标准的建筑工程施工合同完整版_1

合集下载

建筑工程合同协议书完整版范本(4篇)

建筑工程合同协议书完整版范本发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数_____天。

四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：_____ 元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书。

2、中标通知书。

3、投标书及其附件。

4、本合同专用条款。

5、本合同通用条款。

6、标准、规范及有关技术文件。

7、图纸。

8、工程量清单。

9、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、其他1、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

3、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

4、合同生效合同订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。

甲方：_____ 乙方：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日建筑工程合同协议书完整版范本（二）发包方： (以下称甲方) 承包方： (以下称乙方) 甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：一、工程名称：_____县扶困项目新_____镇竹囮村路灯工程。

建筑施工合同范本(完整版)

建筑施工合同范本（完整版）Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties・互惠互利共同繁荣建筑施工合同范本（完整版）备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》的有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，特签订如下合同：一：工程概况1、工程名称及地点：工程名称：彩虹大厦工程地点：大冶市还地桥镇2、工作内容：桩基础,加地基梁土0以上全框架、全商栓混凝土，现浇结构。

3、建筑面积：实算实结二、承包方式甲方同意将彩虹大厦以包工包料的方式承包给乙方，（所有税费及工程附加费由甲方承担，乙方不负责）全工程计划建十七层，第一层至二层为商用，层高米，第三层以上为米，按单价980元/平方米的方式承包给乙方，按图施工包括水电及防水、空间硬化和电梯、简易消防其它设施，其它一切设施都由乙方按要求按图施工。

三、工程材料要求：全商碇现浇结构，按图施工。

1、砖、外墙四面钢砖，墙砖用加气块，公共部分贴地砖。

2、水泥按工程施工要求使用。

3、钢材：所有钢材全部采用鄂钢3GE产品，楼面布筋用带肋钢，与图纸要求相符。

4、水电材料:给水、排水用金牛，电线用双峰e 10进户，其它按要求办，消防和上水管用镀心管2 50。

（不管电器设备、上下水箱设施）5、电梯安装符合国家标准电梯，电梯品牌：6、门窗：门要求安装标准为600元防盗门，窗用铝合金（按130/平方米标准、单玻）。

建筑施工合同合同示范文本

建筑施工合同示范文本第一部分：协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修。

第二部分：通用条款一、词语定义1、发包人：指本协议书第一部分中提到的发包人。

2、承包人：指本协议书第一部分中提到的承包人。

3、工程：指本协议书第一部分中提到的工程。

4、工程质量：指本协议书第一部分中提到的工程质量标准。

5、合同价款：指本协议书第一部分中提到的金额。

6、合同工期：指本协议书第一部分中提到的工期总日历天数。

二、承包人的义务1、承包人应按照合同约定的工程承包范围进行施工，确保工程质量达到约定的质量标准。

2、承包人应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同约定承担违约责任。

3、承包人应遵守国家有关法律、法规和政策，严格执行安全生产和环保措施，确保工程安全。

4、承包人应按照合同约定的时间、质量和数量完成工程进度报告、工程结算报告等相关文件。

5、承包人应承担工程质量保修期内的一切质量问题，并按照合同约定承担维修费用。

建筑施工合同完整版(7篇)

建筑施工合同完整版(7篇)建筑施工合同完整版篇1建设单位：施工单位：__市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起40日历天三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)四、合同价款金额：五、组成合同的文件及解释顺序(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)(2) 中标通知书(3) 投标文件及投标报价书(4) 招标答疑纪要(5) 图纸(6) 相关的标准、规范及有关技术文件(7) 工程量清单(8) 经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。

(2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

(4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

建筑施工合同完整版(通用6篇)

建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。

一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。

2、包工包料。

三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。

(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。

五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。

六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。

(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。

(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。

假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。

对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。

贵州省建筑工程施工合同范本

贵州省建筑工程施工合同范本引导语：施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。

下面是小编为你带来的贵州省建筑工程施工合同范本，希望对你有所帮助。

贵州省建筑工程施工合同范本（一）发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1 开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。

提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。

2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。

第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。

(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。

A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

工程施工完整版合同(通用6篇)

工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。

经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。

2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。

注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。

合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。

对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

详细治理工程见施工图和报价表。

四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

建筑施工合同范本(免费完整版)

建筑施工合同范本(免费完整版)甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承办人）地址：联系人：电话：经双方友好协商，本着公平、公正、诚信、互惠原则，本合同由甲乙双方签订。

合同内容如下：第一条工程名称、地点1.工程名称：2.工程地点：第二条工程概况根据甲方要求，乙方承包以下工程（具体工程概况）：第三条工程进度1.工程开始时间：2.工程完工时间：3.详细的工期规划安排表：第四条施工内容及标准根据甲方要求，乙方承包以下工程（具体工程内容）：1.施工内容2.施工标准第五条材料与设备1.材料供应商：2.设备租赁提供商：3.各类材料和设备的规格、单价、数量等：第六条工程款项及支付方式1. 工程价格:2. 首期款：3. 进度款：4. 竣工结算款：5. 其他款项说明：第七条工程质量保证1. 保修期：2. 保修内容：3. 质量标准：第八条合同变更1.合同变更情况：2.变更方式：3.变更后的价格及进度安排等：第九条违约责任1.甲方的违约责任：2.乙方的违约责任：第十条法律适用和争议解决1.本合同适用的法律：2.争议解决方式：第十一条合同生效与履行1.合同生效方式：2.履行方式：本合同共12条，双方各执一份，自签署之日起生效。

本文档所涉及简要注释如下：1. 工程概况：对工程的主要工作范围、规模、质量，以及施工工艺等方面的描述。

2. 工程进度：规定建造工程正式开始的日期、预计竣工日期以及工程各阶段的起止时间。

3. 施工内容及标准：规定工程中所包含的产品或服务应达到的质量标准和性能指标、材料、设备及施工方法等。

4. 材料与设备：规定材料和设备的品种、型号、数量和质量标准。

5. 工程款项及支付方式：规定工程总价、首期款、进度款、竣工结算款及其他款项的支付方式。

6. 工程质量保证：规定建造工程所使用的材料、设备和工艺应符合相关法律法规的标准，并保证工程在规定时间内达到规定的质量标准。

7. 合同变更：当双方同意修改合同条款时，应通过书面形式互相确认，以保证双方利益不受损失。

2021工程建筑施工合同范本(完整版)

2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。

同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。

第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。

2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。

3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。

4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。

5、乙方应编定有关的施工说明书。

6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。

第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。

2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。

3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。

4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。

建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]

建设工程施工合同通用条款完整版doc ：建设工程施工合同通用条款完整版目录：1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件：1.引言甲方（委托方）：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]乙方（承包方）：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。

2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目，具体范围和内容详见附件一。

2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况，按照约定的时间和顺序进行施工。

2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程的安全、适用、经济、美观。

3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。

3.2乙方是具有相应资质的施工单位，具备完成本合同项下工程的能力和条件。

4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工，工程范围和内容详见附件一。

4.2乙方应根据甲方的需求，按照国家相关标准和规范进行施工。

5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求，按照约定的工程进度进行施工，确保工程按时完成。

5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程的安全、适用、经济、美观。

6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。

6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。

7.变更和调整7.1在工程实施过程中，如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。

工程施工合同(完整版).pdf

工程施工合同名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________鉴于：2.业主已就本项目的施工事宜与承包商达成一致，并同意按照本合同的约定进行合作。

第一条工程范围与内容1.1工程范围：本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建、装修、安装、绿化、道路等工程。

1.2工程内容：承包商应按照业主提供的工程设计文件、施工图纸、施工方案及国家相关法律法规、规范和标准进行施工。

第二条工期2.1工期：本合同工程总工期为____天，自本合同签订之日起计算。

2.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商，并根据实际情况调整工期。

第三条工程质量3.1工程质量：承包商应确保本工程质量符合国家相关法律法规、规范和标准，达到业主的满意。

3.2质量保修：承包商应对本工程提供质量保修服务，保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第四条工程价款4.1工程价款：本合同工程价款为人民币（大写）：__________________________元整。

4.2付款方式：双方约定按照工程进度分期支付工程价款。

第五条违约责任5.1业主违约：如业主未按约定支付工程价款，应向承包商支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。

5.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。

第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格之日止。

标准建筑工程施工合同范本

标准建筑工程施工合同范本合同范本内容：第一部分：合同订立1. 合同订立双方本建筑工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方订立，双方同意遵守合同约定进行合作。

2. 合同目的本合同的目的是为了规范双方在建筑工程施工过程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成，并保障双方的合法权益。

3. 合同范围本合同的范围包括但不限于工程施工内容、工程质量要求、工程进度计划、工程款支付方式等，具体内容详见附件A《工程合同范本附件》。

第二部分：合同执行1. 工程施工内容甲方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程施工内容，确保施工过程中的安全和质量。

2. 工程质量要求甲方应严格按照国家相关标准和规定进行工程施工，保证工程质量符合合同约定和相关法律法规要求。

3. 工程进度计划甲方应按照合同约定的工程进度计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

4. 工程款支付方式乙方应按照合同约定的工程款支付方式，按时足额支付工程款，以保障甲方的合法权益。

第三部分：合同变更和解决争议1. 合同变更如因不可抗力或其他合理原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

2. 争议解决如在合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

第四部分：合同终止1. 合同终止条件本合同在工程施工完成并经双方验收合格后终止。

2. 合同终止程序工程施工完成后，双方应进行工程验收，如验收合格，本合同自动终止。

以上为标准建筑工程施工合同范本内容，具体合同条款可根据实际情况进行调整和完善。

建设工程施工合同

建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

施工合同范本(完整版)

1.2工程地点：____________________
1.3工程内容：____________________
1.4工程规模：____________________
1.5工程预算：____________________
二、合同价格
2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.3工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程竣工交付之日起计算，保修期限按照国家规定及双方约定执行。
五、付款方式及进度
5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体付款比例和时间双方协商确定。
5.2乙方开具正规发票，甲方在收到乙方提交的发票后____个工作日内支付工程款。
六、违约责任
6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内进行审核，并书面回复乙方。
2.3乙方应严格按照双方确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。
三、合同工期
3.1合同工期自工程开工之日起计算，至工程竣工交付之日止。开工日期为：____年__月__日，竣工日期为：____年__月__日。
3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
四、质量标准
4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告。甲方在收到验收报告后____个工作日内组织验收，乙方应予以配合。
6.2甲方如违反合同约定，导致工程款支付不及时，应支付乙方相应的违约金。