[工程合同]工程监理合同
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
2024年监理合同范本5篇
2024年监理合同范本5篇篇1监理合同范本甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保甲方所委托工程项目的顺利进行,明确双方权利和义务,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)工程规模:____________________(四)工程内容:____________________二、监理范围及内容乙方对甲方委托的工程实施全过程监理,具体内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全监管、合同管理、信息管理和现场协调等。
具体监理范围及内容根据工程项目的实际情况而定。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因工程延期等原因需要继续监理服务,双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式(一)监理费用:根据工程项目的实际情况,经双方协商确定,监理费用为人民币大写________元整(¥______元)。
(二)支付方式:甲方应按以下方式支付监理费用:1. 合同签订后______日内支付监理费用总额的______%作为预付款;2. 工程进度过半且经过乙方评价合格后支付监理费用总额的______%;3. 工程竣工验收合格后支付剩余的监理费用。
五、双方权利和义务(一)甲方权利和义务:1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务;2. 甲方应提供必要的工作条件,包括但不限于现场办公场所和必要的资料;3. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议,不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。
(二)乙方权利和义务:1. 乙方应按照合同约定提供全面的监理服务;2. 乙方有权获得约定的监理费用;3. 乙方应尽职尽责履行监理职责,确保工程质量和安全;4. 乙方应对甲方的商业秘密予以保密。
有关工程监理合同(精选7篇)
有关工程监理合同(精选7篇)工程监理合同版1委托人:监理人:合同编号:合同名称:___(简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:___2.工程地点:___3.工程等别(级):____4.工程总投资(人民币,下同):二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自___年___月___日至___年___月___日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)___元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本两份,委托人执壹份,监理人执壹份。
委托人:_____________(盖章)监理人:________法定代表人:_________(签名)委托代理人:_________(签名)签订时间:___年___月___日工程监理合同版2甲方:乙方:为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。
2、检测依据(1)施工图设计文件;(2)《公路工程质量检验评定标准》;(3)《公路工程施工监理规范》;(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规的规定,本着诚实信用、公平公正的原则,为保证本工程建设的质量、进度和投资效益,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括:施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内,乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:根据工程规模、监理工作量及难度等因素,经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用,确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求,以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进展情况,提出合理化建议。
篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上,就本工程建设监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理,包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方:因甲方的业务发展和对人才的需要,现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则,决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师,为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致,签定本协议,以便共同遵守。
具体条款如下:一、协议期限本协议期自年月日起,至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件):1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件,复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密,不得用于履行本协议之外的其它用途,否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费:甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写:元整)付款方式:经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内,甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间,甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级,开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求:1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证),职称证书留存甲方,身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实,且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用),后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质,一切后果由乙方承担,并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证),不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动,否则由此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。
2024年工程监理合同标准范本(三篇)
2024年工程监理合同标准范本甲方:_____乙方:_____根据《中华人民共和国民法典》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:_____一。
施工内容:给甲方_____园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。
二。
甲方管理规定:1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。
2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。
3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好,做到每天清扫干净。
4、现场的施工材料必须堆放整齐,摆放有序。
5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。
三。
合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:付款方式如下:本工程的工程总价为:_____第一次:_____工程款为_____﹪第二次:_____工程款为_____﹪第三次:_____工程款为_____﹪四。
甲方责任:1、甲方负责与乙方的各项协调工作。
2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。
3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。
五。
乙方责任1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。
2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。
3、必须保证施工人员的人身安全,出现各种安全事故乙方全权负责。
4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。
5、由于乙方对各种事故负全责,乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。
六、附则1、本协议经甲乙双方签后生效。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。
3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。
甲方签〔签章〕:_____ 乙方签〔签章〕:_________年____月____日____年____月____日住所:企业(法人)营业执照注册号:法定代表(负责)人:根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就项目工程监理事宜,协商一致,签订本合同。
工程监理合同范本5篇
工程监理合同范本.5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程监理合同范本一、双方约定甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(监理方)地址:法定代表人:联系电话:二、工程情况1、项目名称:2、建设规模:3、工程地址:4、工程概况:5、监理范围及内容:三、监理费用1、监理费用总额:2、付款方式:3、额外费用:4、逾期付款利息:四、监理责任1、监理方应当全程监督、检查工程施工情况,确保工程质量;2、监理方应当及时向委托方汇报工程进度及质量状况;3、监理方应当配合委托方做好施工单位的工作安排;4、监理方应当制定监理报告,评价工程施工质量。
五、委托方责任1、委托方应当按照监理方的要求提供工程相关资料及配合监理工作的开展;2、委托方应当及时处理监理方反馈的问题,并协助监理方解决工程施工中遇到的困难;3、委托方应当按时支付监理费用。
六、变更与解除1、若工程发生变更,须由双方协商决定是否对监理合同进行修改;2、若一方违约,另一方有权解除该监理合同。
七、争议解决1、如因履行本合同而发生的任何纠纷,双方应当友好协商解决;2、如果协商不成,应提交仲裁解决。
八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效;2、未尽事宜,由双方协商解决。
委托方:(盖章)法定代表人签字:日期:监理方:(盖章)法定代表人签字:日期:篇2工程监理合同范本甲方(监理单位):______________(简称甲方)乙方(被监理单位):______________(简称乙方)鉴于乙方委托甲方为其工程项目进行监理工作,双方经友好协商确定以下工程监理合同:第一条工程监理的内容及范围1.1 甲方将为乙方的工程项目提供全面的监理服务,包括但不限于工程项目的设计、施工、预算、进度等方面的监督和管理。
1.2 甲方将依据监理合同的约定,对工程项目进行现场检查、技术审核、资料核对等工作,并对发现的问题提出监理意见和建议。
1.3 乙方应在监理合同中明确工程项目的具体范围、工作内容及监理的工作时间和工作条件,以确保监理工作的顺利进行。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方(业主单位):___________________________乙方(监理单位):___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,经友好协商,达成以下协议:一、监理工程概况及监理内容(一)工程名称:___________________________。
(二)工程地点:___________________________。
(三)工程规模:___________________________。
(四)监理范围:包括工程施工阶段的全过程监理,具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用:按照国家和地方有关规定的标准计算,总价为人民币________元整(¥________元)。
(二)支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务(一)甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料,并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责,为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
(二)乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求,履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划,并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理,确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题,并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式(一)甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项,应当承担违约责任,并向乙方支付违约金。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
工程监理劳务合同范本8篇
工程监理劳务合同范本8篇篇1甲方(发包方):_________________[公司名称]地址:_________________[地址]法定代表人:_________________[法定代表人姓名]联系方式:_________________[联系方式]乙方(承包方):_________________[劳务公司名称]地址:_________________[地址]法定代表人:_________________[法定代表人姓名]联系方式:_________________[联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方工程项目的劳务监理工作,达成以下协议:一、工程概况及监理范围1. 工程名称:_________________[工程名称]2. 工程地点:_________________[工程地点]3. 监理范围:包括工程进度监理、质量安全监理、造价监理等全方位监理工作。
二、服务期限与进场时间1. 监理服务期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 进场时间:_________________[进场时间]。
三、监理服务费用及支付方式1. 监理服务费用计算方式:根据工程规模及监理工作量确定。
总费用为人民币_________________[金额汉字大写]。
2. 支付方式:按照工程进度分期支付监理费用,具体包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付节点和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
四、双方职责与义务(一)甲方职责与义务:1. 及时提供工程相关资料。
2. 保证工程现场符合监理工作的要求。
3. 按约定支付监理服务费用。
(二)乙方职责与义务:乙方负责工程项目的现场监理工作,具体包括监督工程进度计划执行情况,确保工程质量符合相关标准,控制工程成本等。
乙方应履行以下职责和义务:篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程监理劳务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模及内容:____________________二、监理范围及服务内容1. 乙方负责施工阶段的工程监理工作。
工程建设监理合同(1)7篇
工程建设监理合同(1)7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对位于[具体地点]的工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程项目名称:[具体工程名称]。
工程地点:[具体地点]。
工程规模:[具体规模描述]。
工程进度及质量、造价等相关要求已明确,具体内容见附件。
二、监理范围与任务乙方负责工程项目的施工监理工作,包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价监控、安全生产监管等。
乙方需确保工程按照设计要求及国家相关标准进行施工,保证工程质量并促进工程进度。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程有保修期,保修期内乙方仍需履行部分监理职责。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:总计人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。
具体费用明细按照工程进度进行支付。
2. 支付方式:按季度或月度结算,甲方收到乙方开具的正规发票后XX个工作日内支付相应款项至乙方指定账户。
五、双方职责与义务1. 甲方职责:按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件,确保乙方顺利开展监理工作。
2. 乙方义务:认真履行监理职责,确保工程质量与安全,及时汇报工程进度及存在的问题,提出合理化建议等。
六、保密条款双方应严格保守工程相关的商业秘密及资料,未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
七、违约责任与解决方式1. 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
若因违约造成对方损失,应赔偿对方因此产生的全部损失。
2. 合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他约定事项[其他具体约定事项,如项目重大变更处理、奖惩措施等]。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):__________ 乙方(被监理单位):_________为了规范工程监理活动,保障工程质量,双方经友好协商,达成以下工程监理合同:第一条合同的目的甲方根据国家相关法律法规及标准要求,对乙方的工程进行全过程有效监理,确保工程质量合格。
第二条工程监理的内容和范围(一)甲方应对工程的施工质量、安全防护、工程计划、竣工验收等方面进行监理;(二)乙方应提供工程施工的相关资料、资质等,确保甲方的监理工作顺利开展;(三)乙方应按照监理规定的要求完成各项工程质量检测和验收;(四)工程监理的具体内容和范围将根据实际情况进行补充和确定。
第三条监理费用及支付方式(一)乙方应按照监理合同约定的支付方式按时足额支付监理费用;(二)若工程延期或产生额外监理费用,应由乙方负责支付;(三)若乙方未能按时支付监理费用,甲方有权暂停监理工作。
第四条工程监理的责任(一)甲方应遵守国家法律法规及相关标准,认真履行监理职责,保障工程质量;(二)乙方应按照监理规定的要求配合监理工作,确保监理工作的顺利进行;(三)双方因工程监理而产生的纠纷,应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁。
第五条保密义务甲、乙双方在履行合同过程中所获知的技术、商业秘密等信息应严格保密,不得擅自泄露。
第六条合同的解除和变更(一)合同一经签订,双方均应严格履行合同规定,不得随意解除;(二)若因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决;(三)如需变更合同内容,双方需经协商一致,签署书面变更协议。
第七条其他事项(一)本合同自双方签字盖章生效,有效期至工程竣工验收合格为止;(二)本合同中未尽事宜,双方可协商补充,并签署相关协议;(三)本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________ 签订日期:__________以上是一份关于建设工程监理合同的范本,双方在签订合同前应仔细阅读并保证理解合同内容,遵守合同规定,确保工程监理工作的顺利进行。
有关工程监理合同范本5篇
有关工程监理合同范本.5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方对____________________工程(以下简称“本工程”)进行监理事宜,达成如下协议:一、定义与解释1. 工程监理:乙方根据本合同约定,对甲方委托的工程建设项目履行监督管理职责,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的监督。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________三、监理范围与内容1. 乙方负责对本工程的质量、进度、成本、安全及文明施工等进行全面监督与管理。
2. 乙方应协助甲方进行工程设计优化,提出合理建议,降低工程成本。
3. 乙方应参与工程施工过程中的技术变更、工程量变更的审查。
4. 乙方应制定工程监理计划,并严格按照计划执行。
四、监理期限1. 本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
2. 若因甲方原因导致工程延期,乙方有权根据实际情况调整监理计划。
五、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元(大写:____________________元整)。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式:甲方应按约定时间及时向乙方支付监理费用。
3. 甲方未能按时支付监理费用时,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
六、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时支付监理费用;(2)为乙方提供必要的办公条件;(3)协助乙方处理与第三方之间的关系;(4)尊重乙方的监理意见,不得擅自更改工程设计和施工方案。
2. 乙方职责与义务:(1)履行监理职责,确保工程顺利进行;(2)定期向甲方报告工程进度及质量情况;(3)发现重大安全隐患应及时报告甲方;(4)遵守职业道德,不得泄露甲方商业秘密。
工程建设监理合同(15篇)
工程建设监理合同(15篇)工程建设监理合同1建设工程委托监理合同1.《建设工程委托监理合同》的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。
2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的'工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
工程建设监理合同21.某图书馆改造工程,施工中使用了一种新型粘结剂,按规定需要审查该材料的()。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方:〔雇用单位〕乙方:〔雇员〕鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(工程合同)工程监理合同(XXXXXXXXX)建设工程监理合同(示范文本)制定第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:;2.工程地点:;3.工程规模:;4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1.监理酬金:。
2.相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:。
3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。
2.1.2除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。
2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。
委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。