琉璃瓦销售合同

琉璃瓦销售合同

篇一：西瓦购销合同

第三条交货要求

1. 交货时间：

2. 交货地点：

3. 并签字确认，实际进货数量（西瓦数量应以完好无损的实际数量为准）以需方提供的收料单为准。本合同约定的西瓦数量非最终数量。

第四条供方承担运输及装卸的一切费用。第五条验收要求：

对于西瓦的数量、规格、颜色等按样板封存为准，若不符供方需无条件退货。每批材料必须附有合格证及质检报告，包装箱上要有明确的生产厂家名称、地址、电话及防伪标志。经需方验收人员或者现场监理检查，如达不到国家标准，需方不予接受，供方可随车带回。否则视为放弃，需方不承担任何责任与费用；若分批供应的西瓦存在色差问题时，供方无偿负责更换。

第六条换货要求：

交货验收完毕后需方因对西瓦的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响质量的情况下，需方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由需方承担。

第七条补货：由需方通知供方日起，10天内按时按质按量送至交货地点。

第八条安装后剩余材料金额若超过1000元，退货运费由需方承担。

第九条付款方式及时间：

签订本合同时，需方没有预付款，货到验收后由需方材料验收人员出具收料单，在日内支付该批材料款的95%，余款5%待完工后结清。

第十条违约责任：（一）供方违约责任：

1．西瓦经专业检测机构检测不符合行业强制性标准或合同约定质量标准的，供方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；

2．供方迟延交货的，每日应向需方支付迟延部分价款金；迟延交货超过日的，除支付违约金外，需方有权终止合同，并且供方向需方赔偿由此造成的一切损失。

（二）需方违约责任：

需方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给供方造成的一切损失。

第十一条争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十二条其他未定事项：双方可以重新约定。

需方（章）：________ 供方（章）：________ 负责人：法定代表人：身份证号：__________ 联系电话：__________ 委托代理人：________委托代理人：________ 签订时间：__________

身份证号：联系电话：__________ 委托代理人：________ 签订地点：__________

篇二：施工合同(范本)

GF—1999—0201

合同编号：重城—综合工程—101016

城开·盛世金都住宅小区

建设工程施工合同

第一部分协议书

发包人（全称）：城开实业有限公司

承包人（全称）：重庆市丰都县第一建筑工程公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：城开·盛世金都住宅小区

工程地点：武隆县巷口镇100号（原种子公司）

工程内容：工程名称项下的工程建筑面积约84500㎡（简

称承包合同）工程内容见（合同附件一）“承包人承揽工程项目一览表”

工程立项批准文号：309232K724122223

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：1、承包工程项目自该地基基础开始的所有施工图、图说、设计变更所含建筑、结构、装饰装修、预留预埋、防雷、防水等工程全部内容；（除发包人分包的水电、消防及设备安装、电梯安装、门窗、外墙砖等工程之外）

2、承包工程内容：（承包工程分为一个阶段工程）

承包工程第一阶段工程：住宅楼部分：1号、2号、3号、4号

3、承包工程的室内外给排水、消防、强弱电、塑钢门窗及安装由发包方指定发包给分包人或专业承包商。

4、承包工程的电梯、弱电部分由发包人直接发包专业承包商。

三、合同工期：

1、承包工程开工日期：XX年10月16日

2、承包工程竣工日期：XX年4月16日

3、合同工期总日历天数：540天（18个月）

4、为配合发包人销售，承包人在XX年10月前完成1号、2号楼宇结构封顶，在2年2月前完成3号、4号楼宇

结构封顶，若未能兑现承诺，按本合同节点工期未完成 1 的违约条款执行。

四、质量标准

工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-XX）一次性验收合格，争创主体结构优质奖；

五、合同价款

1、工程价款：暂定工程总造价款为万元，建筑成本框架结构暂按元/㎡计价，（其中含安全文明施工专项费元/㎡，按渝建发（XX）117号文件执行）；最终以工程审计结束后的结算价为准。

2、工程结算套用：

（1）、渝建价发【1999】68号《全国统一建筑基础定额重庆市基价表》；

（2）、《重庆市建筑工程费用定额》；

（3）、安装执行（XX）《重庆市安装工程单价基价表》；

（4）、《重庆市安装工程费用定额》；

（5）、人工费用上调最高到元/工日计价；

（6）、安全文明施工专项费用按渝建发（XX）177号文件执行；

（7）、本工程统一采用“广联达”预结算软件。

3、承包工程的类别及收费标准：

（1）、1号、2号、3号、4号楼宇按二类B级取费，下

浮%；

（2）、具体按“合同附件五（1）（2）工程取费表”所约定的各楼宇取费标准执行。

4、承包工程主要材料价格：

预决算价格材料取价按“合同附件六-土建工程主要材料定价表”双方所约定的执行；其他未列入的材料均按预算价格双方确认后执行。

5、甲供材料部分：塑钢门窗、外墙面砖、百页、花式栏杆、琉璃瓦、不锈钢扶手、亚光涂料、入户门、防火门；

凡系甲供村料均不计任何费率及税金，并且不再计总包干管理费及配合费。

六、付款方式

2

1、双方约定承包人以工程履约保证金（按“承包工程”总造价的20%）作履约担保。

2、发包人以履约保证金支付承包人“承包工程的工程款”。

3、当承包人达到工程量价20%后，发包人应按以后每月工程形象进度支付80%工程款（即承包人每月的25日按实际完成的工程量，报监理单位审核后，经发包人批准后的七个工作日，按批准价款的80%支付工程进度款）。

4、承包人承诺：在工程所在地缴纳税金，并在每次领