确认合同无效起诉状
合同无效起诉状范本3篇
合同无效起诉状范本3篇篇1(一)标题:关于合同无效的起诉状(二)起诉人信息:原告:[XXXXX],性别:[XXXXX],民族:[XXXXX],身份证号:[身份证号码],联系电话:[电话号码],住址:[XXXXX]。
(三)被告信息:被告:[XXXXX],统一社会信用代码:[信用代码],地址:[XXXXX],法定代表人姓名:[XXXXX](负责人姓名),联系电话:[电话号码]。
如系个人违约,则填写个人信息。
(四)案件背景、合同无效的事实和证据:1. 合同签订情况:原、被告于XXXX年XX月XX日签订了一份合同,该合同内容涉及领域包括但不限于(根据实际情况填写)。
在签订合同时,原告出于真实意愿并信任被告而签订合同。
但后来发现该合同存在多处违反法律法规的内容。
2. 合同无效的事实和证据:根据相关法律法规的规定,该合同因以下原因无效:(具体描述合同无效的原因,如欺诈、胁迫等)。
原告提供如下证据以支持主张:合同文本、交易记录、通讯记录、证人证言等。
此外,被告的行为严重损害了原告的合法权益。
原告为维护自身权益,特提起诉讼。
(五)诉讼请求:1. 请求确认原、被告签订的合同无效;2. 被告承担本案的诉讼费用;3.(根据具体情况提出其他要求,如赔偿损失等)。
(六)事实和理由:原告认为,原、被告签订的合同因违反法律法规而无效。
具体事实如下:被告在签订合同时存在欺诈行为;被告不具备履行合同的资格和能力;合同中约定的条款违反法律法规等。
原告提供了相关证据以证明上述事实。
因此,原告请求法院确认该合同无效,并要求被告承担相应的法律责任。
同时,被告的行为严重损害了原告的合法权益,原告有权要求被告赔偿损失。
原告为维护自身权益,特提起诉讼。
原告所陈述的事实和证据都是真实的,如有虚假愿意承担法律责任。
同时,原告请求法院依法公正审理本案,维护原告的合法权益。
(七)证据清单:原告已提供以下证据以支持起诉主张:合同文本、交易记录、通讯记录、证人证言等。
2024年合同无效起诉状范本
2024年合同无效起诉状范本尊敬的法院:我是原告(原告姓名),身份证号码为(身份证号码),住址为(住址)。
谨向贵庭提交本起合同无效起诉状,请贵庭依法受理、审理。
案由:根据合同法第42条第1款规定:行使权利有重大错误,易于对方损害义务人的正当利益,对方在知道或应当知道的情况下没有纠正错误的,因此我请求贵庭判决本合同无效。
具体事实和理由如下:一、合同当事人及合同背景1. 原告:(原告姓名),身份证号码为(身份证号码),住址为(住址)。
2. 被告:(被告姓名),身份证号码为(身份证号码),住址为(住址)。
3. 合同签订背景:原告与被告于2024年月日签订了《合同名称》(以下简称“该合同”),约定双方的权益和义务。
然而,在签订合同之后的履行过程中,原告发现该合同存在重大错误。
二、合同重大错误的事实和证据1. (列举具体事实和证据,例如:被告在合同中承诺提供完整的货物,但实际上提供的货物存在严重质量问题,无法达到合同约定的标准。
被告在合同中承诺提供服务的时间却多次延迟,给原告造成了重大损失等。
)2. (继续列举具体事实和证据,建议至少列举3-5条,以充分证明合同存在重大错误。
)三、对方未纠正错误的事实和证据1. (列举具体事实和证据,例如:在原告发现合同中存在重大错误后,原告及时通知了被告并要求其纠正错误,然而被告在知晓了错误的情况下却没有采取任何措施解决问题。
)2. (继续列举具体事实和证据,建议至少列举2-3条,以充分证明被告在知晓错误的情况下未纠正错误。
)四、损害原告利益的事实和证据1. (列举具体事实和证据,例如:由于合同中存在重大错误,原告受到了财产损失。
具体损失金额为XX元。
另外,合同中的错误也给原告的声誉和经济利益带来了重大影响等。
)2. (继续列举具体事实和证据,建议至少列举2-3条,以充分证明合同的错误给原告带来了实际损失和不良影响。
)五、请求法院判决1. 判决该合同无效,自合同签订之日起恢复双方原本权利和义务。
合同无效起诉状范本最新整理版5篇
合同无效起诉状范本最新整理版5篇篇1(整理版)原告:[XXXXX](全称)被告:[XXXXX](全称)案由:合同无效纠纷一、诉讼请求:1. 确认原告与被告签订的合同无效;2. 被告返还原告已支付的款项及赔偿原告因此遭受的损失;3. 被告承担本案的诉讼费用。
二、事实和理由:1. 合同签订背景及过程。
原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份合同,双方在签订合同时,均具备法定的签订合同主体资格。
然而,事后发现该合同的某些条款违反了国家的法律法规,导致合同存在重大瑕疵。
2. 合同无效的具体原因。
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,该合同存在以下无效情形:(具体列举合同中的违法条款及其违反的法律条款)。
因此,该合同自始无效。
3. 合同无效对原告造成的损失。
由于该合同的无效,原告已经支付的款项无法追回,同时原告还因此遭受了其他损失(具体列举损失情况)。
为了维护原告的合法权益,特向法院提起诉讼。
三、证据清单:1. 合同文本及其相关附件;2. 原告向被告支付款项的凭证;3. 损失情况的证据;4. 其他相关证据。
四、诉讼请求的依据。
本案的诉讼请求依据如下:1. 《中华人民共和国合同法》的相关规定;2. 相关法律法规及司法解释;3. 其他与本案有关的法律法规。
五、附加说明。
本案在审理过程中,原告一直积极与被告协商解决,但双方无法达成一致意见。
原告认为,合同无效是客观事实,被告应当依法承担合同无效后的法律责任。
因此,原告向法院提起诉讼,请求法院依法判决原告的诉讼请求。
同时,原告请求法院在审理过程中,充分考虑原告的合法权益,尽快作出公正的判决。
六、诉讼费用及承担方式。
本案的诉讼费用由被告承担。
七、代理人信息。
原告委托代理人:(代理人姓名)、(律师事务所名称),联系电话:(代理人电话)。
原告联系方式:(原告姓名)、(原告电话)、(原告地址)。
被告联系方式:(被告姓名)、(被告电话)、(被告地址)。
原告证人的姓名和住所:(证人姓名)、(证人住所)。
确认合同无效起诉状
确认合同无效起诉状前言:尊敬的法官:我作为原告,特向贵庭提起诉讼,要求确认合同的无效性。
现将具体事由陈述如下:一、案件的基本事实:在20XX年XX月XX日,原告(甲方)与被告(乙方)签订了一份名为《XXX合同》的合同。
合同约定了甲方购买乙方提供的商品/提供服务的相关事项。
然而,就在合同签订后,原告发现以下问题,故要求确认该合同的无效性。
二、合同无效的理由:1. 第一问题:根据相关法律法规的规定,合同当事人应当遵守合同订立的自由原则。
然而,在合同签订过程中,乙方利用其在行业的垄断地位,以不公平的方式限制了甲方在合同中享有的自由权利。
这明显违背了合同订立自由的原则,因此,该合同应当被认定为无效。
2. 第二问题:合同约定了由乙方提供的商品/服务质量应达到一定的标准。
然而,乙方未能按照合同约定提供符合质量标准的商品/服务。
这不仅给甲方带来了经济损失,同时也侵害了甲方的合法权益。
基于上述事实,该合同应当被确认为无效。
3. 第三问题:在合同签订后,乙方擅自变更了合同中的关键约定。
这违反了合同双方的平等原则和善意信用原则,导致甲方无法按照合同约定获得应有的权益。
因此,应当判定该合同为无效。
三、诉讼请求:基于上述述事实和理由,现要求贵庭确认《XXX合同》为无效合同,且作出以下判决:1. 确认该合同为无效合同;2. 要求乙方赔偿甲方因合同无效所遭受的经济损失;3. 其他应由被告承担的法律责任。
四、诉讼请求的证据:为了支持上述诉讼请求,原告提供以下证据材料:1. 合同《XXX合同》原件;2. 乙方涉及不公平的交易行为的相关证据;3. 对商品/服务质量不符合合同约定的相关证据;4. 合同变更的相关证据;5. 其他证明原告权益受损的相关证据。
附言:在此,我们再次强调上述的基本事实和理由,并期望法庭能够依法判决,维护正义。
感谢法庭的审理!。
合同无效起诉状范本最新整理版7篇
合同无效起诉状范本最新整理版7篇篇1原告:[XXXXX](以下简称原告),系中国公民,身份证号:[身份证号码],住址:[XXXXX]。
联系方式:[联系方式]。
被告:[XXXXX](以下简称被告),公司全称:[公司名称],公司注册地址:[公司注册地址],法定代表人姓名:[XXXXX],联系方式:[联系方式]。
关于原告与被告签订的合同无效事宜,原告现依法向贵法院提起诉讼。
现将有关情况说明如下:一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份合同,合同编号为:[XXXXX]。
该合同涉及原告向被告购买[具体商品或服务名称]。
原告在履行合同过程中发现该合同存在以下主要问题:1. 合同内容存在严重缺陷,未能明确双方的权利和义务;2. 合同签署过程中存在欺诈行为,被告隐瞒了重要事实;3. 合同违反了相关法律法规的规定,导致合同自始无效。
基于以上情况,原告认为该合同无效。
二、诉讼请求根据上述事实和理由,原告提出以下诉讼请求:1. 确认原告与被告签订的合同(编号:[XXXXX])无效;2. 被告返还原告已支付的款项[具体金额];3. 被告赔偿原告因此产生的经济损失(具体金额待评估后确定);4. 被告承担本案的诉讼费用。
三、证据清单原告为支持其诉讼请求,提供了以下证据:1. 合同原件及附件;2. 付款凭证及相关交易记录;3. 被告隐瞒事实的证据;4. 相关法律法规文件;5. 其他与本案有关的证据。
四、法律适用和管辖本案涉及的事实、证据及争议均适用中华人民共和国法律。
双方同意将争议提交至原告所在地人民法院管辖。
五、其他原告本着解决问题的态度,多次与被告协商未果,不得已提起诉讼。
望贵法院能依法作出公正判决,维护原告的合法权益。
综上所述,本案事实清楚,证据确凿,原告的诉讼请求合理合法。
恳请贵法院予以支持。
原告将积极配合贵法院的工作,以便尽快解决本案。
此致,XXXX年XX月XX日,原告向贵法院递交起诉状及相关证据。
确认合同无效起诉状范本模板
确认合同无效起诉状范本模板11 原告姓名:____________________________性别:____________________________民族:____________________________出生日期:____________________________住址:____________________________身份证号码:____________________________111 被告姓名:____________________________性别:____________________________民族:____________________________出生日期:____________________________住址:____________________________身份证号码:____________________________12 诉讼请求121 请求依法确认原被告之间签订的具体合同名称无效。
122 判令被告承担本案的诉讼费用。
13 事实与理由131 原被告于具体日期签订了合同名称,合同约定了简要阐述合同约定的主要内容。
132 然而,经过进一步审查和实际履行情况发现,该合同存在以下导致无效的情形:1321 违反了法律法规的强制性规定,例如具体指出违反的法律条款和内容。
1322 存在欺诈、胁迫等手段,致使原告在违背真实意愿的情况下签订了合同。
如有相关证据,简要说明1323 损害了国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
具体说明损害的情况和对象133 基于上述事实和理由,原告认为该合同自始无效,不具有法律约束力。
为维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请求依法判如所请。
14 证据和证据来源,证人姓名和住所141 证据清单:详细列出准备提交的证据名称、内容和来源142 证据来源:说明证据是如何获取的143 证人姓名:如有证人,列出证人姓名144 证人住所:证人的居住地址15 此致具体法院名称151 附:本起诉状副本x份起诉人(签名):____________________________起诉日期。
合同无效起诉状范本最新整理版2篇
合同无效起诉状范本最新整理版2篇篇1原告:[XXXXX](以下简称原告),身份证号:[身份证号],地址:[XXXXX]。
被告:[XXXXX](以下简称被告),统一社会信用代码:[代码],地址:[XXXXX]。
鉴于原告与被告就某合同发生争议,现原告为维护自身合法权益,特向贵法院起诉被告,具体事项如下:一、诉讼请求1. 请求确认原告与被告签订的某合同为无效合同;2. 请求被告返还原告已支付的款项及赔偿原告因此遭受的损失;3. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
二、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份合同,合同编号为XXXXXXX。
该合同涉及的主要内容包括但不限于:双方合作开展某项目,原告支付一定款项给被告等。
然而,在合同履行过程中,原告发现该合同存在以下问题:1. 合同签订时被告存在欺诈行为。
被告在合同签订过程中隐瞒了重要事实,导致原告在不知情的情况下签订了该合同;2. 合同内容违反法律法规。
该合同的某些条款与现行的法律法规相抵触,不具备法律效力;3. 合同条款显失公平。
该合同的某些条款对原告极为不利,严重偏离了公平原则,构成显失公平的情形。
基于以上原因,原告认为该合同为无效合同。
原告已多次与被告协商,要求返还已支付的款项并赔偿损失,但被告始终未能履行其义务。
因此,原告不得不向贵法院提起诉讼。
三、证据清单1. 合同编号为XXXXXXX的合同文本;2. 被告存在欺诈行为的证据,包括相关文件、邮件、聊天记录等;3. 合同内容违反法律法规的证据,包括相关法规条文、权威法律解释等;4. 合同条款显失公平的证明,包括合同对比分析、评估报告等;5. 原告已支付款项的证据,包括银行转账记录、收据等;6. 原告因此遭受的损失的证据,包括经营损失报告、评估报告等。
四、诉讼费用及其他本次诉讼所需的诉讼费用及其他相关费用由被告承担。
五、其他陈述原告在合同签订过程中一直秉持诚信原则,但在合同履行过程中却遭受被告的不公平待遇。
确认合同无效起诉状精简版
确认合同无效起诉状确认合同无效起诉状一、案由根据《合同法》第52条的规定,我作为原告,就合同的效力产生纠纷与被告发生争议。
现按照法律的规定提起本次诉讼,请求法庭确认该合同无效。
二、基本事实和理由1. 基本事实:原告与被告在年月日签订了一份合同(合同编号x),合同名称为《合同》,合同约定了双方的权利和义务关系。
2. 理由一:违反合同约定根据合同的约定,被告应该按照合同规定时间对进行操作。
被告未按照合同约定履行自己的义务,造成原告无法按照合同约定的时间进行操作,直接影响了原告的。
3. 理由二:合同内容存在违法情形被告在合同中的条款存在违法情形,违背了《合同法》第条的相关规定。
该条款旨在保护原告的合法权益,但被告故意设置违法条款,严重损害了原告的利益。
4. 理由三:合同存在欺诈行为被告在合同签订过程中存在欺诈行为。
被告在签订合同之前,未对合同的内容进行全面、真实地告知原告,故意隐瞒了与原告利益相关的重要信息。
这种行为损害了原告的合法权益,应当被依法追究责任。
三、请求法院判决1. 判决被告按照合同约定的方式和时间履行自己的义务,并赔偿原告因被告违约行为所造成的损失。
2. 判决将合同宣告为无效,并恢复原告至合同签订之前的状态。
3. 判决被告承担本次诉讼所产生的全部费用和原告的合理费用。
4. 其他原告认为必要的合法权益。
四、证据清单1. 合同《合同》(合同编号x)2. 相关证人证言3. 原告与被告之间的通信记录4. 其他与本案相关的证据五、诉讼请求1. 请求法院依法受理本次诉讼,确认合同无效,并责令被告赔偿原告相关损失。
2. 请求法院根据本案的事实和证据,予以判决。
3. 请求法院判决被告承担本次诉讼的全部费用。
4. 其他原告认为必要的诉讼请求。
:本起诉状为模拟文档,仅供参考使用,具体需根据实际情况进行修改。
确认合同无效诉状模板
确认合同无效诉状模板人民法院:原告:(甲方姓名)、(公民身份证号码)被告:(乙方姓名)、(公司名称/个人姓名),住所地/经营地原告系自然人,系因与被告关于(合同名称)签订的(合同编号)合同发生争议,现根据相关法律规定,向贵院申请确认该合同无效,并请求判令被告承担相关法律责任,特提起诉讼如下:一、事实和理由(一)原告系自然人,被告系公司/个人,双方于(合同签订日期)签订了一份名为(合同名称)的合同,其内容如下:(合同内容摘要)(二)然而,双方签订该合同的过程中存在以下事实和理由使得该合同应被确认为无效:1. 被告在签订合同时未经过原告的真实意愿,违背了双方平等自愿签订合同的原则。
2. 合同中存在对原告不利的不公平条款,使得该合同对原告构成不合理的损害。
3. 被告在签订合同时存在恶意欺诈、胁迫等违法行为,使得合同的签订违背了诚实信用原则。
4. 合同内容不明确、不完整,缺乏明确的权利和义务条款,无法满足合同订立的基本要件。
(三)综上所述,原告认为与被告签订的(合同名称)合同应被确认为无效,请求贵院判令该合同无效,被告承担相应法律责任。
二、诉讼请求1. 判令被告与原告签订的(合同名称)合同为无效。
2. 要求被告向原告赔偿因该合同导致的损失,包括但不限于经济损失、精神损害等。
3. 请求贵院裁定其他相关事项。
以上事实和理由,原告特此申请,并请贵院审理,依法支持原告的诉讼请求。
特此请求。
原告:(甲方姓名)日期:(起诉日期)以上是一份确认合同无效诉状的模板,您可以根据实际情况进行修改和完善。
希望这份模板能帮助您成功起草诉状并得到最终的胜诉。
祝您好运!。
合同无效起诉状范本最新整理版5篇
合同无效起诉状范本最新整理版5篇篇1合同无效起诉状原告:(甲方姓名/单位名称),地址:(甲方地址)法定代表人/负责人姓名:(法定代表人/负责人姓名)委托代理人姓名:(如有代理人,写明代理人姓名)被告:(乙方姓名/单位名称),地址:(乙方地址)法定代表人/负责人姓名:(法定代表人/负责人姓名)委托代理人姓名:(如有代理人,写明代理人姓名)根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,现申请合同无效,敬请法庭审理,并判决合同无效,请求如下:一、请求判决确认甲、乙双方签订的《合同名称》为无效合同,即便于自合同签订之日起,该合同具有法律效力。
二、请求判令乙方返还(甲方支付的或乙方违约应当返还的款项金额)元。
三、请求判令乙方承担(甲方因合同无效导致的其他费用)元。
事实和理由:一、甲、乙述约定于(合同签订时间)签订了一份《合同名称》(以下简称“该合同”),该合同约定内容为(简要叙述合同主要内容及约定条款)。
二、但是,后与乙方的履行过程中,甲发现该合同存在以下违法/无效情形:(一)该合同的签订依据不明,未按照《合同法》的相关规定签订;(二)该合同所约定的内容违反了《合同法》的相关规定,违反了社会公序良俗;(三)乙方签订该合同时未经过充分说明及明示,存在法律上的瑕疵;(四)乙方在签订该合同时实施了欺诈等违法行为导致合同无效。
综上所述,依据《合同法》的相关规定,甲方请求法院判决该合同为无效合同,并判令乙方返还相关款项以及承担其他费用。
附:证据目录1、《合同名称》一份2、其他相关证据特此申请!原告(签字):委托代理人(如有):年月日以上为合同无效起诉状范本,希望对需要的人提供帮助。
篇2合同无效起诉状原告(甲方):XXX 公司被告(乙方):YYY 公司原告XXX 公司,系一家经营建筑工程的公司,注册地址位于某市某区某街道,法定代表人为某某。
被告YYY 公司,系一家从事建材销售的公司,注册地址位于某市某区某街道,法定代表人为某某。
合同纠纷起诉状范本8篇
合同纠纷起诉状范本8篇篇1原告:[原告姓名],[原告性别],[原告年龄],[原告职业],住址:[原告详细住址]。
被告:[被告姓名],[被告性别],[被告年龄],[被告职业],住址:[被告详细住址]。
因合同纠纷,原告特向贵法院提起诉讼,现将有关情况详述如下:一、案件基本情况1. 案件类型:合同纠纷。
2. 发生时间:[合同签署时间]。
3. 发生地点:[合同履行地]。
二、诉讼请诉求基于以下事实和理由,原告向贵法院提出以下诉讼请求:1. 确认原被告双方签订的合同无效或部分条款无效;2. 被告返还原告已支付的款项及利息(具体金额及利息计算方式详见起诉理由);3. 被告赔偿原告因合同违约造成的经济损失(具体损失及计算方式详见起诉理由);4. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
三、事实和理由1. 合同签订情况:原告与被告于[合同签署时间]签订了一份合同,合同中约定了双方的权利和义务。
然而,在实际履行过程中发现,部分合同条款存在模糊不清的情形,引发了双方对合同履行的争议。
2. 合同履行情况:自合同签订以来,原告已按照合同约定履行了相关义务,包括但不限于支付款项、提供服务等。
然而,被告未能按照合同约定履行其义务,包括但不限于服务质量不达标、延迟交付等。
因此,原告认为被告的行为已构成违约。
3. 证据材料:原告在本案中提供了相关证据材料,包括但不限于合同文本、支付凭证、服务记录等,以证明被告的违约行为及由此给原告造成的损失。
4. 法律适用:本案涉及合同纠纷的法律适用为《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。
根据法律规定,当事人应当诚实守信、履行合同义务。
被告的违约行为严重损害了原告的合法权益,原告有权要求被告承担相应的法律责任。
四、诉讼请求的具体计算方式1. 合同无效或部分条款无效的确认;2. 已支付款项的返还及利息计算(按照银行同期贷款利率计算);3. 赔偿经济损失的计算(根据实际损失情况计算,包括但不限于差价、利润损失等)。
合同纠纷起诉状范本6篇
合同纠纷起诉状范本6篇篇1原告:[原告姓名],性别,[年龄],身份证号:[身份证号码],住址:[详细住址]。
被告:[被告姓名],性别,[年龄],身份证号:[被告身份证号],住址:[被告详细地址]。
合同争议情况简述:原被告双方签订某合同后发生纠纷。
法院:[当地人民法院全称]。
原告提出诉讼请求如下:一、确认双方签订的合同无效或请求被告履行合同约定;二、请求被告赔偿因违约造成的损失[具体金额];三、请求被告承担本案的全部诉讼费用。
本案的事实和理由如下:一、案件背景及合同基本情况本案涉及的合同为原被告双方于XXXX年XX月XX日签订的关于[合同事项名称](以下简称“合同”)。
合同内容主要涉及双方的权利义务约定,包括但不限于标的物交付、质量标准、价格条款等。
现因合同履行过程中发生纠纷,原告为维护自身合法权益,依法提起诉讼。
二、具体纠纷事实与理由XXXX年XX月XX日,原告依照合同约定履行了相关义务(如支付款项、提供服务等),但被告未能按照约定履行相应义务(如提供合格产品、按期交付等)。
原告曾多次与被告沟通协商,但被告始终未能解决其违约行为,导致原告遭受经济损失。
1. 合同欺诈或误解情形:在合同签订过程中,被告故意隐瞒了重要事实(或存在误导性陈述),导致原告在不明真相的情况下签订了合同。
事后,原告发现实际情形与合同内容严重不符。
为此原告提供了相关证据予以证明。
2. 合同履行不当或违约情形:在合同履行过程中,被告未能按照约定履行其义务,包括但不限于产品质量问题、交付延期等违约行为。
被告的行为已经严重影响了原告的合法权益,造成了原告的经济损失。
为此原告提供了相应的证据材料,如合同文本、支付凭证、通讯记录等。
三、诉讼请求的依据及理由分析基于上述事实和证据,原告认为:一、被告的行为已经构成违约,侵犯了原告的合法权益;二、被告应承担因其违约行为给原告造成的损失;三、本案的诉讼费用应由被告承担。
原告请求法院支持其诉讼请求,并判令被告承担本案的全部费用。
合同无效起诉状范本最新整理版8篇
合同无效起诉状范本最新整理版8篇第1篇示例:合同无效起诉状范本原告(个人或单位名称):被告(个人或单位名称):诉讼请求事项:请求法院判决被告与原告签订的(具体合同名称)合同无效,同时要求被告承担相关违约责任。
一、原告系(自然人/法人/其他)(若为自然人,需注明相关身份信息)三、原告和被告于(具体签订时间)签署了(具体合同名称)合同,合同主要内容如下:(简要描述合同主要内容,若有相关附件或证据可以附在起诉状中)四、原告认为该合同无效的主要理由如下:1. 缺乏合法的订立合同的条件;2. 合同内容违反法律规定;3. 被告在签订合同时采取了欺诈、胁迫等手段;4. 其他导致合同无效的原因。
五、基于上述事实和理由,原告提出以下诉讼请求:1. 判决被告与原告签订的合同无效;2. 要求被告承担违约责任,并偿还原告因签订该合同而受到的损失;3. 请求法院裁定其他合理的诉讼请求。
六、原告就此提交相关证据材料,请法院予以认定并审理。
七、特此起诉。
以上事实及理由,乃属事实,愿承担法律责任。
原告(签名):日期:年月日本起诉状经原告签名(或代理人签名)确认,拟提请贵庭受理,并请遵照诉讼法的有关规定适用。
注:1、以上仅为合同无效起诉状范本,具体情况具体分析,请根据实际情况修改和完善。
2、本文仅供参考,如有纠纷请及时咨询法律专业人士。
以上是合同无效起诉状范本的最新整理版,希望对需要起诉的人士提供一定的帮助。
如有需要,请根据具体情况进行修改。
祝愿您一切顺利!第2篇示例:合同是经过双方协商达成并具有法律效力的协议,但在一些情况下,有些合同可能存在违法、欺诈或违反公序良俗等问题,导致合同无效。
当一方发现合同存在问题,可向法院提起诉讼要求判定合同无效。
以下是一份关于合同无效起诉状的范本:人民法院:原告(甲方姓名、住址)被告(乙方姓名、住址)合同无效起诉状原告姓名(甲方)诉称:1、甲方和乙方于××年××月××日签订了《××合同》,约定对××事项进行合作。
确认合同解除行为无效起诉状
确认合同解除行为无效起诉状以下是为您起草的确认合同解除行为无效起诉状:**原告**姓名:____________________性别:____________________民族:____________________出生日期:________________住址:____________________身份证号码:________________**被告**姓名:____________________性别:____________________民族:____________________出生日期:________________住址:____________________身份证号码:________________1.1 诉讼请求1.11 请求依法确认被告解除合同的行为无效。
1.12 判令被告继续履行原合同约定的义务。
1.13 判令被告承担本案的诉讼费用。
1.2 事实与理由1.21 原、被告双方于[具体日期]签订了[合同名称]合同,约定了双方的权利和义务。
合同签订后,原告一直严格按照合同约定履行自己的义务。
1.22 然而,在[具体日期],被告无故向原告发出解除合同的通知,单方面主张解除合同。
1.23 被告的解除行为没有任何事实和法律依据,也不符合合同约定的解除条件。
原告认为,被告的这一行为严重损害了原告的合法权益,导致原告遭受了重大的经济损失。
1.3 法律依据1.31 根据第五百六十二条、第五百六十三条等相关法律法规的规定,合同的解除应当符合法定或者约定的条件。
1.32 在本案中,被告既未提供证据证明存在法定的解除事由,也未按照合同约定的解除程序进行解除,其解除行为应属无效。
1.4 证据和证据来源,证人姓名和住所1.41 原告为支持其诉讼请求,将向法庭提交以下证据:原、被告双方签订的合同、原告履行合同义务的相关凭证、被告发出的解除合同通知等。
1.42 证据来源为原告在合同履行过程中的留存以及与被告的往来文件。
2024年承揽工程确认无效合同起诉状
2024年承揽工程确认无效合同起诉状尊敬的法院:我本人(甲方)系2024年承揽工程合同的发起方,合同项目是承包人(乙方)应完成的建筑工程。
然而,我以此起草起诉状旨在对乙方提起诉讼,要求解除该合同,并追求损害赔偿。
现将有关背景和理由详细陈述如下:起诉事由2024年,我与乙方签订了一份有效期为一年的承揽工程合同(合同号:XXX),约定乙方应按照合同的约定和双方商定的工程量、质量和进度完成建筑工程。
然而,自合同签订以来,乙方屡次违反了合同的条款和约定,严重拖延工期,导致建筑工程无法按时交付使用。
乙方在与我签订合同时承诺在工程开始之日起24个月内完成工程,但是到目前为止已经超过了合同约定的工期。
乙方擅自延迟了工程的进度,且未履行及时补救义务,给我带来了巨大的经济损失和不便之处。
此外,乙方还存在工程质量不合格、不符合合同规定的问题,给项目造成了严重影响。
从合同签订到现在,我已提出多次书面通知要求乙方履行合同、加快工程进度、保证工程质量,然而乙方无动于衷,不但没有采取任何措施纠正其违约行为,反而对我的要求敷衍塞责,甚至拒绝履行合同义务,给我造成了很大的经济困扰和心理压力。
合同履行的不可能性考虑到乙方在合同履行过程中的表现,以及其对我的索赔和要求的无视态度,我认为乙方无法继续履行合同,并且合同约定的工期已经过期。
因此,我决定解除该合同,并追求由此解除所造成的经济损失的赔偿。
请求法院裁决根据上述情况,我特此请求贵法院作如下裁决:1. 解除与乙方签订的合同,并宣布合同自发起诉状提交之日起无效;2. 要求乙方对我因合同解除而遭受的经济损失进行赔偿,包括但不限于拖延工期和不合格工程所导致的直接经济损失、物资消耗和其他相关费用以及合理的间接经济损失;3. 请求乙方承担本诉案的全部诉讼费用和律师费用。
陈述事实的证据我将提供以下证据以支持我的请求:1. 承揽工程合同正本及复印件;2. 我向乙方发出的书面通知及其回复的复印件;3. 有关工程进度延迟和不合格问题的相关证据,包括现场照片、工程报告等;4. 与乙方进行过的沟通记录,包括电子邮件、短信等;5. 相关的财务记录和费用清单,以证明我因乙方的违约行为而遭受的经济损失。
2024年合同无效起诉状范文
2024年合同无效起诉状范文
依照法律程序规定,本人代表当事人对于涉及xxx合同事项提起诉讼,现有以下观点:
一、首先,原告认为合同系双方真实意思表示之结果,具备法律效力,但被告却以xxxx为由拒不履行约定,导致合同无效。
二、另外,根据合同法规定,合同应当采取书面形式,但据证据显示,该合同并未采取书面形式,因此合同存在形式不符合的违规情况,应当判定合同无效。
三、除此之外,合同内容存在严重模糊不清的情况,导致双方对于合同内容理解不一致,从而无法达成合同的有效履行,因此应当认定该合同存在无效情况。
四、综上所述,被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,损害了合同的效力和合法性,要求法院依法判决该合同为无效合同,并维护原告的合法权益。
第 1 页共 1 页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
民事起诉状
原告
被告广州金鸿顺房地产开发有限公司,地址:广州市天河北路30号东923房
法定代表人曾昭抗
被告广州市越秀区城市建设开发公司,地址:
法定代表人
被告正恒地产集团有限公司,地址:
法定代表人曾昭抗
诉讼请求:
判决确认被告广州金鸿顺房地产开发有限公司与被告广州市越秀区城市建设开发公司于2004年12月13日签订的《国有土地使用权转让合同书》无效
事实和理由:
原告为广州市北京路号房屋的所有权人。
2004年8月31日,广州市国土资源与房屋管理局与广州市越秀区城市建设开发公司签订《广州市国有土地使用权出让合同》,前者将广州市北京路西侧、高第街南侧地块使用权出让给后者,而原告所有的上述房屋座落在该地块范围内。
上述《广州市国有土地使用权转让合同》第12条规定,广州市越秀区城市建设开发公司“应当自合同签订之日起15个月内对该合同项下的土地进行动工开发;应当自签订合同之日起27个月内完成建设项目主体工程总投资额的25%以上的建设工程量。
”2004年10月14日,广州市人民政府向广州市越秀区城市建设开发公司核发穗国用(2004)第275号《国有土地使用证》。
2004年11月11日,广州市越秀区城市建设开发公司在广州市房地产交易中心挂牌转让涉案地块使用权。
2004年11月25日,广州市房地产交易中心出具穗国土交易(2004)第10048号《广州市国有土地使用权转让挂牌成交确认书》,确认该地块使用权由正恒地产集团有限公司竞得。
2004年12月13日,正恒地产集团有限
公司设立的项目公司广州金鸿顺房地产开发有限公司与广州市越秀区城市建设开发公司依前述确认书签订《国有土地使用权转让合同书》。
2005年1月5日,广州市人民政府向广州金鸿顺房地产开发有限公司核发(2004)第10048号《国有土地使用证》。
2006年4月14日,广东省人民政府根据萧仕北、程佩贞的申请,作出粤府复决(2006)4号《行政复议决定书》,决定撤销广州市人民政府颁发给广州金鸿顺房地产开发有限公司的穗国用(2004)第10048号《国有土地使用证》。
广州金鸿顺房地产有限公司不服,向广州市中级人民法院起诉。
2006年12月19日,广州市中级人民法院以(2006)穗中法行初字第6号《行政判决书》,判决撤销广东省人民政府上述复议决定。
广东省人民政府和萧仕北、程佩贞不服,向广东省高级人民法院提出上诉。
2010年8月31日,广东省高级人民法院作出(2007)粤高法行终字第14号《行政判决书》,撤销广州市中级人民法院上述判决,驳回广州金鸿顺房地产开发有限公司提出的诉讼请求。
广州市越秀区城市建设开发公司将涉案地块使用权转让时,对涉案地块的开发不符合与广州市国土资源与房屋管理局签订的《广州市国有土地使用权出让合同》第12条的规定。
其递交给广州市房地产交易中心的《土地使用权挂牌委托书》上填写了“拆迁面积28000㎡,已拆迁安置36户,拆除了约2887㎡。
”广州市国土资源与房屋管理局与广州市越秀区城市建设开发公司签订《广州市国有土地使用权出让合同》,该合同项下的土地出让金,全部由广州市金德盛实业有限公司代广州市越秀区城市建设开发公司缴纳。
曾昭抗系广州市金德盛实业有限公司的主要股东和法定代表人,也系正恒地产集团有限公司的主要股东和法定代表人。
曾昭抗也系广州金鸿顺房地产开发有限公司的法定代表人。
而在广州市越秀区城市建设开发公司转让涉案地块使用权前,曾昭抗即以广州市越秀区城市建设开发公司的名义就涉案地块的开发进行招商。
广州市越秀区城市建设开发公司在委托广州市房地产交易中心挂牌转让涉案地块使用权前2003年7月1日,向广州市越秀区人民政府请示,“鉴于我公司现经济困难情况,无资金能力自行开发发展我公司名下高第街项目及其用地……我公司决定一1300万元人民币把本项目及其用地以挂牌转让形式转让给正恒地产集团公司(香港)。
”
原告认为,被告广州市越秀区城市建设开发公司与正恒地产集团有限
公司、广州金鸿顺房地产开发有限公司明知涉案地块不符合法定转让条件,恶意串通,将涉案地块使用权转让,双方签订的《国有土地使用权转让合同书》违反了《城镇国有土地使用权出让转让暂行条例》和《城市房地产管理法》中的禁止性规定,损害了国家利益和社会公共利益,依法应确认为无效合同。
原告所有的房屋,座落在涉案地块上,被告违法签订《国有土地使用权转让合同书》,也损害了原告的利益。
为此,原告依法向法院起诉,要求法院依法支持原告提出的诉讼请求。
此致
广州市越秀区人民法院
起诉人:
二O一一年月日。