工程造价编制合同

合集下载

建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇

建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1示范文本甲方（委托方）：_________________________（全称）乙方（受托方）：_________________________（全称）鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作，为明确双方权益和义务，根据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务，确保工程投资控制合理、科学、高效。

乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于：预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。

二、双方基本信息及人员安排甲方：_________________________（填写相关信息）乙方：_________________________（填写相关信息）双方应指定具体的项目负责人，并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。

三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________（结束日期）止。

乙方应根据甲方的需求和时间要求，合理安排工作进度，确保按时完成咨询任务。

四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为：人民币_________________________元。

2. 支付方式：_________________________（如分期支付、一次性支付等）。

3. 支付时间：按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有，乙方享有咨询成果的署名权。

六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。

2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收，如有问题应及时提出。

七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。

2. 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

建设工程造价协议书范本6篇

建设工程造价协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程造价事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程造价：暂定为人民币______元整（大写：_________），具体造价根据实际完成工程量计算。

二、服务内容乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行预算、结算编制及审核，并提供造价咨询服务。

服务内容包括但不限于：1. 对施工图纸进行预算分析，提供预算报告；2. 协助甲方进行招投标工作，提供招标文件及评标服务；3. 对工程变更、签证等涉及造价的事项进行审核；4. 协助甲方处理工程索赔事宜；5. 提供其他与工程造价相关的咨询服务。

三、合同造价的确定与调整1. 本工程采用工程量清单计价方式确定合同造价。

具体计价依据及计算规则按照国家现行相关标准执行。

2. 合同造价根据甲方确认的施工图预算进行约定。

如发生设计变更或工程变更签证等情形，合同造价可相应调整。

调整时，双方应签订书面补充协议。

3. 乙方应根据实际情况及进度及时向甲方提供造价咨询成果报告，包括但不限于工程预算书、结算书等。

甲方收到报告后应及时审核并反馈意见。

如甲方对咨询成果报告有异议，双方应协商解决。

四、合同工期及进度安排乙方应根据甲方要求，按时完成工程造价咨询任务。

如因乙方原因导致延误工期，乙方应承担违约责任。

合同工期及进度安排按照双方另行签订的补充协议执行。

五、质量与验收标准乙方提供的工程造价咨询服务应符合国家相关标准及规范，确保服务质量。

甲方对咨询成果报告验收时，应遵循客观公正、科学准确的原则。

验收标准按照国家现行相关标准及规范执行。

建设工程造价协议书范本4篇

建设工程造价协议书范本4篇篇1建设工程造价协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为明确工程造价的计算标准和付款方式，保障双方权益，特订立本《建设工程造价协议书》：第一条工程信息1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地点：（工程地址）3. 建设单位：（建设单位名称）4. 设计单位：（设计单位名称）5. 施工单位：（施工单位名称）6. 监理单位：（监理单位名称）第二条工程造价1. 工程造价总额为（大写）（￥）元整。

2. 工程造价包含但不限于以下费用：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等。

3. 工程造价变更的情况将根据实际情况进行调整，并经双方协商确认。

第三条付款方式1. 甲方应按照工程进度和施工进度支付相应款项。

2. 乙方应在工程完工前提供相应的财务报表以供审查确认。

3. 工程付款应符合相关政府法规和财务规定。

第四条税费和保险1. 工程造价中的税费由甲方承担。

2. 工程施工过程中发生的人员伤亡或设备损坏事故的保险费用由乙方承担。

3. 工程竣工后的保险费用由甲方承担。

第五条违约责任1. 若一方未按照本协议的规定履行义务，应支付对方相应的违约金。

2. 若一方屡次违约且无法履行合同义务，对方有权解除合同并要求赔偿损失。

第六条争议解决1. 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成，应提交仲裁机构裁决。

2. 仲裁裁决为终局性裁决，对双方当事人具有法律约束力。

第七条其他事项1. 本协议自签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程造价协议书范本，希望能为您提供参考。

建议在签订合同前仔细阅读并确保各项条款符合双方利益，如有任何疑问或需要进一步协商，可直接联系相关单位或法律咨询部门进行确认。

祝愿合作顺利，工程顺利完成。

建设工程咨询造价合同书(精选3篇)

建设工程咨询造价合同书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

托付单位(甲方)：********承办人(乙方)：********身份证号：********兹由甲方托付乙方办理工程造价、询问服务业务，经双方协商，同意共同遵守如下条款：一、托付项目状况1、工程名称：********2、工程地址：********3、工程范围：房建、厂区硬化、道路、土方、给排水、打井等。

二、托付乙方服务的内容上述工程范围内相关变更、新增工程结算编制三、甲方在托付项目中担当的责任和义务1、供应的计算资料要真实、齐全；2、施工管理人员要亲密协作；3、担当第三方提出的对工程结算产生影响的要求所涉及的费用；四、乙方在承办托付业务担当的责任和义务1、根据国家及省市有关的法律法规的要求进行设计变更项目的结算编制。

2、甲方提出的结算编制要求。

3、与第三方审计单位(****工程有限公司)进行预算核对。

4、协作甲方准时完成相关询问任务，按合同规定收取询问服务费。

五、收费标准及结算方式：1、收费标准：按变更、新增报审项目，****结算审定总价的2‰计取询问服务费。

(税后费用，若甲方需开具发票，费用由甲方担当)。

2、结算方式：按收费标准，在完成结算文件编制并与****完成预算核对，且与****确定审定总价后，25天内一次性付清全部服务费。

六、本协议一式两份，甲乙双方各一份，具有同等效力。

托付单位(甲方)：********承办人(乙方)：********协议签订日期：****年****月****日建设工程咨询造价合同书（第二篇）建设工程咨询造价合同书摘要：本合同书由甲方（咨询工程师）和乙方（委托人）双方签订，旨在规定双方在建设工程咨询造价方面的权益、责任及义务。

合同内容包括但不限于工程咨询服务内容、费用支付与结算、保密条款等。

正文：第一条合同目的与范围1.1 本合同以甲方提供建设工程咨询造价服务为主要目的。

1.2 甲方应依法规定提供符合合同约定的建设工程咨询造价服务。

建设工程造价咨询合同范本6篇

建设工程造价咨询合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：____________________乙方（咨询单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询事宜，达成如下协议：一、合同目的乙方接受甲方委托，对甲方的建设项目提供工程造价咨询服务，包括但不限于工程预算、结算、决算审核，工程量清单编制，工程造价监控等方面的专业服务。

二、服务范围1. 工程预算、结算、决算审核；2. 工程量清单编制；3. 工程造价监控；4. 甲方委托的其他工程造价咨询服务。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。

四、服务费用及支付方式1. 乙方提供的工程造价咨询服务费用计算方式按照行业标准及双方约定执行。

具体费用根据服务内容、工作量及复杂程度等因素确定。

2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付服务费用：（1）按月支付：每月根据乙方实际完成的工作量支付相应费用；（2）按阶段支付：根据服务阶段的不同，按照约定的比例支付费用；（3）一次性支付：合同生效后，甲方一次性支付乙方全部服务费用。

3. 甲方应按时足额支付服务费用，如逾期支付，乙方有权终止服务，由此造成的损失由甲方承担。

五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）及时向乙方提供所需的资料和信息；（2）确保所提供的资料真实、完整、合法、有效；（3）按照约定支付服务费用。

2. 乙方责任与义务：（1）按照约定提供工程造价咨询服务；（2）对甲方的资料和信息予以保密；（3）及时向甲方提出合理的建议和意见；（4）按照行业标准进行服务，确保服务质量。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息予以保密。

未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。

2. 保密义务在本合同履行完毕后仍然存在，直至相关信息公开或保密信息不再具有保密价值为止。

工程造价预算范本合同

工程造价预算范本合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就工程项目的施工达成如下协议，特订立本合同：一、合同标的1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

4. 工程规模及要求：__________（根据实际工程详细描述）二、工程造价预算1. 总造价：人民币________元（大写：________________元整）2. 预算构成：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等各项费用详细分列。

3. 预算说明：预算应根据国家相关标准和行业规范进行编制，确保价格真实、合理。

三、支付方式1. 预付款：占总造价的____%，于合同签订后___日内支付。

2. 进度款：按照工程完成进度分期支付，具体比例与时间由双方协商确定。

3. 结算款：工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工期与质量1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 质量保证期：自竣工之日起___年内，乙方负责修复因施工质量问题造成的缺陷。

五、变更与调整1. 如遇设计变更或市场情况变动，导致原预算需调整，应通过双方协商一致后签署书面补充协议。

2. 任何一方不得擅自变更合同约定的工程内容及造价。

六、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程质量要求，须向甲方支付违约金。

2. 若甲方延迟支付工程款，应向乙方支付滞纳金。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。

工程造价咨询合同预算编制

工程造价咨询合同预算编制---工程造价咨询合同预算编制范本甲方：（建设单位名称）乙方：（造价咨询单位名称）鉴于甲方拟进行（工程项目名称）的建设，现委托乙方提供工程造价咨询服务，双方经友好协商，达成以下协议：一、服务内容1. 工程量清单编制：乙方应根据甲方提供的图纸及相关技术资料，按照国家及地方的相关标准和规定，编制详细的工程量清单。

2. 预算编制：乙方应根据工程量清单，结合市场行情和相关定额，编制准确的工程预算。

3. 变更管理：对于工程施工过程中发生的变更，乙方应及时调整工程量清单和预算，确保其准确性。

4. 结算审核：乙方应对甲方提交的工程结算报告进行审核，确保其真实、合法、准确。

二、服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

三、费用支付1. 咨询费：甲方应按照合同约定向乙方支付工程造价咨询服务费，具体金额为（金额）元。

2. 支付方式：咨询费分两次支付，首次支付时间为合同签订后10日内，支付比例为50%；剩余款项在工程竣工验收合格后的10日内支付。

3. 发票开具：乙方应在收到款项后的3个工作日内向甲方开具相应金额的正规发票。

四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：甲方有权要求乙方提供高质量的工程造价咨询服务；甲方应按时支付咨询费；甲方应提供完整、准确的工程资料。

2. 乙方权利与义务：乙方有权按合同约定收取咨询费；乙方应提供专业、准确的工程造价咨询服务；乙方应对甲方提供的资料保密。

五、违约责任如一方违反合同约定，导致另一方损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的损失。

六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

---。

工程造价合同(6篇)

工程造价合同合同编号：项目名称：委托人（甲方）：咨询人（乙方）：委托人（甲方）：咨询人（乙方）：依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一.项目概况项目名称：二.合同内容以甲方提供的图纸等资料编制预算、控制价。

三.合同工期本合同期限为从____年____月____日起至工作完成止。

四.合同价款及费率本合同收费标准依据区物价局桂价费[_____]____号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》，项目按编制预算造价的‰计费。

项目计费金额不足元，按元收取。

五.服务费的结算与支付方式1.乙方预算编制工作完成并提交成果（一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份），经甲方确认合格后三个工作日内，甲方向乙方一次性支付咨询服务费。

2.支付方式：账户名称：开户银行：账号：六.甲方的权利与义务权利：1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的责任。

义务：1.应及时、准确的向乙方提供与本工程预算有关的资料。

2.甲方应授权本预算业务的代表负责与乙方进行工作联系。

甲方应当在约定时间内就乙方针对本工程预算业务书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

3.甲方应在约定时间内，向乙方支付预算编制相关费用。

七.乙方的权利与义务权利：1.乙方在开展预算业务工作中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2.乙方在开展预算业务工作中，有到工程现场勘察的权利。

3.乙方有权在合同约定的时间内获得预算编制服务费。

义务：1.在履行本协议期间或在协议规定期限内，不得泄露与本工程协议规定业务活动有关的保密资料。

2.在进行工程预算过程中，严格遵守回避原则，不得与甲方的施工单位在没有甲方指定人员的陪同下单独接触。

工程造价标底编制合同

工程造价标底编制合同甲方（委托方）：_______________乙方（受托方）：_______________鉴于甲方拟对__________项目（以下简称“该项目”）进行建设，现需对该工程进行造价标底编制工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就工程造价标底编制事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确双方在该项目工程造价标底编制过程中的权利与义务，确保标底编制工作的专业性和准确性，为项目的顺利实施提供可靠的预算依据。

二、合同范围乙方根据甲方提供的项目资料和要求，负责完成以下工作：1. 审核并确认项目的设计图纸及相关技术文件；2. 依据国家及行业的相关标准和规范，编制工程量清单和计价表；3. 提供完整的造价分析报告和合理的成本控制建议；4. 协助甲方完成后续的造价审计和调整工作。

三、合同期限自本合同签订之日起至该项目造价标底编制工作全部完成并经甲方确认无误之日止。

四、质量保证乙方应保证其编制的工程造价标底准确、合理，无任何虚假记载。

如有误差，应及时更正并承担相应责任。

五、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付相应的服务费用，具体金额及支付方式由双方另行约定。

六、违约责任如一方违反本合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因执行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确；2. 本合同一经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、附件本合同的附件为不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

工程造价合同格式范本（6篇）

工程造价合同格式范本协议书甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典与建筑法》甲乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：_____一、工程内容：_____清除原有屋面防水材料→细石混凝土找平→保护层→刷涂冷底子油→铺贴卷材→工程验收→双方确认工程量。

二、工程造价（以实际铺贴面积计算）。

三、工期要求：_____甲乙双方合同签订后10内完工。

四、质量担保：_____工程验收后乙方在____年内如出现顶面渗漏问题负责免费维修。

五、付款方式：_____工程竣工经甲方验收合格后付款90%，竣工一年后付款10%（发票按90%、10%两部分开出）。

六、乙方责任和义务：_____1、必须服从甲方代表及相关人员的管理。

2、保护好现场的公共设施及绿化。

3、乙方在施工期间发生任何事故均由乙方负责，与甲方无关。

七、本合同一式两份，甲乙双方签字后生效。

甲方（盖章）_____法定代表人（签章）_____乙方（签章）_________年____月____日工程造价合同格式范本（二）甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法与建筑法》甲乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：一、工程内容：清除原有屋面防水材料→细石混凝土找平→保护层→刷涂冷底子油→铺贴卷材→工程验收→双方确认工程量。

二、工程造价（以实际铺贴面积计算）。

三、工期要求：甲乙双方合同签订后10内完工。

四、质量担保：工程验收后乙方在____年内如出现顶面渗漏问题负责免费维修。

五、付款方式：工程竣工经甲方验收合格后付款90%，竣工一年后付款10%（发票按90%、10%两部分开出）。

六、乙方责任和义务：1、必须服从甲方代表及相关人员的管理。

2、保护好现场的公共设施及绿化。

3、乙方在施工期间发生任何事故均由乙方负责，与甲方无关。

七、本合同一式两份，甲乙双方签字后生效。

甲方：_____ 乙方：_________年____月____日工程造价合同格式范本（三）委托单位：咨询单位：第一部分（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

工程造价合同简单版(3篇)

工程造价合同简单版依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程造价咨询合同（示范文本）》和国家其他的有关法律、规定，经双方协商一致，签订本合同。

委托单位名称（甲方）：咨询单位名称（乙方）：一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：枫水湾二期枫林园配套工程2、项目地点：北辰区西堤头镇东堤头村商贸城二、乙方同意按照本合同的规定，承担以下议定范围内的建设工程全过程造价咨询服务业务：（一）委托范围：1、项目红线范围内的配套工程结算件的编制及审核工作;2、项目红线范围内的配套工程的签证变更的编制及审核工作;3、项目施工过程中的工程量审核，施工单位月进度产值完成审核。

（二）服务期限：____年。

自____年____月____日至____年____月____日止，服务期满后如甲方还需要乙方提供咨询服务，其咨询服务费由双方另行增加。

三、乙方的义务1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料.2、乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1）“正常服务”是指双方在合同中约定的工程造价咨询工作;2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同第七项第一款、第九项第二、四款的规定，乙方应增加的额外工作量。

3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

四、甲方的义务1、甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

2、甲方应当在合同签订之日起____日内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。

3、甲方应在____日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

4、甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

五、乙方的权利甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：1、乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

工程造价咨询合同标准样本(8篇)

工程造价咨询合同标准样本_____（以下简称委托人）与_____（以下简称咨询人）经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同是根据《中华人民共和国民法典》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本（GJ_20______0212）制定的。

第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务（一）项目名称（全称）：_____（二）建设地址（全称）：_____（三）项目咨询业务范围：（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核;（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。

第三条咨询人、委托人的义务（一）咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。

2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

（1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;（2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;（3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。

双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。

根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。

3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。

4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。

5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

造价合同范本4篇

造价合同范本4篇造价合同范本一甲方（委托方）：________地址：________联系方式：________乙方（受托方）：________地址：________联系方式：________一、服务内容乙方为甲方提供工程造价咨询服务，包括但不限于工程预算编制、工程结算审核等。

二、服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用及支付方式1. 服务费用为人民币____元（大写：________）。

2. 甲方应在合同签订后____日内支付服务费用的__%作为预付款；剩余款项在乙方完成服务并经甲方确认后____日内支付。

四、双方的权利和义务1. 甲方应提供必要的工程资料和信息，并配合乙方的工作。

2. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，认真、专业地完成服务工作。

3. 乙方应对甲方提供的资料和信息严格保密。

五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成服务工作，应向甲方支付服务费用的__%作为违约金，并承担相应的赔偿责任。

六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________造价合同范本二甲方：________地址：________电话：________乙方：________地址：________电话：________一、项目名称及地点项目名称：________项目地点：________二、服务内容乙方负责对甲方项目进行工程造价咨询，包括但不限于编制工程预算、审核工程结算等。

工程造价合同5篇

工程造价合同5篇篇1工程造价合同是指在建筑工程项目中，由建设单位委托给专业的造价咨询公司或工程设计单位按照双方协商的条件进行签订的合同。

工程造价合同是建筑工程项目的重要组成部分，它约定了工程项目的造价、支付方式、工程款的支付时间及方式等内容，是双方的权利和义务的明确表达，也是建筑工程施工过程中不可或缺的法律依据。

一、工程造价合同的内容1. 项目信息：工程名称、项目地址、建设单位信息、造价咨询公司信息等基本信息。

2. 合同标的：合同约定的工程造价服务范围、具体内容及任务分工。

3. 工程造价标准：根据《建设工程造价管理条例》等相关法律法规，约定工程造价的计价基础、计价方式、工程款支付方式等。

4. 造价服务费用：约定造价咨询公司的收费标准和支付方式。

5. 工程造价计算依据：约定工程量清单、工程工作量、工程付款计算规则等。

6. 付款方式：约定工程款的支付方式（一次性支付、分期支付）、支付时间及支付标准等。

7. 合同履行条件：确定双方的权利和义务，明确双方完成工作的责任、义务、时限等。

8. 合同解决纠纷的方式：约定合同解决纠纷的方式，一般包括协商解决、仲裁解决等。

二、签订工程造价合同的重要性1. 确保工程造价的合理性：工程造价合同是保障建筑工程造价的合理性和透明度的重要途径。

通过约定工程造价的计算规则、计价依据、支付方式等内容，确保工程造价的准确性和公正性。

2. 明确双方的权利和义务：工程造价合同明确了建设单位和造价咨询公司之间的权利和义务，明确了双方的工作内容、工作标准、工作时间、工作报酬等。

确保双方在合同履行过程中的权益。

3. 防范合同风险：工程造价合同的签订可以有效防范合同纠纷和风险，约定了合同解决纠纷的方式，保障了双方的合法权益。

4. 加强合作关系：工程造价合同的签订可以促进建设单位与造价咨询公司之间的合作关系，建立起相互信任、相互支持的合作机制，实现共赢发展。

三、工程造价合同的履行1. 双方应当按照合同约定的内容履行各自的义务，确保工程造价服务的质量和效益。

工程造价结算编制合同

工程造价结算编制合同当然，我可以帮你起草一份工程造价结算编制合同的模板。

请注意，这只是一个基本的模板，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整，并且在签订正式合同之前，建议由专业律师进行审查和修改。

以下是一份简化版的合同模板：合同编号： [合同编号]合同名称： [项目名称] 工程造价结算编制合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于甲方需要对 [项目名称] 进行工程造价结算编制，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程造价结算编制事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方根据甲方提供的项目资料，进行 [项目名称] 的工程造价结算编制工作。

1.2 乙方应按照国家和地方有关工程造价的法律、法规、标准和规范，以及甲方的具体要求，完成工程造价结算编制。

1.3 乙方应保证工程造价结算编制的准确性、完整性和及时性。

第二条服务期限2.1 本合同服务期限自 [起始日期] 至 [结束日期]。

2.2 如因甲方原因导致服务期限延长，双方应协商确定新的服务期限。

第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为 [金额] 元人民币（￥[大写金额]），包括但不限于人工费、材料费、管理费等。

3.2 甲方应在合同签订后 [时间] 个工作日内支付 [百分比]%的预付款。

3.3 乙方完成工程造价结算编制并经甲方确认无误后，甲方应在 [时间] 个工作日内支付剩余的 [百分比]%款项。

第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方应按合同约定及时支付服务费用。

4.1.2 甲方应提供乙方所需的项目资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.3 甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。

4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应按合同约定完成工程造价结算编制工作。

工程造价预算编制合同

工程造价预算编制合同甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方拟对__________(工程名称)进行投资建设，现需对该工程的造价进行预算编制，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程造价预算编制事宜达成如下合同：一、合同目的本合同的目的在于明确甲乙双方在工程造价预算编制中的权利和义务，保证工程预算编制的准确性和合理性，为后续工程实施提供可靠的预算依据。

二、合同范围乙方根据甲方提供的工程资料和要求，负责完成包括但不限于以下内容的预算编制工作：1. 工程量清单的编制；2. 直接费用和间接费用的计算；3. 预备费和管理费的估算；4. 利润及税金的预算；5. 编制完整的工程造价预算书。

三、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

乙方应在此期限内完成预算编制工作，并提交给甲方审核。

四、质量保证与验收标准乙方应确保所编制的工程预算准确无误，符合国家相关法律法规和行业标准。

甲方有权对完成的预算书进行审查，如发现问题，乙方应及时修改直至满足要求。

五、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付预算编制费用，具体金额为________元。

支付方式为：合同签订后____天内支付总费用的____%，余款在预算报告提交并经甲方验收合格后____天内结清。

六、违约责任若甲方未按约定时间支付费用，应向乙方支付违约金；若乙方未按时提交合格的预算报告或其质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方首先应通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自更改或解除合同。

2. 本合同未尽事项，双方可另行协商补充。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。

工程造价预算编制合同书

工程造价预算编制合同书甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程造价预算编制事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、工程概况1.1 工程名称：________工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工程总投资额：________元。

二、预算编制范围及内容2.1 乙方负责对甲方的工程项目进行详细的现场勘查，了解工程项目的具体情况，包括但不限于工程设计图纸、工程量清单、工程变更签证及相关工程资料等。

2.2 乙方根据现场勘查情况，按照相关法律法规、工程设计图纸、工程量清单、工程变更签证及相关工程资料等，为甲方编制工程项目的施工图预算。

2.3 乙方应确保预算编制的准确性和完整性，包括但不仅限于工程量计算、定额套用、费用计取、材料价格预测等。

2.4 乙方应在合同约定的时间内完成预算编制工作，并提交给甲方审查。

三、预算编制费用及支付方式3.1 乙方向甲方提供的预算编制服务，甲方应支付乙方预算编制费共计人民币____元（大写：__________________________元整）。

3.2 甲方支付预算编制费用的方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付预算编制费的50%作为预付款；（2）预算编制成果提交后，甲方应在10个工作日内支付剩余的50%预算编制费。

3.3 乙方开具正规税务发票，甲方按约定时间支付预算编制费用。

四、合同的履行及违约责任4.1 乙方应按照合同约定时间完成预算编制工作，如因乙方原因导致预算编制延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.2 乙方应确保预算编制的准确性和完整性，如因乙方预算编制错误导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.3 甲方应按照合同约定时间支付预算编制费用，如因甲方原因导致预算编制费用支付延期，甲方应承担相应的违约责任。

工程项目造价合同模板

工程项目造价合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程项目造价合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方委托乙方承担__________工程（以下简称“工程”）的造价咨询、控制及结算等工作，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，指派具有专业资格和丰富经验的人员负责工程的造价咨询、控制及结算等工作。

2.2 乙方应按照合同约定的时间节点，完成各项任务，并保证工作质量符合相关法律法规及行业标准。

2.3 乙方应严守国家秘密和甲方商业秘密，不得泄露与工程相关的任何信息。

第三条甲方的义务3.1 甲方应向乙方提供与工程有关的全部资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。

3.2 甲方应按照合同约定的时间节点，支付乙方服务费用。

3.3 甲方应协助乙方开展各项工作，并积极提供必要的便利条件。

第四条合同价格4.1 本合同的价格为人民币__________元（大写：____________________________元整）。

4.2 甲方支付乙方服务费用的方式为：__________。

第五条合同履行期限5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________个月。

5.2 乙方应在合同有效期内完成各项任务。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2 若乙方未按约定时间完成任务，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价格×逾期天数×日违约金率。