专监考试(第六章 建设工程投资控制)试题及答案
监理工程师考试建设工程质量投资进度控制真题与答案解析
监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题与答案解析一、单项选择题.工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在( )阶段。
.项目决策.工程设计.工程施工.工程竣工验收【答案】【解析】工程施工是形成实体质量的决定性环节。
参见教材。
.工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。
下列单位中属于自控主体的是( )。
.设计单位.咨询单位.监理单位.建设单位【答案】【解析】勘察设计单位、施工单位是自控主体。
参见教材。
.工程质量控制应坚持( )的原则。
即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。
.以人为核心.以预防为主.质量第一.质量达到标准【答案】【解析】工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。
参见教材。
.法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有( )的性质。
.一般裁定.权威裁定.最终裁定.最高裁定【答案】【解析】法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。
参见教材..在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为( )。
.建设单位要求的使用年限.设计文件规定的台理使用年限年年【答案】【解析】在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：()基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;()屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为年;()供热与供冷系统，为个采暖期、供冷期;()电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为年。
参见教材。
.“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之，其核心是提高质量管理体系的( )。
.有效性和效率.管理水平.科学性.制造价值能力【答案】【解析】持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。
参见教材。
.下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是( )。
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案引导语：建设工程投资控制的目标，是通过有效的投资控制工作和具体的投资控制措施，在满足进度和质量要求的前提下，力求使工程实际投资不超过计划投资。
作为监理工程师考试的一科，对于建设工程投资控制的练习一定不可以少。
店铺整理了以下2016年《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案，希望能帮助到大家!一、单项选择题1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A、项目可行性研究B、项目决策C、工程设计D、工程施工参考答案：B2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。
这是因为工程质量本身具有()的特点。
A、影响因素多B、质量波动大C、检验特殊性D、终检局限性参考答案：D3、工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。
A、监理单位B、施工单位C、设计单位D、工程质量监督机构参考答案：A4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明()。
A、生产厂B、规格和型号C、供应商D、使用年限参考答案：B5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是()。
A、过程方法B、持续改进C、过程评价D、管理的系统方法参考答案：D6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以()为框架，制定具体的质量目标。
A、质量计划B、质量方针C、质量策划D、质量要求参考答案：B7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。
A、基本原理和原则不同B、基本理念和思维方式不同C、关注点和目标不同D、使用方法(工具)不同参考答案：C8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是()。
A、极差B、中位数C、算术平均数D、极值参考答案：D9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。
监理工程师考试重点学习资料投资控制
第一章建设工程投资控制概述知识点一：生产性建设工程总投资构成：生产性建设工程总投资构成＝建设投资+铺底流动资金知识点二：非生产性建设工程总投资构成：非生产性建设工程总投资构成＝建设投资知识点三：建设投资的构成：由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)、建设期利息和固定资产投资方向调节税(目前暂不征)组成。
设备工器具投资是建设工程投资中的积极部分，它占工程投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。
建设投资＝静态投资+动态投资静态投资＝建筑安装工程费+设备工器具购置费+工程建设其他费和基本预备费动态投资部分＝涨价预备费+建设期利息+固定资产投资方向调节税09真题：下列费用中，属于建设工程静态投资的是（ A ）。
A．基本预备费B．涨价预备费C．建设期利息D．运营期利息典型题型：某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为（ A ）万元。
A．2300B．2450 C．2550 D．2630知识点四：建设工程投资的特点：①建设工程投资数额巨大；②建设工程投资差异明显；③建设工程投资需单独计算；④建设工程投资确定依据复杂；⑤建设工程投资确定层次繁多；⑥建设工程投资需动态跟踪调整预算定额是概算定额（指标）编制的基础，概算定额（指标）又是估算指标编制的基础，反过来，估算指标又控制概算定额（指标）的水平，概算定额（指标）又控制预算定额的水平。
建设项目：按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体；单项工程：在建设项目中具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程；单位工程：可以独立施工的工程，如土建、安装、装饰装修；分部工程：不同工人用不同工具和材料完成的部分；分项工程：按不同施工方法、构造及规格分解的；09真题：从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是（ A ）。
监理工程师考试《建设工程投资控制》试题
监理工程师考试《建设工程投资控制》试题监理工程师考试《建设工程投资控制》试题单选题：1、在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为（）。
A．0%～95%B．5%～35%C．50%～75%D．75～95%2、下列可用于设备安装工程概算编制，但一般不用于建筑工程概算编制方法的是（）。
A．预算单价法B．扩大单价法C．概算指标法D．初步估算法3、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中．属于技术措施的是（）。
A．继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B．复核工程付款账单，签发付款证书C．审核竣工结算D．编制施工阶段投资控制工作计划4、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（）。
A．工期、成本、利润均不能索赔B．工期和成本、不能索赔利润C．工期、不能索赔成本和利润D．成本、不能索赔工期和利润5、关于审查施工图预算的方法，不正确的说法是（）。
A．全面审查法优点是质量比较高，缺点是工作量大B．对比审查法是把单位工程按分部工程分解，再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法C．筛选法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程D．分组计算审查法是一种审查速度快，工作量小的方法6、由于业主的原因导致承包商自有的设备窝工，该窝工费应按照（）计算。
A．台班费B．台班折旧费C．实际租金D．设备使用费7、某新建化工项目，建设期为3年，共向银行贷款1500万，贷款情况为：第一年，400万元；第二年，800万元；第三年，300万元，每年贷款资金均衡投入。
年利率为10%，则计算建设期利息后的本利和为（）万元。
A．1650．00B．1747．20C．1810．00D．1996．508、下列费用中，不属于建设单位管理费的是（）。
A．工程招标费B．工程咨询费C．工程质量监督检测费D．工程监理费9、下列项目中，监理人不应计量的是（）。
A．工程量清单中的.全部项目B．合同文件中规定的项目C．工程变更项目D．返工增加工程量10、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，下列有关工程量清单描述正确的是（）。
监理工程师考试《质量、投资、进度控制》试题库与答案(最新版)
监理工程师考试《质量、投资、进度控制》试题库与答案（最新版）第 1 题 (单项选择题)下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。
A. 与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B. 代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C. 应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D. 采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理正确答案：A,第 2 题 (单项选择题)对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（）报当地建设主管部门备案。
A. 建设单位B. 监理单位C. 施工单位D. 提出复检的一方正确答案：D,第 3 题 (单项选择题)下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。
A. 审核监理单位的管理体系文件B. 审查第二阶段审核所需资源的配置情况C. 为策划第二阶段审核提供关注点D. 评价监理单位管理体系实施的情况和有效性正确答案：D,第 4 题 (单项选择题)监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。
A. 勘察工作概况B. 勘察报告编制深度C. 与勘察方案的符合情况D. 勘察任务书的完成情况正确答案：C,第 5 题 (单项选择题)根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。
A. 施工单位B. 监理单位C. 建设单位D. 施工单位正确答案：A,第 6 题 (单项选择题)施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。
A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 勘察单位正确答案：B,第7 题 (单项选择题)根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。
A. 监理通知回复单B. 施工组织设计报审表C. 分部工程报验表D. 工程复工报审表正确答案：B,第8 题 (单项选择题)在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。
2018年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2018年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核和评定（）。
A．勘察方案B．勘察任务书C．勘察合同D．勘察成果【参考答案】D【参考解析】项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。
程序性审查主要包括下列内容：①工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。
②工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法律法规及技术标准和合同规定的要求。
③工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。
对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定。
2．工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。
A．设计规模B．施工进度C．设计深度D．材料选型【参考答案】A【参考解析】总体方案评审重点审核设计依据、设计规模、产品方案、工艺流程、项目组成及布局、设备配套、占地面积、建筑面积、建筑造型、协作条件、环保设施、防震防灾、建设期限、投资概算等的可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性。
B选项属于设计方案审核；C选项属于施工图设计评审；D 选项属于专业设计方案评审。
3．建设工程项目初步设计一般依据（）编制相应的经济文件。
A．估算指标B．概算指标C．概算定额D．预算定额【参考答案】B【参考解析】建设工程项目投资的确定依据繁多，关系复杂。
在不同的建设阶段有不同的确定依据，且互为基础和指导，互相影响，如题3解图所示，由图可知，建设工程项目初步设计一般依据概算指标编制相应的经济文件。
题3解图4．建设工程项目设计和施工图设计应依据（）设置投资控制目标。
A．投资估算B．设计概算C．施工图预算D．工程量清单【参考答案】B【参考解析】投资控制目标的设置应是随着工程项目建设实践的不断深入而分阶段设置，具体来讲，投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》考试试题含答案参考28
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》考试试题含答案1. 单选题：分部份项工程量清单中，材料费的索赔不包括()。
A.由于客观原因材料价格大幅度上涨B.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效正确答案： D2. 单选题：发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是()。
A.总监理工程师征得建设单位允许后，签发工程暂停令B.施工单位进行质量事故调查C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查正确答案： C3. 单选题：对于周期长的设备，监造人员定期及不定期的到创造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，属于( )的监控方式。
A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.分期监造正确答案： C4. 单选题：关于自由时差和总时差，下列说法错误的是( ) 。
A.自由时差为零，总时差必然为零B.总时差为零，自由时差必然为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差正确答案： A5. 多选题：工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的( )。
A.分包单位资格B.质量管理组织机构C.管理制度D.施工控制测量成果E.专职管理人员和特种作业人员的资格正确答案： BCE6. 单选题：我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括( )。
A.付款签证B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程进行计量D.审核竣工结算款正确答案： B7. 单选题：施工现场主导机械一台，台班单价 1500 元／台班，折旧费 800 元／台班，人工日工资单价 150 元／工日，窝工补贴 80 元／工日，由于电网停电，导致停工 2d，人工窝工 10 工日，则施工企业可索赔( )元。
A.0B.1500C.2100D.2400正确答案： D8. 多选题：确定施工进度控制目标的依据有( )。
2023年监理工程师-建设工程质量、投资、进度控制考试备考题库附答案(附后)
2023年监理工程师-建设工程质量、投资、进度控制考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 投资收益率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的（）比率。
A. 年净收益额与方案固定资产投资B. 年销售收入与方案固定资产投资C. 年净收益额与方案总投资D. 年销售收入与方案总投资正确答案：C,2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 现场施工准备阶段，属予施工现场质量管理检查内容的是（）。
A. 分包单位资质的审核确认B. 分包单位管理制度C. 查验施工控制测量成果D. 工程材料的质量控制正确答案：B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。
A. 必定影响其紧后工作的最早开始时间B. 必定变为关键工作C. 不会影响其后续工作的正常进行D. 不会影响工程总工期正确答案：A,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的( )。
A. 质量证明文件B. 采购合同C. 设计要求文件D. 考查报告正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及( )。
A. 未明确项目的准备金和建设成本上升费用B. 基本预备费和涨价预备费C. 应急费和建设成本上升费用D. 未明确项目的准备金和不可预见准备金正确答案：C,6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于建设工程(产品)及其生产特点的说法，正确的有（）A. 产品的固定性B. 生产的流动性C. 产品的多样性D. 生产的经济性E. 生产无外部约束正确答案：A,B,C,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容不包括A. 楼地面B. 地基基础、主体结构C. 涉及安全的关键部位D. 地基基础正确答案：A,8.(多项选择题)(每题 2.00 分) 某新建大型工业项目由办公楼、生产区、总图运输等部分组成，其办公楼的综合概算包括该楼的（）A. 建筑工程费B. 土地使用费C. 设计费D. 安装工程费E. 设备购置费正确答案：A,D,E,9.(单项选择题)(每题 1.00 分)在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类,次要因素对应的累计频率区间为（）。
建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题模拟及答案(6)
建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题模拟及答案(6)1、招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法舰、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整( )。
（单选题）A. 招标控制价B. 投标报价C. 综合单价D. 合同价款试题答案：D2、用实物量法编制施工图预算，针对以下步骤：①计算工程量；②套用预算定额单价；③套用消耗定额，计算人料机消耗量；④编制说明、填写封面；⑤计算并汇总人工费、材料费、施工机械使用费；⑥计算其他费用及汇总造价。
合理的顺序是（）。
（单选题）A. ①一②一③一⑤一⑥B. ①一②一⑤一⑥一④C. ①一②一④一⑤一⑥D. ①一③一⑤一⑥一④试题答案：D3、某工程设计有四个备选方案，经论证，四个方案的功能得分和单方造价如下表。
按照价值工程原理，应选择的最优方案是( )。
（单选题）A. 甲方案B. 乙方案C. 丙方案D. 丁方案试题答案：A4、（）是编制资金使用计划的一种常用方式。
（单选题）A. 按照项目分解资金使用计划B. 按时间进度分解的资金使用计划C. 按项目的过程分解资金使用计划D. 按投资的构成分解资金使用计划试题答案：A5、采用工程量清单计价法，分部分项工程量清单中项目的工程量是以完成后的净值计算的，对于由施工方案引起的工程费用的增加折算计人（）。
（单选题）A. 工程索赔款B. 综合单价C. 零星工作费D. 预留金试题答案：B6、【2014年例题】某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。
承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。
承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。
则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。
（单选题）A. 20B. 22C. 24D. 32试题答案：A7、设计方案评选时，应遵循的我国工程设计的原则包括（）。
第六章建设工程施工招标阶段的投资控制(注册监理工程师考试投资控制试题精华)
第六章建设工程施工招标阶段的投资控制例1、对于承包商来说，风险最大的合同计价形式为( )合同。
（2003考题)A、可调总价B、固定总价C、成本加酬金D、估算工程量单价答案：B例2、对于估算工程量单价合同.下列说法正确的有( )。
（2003考题）A．要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质的变更B．适用于工期紧迫、急需开工的项目C．适用于工程项目内容、经济指标一时不能明确的项目D．当实际工程量与清单中所列工程量超过约定的范围、允许对单价进行调整E．可以避免使发包或承包的任何一方承担过大的风险答案：ADE例3、采用估算工程量单价合同时，工程款的结算是按（）计算确定的。
(2004考题)A．业主提供的工程量及承包商所填报的单价B．业主提供的工程量及实际发生的单价C．实际完成的工程量及承包商所填报的单价D．实际完成的工程量及实际发生的单价答案：C例4、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同。
合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是（ )。
（2005考题)A．人工费上涨B．定额消耗量变化C．遇雨季导致工期延长D．工程范围调整答案：D例5、对于没有施工图,工程量不明，却急需开工的紧迫工程，发包方宜采用( ）合同。
（2006考题49)A．纯单价B．估计工程量单价C．固定总价D．可调总价答案：A例6、估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和（）。
（2007考题51）A。
工程量清单中提供的工程量B. 承包人投标书中填报的工程量C。
按合同及设计文件要求实际完成的工程量D. 工程标底计算所依据的工程量答案:C例7、某土石方工程，施工承包采用固定总价合同形式,根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中,由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000 m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更,需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000 m3。
2020年监理工程师《建设工程目标控制（土建）》真题解析-建设工程投资控制
2020年监理工程师《建设工程目标控制（土建）》真题解析-建设工程投资控制第一章建设工程投资控制概述（3-5分）第一节建设工程项目投资的概念和特点一、建设工程项目投资的概念第二节建设工程投资控制原理一、投资控制的措施1.一般措施组织措施明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人负责，明确管理职能分工【组织、职责、人】技术措施重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性【设计、方案】经济措施动态地比较投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等【钱】2.项目监理机构施工阶段投资控制的措施组织措施（1）施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。
（2）编制投资控制工作计划和详细的工作流程图。
【记忆】人、分工、组织、流程、计划技术措施（1）严格控制设计变更。
（2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。
（3）对主要施工方案进行技术经济分析。
合同措施（1）特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。
参与处理索赔事宜。
（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。
经济措施（1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。
对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。
（2）进行工程计量。
（3）复核工程付款账单，签发付款证书。
（4）定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。
（5）协商确定工程变更的价款。
审核竣工结算。
（6）对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。
第三节建设工程投资控制的主要任务一、国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务二、我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作（一）施工阶段投资控制的主要（基本）工作（1）进行工程计量和付款签证①专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持性材料；②总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批；③总监理工程师根据建设单位审批意见，向施工单位签发工程款支付证书。
建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题及答案(6)
建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题及答案(6)1、拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用( )审查施工图预算。
（单选题）A. 标准预算审查法B. 对比审查法C. “筛选”审查法D. 重点审查法试题答案：B2、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。
（单选题）A. 发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B. 发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C. 承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D. 承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用试题答案：A3、下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。
（多选题）A. 应用数理统计分析的方法B. 考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C. 以功能重要程度来选择的方法D. 寻求价值较低对象的方法E. 按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法试题答案：A,B,D,E4、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。
（单选题）A. 4. 83B. 6.05C. 6.63D. 6.90试题答案：B5、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。
承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。
则项目监理机构应批准的补偿金额为( )万元。
（单选题）A. 20B. 22C. 24D. 32试题答案：A6、进口一套机械设备，离岸价（FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6. 10元人民币，则该套机械设备应缴纳的进口关税为( )万元人民币。
2011年监理工程师考试工程建设投资控制练习题及答案1范文
2011年监理工程师考试工程建设投资控制练习题及答案12011-04-15 15:14【大中小】【打印】【我要纠错】1．某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5%，则该项目建设期的涨价预备费为（）万元。
A．50．00B．90．00C．137．25D．184．502．在某工程的施工过程中，承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，经改进成功用于本工程，则该项研究费应在（）中支付。
A．业主方的研究试验费B．业主的预备费C．承包方的预备费D．承包方的研究试验费3．某施工项目，生产工人年平均管理费为9000元，年有效施工天数为300天，人工单价为40元/日，每日机械使用费为60元，人工费占直接费的比例为30%，则以人工费为计算基础的企业管理费费率为（）。
A．25%B．30%C．43．33%D．75%4．某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%.增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。
A．412．42B．408．00C．342．31D．338．645．工程量清单的封面由（）填写、签字、盖章。
A．招标代理机构B．招标人C．工程咨询公司D．招标投标管理机构6．一般工程的零星工作项目费以人工计量为基础，按人工消耗总量的（）取值。
A．1%B．3%C．5%D．7%7．某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的（）。
A．市场竞争力较强B．市场竞争力较弱C．生产要素价格较高D．生产要素成本较高8．某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了1．5倍。
设生产能力指数为0．6，价格调整系数为1.则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额时，应将两个项目的规模控制在（）倍以内效果较好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专监考试（第六章建设工程投资控制）试题及答案单选题、多选题、判断题、案例题1. 建设项目投资决策后,投资控制的关键阶段是（）。
[单选题] *A.设计阶段(正确答案)B.施工招标阶段C.施工阶段D.竣工阶段2. 监理程师施工阶段的投资控制基础是（）。
[单选题] *A.成本计划(正确答案)B.施工合同C.施工预算D.施工图预算3. 某建设项目,建筑和安装工程费为50000万元,设备工器具费为6000万元,建设期利息为1600万元,工程建设其他费用为5000万元,建设期预备费为9600万元(其中基本预备费为5000万元),项目的铺底流动资金为800万元,则该项目的动态投资额为（）万元 [单选题] *A.6000B.660C.6200(正确答案)D.70004. 某建设项目,建筑和安装工程费为8000万元,设备工器具费为6000万元,建设期利息为1600万元,工程建设其他费用为5000万元,建设期预备费为9600万元(其中涨价预备费为5000万元),项目的铺底流动资金为900万元,则该项目的静态投资额为（）万元。
[单选题] *A.19500B.17600C.18500D.23600(正确答案)5. 编制工程概算指标的基础是（）。
[单选题] *A.估算指标B.企业定额C.预算指标D.概算定额(正确答案)6. 投资估算编制的依据的是（）。
[单选题] *A.估算指标(正确答案)B.施工定额C.概算定额D.概算指标7. 建设工程项目技术设计一般依据（）编制相应的经济文件。
[单选题] *A.估算指标B.概算指标C.概算定额(正确答案)D.预算定额8. 某建设工程项目,建筑安装工程费2000万元,设备工器具购置费800万元,涨价预备费300万元,基本预备费100万元,工程建设其他费600万元,建设期利息90万元,流动资金为1000万元,铺底流动资金为500万元,则该项目的动态投资为（）万元。
[单选题] *A.400B.390(正确答案)C.590D.4909. 生产性建设工程总投资包括建设投资和（）两部分。
[单选题] *A.设备工器具投资B.建筑安装工程投资C.流动资金D.铺底流动资金(正确答案)10. 某建设项目,建安工程费为40000万元,设备工器具费为5000万元,建设期利息为1400万元,工程建设其他费用为4000万元,建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元),项目的铺底流动资金为600万元,则该项目的动态投资额为（）万元 [单选题] *A.6000(正确答案)B.6600C.11500D.5990011. 在建设工程项目中,凡是具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为（） [单选题] *A.建设项目B.分部工程C.单项工程(正确答案)D.分项工程12. 施工图预算编制的依据的是（）。
[单选题] *A.预算定额(正确答案)B.施工定额C.概算定额D.概算指标13. 建设工程项目初步设计一般依据（）编制相应的经济文件。
[单选题] *A.估算指标B.概算指标(正确答案)C.概算定额D.预算定额14. 建设工程施工图设计是依据（）设置投资控制目标。
[单选题] *A.投资估算B.设计概算C.施工图预算(正确答案)D.工程量清单15. 某建设工程项目,建筑安装工程费1000元,设备工器具购置费700万元,涨价预备费250万元,基本预备费100万元,工程建设其他费500万元,建设期利息80万元,流动资金为1200万元,铺底流动资金为500万元,则该项目的静态投资部分为（）万元。
[单选题] *A.2300(正确答案)B.550C.2630D.293016. 某建设项目投资构成中,设备及工器具购置费为3000万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为500万元,预备费为200万元,设备运杂费360万元,建设期贷款2100万元,应计利息90万元,流动资金贷款400万元,则该建设项目的建设投资为（）。
[单选题] *A.6290B.5890C.4790(正确答案)D.625017. 建设工程总投资包括（）。
[单选题] *A.固定资产投资和流动资产投资B.工程造价和建设期利息C.流动资产投资和建筑安装工程费用D.建设投资和铺底流动资金(正确答案)18. 建设工程项目按（）的顺序依次进行分解. [单选题] *A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程(正确答案)B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程19. 我国现行的建设工程项目投资构成中预备费包括基本预备费和（）。
[单选题] *A.涨价预备费(正确答案)B.生产准备费C.临时设施费D.土地使用费20. 生产性建设工程总投资包括（）和铺底流动资金两部分。
[单选题] *A.设备工器具投资B.建筑安装工程投资C.流动资金D.建设投资(正确答案)21. 施工图设计阶段项目投资的目标是（）。
[单选题] *A.投资估算B.设计概算(正确答案)C.招标控制价D.施工图预算22. 工程建设投资构成中,与未来企业生产经营有关的费用属于（）。
[单选题] *A.设备购置费B.工程建设其他费用(正确答案)C.建筑安装工程费D.基本预备费23. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用组成中,属于企业管理费的是（）。
[单选题] *A.劳动保护费(正确答案)B.失业保险费C.工伤保险费D.养老保险费24. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,属于企业管理费的是（） [单选题] *A.采购及保管费B.津贴和补贴C.检验试验费(正确答案)D.运杂费25. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,管理人员工资应计入（）。
[单选题] *A.人工费B.社会保险费C.规费D.企业管理费(正确答案)26. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,属于人工费的是（）。
[单选题] *A.劳动保护B.奖金(正确答案)C.劳动保险D.管理人员工资27. 建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、工程变更等的费用是指（）。
[单选题] *A.总承包服务费B.暂列金额(正确答案)C.计日工D.暂估价28. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》施工现场环境保护费应计入建筑安装工程（）。
[单选题] *A.工程排污费B.规费C.措施费(正确答案)D.企业管理费29. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》,安全文明施工费属于（）。
[单选题] *A.人工费B.规费C.措施费(正确答案)D.企业管理费30. 工程建设投资构成中,土地使用费属于（）。
[单选题] *A.工程建设其他费用(正确答案)B.设备购置费C.建筑安装工程费D.基本预备费31. 不属于工程建设其他费用构成的是（）。
[单选题] *A.与土地有关的费用B.与项目建设有关的费用C.与企业未来生产经营有关的费用D.建筑安装工程费(正确答案)32. 建筑安装工程费用组成中,（）不属于规费。
[单选题] *A.养老保险费B.失业保险费C.工伤保险费D.劳动保护费(正确答案)33. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,（）不属于材料费的组成内容。
[单选题] *A.采购及保管费B.运输损耗费C.检验试验费(正确答案)D.运杂费34. 建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。
[单选题] *A.一般材料(正确答案)B.构件破坏性C.新材料D.新构件35. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-规定,建筑安装工程费用由分部分项工程、措施项目费、其他项目费和（）构成. [单选题] *A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程、措施项目费C.规费及税金(正确答案)D.直接费、间接费36. 其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外,因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单,一般不包括（）。
[单选题] *A.总承包服务费B.规费(正确答案)C.计日工D.暂列金额和暂估价37. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),施工现场环境保护费应计入建筑安装工程（）。
[单选题] *A.风险费用B.规费C.措施费(正确答案)D.企业管理费38. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),企业按规定应缴纳的财产保险费属于（）。
[单选题] *A.人工费B.规费C.措施费D.企业管理费(正确答案)39. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),职工的劳动保护费应计入（）。
[单选题] *A.人工费B.企业管理费(正确答案)C.措施费D.规费40. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),材料费不包括（）。
[单选题] *A.材料原价B.运杂费C.保管费D.检验试验费(正确答案)41. 明确投资控制者的任务和职能分工,是投资控制的（）措施. [单选题] *A.合同B.组织(正确答案)C.技术D.经济42. 监理工程师参与处理索赔事宜,是投资控制的（）措施。
[单选题] *A.合同(正确答案)B.组织C.技术D.经济43. 下列施工阶段投资控制措施中,属于组织措施的是（）。
[单选题] *A.编制资金使用计划B.编制详细的工作流程图(正确答案)C.对设计变更进行技术经济分析D.对投资支出做出分析与预测44. 下列措施中,属于投资控制技术措施的是（）。
[单选题] *A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.审核竣工结算D.对变更方案进行技术经济分析(正确答案)45. 建设工程投资控制最有效的手段是（） [单选题] *A.责权利相结合B.技术与经济相结合(正确答案)C.注重合同管理D.注重组织协调46. 编制详细的工作流程图是投资控制的（）措施。
[单选题] *A.合同B.经济C.技术D.组织(正确答案)47. 协商确定工程变更的价款,审核竣工结算是投资控制的（）措施。
[单选题] *A.合同B.组织C.技术D.经济(正确答案)48. 监理工程师参与处理索赔事宜,是投资控制的（）措施。
[单选题] *A.合同(正确答案)B.组织C.技术D.经济49. 对承包商的施工组织设计进行审核、对主要的施工方案进行技术经济分析,是投资控制的（）措施。
[单选题] *A.经济B.组织C.技术(正确答案)D.合同50. 对混凝土构筑物的体积、钻孔灌注桩的长度进行计量的方法适合采用（）。
[单选题] *A.图纸法(正确答案)B.估价法C.均摊法D.分解计量法51. 根据《建设工程工程量清单计价规范》,当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15%以上时,对综合单价进行调整的方法是（）。