,根据国家有关规定,特向您提供《商品住宅质量保证书》,请您仔细阅读。
商品房质量保证书6篇

商品房质量保证书6篇商品房质量保证书1一、质量等级核定单位:________x.二、地基基础和主体结构在合理使用年限内承担保修。
三、抗震设防烈度:八度。
四、正常使用情况下各部位、部件保修内容及保修期1.屋面防水:三年。
2.厨房和卫生间地面及管道渗漏:一年。
3.墙面、顶棚摸灰层脱落:一年。
4.地面空鼓开裂、大面积起砂:一年。
5.门窗翘裂、五金件损坏:一年。
6.管道堵塞:两个月。
7.供热系统和设备:一个采暖期。
8.电器线路:一年。
五、开发商对所售房地产担保的质量保证可委托物业管理部门负责实施。
六、用户根据合同规定的交付状态,对有关房地产质量等级、设备设施的正常运行履行验收。
用户验收后自行添置、改动的设备、设施,由用户自行承担维修责任。
七、保修期从竣工验收的房产交付用户使用之日计算(国家另有规定的按国家规定执行)。
__房地产开发公司(盖章)法定代表人:__x(签字)签订日期:x月x日商品房质量保证书2质量验收:建设单位:鹤岗市龙宇房地产开发有限公司设计单位:鹤岗市建筑设计院监理单位:鹤岗市兴鹤建设监理有限公司施工单位:鹤岗市筑城建设工程有限公司本工程经五方验收评定为合格,已在鹤岗市质量监督站备案登记。
本公司和物业管理公司做了交接验收。
质量保证:鹤岗市筑城建筑有限责任公司承担鹤岗市龙宇花园小区C组团C1栋住宅楼的质量保证。
该公司遵照国家现行标准、规范进行施工,并通过《建筑节能工程施工质量验收规范》及各项工程质量竣工验收及评定,质量满足国家验收规范要求,准予交付使用。
鹤岗市龙宇房地产开发有限公司承诺遵守国家建设工程保修规定和鹤岗市建筑装修管理规定,在保修期内承担保修义务。
业主入户时,本公司将签发本质量保证书,业主申报保修工程项目凭本质量保证书。
保修责任的认定:●经国家质量检验部门鉴定为设计原因引起的质量安全隐患。
●经国家质量检验部门鉴定为施工原因引起的质量隐患。
●其它按国家规定的建设单位的质量责任。
保修责任的免除:●业主/住户装修擅自改动管线、打凿墙、板、柱、外墙不当和不当装修引起的房屋质量问题。
保证书商品住宅质量保证书样本

保证书商品住宅质量保证书样本一、甲方与乙方签订的本合同是为了保证甲方购买的住宅的质量,保障甲方的合法权益。
双方在遵守国家相关法律法规的基础上,经商议一致,达成如下协议:二、甲方购买的住宅详细信息如下:1. 住宅名称:XXX小区X栋X单元XXX号;2. 户型:XXX平方米,X室X厅X卫;3. 建造面积:XXX平方米;4. 交付标准:按照国家相关规定和甲方与乙方签订的购房合同执行。
三、乙方保证以下内容:1. 住宅的结构、质量、安全等符合国家相关法律法规和建造标准,不存在明显的质量问题;2. 住宅的水、电、暖等基础设施运行正常,不存在安全隐患;3. 住宅内部装修符合国家相关规定,装修材料质量合格,不存在装修质量问题;4. 住宅所属小区的公共设施和环境符合国家相关规定,如绿化、道路、停车场等;5. 住宅的产权、使用权等相关手续齐全,不存在法律纠纷。
四、乙方承诺:1. 在住宅交付之前,乙方将对住宅进行全面的检查和验收,确保住宅的质量符合国家相关标准和甲方的合同要求;2. 如发现住宅存在质量问题,乙方将承担相应的修缮责任,确保及时修复;3. 乙方将提供住宅的相关证件和手续,确保甲方能够顺利办理房屋的产权过户手续;4. 如甲方在住宅交付后发现质量问题,乙方将提供售后服务,及时解决问题。
五、甲方权益保障:1. 如甲方在住宅交付后发现质量问题,可向乙方提出书面投诉,并提供相应的证据;2. 乙方收到投诉后,应在X个工作日内进行调查,并及时回复甲方;3. 如发现住宅存在质量问题,乙方将按照国家相关规定和双方合同约定,承担相应的修缮责任;4. 如乙方未能按照约定的时间修复住宅质量问题,甲方有权要求乙方进行赔偿。
六、其他约定:1. 本保证书自双方签字盖章之日起生效,并与购房合同具有同等法律效力;2. 本保证书的解释和争议解决适合中华人民共和国法律;3. 本保证书一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
七、特殊声明:1. 本保证书仅适合于甲方购买的住宅,不适合于其他用途或者其他房屋;2. 本保证书的内容以本文本为准,未经甲方和乙方商议一致,不得进行任何修改。
最新住宅质量保证书范本(精选20篇)

最新住宅质量保证书范本(精选20篇)最新住宅质量范本篇1甲方(卖方):乙方(买方):由甲方开发新建座落在市区(镇)路(街)住宅工程第单元、第层#住房套的房地产(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。
为加强商品住宅质量管理,确保商品住宅售后服务质量水平,维护商品住宅消费者合法权益,根据建设部建房[1998]102号《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用制度的规定》要求,如果商品住宅出售后在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷,由甲方履行保修义务,承担保修责任。
一、该工程在竣工验收时,经验收组评价其工程质量等级为,且已办理竣工验收备案手续。
在正常使用条件下地基基础工程和主体结构工程,按设计文件和有关规定该住宅的合理使用年限为年,在正常合理使用的年限内出现危及结构安全的质量缺陷,由甲方履行保修义务、承担保修责任。
二、在正常使用情况下该商品住宅以下部位、部件的保修内容与保修期为:1、屋面墙面、地下室和厨房、厕所及卫生间地面、管道等防渗漏的保修期为5年;2、墙面、顶棚抹灰面脱落、地面找平基层或水泥砂浆面层空鼓开裂、大面积起砂等及门窗翘裂,五金件等零配件和卫生洁具不符合标准规定要求等引起的损坏,其保修期均为2年;3、供热、供冷系统和设备的保修期为2个采暖期、供冷期;4、灯具、电器开关和管道堵塞的质量保修期为半年,其他部位、部件的保修期为1年;5、该商品住宅售出后,由甲方委托的物业管理公司负责维修处理;6、该商品住宅于年月日由甲方交付乙方使用,交付时乙方对该住宅设备、设施的正常运行进行了认可。
乙方验收后自行添置、改动的设施、设备,由乙方自行承担维修责任。
保修期从竣工验收合格之日,即年月日起计算。
三、在保修期内,因该住宅工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,乙方可以向甲方提出赔偿要求,甲方向造成该商品住宅工程质量缺陷的责任方追偿。
因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任;因乙方使用不当,如擅自改动结构、设备位置的不当装修等,或等三方和不可抗力造成的质量缺陷,不属甲方保修范围。
商品房质量保证书范文(四篇)

商品房质量保证书范文尊敬的购房者:感谢您选择购买我公司开发的商品房。
为了确保您的权益和我们的信誉,我公司郑重向您发出商品房质量保证书,特此声明:一、质量保证期限:自房屋交付使用之日起,为期5年。
二、质量保证内容:我公司保证所售商品房的建筑主体、主体设备以及配套设施的质量,确保达到相关法律法规和技术标准的要求。
三、质量保证责任:1.在质量保证期内,如发生建筑主体结构安全、设备使用功能、配套设施正常运行等质量问题,我公司将承担修缮或更换等责任,保证房屋质量符合规定标准。
2.质量保证期外,如您发现房屋存在质量问题,我公司将按照相关法律法规及约定的维修保修期限和方式进行处理。
四、假设责任:1.我公司承诺在售房屋的产权和使用权没有任何纠纷,保证您的合法权益。
2.我公司建筑设备和配套设施的质量符合国家规定和技术标准,不存在假冒产品。
五、质量保证手续:购房者在购房合同生效后,可向我公司申请获得正式的商品房质量保证书,具体手续和要求将在购房合同中详细说明。
六、维修保养:为了保证房屋的正常使用和久久堂计划发展,购房者在使用过程中,应按照使用说明书和维修保养手册的要求,正确使用、维护和保养房屋,避免人为损坏和不当使用而影响质量保证。
七、其他:如对质量保证内容有任何疑问或不满,购房者可随时向我公司客户服务部门咨询,并提供相关的证据和材料,我公司将积极处理并及时反馈。
购房者在签署购房合同后即视为已知悉并接受本商品房质量保证书的所有内容,并愿意严格遵守所有相关规定和要求。
感谢您对我公司的信任和支持!衷心祝愿您在新房中生活愉快、健康幸福!特此声明!日期:____年____月____日签字:购房者签字、公司代表签字商品房质量保证书范文(二)尊敬的顾客:感谢您选购我们的商品房,并对我们公司的信任和支持表示深切的感谢!为了保障您的合法权益和居住安全,我们现将商品房质量保证书的范本向您呈现如下:商品房质量保证书范文(三)根据国家相关法律法规的规定,我公司郑重承诺,对于所售商品房的质量作出如下保证:一、房屋的质量问题1. 房屋主体结构我们保证所售商品房的主体结构符合国家建筑规范,具备足够的承载能力和抗震能力。
商品房住宅质量保证书范文

商品房住宅质量保证书范文:尊敬的购房者:感谢您对我们的商品房住宅项目表达的关注和信任。
为了保证您的住房质量和安全,我们遵循国家有关规定,并严格按照《住宅工程质量保证书》的要求,对该房屋进行了质量检查并确认符合以下标准:一、建筑结构1、房屋结构布局合理,各构件的位置、尺寸、布置满足设计要求,结构总体稳定、安全可靠。
2、主体结构设计满足建筑、防火、隔声、抗震要求及相关标准,各构件能够承受预估载荷,保证整个建筑安全、可靠。
3、房屋采用高强度混凝土和优质钢材,施工过程中采用了科学合理的加固措施,保证结构强度和耐久性。
二、建筑物的空气质量1、房屋的采光、通风、变气机、烟雾控制、净化等设备能够保证户内空气质量符合健康标准。
2、房屋内部装修材料的选择合理,不会对人体健康造成危害。
3、房屋内部空气中的各种污染物质,如甲醛、苯、TVOC等均在有关国家标准规范内。
三、安全隐患1、房屋的电器和电气设备按照国家电器安全规范设计、生产,并提供电器安全检测合格证明。
2、房屋内置的燃气设备、热水器等能够正常、安全使用,没有发生任何事故。
四、建筑节能标准1、房屋的外墙、窗户等采用了优质的隔热材料和隔音材料,能够有效降低室内外温差,达到一定的节能标准。
2、房屋内部采用应用节能照明系统,厨卫各房间均使用了热水器和地暖、空调等节能设备,能够有效地降低能耗。
我们郑重承诺,该房屋通过了建筑质量检验,符合国家和行业标准规范。
同时,我们将提供全方位保障,为您提供建筑质量问题的解决方案。
对您的购房产生的任何疑问或建议,我们将全力以赴地进行解答和改进。
为您和您的家人提供一个舒适、安全、健康的居住环境将一直是我们的目标。
感谢您的支持!此致敬礼!开发商:XXX公司年月日。
商品住宅质量保证书(范本)

商品住宅质量保证书(范本)商品住宅质量保证书本为商品住宅质量保证书的范本,详细阐述了商品住宅质量保证的相关内容。
以下为正文:一、前言本商品住宅质量保证书(以下简称“保证书”)是根据《商品房销售管理办法》等相关法律法规制定的。
本保证书旨在确保购房者在购买商品住宅过程中的利益得到有效保护。
二、保证人保证人(开发商):________(以下简称“开发商”)地址:________三、保证内容1. 房屋结构及质量保证1.1 房屋结构保证开发商保证所售商品住宅的结构安全稳固,符合国家建筑标准和相关技术规范。
1.2 房屋质量保证开发商保证所售商品住宅的主体结构、屋面、外墙、地下室防水、供水与排水系统、电气设备、采暖与通风设备等符合国家强制性标准。
1.3 隐蔽工程质量保证开发商保证隐蔽工程的施工质量符合国家质量标准,包括但不限于水、电、气、热、消防等。
2. 室内装修质量保证开发商保证商品住宅的室内装修符合相关设计图纸和装修标准,装修材料符合国家标准。
3. 交付保证开发商保证按照合同约定,按时将商品住宅交付购房者。
4. 服务保证开发商保证在商品住宅交付后的一定期限内提供售后服务,包括维修、咨询等服务,并确保服务质量符合国家标准。
5. 其他约定其他双方约定的保证内容。
四、保证期限1. 商品住宅质量保证期限为______年。
2. 独立使用的商品住宅的质量保证期限自交付之日起计算。
3. 共同使用的商品住宅的质量保证期限自交付之日起计算,并以最后一批购房者实际交付日为准。
五、免责条款1. 不可抗力如因自然灾害、战争、恐怖袭击等不可抗力因素导致商品住宅受损或无法交付的,开发商不承担责任。
2. 意外事故如因购房者的过失、意外事故导致商品住宅损坏的,开发商不承担责任。
六、申诉与纠纷解决如发生申诉或纠纷,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,可向有关部门或司法机关寻求解决。
附件:1. 商品住宅销售合同2. 商品住宅平面图3. 商品住宅施工图4. 商品住宅质量检测报告(具体附件内容根据实际情况进行附加)法律名词及注释:1. 商品房销售管理办法:指《商品房销售管理办法》国务院令第335号。
住宅质量保证书

住宅质量保证书(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、年度计划、活动总结、合同协议、条据文书、规章制度、策划方案、心得体会、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, annual plans, activity summaries, contract agreements, policy documents, rules and regulations, planning plans, insights, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!住宅质量保证书【精选】住宅质量保证书范文15篇在现在的社会生活中,需要使用保证书的情况越来越多,有效的保证书只能基于自己有权处分的物进行处分,不能因此侵犯他人的合法利益。
《商品住宅质量保证书》正规范本(通用版)

商品住宅质量保证书一、产品信息•产品名称:商品住宅•产品型号:SZ-2022•生产日期:2022年01月01日•生产厂商:XYZ公司二、质量保证范围XYZ公司郑重承诺,本商品住宅的质量保证范围如下:1.结构安全:确保建筑结构牢固,经受得住自然灾害和常规使用。
2.电气系统:保证电气系统设计合理,符合国家标准,安全可靠。
3.供水系统:确保供水系统正常运行,水质符合卫生标准。
4.给排水系统:保证给排水系统畅通,不易堵塞。
5.热力系统:保证供暖系统稳定运行,供热效果良好。
6.消防设施:确保消防设施齐全,能够有效预防和应对火灾。
7.环境保护:确保建筑符合环境保护要求,不污染环境。
8.设备功能:保证各种设备和家具使用正常,并具备相应的功能。
三、质量保证期限本商品住宅的质量保证期为5年,自交付之日起计算。
在保证期内,如出现因产品自身质量问题导致的故障或损坏,我们将提供免费维修或更换服务。
四、质量保证流程如果您在使用本商品住宅过程中遇到任何质量问题,请按流程进行处理:1.联系售后服务:请拨打我们的售后服务(方式:400-123-4567)报告问题,并提供产品的相关信息。
2.故障确认:我们的售后服务人员将与您核实故障情况,并根据情况提供相应的解决方案。
3.维修或更换:如果故障属于产品质量问题,我们将按照质量保证条款为您提供维修或更换服务。
4.现场调查:如有需要,我们的售后服务人员会前往现场进行调查,以确保问题得到妥善处理。
5.用户满意度调查:在维修或更换完成后,我们将进行用户满意度调查,以确保您对我们的服务满意。
五、责任限制本质量保证书不包含情况:1.由于不正确的使用或保养导致的故障。
2.在运输、安装、改装或维修过程中产生的故障。
3.因不可抗力、意外事故或未经授权修理、改动导致的故障。
4.超出质量保证期限的故障。
六、其他事项1.本质量保证书仅适用于正常使用环境下的商品住宅,不适用于特殊使用环境。
2.如因人为损坏或其他非产品质量因素导致的故障,我们将提供有偿维修服务。
商品房住宅质量保证书4篇

商品房住宅质量保证书4篇商品住宅质量保证书尊敬的住户:感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。
我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。
开发公司地址:物业管理公司地址:销售联系人:联系人:电话:电话:开发公司(章)法人代表:(签章)年月日商品房住宅质量保证书用户:为保障住宅消费者的权益,加强商品住宅售后服务管理,根据《城市房地产开发经营管理条例》的有关规定,特制定本《商品住宅质量保证书》,请您仔细阅读以下内容,并监督、配合我们做好房屋保修工作。
本公司对提供销售的xx路xx号xx小区xx幢xx室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:(一)、本住宅建筑面积为xx平方米,其中公共建筑面积分摊xx平方米。
司系地址:xx人:xx(二)、本住宅系由具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。
(三)、本住宅已经验收合格。
(四)、本住宅签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:(1)、屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,5年;(2)、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,2年;(3)、墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落裂缝,1年;(4)、门窗安装出现翘裂、变形不密闭,五金件损坏,1年;(5)、厕所、厨房、洗漱间,阳台地面倒泛水、积水,1年;(6)、室内地面空鼓开裂、大面积起砂,1年;(7)、卫生洁具、电器开关、灯具,6个月;(8)、管道堵塞,2个月;(9)、其他部位、部件的保修期由双方自行规定:(五)、地基基础和主体结构在合理使用寿命限内承担保修。
经有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还购房款或调换住房,并由本公司承担有关鉴定费用。
商品住宅质量保证书5篇

商品住宅质量保证书5篇第1篇示例:商品住宅质量保证书商品住宅作为人们生活中重要的组成部分,其质量直接关系到人们的生活品质和健康。
为了保障购房者的权益,规范开发商的行为,商品住宅质量保证书应运而生。
商品住宅质量保证书是由开发商出具的一种保证书,用于明确商品住宅的质量标准和保修条款,为购房者提供质量保障和售后服务。
商品住宅质量保证书是一份非常重要的文件,通常包括以下内容:1. 商品住宅的名称和规格:包括商品住宅的名称、户型、面积、楼层等基本信息。
2. 商品住宅的质量标准:明确商品住宅的质量标准要求,包括结构、装修、设备等各个方面的标准。
3. 商品住宅的保修期限:规定商品住宅的保修期限,一般不少于1年,保修期限内出现的质量问题由开发商负责修复。
4. 购房者的权利和义务:明确购房者在购买商品住宅过程中的权利和义务,例如按时交付款项、验收商品住宅等。
5. 开发商的责任和义务:规定开发商在销售和交付商品住宅过程中的责任和义务,包括保证商品住宅的质量符合标准、及时修复质量问题等。
6. 签署日期和盖章:商品住宅质量保证书需由开发商签署,并盖上公司公章,以确保其有效性。
商品住宅质量保证书的作用主要体现在以下几个方面:1. 保障购房者的权益:商品住宅质量保证书确立了购房者和开发商之间的权利和义务,保障购房者的合法权益。
2. 规范商品住宅市场秩序:商品住宅质量保证书规范了开发商的行为,提高了商品住宅品质,促进了商品住宅市场的健康发展。
3. 提升商品住宅的质量:商品住宅质量保证书明确了商品住宅的质量标准,强化了商品住宅的质量管理,提升了商品住宅的整体质量水平。
4. 保障商品住宅的售后服务:商品住宅质量保证书规定了开发商的保修责任,保障了商品住宅的售后服务,提升了购房者的满意度。
商品住宅质量保证书是购房者和开发商之间约定的一种保证书,具有重要的法律效力。
购房者在购买商品住宅时,应仔细审核商品住宅质量保证书的内容,确保商品住宅的质量符合标准,保障自己的权益。
商品住宅住宅质量保证书范文

商品住宅住宅质量保证书范文住宅质量保证书1尊敬的住户:感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。
我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。
开发公司物业管理公司销售联系人:联系人:电话:电话:开发公司:(章) 法人代表:(签章)年月日本公司对您购买的西安市区(县) 路号小区栋单元室,建筑面积平方米的住宅作如下质量保证和承诺:一、该房屋于年月日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为:建设工程规划许可证编号为 ;建筑工程施工许可证编号为 ;竣工验收备案登记编号为:预售许可证号为:二、该住宅工程由进行质量监督。
在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。
三。
本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。
四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。
用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。
因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。
五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。
若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。
六、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(工程名称)
( *户型)
商品住宅质量保证书(2018版示范文本)
XXX房地产开发公司
山东省住房和城乡建设厅监制
为确保商品住宅售后服务质量,维护您的合法权益,根据国家和省有
关规定,特向您提供《商品住宅质量保证书》,请您仔细阅读。
一、本工程经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位五方责任主体于年月日共同竣工验收合格。
建设单位:项目负责人:
勘察单位:项目负责人:
设计单位:项目负责人:
监理单位:项目负责人:
施工单位:项目负责人:
二、本工程已报部门竣工验收备案,竣工验收备案登记编
号为(报竣工验收备案时不填)。
三、保修须知
1.入住时,业主应对房屋建筑及设备设施的状况进行详细检查,并办理交接手续,交接后出现的室内物品的缺失不属于保修范围。
2.本公司委托受理本住宅的保修事宜。
办公地点:联系电话:
在保修期内,因房屋质量问题而产生的故障、安全隐患或影响正常使用时,业主应及时申报维修。
若因业主本身申报延误而造成其他损失,本公司不负责赔偿。
3.业主应配合维修工作,特别是毗邻业主应给予积极配合,维修工作完成后,业主有配合验收的责任,并在《保修记录表》上签署业主意见。
4.住宅交付后,因业主使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不当装修而造成质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。
因不可抗力造成的质量缺陷,不
属于房地产开发企业的保修范畴。
5.保修期满后本公司不再承担保修责任。
四、保修项目及期限
业主对房屋验收签字之日起即为该房屋交付使用日期,亦为保修期开始之日。
在正常使用情况下,保修项目及保修期限见下表(根据商品房销售合同和有关法律法规要求予以明确):
五、本住宅交付使用后,业主认为主体结构质量安全不合格的,可以委托具有相应资质的工程质量检测鉴定机构进行鉴定,我公司予以配合。
经鉴定确属主体结构质量安全不合格的,我公司承担鉴定费用,并履行加固维修义务,业主有权退房。
六、在保修项目及期限内,如对我公司的质量保证履约不满意,可通过调解、仲裁、诉讼等途径解决。
保修记录表
注:保修记录可通过附表追加。