电工装修合同书

合集下载

电工装修合同书(两篇)

电工装修合同书（二）电工装修合同书（二）合同编码：XXX/XXXXX/XXXX甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]第一条项目概述1.1 乙方将按照甲方的要求及相关规范进行电工装修工程施工，并保证施工质量符合国家和地方法规的要求。

1.2 项目工程名称：电工装修项目。

1.3 项目工程地点：[项目工程地址]。

第二条工程内容2.1 乙方负责电气线路布设、电气设备安装和线路连接等相关工作。

2.2 乙方应根据甲方提供的装修设计方案和施工图纸进行施工，并保证按时完成工程。

第三条工期和支付方式3.1 工期约定：本工程的工期约定为[约定工期]。

a) 在签订本合同后的[首付款的天数]日内，甲方支付乙方工程总造价的[首付款的百分比]%作为首付款。

b) 在工程完成后，甲方支付乙方剩余工程款项的[剩余款项的百分比]%。

第四条工程费用4.2 工程造价包括人工费、材料费及其他费用等，乙方应按合理成本计算并开具相应的发票。

第五条索赔和责任承担5.1 若发生因乙方工程质量问题引起的损失，乙方应承担相应的责任，并按照双方的约定进行赔偿。

5.2 若因甲方原因导致工程进度延误或无法完成，甲方应承担相应的违约责任。

第六条保修期6.1 乙方在工程竣工之日起，对所完成的电工装修工程提供[保修期]的保修服务。

6.2 在保修期内，如出现因乙方施工质量原因引起的设备故障或施工问题，乙方应根据合同约定免费进行维修或返工。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，可向有关部门提起诉讼。

7.2 本合同涉及的争议解决事项适用中华人民共和国法律。

第八条合同生效8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：电工装修合同书（一）电工装修合同书（一）二、项目概述1. 甲方委托乙方进行电气系统装修工程，包括但不限于电线、插座、开关、灯具等设施的安装和维修。

装修水电工程合同(实用7篇)

装修水电工程合同（实用7篇）装修水电工程合同第1篇委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依据国家法律法规，经协商自愿签订本合同。

第一条工程概述1、项目：住宅水电安装。

2、地点：xx大道东都怡景花园幢室，套内面积㎡。

3、施工安装内容：拆墙、打洞、开槽(见附件1《基础工程项目》)、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。

4、总价;工程款元。

增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，依此增减工程安装项目并增减造价。

5、工期：本工程耗时日。

工程自年月日起至月日止，乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。

第二条甲方工作1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。

2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。

3、提供经物业管理部门认可的《房屋平面布置图》(附件2)、《开关插座布局图》(附件3)、《用水器具布局图》(附件4)、《灯具布局图》(附件5)，并向乙方进行现场交底。

4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。

协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。

5、对工程施工质量进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。

6、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。

第三条乙方工作1、对甲方进场材料确认签收(在附件6 上签收)，合理使用材料，保证材料安全。

2、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保量按期完成工程，解决由乙方负责的各项事宜。

3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。

4、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火灾，绝对保证施工现场的防火安全。

自担施工安装过程中的伤亡责任，并承担由此造成的甲方损失。

5、严格按照本合同签认的工程量表和图纸进行施工，做好强弱电线路走向标注记录，提供强弱电线路正规图纸。

水电装修合同协议书5篇

水电装修合同协议书5篇篇1水电装修合同协议书甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行水电装修工程达成如下协议：一、工程范围及内容：1.1 甲方将水电装修工程全部委托给乙方进行设计、施工及监理等全部工作，并由乙方确保工程按时保质保量按时、按质、按量完工。

1.2 工程包括但不限于水电管线改造、开关插座设置、灯具安装等水电装修相关内容。

1.3 甲方保证委托乙方进行水电装修工程的合法性，不得侵犯他人合法权益和违反法律规定。

二、工程期限：2.1 工程计划工期为XX个工作日/周，并由甲乙双方共同确认。

2.2 工程如发生不可抗力等情况，导致工期延长，需要双方重新协商确定工期。

三、工程费用：3.1 水电装修工程总价为人民币XXXX元整，甲方应当按工程款支付方式结算。

3.2 工程款支付方式：甲方应在合同签订之日支付工程总价的XX%作为订金；工程完成XX%后支付结算款；剩余XX%在工程验收合格后支付。

3.3 工程款发生争议，双方应当协商解决；解决不成的，应当提交仲裁机构处理。

四、质量保证：4.1 乙方承诺所提供的水电装修工程应符合国家标准，并完全保证所有材料的真实性。

4.2 工程完工后，乙方负责提供完整的水电装修工程质量保证书，承诺在一定期限内为甲方提供相关维修服务。

五、违约责任：5.1 任何一方违约造成对方损失的，应当承担相应的法律责任。

5.2 如因合同履行过程出现任何纠纷或争议，应当协商解决；无法协商解决的，应当依法解决。

六、其他事项：6.1 本合同未尽事宜，双方可协商增补相关内容。

6.2 本合同自双方签字盖章后生效，直至工程验收合格并全款支付完毕后终结。

甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________签订地点: __________以上是甲乙双方关于水电装修合同协议书的全部内容，特此协议。

篇2水电装修合同协议书甲方（委托方）：姓名：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：地址：联系电话：鉴于甲方拟对其住宅进行水电装修，为规范双方的合作关系，特就水电装修事项，甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致，签订本合同，供双方共同遵守。

电工合同（精选5篇）

电工合同（精选5篇）电工篇1甲方：_________________身份证号:_________________乙方：_________________身份证号:_________________甲方在公司内部对鲁信影城罗庄店装修电工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。

甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。

乙方按照盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责鲁信影城罗庄店初消防外的所有水电、网线布置、监控布线的施工。

工程地点：_________________：工程工期依据装修总进度为准合同价款本合同对本项目的水电工程内容实行单价包干，包干总价为：_________________，大写_________________。

该包干为甲方提供施工物料及相关施工设备，乙方提供施工及技术支持该包干如超过_________________平米，工程需追加工程款。

在工程实施过程中，本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。

付款方式：本协议签订之日甲方向乙方支付进场费。

依据施工计划双方协商于本合同签订之日40日内支付工程款。

乙方施工结束后经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。

工程质量保修：按照附件一中的约定执行。

1.违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙方支付本次应付合同款2‰的违约金。

2.因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币50000元的违约金。

延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。

电工装修合同模板(规范版)7篇

电工装修合同模板(规范版)7篇Electrical decoration contract template (Standard Version)合同编号：XX-2020-01甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日电工装修合同模板(规范版)7篇前言：装修合同就是为了房屋装修而签订的合同，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议。

本文档根据装修合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：电工装修合同范文(标准版)2、篇章2：电工装修合同范本通用版3、篇章3：电工装修合同范本规范版4、篇章4：电工装修合同范文规范版5、篇章5：电工装修合同范本6、篇章6：电工装修合同文档7、篇章7：电工装修合同例文(标准版)篇章1:电工装修合同范文(标准版)根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务：工程名称：_____________________________工程地址：_____________________________第二条设计收费及支付方法（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

经甲乙双方商定设计收费为元/平方米（套内使用面积），估算总收费元，金额大写元。

（二）付款方式甲乙双方经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去）1、双方另定。

2、按下列方式执行。

（1）上门测量，价格：元（2）定金：元（3）出平面方案图，方案：份，价格：元/份（4）出平立面图及剖面图，价格：元（5）出水电施工图，价格：元（6）出效果图，价格：元/张第三条设计内容及完成日期的约定（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

电工装修合同(7篇)

电工装修合同（7篇）电工装修合同（精选7篇）电工装修合同篇1甲方：乙方：经甲、乙双方协议，甲方将层的所有吊顶、走廊、窗帘盒、大厅、收银台、造型等木匠装修工程。

1、包工、包质量、包施工安全。

2、装修工艺的所有尺寸，规格、样式一切严格按照施工图及效果图工艺制作。

除特殊情况，现场双方协调作出方案之外。

3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。

4、工程进度，20__年8月12日进场至20__年11月30日完工，其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。

5、工程单价，五、六楼吊顶包工单价按房间地面积计算，每平方米人民币43.00元，吊顶石膏线条每米按10元计算。

窗帘盒每米20元，轻钢龙骨隔墙每平方30元，木方打底石膏板隔墙每平方米35元，异型隔墙打底40元，平面墙贴面板每平方米20元，特殊造型工艺待定。

工程量最终按现场据实结算为准。

6、工程质保金为1年。

如未达到1年内的质量出现问题，全部由乙方维修及返工，除人为因素损坏。

7、质保金为总结算的5%。

8、付款方、每月按形象进度款50%付款，总工程竣工验收后，甲方付乙方总工程款70%，余额结算后三个月付清。

9、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。

由甲方编制工程进度表。

此协议从签订之日起生效。

甲、乙双方各一份。

甲方：乙方：年月日电工装修合同篇2委托方(甲方) 承接方(乙方)：___________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜(水电工工程)。

为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同。

一、施工内容：套房整套水电安装，包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。

二、工程价款：每平方按室内面积30元计算。

三、质量要求：全部工程按国家水电工程规范标准施工，并严格按照甲方指定线路安装，各种灯具安装位置正确，端正平整、牢固可靠，各种灯具全亮。

装修电工施工合同(热门7篇)

装修电工施工合同（热门7篇）装修电工施工合同第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》、国家建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程描述：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、该项工程的承包方式、范围：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

具体如下：A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。

排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好钢丝丝，消防工程预埋好套管、线管接口、线管及插座底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

电工装修合同6篇

电工装修合同6篇第1篇示例：电工装修合同一、甲方（委托方）：单位名称/个人姓名：统一社会信用代码/身份证号码：住所地/联系地址：联系电话：二、乙方（服务方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就装修项目事宜达成如下协议，共同遵守并履行，以确保双方利益，特订立本合同：项目名称：1. 项目内容：（1）乙方承诺承接甲方委托的电工装修项目，包括但不限于电路布线、开关插座安装、照明设备安装等电工装修工作。

（2）甲方需提供装修工程的相关资料和现场情况，包括房屋图纸、布局图等，以便乙方进行施工前的评估和准备工作。

2. 工期安排：（1）乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成电工装修项目。

（2）如因不可抗力因素或其他不可预见情况导致工期延误，甲、乙双方应友好协商解决，并保持充分的沟通。

3. 费用及支付方式：（1）乙方承诺按照合同约定的标准收取装修费用，不得违约变更或增加费用。

（2）甲方应在工程开始前向乙方支付工程款的一定比例作为订金，余款应在工程完成后结算后的一定时间内支付清楚。

4. 质量保证：（1）乙方承诺装修工程在使用过程中出现质量问题，将在一定时间内提供免费维修和保养服务。

（2）甲方应在收到装修项目交付后的一定时间内对工程质量进行验收，如发现问题应及时与乙方联系并协商解决。

5. 违约责任：（1）任何一方未能按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所受的经济损失。

（2）乙方因违约行为致使甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

6. 其他约定：（1）本合同如有未尽事宜，甲乙双方可以通过友好协商进行补充和修改，经双方签字盖章确认后生效。

（2）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工、结算及验收合格后结束。

合同以善意和友好协商的原则达成，甲、乙双方在履行过程中应相互信任、互相尊重，维护双方的合法权益，共同维护合同的有效性和正当性。

电工装修合同4篇

电工装修合同4篇篇1电工装修合同一、甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：联系方式：二、乙方（承包方）：（以下简称乙方）地址：联系方式：鉴于甲方拟对其住宅/办公室进行电工装修改造，为明确双方权利义务，特订立本电工装修合同：一、工程项目1.1 甲方住宅/办公室位于___________________，具体装修范围为_________________，包括但不限于电线线路布线、开关插座安装、照明灯具安装等电工装修工程。

1.2 工程施工期限为__________________，具体施工人员由乙方安排，甲方需提供必要的配合和协助。

1.3 安装的电器设备应符合国家标准，乙方承诺提供原厂保修，如有质量问题，乙方应承担维修费用。

二、材料和款项2.1 乙方应按工程需要提供合格的电器设备和材料，如有需要，甲方可负责选择材料并与乙方协商；相关材料费用由甲方支付。

2.2 工程总造价为__________________，支付方式为分期付款，首期款项为工程开工前的50%，尾款在工程竣工并经甲方验收合格后支付。

2.3 工程费用不含增值税，如有相关税费应另行支付。

三、质量保证3.1 乙方承诺本次工程施工质量符合国家相关标准，如有质量问题，乙方应承担维修费用。

3.2 甲方自工程竣工之日起保修期为一年，如发现工程质量问题，乙方应在保修期内无偿维修。

三、合同解除若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可按照约定解除合同，并协商处理未完成工程部分的权益问题。

四、其他条款4.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商处理。

4.2 本合同一式两份，自双方签署生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日本合同自签署之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格后终止。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

篇2电工装修合同一、甲方：身份证号码：联系地址：乙方：身份证号码：联系地址：二、甲方要求乙方对其住宅进行电工装修，并且乙方应该按照甲方的要求进行施工，达到相应的装修标准。

装修电工施工合同范本(3篇)

装修电工施工合同范本（3篇）装修电工施工合同范本（3篇）装修电工施工合同范本篇1 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定，结合本工程的具体情况，本着平等互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。

第一条、工程概况和承包方式：1、工程名称：____________2、工程地点：____________3、工程承包范围：3.1、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。

乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项，如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。

3.2、乙方按照要求自备以下机具、工具、辅材：3.2.1、包含施工图及设计变更范围内的所有工作内容，乙方按照图纸计算材料用量单，上报甲方采购、做到活完料尽场地清（1）给水系统预埋及安装；（2）排水系统预埋及安装；（3）给水设备安装及调试；（4）采暖系统预埋、安装（地暖除外）；（5）照明系统线路设备及开关预埋及安装；（6）避雷、接地系统的安装；（7）消防水电系统的预埋及安装；（8）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋，保证畅通。

（9）包括施工现场、办公区、生活区的临水、临电安装及维修。

3.2.2、承包内容：水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带铁丝并保证畅通。

乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备（甲方不提供给乙方使用工具）。

3.2.3乙方负责验收钢筋前顶板的清理，必须有专业人员把现场清扫干净，方可交给下一班组，如有垃圾未及时清理影响下班组施工，公司将派专人清扫。

按每天每人三个工日计算，按计时工150元/天（含管理费一个工日），由此产生的费用从乙方工程款中扣除。

电工装修合同5篇

电工装修合同5篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电工装修工程事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________电工装修工程2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括室内电路布线、照明设备安装、开关插座安装、配电箱安装等。

二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。

三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币________元（大写：______元整）。

该造价为包工包料形式，包括材料费、人工费及其他相关费用。

2. 付款方式：（1）甲方在工程开工前向乙方支付工程造价的__%作为预付款；（2）工程进度过半，甲方应支付工程进度款，即工程造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程尾款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的___日内组织验收。

3. 甲方验收合格后，应签署验收合格证书。

如甲方验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为___年，自工程验收合格之日起计算。

保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。

2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

具体费用另行协商。

六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的，乙方有权停工，工期顺延。

2. 乙方未按约定工期完工的，应向甲方支付违约金。

3. 因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应负责赔偿。

4. 甲乙双方因履行合同发生争议，应协商解决。

装修电工合同范本(实用5篇)

装修电工合同范本（实用5篇）装修电工合同范本第1篇委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________工程项目：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。

为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。

(1)_________室，计_________平方米;(2)_________厅，计_________平方米;(3)_________厨房，计_________平方米;(4)_________卫生间，计_________平方米;(5)_________阳台，计_________平方米;(6)_________过道，计_________平方米;(7)其他(注明部位)_________，计_________平方米。

4.委托方式：_________5.工程总天数：_________天工程开工日期：_________年_________月_________日工程竣工日期：_________年_________月_________日第二条工程价款工程价款(金额大写)_________元。

(1)材料款_________元;(2)人工费_________元;(3)设计费_________元;(4)施工清运费_________元;(5)搬卸费_________元;(6)管理费_________元;(7)税金_________元;(8)其他费用(注明内容)_________元。

第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30-11019《住宅装饰装修验收标准》规定。

电工装修合同3篇

电工装修合同3篇篇1电工装修合同是指委托方与承包方签订的一种具有法律约束力的合同，用于规定双方在电工装修工程中的权利和义务。

在当前社会中，电工装修合同的签订越来越普遍，对于保障双方权益、规范工程进程具有非常重要的意义。

一、合同的内容电工装修合同的内容通常包括以下几个方面：1. 项目概述：明确工程的内容、工程范围、施工地点等基本信息。

2. 工程标准：规定电工装修工程所需符合的标准和规范，必须按照国家有关规定和技术要求进行施工。

3. 价格及付款方式：确定工程报价、工程款项支付方式、进度付款比例等费用相关事项。

4. 工期：约定工程的开始时间、完工时间及相关的施工进度计划。

5. 保修期：规定工程质量保修期限，约定承包方对工程质量承担的责任范围。

6. 变更及索赔：规定变更合同的程序、条件、索赔和争议解决的方式等相关内容。

7. 安全保障：约定施工中应遵守的安全规定，确保施工过程中人员和财产的安全。

8. 竣工验收：约定工程竣工验收的程序、标准和责任，规定验收合格后的权利义务等。

二、双方权利义务合同规定了委托方和承包方的权利义务，双方需遵守合同约定，保障双方的合法权益。

委托方有权要求承包方按照约定的标准、质量、工期进行工程施工，并及时支付工程款项。

承包方则应按合同要求保质保量完成工程，并确保工程的安全、质量和进度等。

三、履行合同注意事项1. 合同签订前应仔细审核合同内容，确保内容清晰明了，以免日后发生矛盾。

2. 履行合同过程中应严格按照约定的规定执行，不得擅自变更合同内容，避免引发纠纷。

3. 如遇到工程质量、工期等问题，应及时协商解决，避免事态扩大。

4. 完工后需认真进行竣工验收，确保工程质量达到约定的标准。

四、电工装修合同的解除和违约责任如果在合同履行过程中发生了一方不履行合同义务的情况，对方可以向违约方提出解除合同或者要求违约方承担相应的违约责任。

因此，在签订合同的过程中，双方应明确解除合同的条件和程序，以及违约方应承担的法律责任。

电工装修合同

电工装修合同电工装修合同篇1发包方（以下简称甲方）：______________________________________委托代理人（姓名）：________________民族：____________________住所：______________________________身份证号：________________联系电话：__________________________手机号：__________________承包方（以下简称乙方）：______________________________________营业执照号：__________________________________________________ 住所：________________________________________________________ 法定代表人：_________________________联系电话：_______________委托代理人：_________________________联系电话：_______________建筑资质等级证书号：__________________________________________本工程设计人：_______________________联系电话：_______________施工队负责人：_______________________联系电话：_______________依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积:1.3工程户型:1.4工程内容及做法(见报价单和图纸)；1.5工程承包，采取下列第____种方式:乙方包工、包全部材料(见附表三)。

水电装修合同书范本6篇

水电装修合同书范本6篇篇1水电装修合同书范本甲方（委托方）：（公司/个人全称或姓名），统一社会信用代码/身份证号（以下简称甲方）乙方（收包方）：（公司/个人全称），营业执照编号/身份证号，住所地地址（以下简称乙方）为了明确双方责任，维护双方正当权益，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：一、装修内容及标准1. 甲方将委托乙方开展水电装修工程，具体工程内容包括但不限于水电管线的铺设、照明设备的安装等。

2. 乙方承诺在装修工程中遵守国家相关法律法规，按照甲方要求进行施工，确保装修工程的质量和进度。

3. 双方经协商确定了装修工程的具体方案和标准，一旦确定不得擅自变更，如需变更须经双方协商一致后方可执行。

二、施工期限1. 施工期限自双方签订合同之日起计算，至装修工程完工为止。

具体工期双方约定（如：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。

2. 如乙方在规定工期内无法完成施工工程，应当提前告知甲方，说明延期原因，并经协商确定新的施工期限。

三、装修费用1. 甲方应按照本合同约定的工程款支付方式及工程款支付时间向乙方支付装修费用，共计￥（大写）。

2. 乙方应按合同约定的施工质量和进度要求，按时按质完成装修工程，确保工程质量和安全。

四、施工管理1. 双方在装修合同签订之日起，应共同遵守装修施工现场安全管理规定，确保工程施工安全，减少事故发生率。

2. 乙方应加强对施工现场的管控，保障施工工程的顺利进行。

如有安全隐患，应立即采取措施进行整改。

3. 甲方有权对乙方的施工进行检查，并有权要求乙方整改施工中发现的问题。

乙方应积极配合。

五、合同解除1. 在装修工程期间，如因不可抗力等不可预见的情况导致工程无法进行，双方可商议解除合同，解除合同后乙方应返还已收取的装修费用。

2. 在装修工程期间，如一方违反合同约定导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

六、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。

电工装修合同3篇

电工装修合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电工装修合同范本一、甲方（委托人）：____________（盖章）法定代表人：____________ 联系电话：____________ 地址：____________二、乙方（承包商）：____________（盖章）法定代表人：____________ 联系电话：____________ 地址：____________三、合同项目：甲方委托乙方进行电工装修项目，具体包括但不限于：电线敷设、插座开孔、电灯安装等。

四、合同金额：本合同工程总价为____________（大写：____________元整），乙方应以此为准，不得擅自提高价格。

五、工程质量要求：乙方承诺所提供的电工装修服务符合国家相关标准，且在施工过程中遵守相关法律法规，保证装修工程质量。

六、工程时间及延期：工程开始日期为____________年__月__日，预计完成日期为____________年__月__日。

如因不可抗力因素导致工程延期，应提前通知甲方，经双方协商确定新的工程完成日期。

七、工程保修期：工程竣工验收之日起，乙方应提供一年的保修期，保修期内，如因乙方施工问题导致的设备故障、质量问题等，乙方应免费修复。

八、支付方式：工程总价款须分期支付，具体支付方式为____________（如：一次性付清、分阶段支付等）。

甲方应按照约定时间向乙方支付相应款项，逾期支付的，需按日计算违约金。

九、工程变更：如甲方需要对工程进行任何变更，在书面通知后乙方需重新评估工程变更造成的额外费用，并双方协商确定费用及工期变更。

十、违约责任：如双方中任何一方违反合同约定，应向对方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

十一、争议解决：因合同履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。

十二、合同生效：本合同双方签字盖章即生效，一式两份，甲方和乙方各执一份。

电工装修合同8篇

电工装修合同电工装修合同8篇随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它可以保护民事法律关系。

那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的电工装修合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

电工装修合同1甲方：_____________________________________________乙方：_____________________________________________本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1、装修施工地点：_____________________________________________2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3、本项工程预计费用_____元人民币。

第二条材料供应的约定1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》及《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他—35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

水电装修合同协议书5篇

水电装修合同协议书5篇篇1水电装修合同协议书甲方（客户）：____身份证号码：____联系方式：____乙方（装修公司）：____统一社会信用代码：____联系方式：____鉴于甲方拟对其所居住的房屋进行水电装修工程，现甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 乙方承诺按照甲方的要求和设计图纸，对房屋进行水电装修工程。

1.2 工程包括但不限于：水电布线、水管安装、开关插座安装等。

1.3 工程的具体内容和标准以双方签订的水电装修设计方案为准。

第二条施工进度2.1 乙方应按照合同约定的时间节点，按时、保质、保量完成水电装修工程。

2.2 若因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。

第三条材料质量3.1 乙方承诺所使用的材料均符合国家相关标准，确保水电装修工程的质量。

3.2 如发生因材料质量问题导致的工程质量问题，乙方需承担相应的返工成本及赔偿责任。

第四条工程价格及支付方式4.1 工程总价为____元（大写：____），双方一致认可该价格并无异议。

4.2 工程款项按照工程进度分期支付，具体分期比例为：首付款____%、中期款____%、尾款____%。

4.3 工程的尾款将在水电装修工程完工验收合格后支付。

第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务或部分履行合同义务，应赔偿对方因此遭受的损失。

5.2 任何一方违约导致工程进度延误或质量问题，均需承担相应的违约责任并赔偿对方损失。

第六条争议解决6.1 本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向相关行政部门或仲裁机构申请解决。

第七条其他事项7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至水电装修工程竣工验收合格之日止。

7.2 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：____乙方（签字）：____日期：____以上是水电装修合同协议书的内容，希望双方能够遵守协议，共同推进水电装修工程，确保工程质量和双方权益。

电工装修合同5篇

电工装修合同5篇下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!在合同广泛存在的环境中，要怎么利用好它呢，大家在写合同的时候，一定要不违背公序良俗，下面是小文学小编为您分享的电工装修合同5篇，感谢您的参阅。

电工装修合同篇1深圳嘉里中心广场装修工程预约意向协议书发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下预约装修协议。

鉴于甲方就装修工程项目，乙方有意向接受甲方的装修装饰工程，同意甲方协议预付部分费用方式向乙方提供工程保证。

乙方同期开展前期施工设计及基础施工工作，经甲乙双方经协商一致，订立本协议。

第一条装饰工程概况1.1 装饰工程地点位于：1.2 装饰工程的承包范围和内容：装修工程设计、装修工程、空调改建工程、强弱电工程、软装配饰工程、消防改建报验工程、家具装配工程。

1.2.1 装修面积：1.2.2 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价为准。

第二条；预约协议费及付款方式；一、本装饰工程的预计价款暂时依据乙方最后一次预算报价。

二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整：1.合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的；2.合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的；3.因装饰设计变更而引起工程价款变化的；4.发包方增加新的装饰施工内容的；5.其它；6.价款调整时，甲、乙方应签订补充协议。

第三条工程预约协议保金3.1本协议所称工程预约保金是指，乙方在一定时间内对该工程所做的设计及基础工程实施工作的费用，乙方为甲方提供最终确认的设计施工图、效果图以及经双方确认的预算报价清单，并向甲方保证，积极参与项目的推进及施工，协助办理相关手续。

装修电工合同模板

装修电工合同模板甲方（委托方）:联系地址:电话号码:乙方（承接方）:统一社会信用代码：联系地址：电话号码：鉴于甲方拟对位于（详细地址）的房屋进行装修工程，并需要电工服务，乙方具有从事相关工作的资质和能力，双方本着平等、自愿、合作的原则，就甲方委托乙方承担装修工程中的电工服务事宜，共同签订本合同。

一、装修范围及工程进展1.1 乙方应根据甲方装修设计方案，在甲方房屋内进行电工相关的工程，包括但不限于照明线路、插座安装、开关安装等。

1.2 乙方应按照相关标准和法规进行工程施工，确保工程质量和安全。

1.3 甲方应在装修过程中协助乙方进行工作，配合提供必要的资料和条件。

1.4 工程进度按照双方协商确定的时间节点进行，如有调整需提前沟通一致。

二、价格及支付方式2.1 甲方应支付乙方工程施工费用，合同总价为（金额）。

2.2 乙方应按工程进度支付款项，具体支付比例及节点如下：- 施工前，甲方需支付合同总价的40%作为预付款；- 施工中，根据工程进度支付合同总价的30%；- 施工结束前，支付余款30%。

2.3 如工程需额外增加或减少工程量，按照变更合同进行调整价格。

2.4 所有付款应以转账或支票等形式支付，并在对应支付日期前到账。

三、质保及保修3.1 乙方对所提供的电工服务负责，保证施工质量，自施工完成之日起质保期为1年。

3.2 在质保期内，如出现由于施工质量或材料原因引起的问题，乙方应免费提供修复服务。

3.3 如因甲方私自更改或拆除乙方施工的电工设施导致问题，乙方不承担责任。

四、违约责任4.1 如甲方未按照约定支付款项，乙方有权暂停工程，甲方应承担延期给乙方的损失。

4.2 如乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的迟延责任，包括赔偿甲方的损失。

4.3 双方应遵守合同约定，如有任何违约行为，应承担相应的法律责任。

五、解决争议5.1 乙方和甲方在履行合同中发生争议，应通过友好协商解决，如无法协商解决，则提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。