安装工程施工合同水电消防通风
水电和消防安装工程施工合同范本
水电和消防安装工程施工合同范本（二）一、工程概况二、工程责任1.承包商负责依据相关法律、法规和技术标准，按照工程图纸以及相关要求，对工程进行合理、高质量的施工。
2.承包商负责提供必要的施工设备、材料和人员，保证施工进度和质量的达标。
3.承包商负责安排合格的工程技术人员进行现场管理，确保施工过程符合相关规定。
三、工程付款a.工程开工前，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）作为预付款；b.工程完成______（填写百分比）时，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）；c.工程完成______（填写百分比）时，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）；d.工程完工验收合格后，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）。
2.乙方收到甲方支付的预付款后，应及时采购施工所需材料，确保施工进度。
如乙方未按约定购置材料，由此产生的延期款以及相关损失，将由乙方自行承担。
四、工程变更1.若工程需要进行变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
变更协议应明确变更内容、变更费用及确认原合同其它条款不变。
五、工程质量保证1.工程竣工后，乙方负责组织进行工程质量验收，确保工程符合相关质量标准和验收要求。
2.在工程交付验收之后，自交付之日起的______（填写保修期限）内，乙方将提供免费的维修保养服务。
对于乙方施工过程中存在的瑕疵或质量问题，乙方将负责进行修复或更换。
六、工程延期和罚款1.若乙方由于自身原因导致工期延误，乙方应向甲方支付逾期罚款，罚款金额为工程总价款的每延日千分之______（填写金额）。
逾期罚款将从工程延期的次日开始计算。
2.若工期延误期超过______（填写天数），甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
七、保密条款1.双方在合同履行的过程中，可能涉及到商业机密和保密信息。
双方应对相关商业机密和保密信息严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露相关信息。
八、争议解决1.若双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
水电与消防安装工程施工合同
水电与消防安装工程施工合同水电与消防安装工程施工合同甲方：(甲方名称)地址：(甲方地址)：(甲方联系)乙方：(乙方名称)地址：(乙方地址)：(乙方联系)鉴于甲、乙双方在友好合作基础上，为完成以下标的物的工程建设，特签订本合同。
一、工程项目根据本合同，甲方委托乙方承担水电与消防安装工程，工程详情如下：(工程名称)(工程地点)(具体工程内容)二、合同价款1.合同价款总计(金额)。
2.乙方应在工程完工后(天数)内向甲方开具增值税专用发票。
(税率)3.根据诚信原则，若乙方在工程过程中发现存在需要超出原合同所填写之工程量时，应提前与甲方联系，经共同协商后再作出调整。
三、合同履行期限1.本合同自签订之日起生效。
2.工程自合同签订之日起，计划完成时间为(计划完工时间)。
3.在工程施工过程中，如遇特殊原因导致施工工期延误时，乙方应及时向甲方报告，协商解决并确定新的工期计划。
四、质量标准与保修条款1.工程按照国家标准、行业规范及本合同约定实施。
2.甲方应自验收合格之日起，向乙方支付尾款及相应发票。
3.质保期为(具体质保期限)，在质保期内，乙方有义务对于工程内发现的任何质量问题进行免费维修。
4.若因乙方施工或工程设计问题导致工程出现损坏等问题，由乙方承担全部赔偿责任。
五、工程款支付方式1.甲方应在工程验收合格后(天数)内完成工程款支付。
2.工程款支付方式如下：(支付方式及详情)六、工程实施要求1.乙方承担工程施工及安全措施、质量控制等工作。
2.乙方施工作业期间，应严格按照有关施工规范及安全标准实施作业，确保工程施工安全。
3.乙方应建立专业施工管理队伍，委派专业技术人员严格负责工程施工及质量控制。
4.乙方应对各项施工现场进行24小时安保监控，并对工程施工过程中的材料及设备进行管理及检验。
七、合同终止与违约责任1.乙方未按照上述合同条款中约定的实施工程，甲方有权解除合同。
2.乙方未能按时交付工程或在工程期间增加费用时，应承担相应违约责任和赔偿责任。
水电消防包工合同范本
水电消防包工合同甲方（发包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方需要进行水电消防安装工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、调试及验收等。
第二条承包范围乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成以下工作：1. 电气安装：从供电部门给电表后至每层每户分配电箱的安装。
2. 给排水安装：包括室内外给排水管网的预埋及安装。
3. 消防安装：消防栓给水系统、消防喷淋系统、消防自动报警系统等的安装和调试。
4. 其他：甲方另行书面指定的工作内容。
第三条工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币_____________元。
2. 甲方应在乙方进场开工后____天内支付总造价的____%作为预付款。
3. 甲方根据工程进度按月支付进度款，工程完工后支付至总造价的____%。
4. 剩余____%作为质量保证金，质保期满无质量问题后支付。
第四条施工质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。
第五条工程期限本合同工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
第七条不可抗力由于不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
水电消防安装合同5篇
水电消防安装合同5篇篇1水电消防安装合同一、甲方（委托方）：甲方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：二、乙方（承接方）：乙方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：三、合同项目：1. 甲方委托乙方进行水电消防设备的安装工作，具体包括但不限于以下内容：- 水管、电缆的敷设- 管道的连接和安装- 消防设备的调试和维护- 相关设备的安全运行2. 安装地点：（具体填写安装地点）3. 安装时间：（具体填写安装开始时间和完工时间）4. 安装费用：双方商定，具体包括设备费用、人工费用等相关费用。
5. 付款方式：甲方应于工程开始前支付xx%作为预付款，余款在工程完成后结算。
6. 合同生效日期：本合同自双方签署之日起生效。
7. 合同终止：本合同自双方协商一致解除之日终止。
四、双方权利和义务：1. 甲方权利：有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。
2. 乙方权利：有权按照合同要求进行工作，并依法要求甲方支付工程费用。
3. 甲方义务：应提供相关的工作场地和所需资源，并支付相应的费用。
4. 乙方义务：应按照合同要求完成工程，并确保安装设备符合相关标准要求。
五、违约责任：1. 一方如未履行合同约定事项，应负责承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，一方不承担责任，但应尽快通知对方，并协商解决方案。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商一致后签订补充协议。
3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：___________ 签订日期：___________签字：签字：篇2水电消防安装合同一、协议双方甲方（乙方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________乙方（甲方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，为其提供水电消防设施安装服务，包括但不限于消防水系统、消防电气系统的设计、施工和维护。
水电消防包工包料施工合同
水电消防包工包料施工合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为水电消防工程的业主，乙方为水电消防工程的施工方，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方水电消防工程的施工事宜达成以下合同条款：一、工程内容1.1 乙方负责甲方水电消防工程的设计、采购、施工、验收及保修等工作。
1.2 工程包括但不限于：水电布线、消防系统安装、消防器材配备、消防通道设置等。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
2.2 工程验收合格后，乙方应承担一年内的保修责任。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成施工，如有特殊情况需提前或延后施工，应提前通知甲方并征得甲方同意。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、工程造价4.1 工程总造价为：[填写工程总造价]，乙方应按照约定的价格完成施工。
4.2 甲方应按照约定的付款进度向乙方支付工程款项。
五、付款方式5.1 甲方支付工程款项的方式如下：（1）工程进度达到30%时，支付工程总造价的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程总造价的60%；（3）工程验收合格后，支付工程总造价的95%；（4）剩余5%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
六、合同的解除和终止6.1 双方同意，在履行合同过程中，如有不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
6.2 乙方如发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。
水电安装及消防合同协议书
水电安装及消防合同协议书在建筑工程项目中，水电安装与消防系统的完善是确保建筑安全使用的重要环节。
为此，甲乙双方就某项目的水电安装及消防工作达成以下协议，以期共同遵守，保障工程质量和安全。
甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于给排水系统、供电照明系统、消防报警及灭火系统的安装与调试。
4. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 所有材料、设备应符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 工程完工后，应由专业机构进行质量检测，合格后方可交付使用。
三、工程款项1. 工程总价款为人民币____元整。
2. 付款方式：甲方需按以下比例支付工程款——预付款_%，进度款_%，竣工验收合格后支付余款。
四、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产责任制。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，采取有效措施防止事故发生。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款，应按未付款项的_%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按未完成部分或不合格部分的_%向甲方支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年__月__日。
消防水电施工合同范本(4篇)
消防水电施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：__________劳务分包人(以下简称乙方)：__________鉴于甲方与建设单位已经签署____建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：____________________________________________________;分包工程名称：__________施工分包范围：__________项目部临时工程主要施工内容包括：__________、____、____、____、____。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程(____楼，建筑面积约平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1)给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收：本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
水电及消防安装工程施工合同
水电及消防安装工程施工合同水电及消防安装工程施工合同1.合同背景和目的1.1 合同背景合同签订人为甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）。
业主拥有一处位于（具体地质）的建筑工程项目，需进行水电及消防安装工程施工。
承包商具备相关经验和资质，愿意承担此项目的施工任务。
1.2 合同目的本合同的目的是确立业主和承包商之间关于水电及消防安装工程施工的权利、义务和责任，并规定相关的技术要求、施工进度、支付方式以及双方违约责任等事项。
2.定义和解释2.1 业主：指合同签订方，即拥有施工项目的权益人。
2.2 承包商：指合同签订方，即从事水电及消防安装工程的施工单位或个人。
2.3 图纸和规范：指水电及消防安装工程的施工图纸和相关技术规范文件。
2.4 施工进度：指承包商按照合同约定的工期和阶段性计划完成施工工作的进度。
2.5 保修期：指承包商完成施工后，向业主提供的保修期限，涵盖施工质量问题的免费维修期。
2.6 临时工程：指为安全和施工需要而设置的临时设施或暂时性构筑物。
3.技术要求3.1 按照国家法律法规、相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合相应的技术要求。
3.2 承包商应按照相关图纸和规范进行施工，确保水电及消防设备的正常运行，并满足业主的各项要求。
4.施工进度和质量控制4.1 施工进度计划：承包商应根据合同约定的工期和阶段性计划，合理安排施工进度，并提前向业主报告进度计划。
4.2 施工质量控制：承包商应采取必要的措施，确保施工质量符合合同要求，及时解决施工中出现的质量问题。
4.3 竣工验收：承包商完成施工后，应邀请业主进行竣工验收，并提供相应的竣工验收报告。
5.付款方式5.1 工程款支付：按照工程进度和完成情况，业主应及时结算应支付给承包商的工程款项。
5.2 预付款：根据合同约定，业主可以提供部分工程款项作为预付款，但不得超过合同总价的百分之二十。
5.3 进度款和最终支付：业主应按照施工进度支付相应的进度款项，最终支付应在竣工验收合格后进行。
水电安装及消防安装工程施工合同模板
水电安装及消防安装工程施工合同模板1. 合同背景2. 工程内容根据业主的要求和承包商的承诺，工程的具体内容如下：2.1 水电安装工程•安装、布置、调试水电设备和管线；•水电设备和管线维护和保养；•其他与水电安装有关的工作。
2.2 消防安装工程•安装、布置、调试消防设备和系统；•消防设备和系统维护和保养；•其他与消防安装有关的工作。
3. 工程时间•开工日期：【具体日期】•完工日期：【具体日期】如因不可抗力或双方协商情况导致工期延长，双方应协商解决并签订书面补充协议。
4. 价格和支付方式4.1 价格本工程的总合同价为【金额】人民币（大写：【金额】）。
4.2 支付方式•甲方应在本合同签订后【具体时间】内支付工程总价款的30%作为预付款；•工程完成并验收合格后，甲方应支付工程总价款的50%作为进度款；•工程最后竣工验收后，甲方应支付工程总价款的20%作为余款。
5. 质量保证5.1 承包商责任乙方承包商应保证本工程的材料和施工质量符合国家相关标准，并承担工程范围内的质量问题的修复和维护责任。
如乙方承包商未能完成合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方承包商免费修复或更换材料、设备等。
5.2 业主责任甲方业主应配合乙方承包商进行工程的验收，并按照约定支付相应的款项。
6. 变更和终止6.1 变更任何变更均需经双方协商一致，并在双方签订的书面变更合同中确定相关事项。
6.2 终止•双方协商一致，可提前终止合同；•若一方违约，守约方有权终止合同，并要求违约方承担相应法律责任。
7. 争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构提起仲裁。
8. 其他事项本合同未尽事宜，可由双方另行协商并作出书面补充合同。
9. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
对本合同的任何修改或补充，须由双方在书面上协商一致，经双方签字盖章后方可生效。
甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________。
消防工程安装合同(消防水电合同)
消防工程安装合同(消防水电合同)消防水电合同范文一甲方：乙方：甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收3、工期：随工程主体4、合同价款本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。
第二条工程质量及验收标准的约定严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。
第三条安全生产的约定严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。
第四条工程付款、结算方式、承包内容的约定1、付款、结算方式：⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费5000元。
⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费1000-20__元/人。
⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。
经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除5%总价款以作保修金。
此保修金在1年期满后全额还予乙方。
2、承包内容：⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。
公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。
⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。
⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。
⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。
⑸、人防工程、水电预留、预埋。
第五条纠纷处理因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。
若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
水电消防包工施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水电消防包工施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_______二、工程地点：_______三、工程内容：1. 水电安装工程：包括给排水、供电、照明等水电安装项目。
2. 消防设施安装工程：包括消防给水、消防供电、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等消防设施的安装。
四、承包方式：乙方采取包工包料的方式进行施工。
五、工程质量标准：1. 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
2. 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
六、工程进度：1. 工程计划开工日期：_______年_______月_______日。
2. 工程计划竣工日期：_______年_______月_______日。
3. 乙方应按照业主的要求和工程进度，合理安排施工力量，确保工程按时完成。
七、合同价款：1. 本工程的合同总价为人民币_______元（大写：____________________元整）。
2. 乙方在合同签订后_______日内向业主提交工程预算，经双方确认后据此进行施工。
3. 工程竣工后，乙方应按照合同约定进行工程决算，双方确认后支付剩余款项。
八、付款方式：1. 业主按照工程进度支付工程款，每完成一项工程内容，经乙方申请，业主审核确认后支付相应款项。
2. 工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的95%。
3. 剩余的5%作为工程质量保证金，保修期满后无质量问题全额退还。
九、施工期间，乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理规定，确保施工安全。
十、工程验收：1. 工程竣工后，乙方应按照业主的要求和相关验收标准进行自检。
2. 业主或其委托的第三方机构对工程进行验收，乙方应予以配合。
水电消防等安装工程合同文本6篇
水电消防等安装工程合同文本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方完成水电消防等安装工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电消防等安装工程。
2. 工程地点：____________________。
二、工程范围与内容乙方负责完成本工程的水电、消防、通风等安装工作，包括但不限于设备供应、安装、调试、验收等环节。
具体内容详见工程清单。
三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况，工程期限可经双方协商顺延。
四、工程价款与支付1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际完成情况结算。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总价的XX%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后XX日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
六、工程保修工程保修期为工程竣工验收合格之日起XX个月。
保修期内，乙方应对工程出现的质量问题进行免费维修。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担整改费用及由此产生的相关损失。
水电消防等劳务合同范本
水电消防等劳务合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方的水电消防等劳务工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、弱电系统安装、给排水系统安装、通风空调系统安装等。
4. 工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收。
5. 工期：随工程主体，具体以甲方工程师的指令为准。
二、工程质量及验收标准乙方应严格按照国家有关建筑安装施工规范、国家标准、行业标准及甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工。
工程完成后，必须经甲方、监理及质监部门验收，验收合格后方能进入下一道工序。
如工程质量不符合约定，乙方应负责返工，由此产生的一切费用由乙方承担。
三、安全生产乙方必须遵守国家的法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工。
乙方应对施工人员进行安全教育和培训，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
如乙方在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任。
四、合同价款本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，具体金额双方协商确定。
如要变更施工内容、变更材料，工程造价按实际计算。
合同价款支付方式双方协商确定。
五、合同的履行1. 乙方应按照约定的工期、质量、安全等要求完成施工。
2. 甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。
3. 甲方应提供施工所需的一切条件，包括但不限于施工场地、水电供应、材料供应等。
4. 乙方应按照约定的方式进行施工，并接受甲方的监督和管理。
六、违约责任1. 如乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成施工，甲方有权按约定扣除乙方违约金，并有权解除合同。
2. 如甲方未按照约定的付款方式及时支付合同价款，乙方有权按约定扣除甲方违约金，并有权解除合同。
3. 如甲方提供的设计图纸、技术要求等存在问题，导致乙方无法按照约定完成施工，甲方应承担由此产生的费用，并支付乙方相应的违约金。
水电消防施工合同范本
水电消防施工合同范本甲方（委托方）：单位/个人：__________ （以下简称甲方）地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：单位/个人：__________ （以下简称乙方）地址：__________联系方式：__________鉴于甲方拟对__________（工程名称）进行水电消防施工，甲乙双方本着互利互惠、平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容：1.1 本合同项下的水电消防施工包括但不限于水、电、消防设施的安装、维修、改造等工作。
1.2 工程地点：__________1.3 工程工期：__________（具体工期安排）二、工程价格及付款方式：2.1 本工程的总价为__________元（大写：__________元整）。
2.2 付款方式：甲方需按合同总价的__________%作为预付款，在合同签订后__________日内支付给乙方；剩余款项在工程竣工验收合格后__________日内支付给乙方。
三、工程质量及保修：3.1 乙方承诺按照国家相关标准和规定进行施工，并保证工程质量符合相应要求。
3.2 工程竣工后，乙方应对施工所使用的材料、设备提供五年的免费维修保养服务，终身负责售后维护服务。
四、双方责任：4.1 如乙方未按照约定时间完成工程交付，应按日向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。
4.2 如因甲方原因造成工程无法按时完成或质量问题，甲方应承担相应的责任。
五、合同解除：5.1 因不可抗力因素（如地震、火灾等）导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。
5.2 如双方一方不履行合同义务或违反合同约定，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
六、附则：6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 除非经双方协商一致，本合同不得变更或解除。
6.3 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________。
水电及消防安装承包合同6篇
水电及消防安装承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电及消防安装承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：本工程的水电安装及消防设备的安装。
具体包括：给排水、强弱电、消防喷淋、消防报警系统、防火门等。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX日内开工。
2. 竣工日期：具体根据工程实际情况和甲方要求确定。
三、承包方式及工程造价1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购并提供工程所需的所有材料。
2. 工程造价：暂定人民币XX万元，具体造价根据实际完成的工程量及约定的计价方式进行结算。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关标准、规范进行。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
五、工程款支付1. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付节点和比例根据工程进度和甲方资金状况确定。
2. 工程款支付条件：工程质量合格，且经过甲方验收确认后，方可支付相应款项。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工所需的水电及消防设备材料。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
3. 甲方应按合同约定及时支付工程款。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，确保施工安全。
3. 乙方应对所承包的工程进行保修，保修期为一年。
保修期内出现的质量问题，乙方应负责免费维修。
4. 乙方有权按合同约定收取工程款。
八、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按每日千分之XX的比例支付违约金。
水电及消防清包施工合同6篇
水电及消防清包施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其提供水电及消防清包施工服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电及消防清包工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括水电安装、消防设施安装等，具体工作内容根据施工图纸及甲方要求进行。
二、承包方式及范围1. 承包方式：清包。
即乙方负责提供劳务，甲方负责材料供应及现场管理。
2. 承包范围：本工程的所有水电及消防设施的安装工作，包括但不限于水管、电线、消防管道、消防设备的安装等。
三、工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 乙方应在约定的工期内完成施工任务，如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商，并取得甲方的同意。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及安全要求施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并提前通知甲方进行验收。
3. 甲方验收时，如发现工程存在质量问题，应通知乙方进行整改，乙方应在规定时间内完成整改工作。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包干价，包括人工费、管理费、措施费等一切费用。
2. 支付方式：工程款项分三次支付。
开工前支付工程总价的__%，工程进行中支付__%，工程竣工验收合格后支付剩余的__%。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工材料，并确保施工现场的供电、供水等基础设施的正常运行。
2. 甲方有权对施工现场进行监管，确保施工进度和质量符合要求。
3. 甲方应按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及安全要求组织施工，确保工程质量。
水电及消防安装施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：_______乙方（以下简称“施工方”）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的水电及消防安装工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、设备调试及验收等。
二、承包范围及承包内容2.1 承包方式：乙方采取包工包料的承包方式。
2.2 承包范围：乙方承包的内容包括但不仅限于施工图设计、材料采购、施工、设备安装、调试、验收等。
2.3 承包内容：乙方需按照施工图纸及规范要求，完成水电及消防系统的安装工作，并确保工程质量、安全、进度符合合同要求。
三、合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定组织甲方、设计单位、监理单位等进行验收，验收合格后交付使用。
五、工程造价及付款方式5.1 工程造价：本工程合同总价款为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
5.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的50%。
（4）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电和消防施工合同范本5篇
水电和消防施工合同范本5篇水电和消防施工合同范本1甲方：乙方：为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务：1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。
6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务：1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。
2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。
发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。
5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。
努力追求“零伤害、零损失、零事故”7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;8、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。
三、违约责任：1、执行合同中有关违约处理的规定;2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;3、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;4、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。
水电暖消防工程承包合同(两篇)
水电暖消防工程承包合同（二）一、合同背景根据甲方与乙方之间的前期沟通和协商，双方达成一致意见，决定由乙方承包水电暖消防工程。
为了明确双方责任和权益，特订立本水电暖消防工程承包合同。
二、合同条款1. 工程概况1.1 项目名称及地址：甲方委托乙方进行水电暖消防工程的设计、施工、安装等全过程工作，具体项目名称为______________，项目地址为__________。
1.2 工程规模：2. 工程内容及执行标准2.1 水电工程2.1.1 乙方将负责水电工程的设计、布线、材料采购、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.1.2 水电工程包括但不限于：（1）供水系统：包括冷热水供应、给水管道、水泵及水箱等设备的安装。
（2）排水系统：包括污水管道、雨水排水、卫生器具等设备的安装。
（3）配电系统：包括总配电箱、分配电箱、开关插座等设备的安装。
（4）照明系统：包括室内外照明灯具、景观照明等设备的安装。
（5）消防系统：包括烟感、报警器、喷淋系统等设备的安装。
2.2 暖工程2.2.1 乙方将负责暖工程的设计、布局、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.2.2 暖工程包括但不限于：（1）供暖系统：包括采暖锅炉、散热器、暖气片等设备的安装。
（2）空调系统：包括空调机组、风管、末端设备等设备的安装。
（3）通风系统：包括新风系统、排风系统等设备的安装。
2.3 消防工程2.3.1 乙方将负责消防工程的设计、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.3.2 消防工程包括但不限于：（1）火灾报警系统：包括火灾报警控制器、独立烟感、手动报警按钮等设备的安装。
（2）自动喷淋系统：包括自动喷淋控制器、喷淋头、管道等设备的安装。
（3）防排烟系统：包括防排烟控制器、排烟风机、排烟管道等设备的安装。
3. 工程进度及支付方式3.1 工程进度：工程开始日期为______________，预计竣工日期为______________。
水电暖通风消防安装工程劳务分包合同
发包方(甲方)：承包方(乙方)： 根据 《中华人民共和国经济合同法》、《建造安装工程承包合同条例》及其相关的法律、法规，为了明确双方的责、权、利的关系，现 结合本工程具体情况，在自愿、平等、互利的基础上，经双方友好协 商,特签订本合同，并严格执行。
第一条 工程概况及承包内容工程名称：工程地点： 建设规模：本工程为㎡(包括地下室部份)结构，地下 层，地上 层。
五、 承包内容：施工图纸以内的所有水、电、暖、通排风、消防等安装工程的全部内容，具体内容如下：1．给排水系统、水消防系统及地下室排污系统2．空调冷凝水、雨水系统3．采暖系统及通风排烟系统4．电话、电视、网络系统,消防报警系统及门禁对讲系统5．电气照明系统、动力控制系统、防雷接地系统及安装调试6．其他：冬雨季施工措施及暂时停工的已完工程成品保护；甲方所 供材料的进场、保管，退场的卸车，装车分类堆放、倒运，余料回收 整理入库;现场及周围的环境卫生打扫 ;其他分包项目的成品保护配一、 二、 三、 四、合;分部份项工程的报验验收资料的编制等全过程。
第二条承包方式经双方商议允许，本工程采取“大清包"的方式进行承包施工，即：甲方负责按计划提供本工程所需主材 (含各种管材、管件、栓阀、计量表、线缆、线盒、箱柜、桥架、支架、管卡、吊架、油漆等原材料) ,并按《河南省建造装饰工程工程量清单综合单价》 (2022)材料消耗量进行控制,超出消耗量的部份按相应的栏头价将从乙方的工程款中予以扣除；同时供一台塔吊，一台施工电梯或者施工龙门架,一级配电设施和地面水源点;并承担施工中暂时用水、电费用；提供施工人员生活区一处.除“承包内容"所含的安装工程的施工劳务费外，乙方还应承担全部施工人员、管理人员的医疗保险金、养老保险、劳保福利、管理费及利润,施工人员暂住费、个人收入所得税、进出场交通费、办公费、通讯费、施工中所用的中小型施工机具(电焊机、套丝机、电钻、电锤、热熔器、角磨机、气割罐整套、扳、手动及电动工具整套、液压钳等工具)、低值易耗材(胶带、生料带、焊锡、铁丝或者扎丝、电焊条、麻绳、扫帚、刷子、照明灯管、锯条、砂轮片、棉纱头、铅油、机油、纱布、防水胶布、破布、圆钉,预留洞口处木材、沥青漆、金刚片、钻头、砂纸等小五金以及其它低值易耗品等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程施工合同发包单位（以下简称：发包人）：,住所地:法定代表人：，联系电话：承包单位（以下简称：承包人）：上海石化消防工程有限公司江西分公司，住所地：，法定代表人：，联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规和规章，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本协议项下水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：_________________________________ 水电安装工程（含水电安装工程，消防工程：消防报警系统、消防水系统、消防通风排烟系统，通风工程。
）（以下简称：本工程）；工程地点：工程内容：以本合同附件一水电安装工程量清单、附件二施工图所对应的具体内容为准。
二、工程承包方式、承包范围1、承包方式：包工包料，包质量、包工期、包进度、包安全文明施工、包验收合格，所有材料必须按招商人、清单及图纸等相关要求及标准采购。
2、承包范围：水电工程量清单及施工蓝图设计内容所有的室内水、电预埋安装调试工程，其中包弱电预留预埋、室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、避雷预埋各种管道（不含地下预埋的土方开挖）。
预埋洞口（如：落水管、厕所、排气管、水管、空调管）调试检测及验收合格工作。
验收合格以专业资质报告为准。
3、发包人直接分包的专业工程且与承包人承包的工程内容相关部分，承包人需全力配合，并组织完成。
三、合同工期1、承包人应严格按发包人要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为_______ 日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
2、承包人必须服从和执行发包人项目部下达的施工生产计划，根据发包人的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
四、质量标准1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：①建设强制性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ30—88；③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82)；⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)；⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
工程质量按国家相关标准进行验收评定。
若工程质量验收为“不合格”，承包人自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按发包人认定的实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由承包人承担。
若因承包人返工导致发包人工期延误，承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。
工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、承包人施工规范1、遵守发包人有关文明施工、安全标化管理的有关规定。
所有现场使用的设备应满足施工安全要求，不得破坏密目网；材料堆放整齐，安排一至两人专门从事清扫整齐工作。
若因承包人安全文明施工措施不力等原因引起相关部门对发包人的罚款，发包人有权从承包人工程款中扣除。
2、在施工中应做到精心策划、实施。
承包人违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害及在施工中发生的一切因承包人原因造成的安全事故，均应由承包人承担全部责任。
3、承包人施工期间应对工地有关作业人员办理意外伤害险，工程责任险等安全保险，费用由承包人承担。
六、合同价款、结算方式1、合同价款；本工程价款执行《江西省安装工程消耗量定额及单位估算价表》（2004年版）结算依据。
2、结算方式：具体计算方法和原则如下：执行的定额、清单及政策性文件：（1）、执行的清单标准：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。
（2）、执行的定额标准：各单项（单位）工程按现行有关规定、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2004年版）、《江西省建筑安装工程费用定额》（2004年版）等相关定额执行；若定额中没有的项目参照其类似项目进行换算，若定额中无类似项目则由承包人提出，经监理、发包人及相关部门共同询价，议定价格。
工程类别划分、取费标准：按相应费用定额中规定的工程类别满取费计算（政策性文件约定不计取的内容除外）。
（3）政策性文件：A: 人工费调整执行：根据《关于调整建筑、装饰等工程定额综合工日单价的通知》（赣建价〔2013〕5 号）人工费调整文件，建筑、安装、市政、市政设施养护维修、城市轨道交通、房修和园林绿化工程定额综合工日单价调整为60 元/ 工日；装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价调整为73元/ 工日；根据《关于执行调整工程定额综合工日单价通知的实施意见》（赣建价发[2011] 第25号）及其它相关文件的规定，机械人工按60 元/ 工日执行。
B:根据江西省建设厅发布的《关于转发〈关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知〉的通知》（赣建计[2008]33 号）及其它相关文件的规定，不计工程定额测定费。
C：采用房建定额计价时，不计组织措施费中的检验试验费，但发包人仍应负责由其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。
由发包人委托的检验单位在检测过程中需配合的工作，乙方必须全力配合。
D：工程量清单及预（结）算根据上述相应的清单和定额计算，以施工图并结合批准的施工组织设计（含发包人及监理认定的变更或签证）为依据，采用工程量清单计价方式并按下列原则计算：a、技术措施费在定额规定的范围内按经监理和发包人批准的施工组织设计计算。
施工图纸和定额规则中不能反映的技术措施，由承包人编制切实可行的施工专项方案，经发包人和监理单位审核认可并按规定备案后方可实施，结算时依据监理单位批准的施工专项方案及监理认可的实际发生内容计算。
b、组织措施费（夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费等）按定额标准计取（除检验试验费外）。
（4）材料、设备定价及调差：①材料、设备价格执行定额价并按下列方式调差：对造价信息中有的材料价格，按材料造价信息价执行，具体为材料、设备价格采用江西造价易通网公布的赣州市中心区造价信息价格（有上、下限价格的按平均值计）的算术平均值计取进行调差（铜芯电缆采用南昌市中心区造价信息），且需分地块按专业（安装等）分别确定相应的调差计算时间段，具体的时间段根据现场施工情况由发包人、监理和承包人三方共同确定，并出具书面的签证资料。
②造价信息中没有的材料、设备价格，由发包人委托的造价咨询单位按照近期（指双方预算核对3 个月期间）同类项目中赣州市财政审定的预算价格确定。
定价后的材料、设备价格作为材料、设备的最终结算单价，实施过程中不再调整。
审核后的工程量清单及材料价作为合同补充文件。
③材料设备的采购要求：所有进入现场的材料采购前需提供样品给发包人现场代表审查认定，如发现采购的材料质量不达标，且价格低于预算价格的70%时，提供的样品必须更换。
5）、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、监理、发包人书面签字为工程变更七、履约保证金的收取、支付及工程款的支付1、履约保证金的收取、支付：（1）履约保证金的数额为合同价款的________ 。
（2）履约保证金的退还时间：①第一次返还时间：②第二次返还时间：③第三次返还时间：每次退还数额为：履约保证金总额X比例-发包人扣除的各种罚款或违约金，若各项罚款超过履约保证金总额，发包人可从应当支付给承包人的款项中扣除不足部分，补足履约保证金。
2、工程款支付如下：①每月30日前承包人向发包人提交已完成工程量清单预算报告，发包人应在收到上述工程量清单预算报告之日起日内，按当月核定实际完成量进行审核，并于完成审核之日起日内按双方核定的工程量85%将工程款支付给承包人。
若承包人对发包人核定的工程实际完成量有异议，应在发包人完成审核之日起五个工作日内提出，双方协商于三个工作日内另行组织复核。
复核不影响发包人按照原审核结果向承包人支付工程款。
②当工程竣工验收合格，发包人应于验收合格之日起日内将该工程总价款的10%£付给承包人。
③当竣工结算经发包人审核后确定后，发包人应于审核完成之日起日内将该工程总价款的2%支付给承包人。
④合同总款的3%乍为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，发包人和使用单位无异议后15天内，发包人一次性将剩余款项支付给承包人。
⑤承包人指定的收款账户为：户名：，账号：，开户行：。
八、材料设备供应承包人按设计图纸要求以及不低于工程量清单中所规范的参照品牌及品质要求采购相应材料、设备，但采购前必须提供样品给发包人、监理认可后方可使用。
必须事先提供出厂合格证及试验资料，报发包人确认。
坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则发包人有权制止使用，所造成的损失由承包人承担。
九、发包人和承包人的权利和义务1、承包人需具备消防相应资质、并负责消防工程报建与确保竣工验收一次性通过和承担其所有费用。
2、承包人不得转包。
3、为加强承包人在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起6日内，承包人就必须向听从发包人的工作安排，报好材料计划。
4、工程竣工，承包人移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续。
发包人和承包人双方在决算书上签字之日起20日内，发包人付至本合同结算总价款的97%剩余3%乍为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）20日内，由发包人扣除应由承包人承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给承包人。
5、若承包人工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，发包人有权延期支付工程款，直到承包人按发包人要求整改完毕为止。
由此发生的所有费用均由承包人承担，承包人对此无异议。
&承包人在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加发包人组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包人审定。
7、在组织施工中，要坚持按图、按规范要求施工，任何一方不得随意变更设计。
8、在施工中由于承包人本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由承包人自行负担。
9、承包人要严格执行隐蔽工程验收制度。
凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。